建设工程劳务承包合同示例九篇

建设工程劳务承包合同示例九篇简单劳务承包合同。

劳务承包是指由劳务承包人承当公司的经营管理工作和经营风险。为了对劳务承包行为进行合规的风险评估与把控，在我们【劳务承包】时，最要紧的是要先依法签订【劳务承包】合同。合同是确定各方民事主体权利与义务的书面文件。您知道【劳务承包】合同需要包括哪些内容吗？为此小编特意整理了“建设项目劳务承包合同例如〞，希望小编的分享能给大家带来一些帮忙。

建设项目劳务承包合同例如【篇一】

甲、乙双方经友好协商，就甲方生产厂区清洁绿化劳务承包事宜订立本合同，双方共同遵守。

一、劳务承包工作范围：

1.工作范围：公司办公楼、员工宿舍楼的卫生清洁。厂区内马路、水泥通道及下水道的卫生清洁、厂区绿化带、花卉、草坪、风景树进行定期修剪美化整容。

2.乙方发展工作须保证不影响甲方正常的生产工作秩序。

二、劳务承包工作质量规范

1.每天对厂区通道进行卫生清扫，及时打扫树木落叶，并按规定把打扫的垃圾、杂物清理到指定的垃圾场。

2.每天按时对办公楼的大厅、走廊、通道、高层领导办公室、卫生间、会议室等进行清扫清洁，并根据实际情况对楼梯、楼梯扶手进行拖擦或清洗。保持通道整洁干净，室内物品按要求摆设整齐，卫生间小便池投放清洁球，保障无异味。

3.每天及时对宿舍、饭堂的生活垃圾及办公楼的废弃物进行清理并清洗所设置的垃圾桶。

4.每周对员工宿舍楼走廊通道、楼梯清洗不少于2次，对公司招待所根据客人入住情况及时进行清扫，对床上用品等进行清洗。

5.每月对水泥通道进行不少于2次清洗，确保通道无淤泥、无杂物、无污渍，保证下水道通畅无阻。

6.每季度对厂区办公楼、员工宿舍周边的绿化带进行修整美化。并根据季节气候对树枝生长、虫害等情况进行剪枝和喷药。

7.每季度对厂区草坪进行不少于一次机械修剪，使草坪整齐美观。

8.如遇上级单位检查，需要对厂区进行大扫除的，对甲方另行安顿乙方不得有异议。

三、甲方的责任、权力与义务

1.甲方免费提供乙方清洁工作所需要的水电、汽油使用，并免费提供应乙方作为储

物室一间。

2.甲方负责添置清洁用品及劳保用品，如：扫帚、地拖、草帽、毛巾、手套等，发

放细节另协议补充。

3.甲方有权对乙方的清洁效劳工作进行监督和考核，根据考核评定的情况，对造成

不良影响和损失的情况，甲方应根据情节轻重，有权要求乙方限期进行整改并出具书面整改通知

4.甲方对乙方清洁人员缺乏时，甲方有权可以提出倡议或意见。

5.乙方所有劳务人员应具备平安知识和技能，严格按照平安生产相关法律法规进行

作业，其平安责任由乙方完全独立承包。

6.乙方工作质量不达标，经甲方检查发现的，每次每处扣罚20—50元，情节严重

的，经甲方提出在规定时间仍未到达要求，甲方有权单方面终止解除本合同。

四、乙方的权利与义务

1.要求负责组织为甲方工作的清洁人员、清洁工具等，确保所派人员的纯净性、可

靠性。

2.根据有关规定结合实际情况制定各项清洁效劳管理制度。

3.根据甲方授权，对甲方委托的清洁区域各项清洁效劳必须认真完成，保持公共环

境卫生整洁、舒适，确保到达甲方的要求。

4.乙方清洁人员在工作时，如对甲方物件造成损坏的或文件丧失的〔经检查是乙方

造成的〕乙方要负法律责任或进行赔偿。

五、承包方法：

1.由乙方自行组织劳务人员提供效劳，劳务人员不得少于5人每天8小时。

2.乙方劳务人员与甲方不构成任何劳动关系，除甲方向乙方支付劳务承包费外，其

他全部责任由乙方独立承当。乙方劳务人员劳动报酬由乙方按所得劳务承包费总额自行制订分配计划，报甲方办公室审核发放。

3.合用有效期为＿＿＿年：从＿＿年＿＿月＿＿日起至＿＿年＿＿月＿＿日止。

六、劳务承包费及支付办法

1.劳务承包规范为每月＿＿＿＿元〔人民币大写＿＿＿＿＿＿＿＿＿元整〕。

2.每月底综合考评合乎要求，由甲方办公室出具验收合格通知书给乙方，由乙方凭

合格通知书于次月10日前到甲方财务部结算。

七、本合同试行一个月，如试行期间未能到达合同约定要求或经甲方提出整改意见后仍未到达要求，甲方可单方面终止本合同。承包期满一个月，由双方协商是否续签，同等条件下，乙方具有优先权。

八、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商解决。

九、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份，自双方签字〔盖章〕后生效。

代表〔签名〕：代表〔签名〕：

建设项目劳务承包合同例如【篇二】

甲方：乙方：〔身份证号〕因甲方工作需要，本着自愿、公平公道、老实守信的原那么，双方就乙方为甲方提供卫生保洁效劳有关事项协商一致，订立本合同并共同遵守本合同所列条款。

一、工程地点：

二、工程名称：

三、效劳内容：

1、乙方负责选派保洁劳务人员〔承包人自选保洁人员、人数不限〕为甲方______________提供室内卫生保洁和教师休息室保障效劳，具体效劳范围和要求详见“教学楼卫生保洁效劳标准和效劳质量规范〞。

2、乙方必须确保楼宇卫生保洁效劳质量达标。

四、合同期限：

五、合同价款及付款方式：

1、本工程保洁效劳费用为每年元。

2、本工程保洁效劳承包费用包括人员工资、双休日及法定节假日加班费、年节福利费，不包括养老、失业、医疗等社保费用〔含个人应缴纳局部〕、保洁工具、清洁及劳保用品费用。

3、按月结算，经卫生质量检查合格，由乙方编制并提供劳务费用清单，并经逐级审核批准后以现金形式发放。

六、双方的权力和义务：

1、甲方确定专人配合乙方做好保洁人员的管理工作，对卫生保洁效劳的全过程实施有效的监督、检查，考核乙方保洁人员工作情况，对违规违纪和不能胜任工作的保洁人员，有权责成乙方予以调换；

2、如有突击性的保洁任务，甲方拥有对乙方保洁人员的临时调配权；

3、甲方委派管理人员负责按照卫生保洁效劳标准和效劳质量规范每

天至少进行二次监督检查，如乙方保洁效劳质量达不到合同要求的规范，乙方必须按甲方要求进行整改完善，整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责；

4、甲方应为乙方保洁人员提供必要的工作服、保洁工具、清洁用品和劳保用品；

5、甲方负责为乙方聘用人员中原已与中心签订劳动合同的人员缴纳社保费用〔包括个人应缴纳局部〕；

6、乙方聘用人员的工作时间、劳动分工、工资待遇由乙方自行负责；

7、乙方聘用人员中未与签订劳动合同人员的社保、工伤或意外事故造成伤害等一切费用由乙方〔或其个人〕自行负担；

8、乙方应要求保洁人员严格遵守甲方的员工守那么、工作标准和各项管理制度，要求保洁人员统一着装、挂牌上岗，定期对保洁人员进行职业道德教育和业务培训。

七、违约责任：

1、乙方保洁人员应文明礼貌效劳，因工作方式不当或效劳态度不好给甲方带来不良影响的，乙方承当相应的经济处分。

2、因乙方保洁人员违法犯罪给甲方造成经济损失的，乙方有责任配合公安机关查究当事人的刑事责任和经济赔偿责任，如当事人无力支付经济赔偿的，乙方应承当相应的经济赔偿责任。

3、甲方指派乙方保洁人员从事合同规定的职责范围以外的工作，给乙方保洁人员造成伤亡的，甲方应承当相应的赔偿责任。

4、甲方必须按合同约定，按时支付乙方保洁效劳承包费用，不得以任何理由拖欠，如逾期不付，甲方每日应按拖欠费用总额的千分之三支付给乙方滞纳金。如乙方保洁人员不服从管理、违规违纪、保洁效劳质量不达标、有损甲方形象、损坏设备设施和工具，甲方有权按有关规定核减乙方当月保洁效劳承包经费。

八、合同变更、终止与续签：

1、甲乙双方在合同期内不得随意变更合同，如确需变更，须征得双方同意。

2、甲乙双方不得无故终止合同，遇特殊情况确需解除合同的，须提前一个月通知对方，协商办理相关手续。如因单方面擅自解除合同给对方造成经济损失的，应予赔偿。

3、本合同期满前一个月内，由甲乙双方协商合同续签或终止事宜。

九、争议：

双方在执行本合同过程中发生争议时，应协商解决，协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。

十、其他：

1、本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，经双方签字、盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、卫生保洁效劳标准和效劳质量规范及甲方教学楼宇管理规定、员工守那么、岗位职责等有关管理规章制度作为本合同的附件。

甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕

法定代表人〔委托代理人〕：法定代表人〔委托代理人〕：

年月日

建设项目劳务承包合同例如【篇三】

甲方：

乙方：

甲方因施工需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等自愿、协商一致的原那么，明确甲、乙双方权利和义务的协议，订立本劳务合同：

一、项目概况南宁市青秀区大水坡至官已坡道路大中修项目，原旧路为水泥混凝土路面，全线旧水泥路面已出现部分破坏严重，须进行部分翻修。

1、项目名称：南宁市青秀区伶俐镇大水坡至官已坡道路大中修项目

2、项目地址：伶俐镇大水坡至官已坡路段

二、承包方式单项砼工种自备机械劳务承包

三、工作范围乙方严格按照甲方施工要求，自备发电机，搅拌机，上料铲车，运输车辆，斗车，水泵，模板等工具，进行搅拌，运输，支拆模，浇筑，收光等工作。

四、质量进度

严格按砼质量验收规范执行。

(1)质量要求必须按施工单位、公司要求确保清水砼，严禁出现烂根、蜂窝、麻面、汽泡，杜绝出现砼漏振、烂脚等。

(2)砼浇筑严格按照公路水泥混凝土路面设计标准(TGD40-20_)执行。

(3)如出现上述质量问题时，乙方无条件承当所有的处理工作并根据实际情况赔偿甲方损失。

(3)、进度：乙方无论在任何条件下施工作业时必须保证劳动力，假设因乙方劳动力缺乏造成的损失将由乙方全部负责。

五、平安文明施工

1、现场：进入施工现场所有人员必须戴好平安帽，系上帽带。衣着整洁，不准穿拖鞋、不准穿背心裙子、裸背进入施工现场。

2、平安教育：

(1)乙方进场人员必须在3天内准确的记录劳务人员的地址、身份证号码、等资料登记造册，交给甲方一份以备查询。

(2)乙方进场人员必须全部、全面地接受加入甲方组织的平安教育活动。上岗人员经过培训及业务孰练的人员才能上岗，违章作业的后果自负。

(3)在施工期间因工地不平安的环境造成的平安事故，由甲方承当正规医院就医的所有医疗费(凭正规医院发票报销)，误工费、护理费、生活费、营养费。由乙方自身原因造成的平安事故由乙方自行承当，甲方不承当任何费用。

(4)在施工期间不得惹事、打架、偷盗，发现一次根据情节轻重进行经济处分。情节严重的移交司法机关。

(5)租房：在施工现场有条件情况下将集中住宿统一管理。。

(6)文明施工：在所有的工作范围内必须每天做到工完场清、余料及废料每天做到下班时清理干净。不得私拉乱接电线，非械面人员不得从事机械操作，不得违章指挥，发生事故由乙方自行负责。

六：项目付款方式：乙方按甲方要求时间进场，先期费用由乙方自行解决，项目进行15天后可向甲方支付生活费，待项目完工验收后，结清全部款项。

七：其它

1、本合同与工程管理条例同时生效。

2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份，一经签字立即生效至项目款付清后自动失效。

3、本合同生效后由乙方原因造成的使项目不能正常生产的，责任由乙方全部承当。中途无故退场的，退场费将由乙方自行承当，甲方只付给乙方项目款的70%。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设项目劳务承包合同例如【篇四】

委托方(甲方)：__________________

被委托方(乙方)：________________

甲方委托乙方对__________________进行__________________作业，并签订下列合同。

第一条业务对象

名称：__________________;所在地：__________________;作业面积：__________________。

第二条作业范围及内容

_____________________________________________。

第三条清洁工具及局部耗费品

乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。

第四条承包费用及结算方式

_____________________________________________。

第五条施工工期

乙方的动工日期由甲方通知，自_______年______月______日至_______年______月______日止，时间为_________天。

第六条合同以外业务的特别费用

甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。

第七条甲方的责任和义务

1.乙方外玻璃幕/墙壁。

2.清洁/粉刷工作进行监督、检查。

3.为作业人员提供工作期间的水、电、寄存器材、清洁剂的库房等必要的工作条件。

4.为协调在工作中与相关部门的关系。

5.及时支付乙方劳务费用。

第八条乙方的责任和义务

1.所有作业人员须遵守甲方的各种规章制度。

2.保护建筑物及室内外设施注意节水节电。

3.如因乙方人员失误造成损失。

4.由乙方承当经济责任。

5.在合同执行期间出现的工伤及人员伤亡事故，属于乙方施工的责任，与甲方无关，甲方不负任何责任。

第九条违约责任及合同的变更

甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处分。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.51%扣除。

第十条其他

对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的根底上协商解决。此合同一式两份，双方代表签字、盖章后生效，双方各执一份，同等有效。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

建设项目劳务承包合同例如【篇五】

工程名称：

项目地址：

年月日

承包方：公司(下列简称乙方)

为了确保“〞工程(下称工程)项目建设顺利发展，甲方将本工程楼的混凝土单项项目劳务承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的根底上，依据?合同法》、?建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本项目具体情况，特订立本合同。

一、项目概况

1、项目名称：。

2、项目地点：。

二、劳务承包范围

乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说〞、“施工图会审纪要〞、“设计变更〞、“技术变更〞等为依据，具体承包内容如下：

1、混凝土的浇灌成型，包括石子的冲洗、计量、运砂、运石子、运水泥、搅拌、运输、浇灌、成型、提板筋(保证混凝土爱护层厚度)收面、养护，室内零星混凝土的浇筑，楼面、地面原浆拉毛。

2、本劳务项目承包范围内的所有主辅材料、设备、机具的高低车及装卸作业，施工场地打扫，每层搂浇灌混凝土后的楼面、地面清洗，拆模后的楼面打扫，场地水泥、石子、砂的临时转运，混凝土项目的操作场地的材料堆码，施工责任区和生活区的清洁卫生工作;以及与本单项劳务项目相关的其他平安文明施工方面的工作。

3、完本钱单项项目劳务项目必须进行的其他辅助性工作。

三、劳务承包方式：

1、本劳务项目采用包工包辅料及局部机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及局部机具的包干形式进行承包。

2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

2.1、本项目塔吊和搅拌机由甲方提供,主要项目材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、对拉丝杆、钢筋、预埋铁件)由甲方提供，其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括振动棒、振动机、振动器、小推车、从配电箱至机械的电线以及其他用于本单项劳务项目中的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱两个，随项目主体的回升而回升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认。

2.2、本单项劳务项目中使用的小推车配件以及本单项劳务项目加班用的电灯等工具、耗

材的费用均由乙方承当。耗材由甲方购置，乙方领用，耗材款从乙方劳务项目款中扣除。假设乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购置。但乙方假设自行购置耗材应提前三日通知甲方。

2.3主材的损耗控制：乙方应严格按监测站规定的定额比例配料，水泥用量不能超过定额用量的86%，超过局部材料按甲方购置价从乙方项目款中扣除。假设采用商品砼，每层撒落的砼不能超过两灰桶。每天工作完后施工场地上的落地灰收集重利用，假设每天下班后的落地灰不收集，或收集不干净，超过两灰桶那么由乙方按每桶灰50元赔偿甲方损失，并从项目款中扣除。商品砼损耗率不能超过定额损耗率的50%，超过局部由乙方赔偿给甲方，甲方从支付给乙方的项目款中直接扣除。假设甲方发现乙方成心浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

四、劳务项目工期

1、项目开、竣工时间：

1.1、动工时间：年月日，竣工时间：年月日。

1.2、总日历工期：总日历工期天，从动工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将项目交付甲方。此工期不管任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度方案和月报为准，分段工期必须保证总工期。

五、劳务项目质量

1、乙方所承包的单项劳务项目必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收标准及甲方要求认真组织施工，到达国家质量验收规范。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收。

2、各分阶段项目的质量和平安文明施工必须经验收到达合格规范后，才能进行下阶段项目施工。

3、乙方所承包的劳务项目从动工至竣工期内在甲方每月的评比中均被评为优者，以合同单价上浮5%作为结算承包单价，假设在每月的评比中均被评为差者，以合同单价下浮5%作为结算承包单价。

六、劳务款结算依据及结算单价

1、所有混凝土及混凝土相关工作和混凝土平安文明施工防护搭拆的人工费按建筑面积(以确定的建筑面积为准)计算为：元/m2，大写。

2、根底部份混凝土为元/m3，大写。

3、上述结算单价包括混凝土劳务的人工费、辅材费、平安责任及意外伤害保险、劳保及防护用品、应按相关法律规定支付的各种工资、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、医疗费、差旅费、税金、外来劳动力就业证费、岗位培训费及质量优良奖、平安无伤亡事故奖、平安文明施工费用以及完本钱合同第二条约定的承包范围内全部工作的其他所有费用。本项目的劳务结算价款均为一次性包干，甲方不应再向乙方支付其他任何费用。

七、劳务项目其它费用确实定

1、单项项目劳务原那么上不再另行计算计时工，假设因设计变更或其它非本班组原因造成的需另行计算计时工的情况，必须按甲方的计时工管理方法及签证程序，由甲方现场代表签字认可，并注明工时和单价。同时，因项目设计变更，在承包合同施工范围内的的变更项目累计增减劳务量(按定额计算)在元以内不予计算，超过元的局部按实际变更量(以定额计算)进行结算。假设乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围自行变更设计或技术以及因乙方其他原因造成返工产生的项目量甲方均不予计量，同时，因上述情况产生的一切损失均由乙方承当。

2、计时工工资：技术工按元/工日计算，普工按元/工日计算，该计时工资均含有高温补贴、加班补贴及其他相关的各种补贴。

3、假设乙方施工中采用新工艺、新方法施工主材和耗材比甲方核定的规范更节约，甲方按节约材料价值的50%奖给乙方。假设乙方施工用主材和耗材超过甲方核定的定额的，超过局部按甲方购置材料的实际价格赔偿给甲方，并由甲方在劳务费中予以直接扣除。

八、履约保证金和劳务款结算支付程序

1、乙方须在进场动工前一次向甲方交付履约保证金计元，该保证金必须打入甲方指定的银行帐户，且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据，除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效，由此产生的一切法律后果由乙方自行承当，甲方不承当任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括贵司及工程部管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。

2、保证金的返回：主体封顶后30日内，甲方保证金总额的'50%给乙方(不计利息);主体项目验收合格并交付业主使用后30日内，且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下，甲方返还余下的50%项目履约保证金(不计利息)。

3、项目进度款的结算方式：乙方每月方收到进度报表后个工作日内审核完毕，审核完毕后个工作日内按审定项目进度款的支付乙方月进度款。

4、劳务项目结算款支付的特别约定：

(1)乙方在结算劳务项目款时，必须严格按照甲方的财务制度、付款规定及程序办理。

(2)乙方委托(身份证号码：)作为结算凭证的经办人，受托人在结算凭证上的签字行为，视为乙方确认。乙方自愿委托直接到甲方收取劳务项目款，

(3)甲方根据乙方每月实际完成的项目量进行验收，在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单，并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认，再由该工程施工员根据结帐申请单开具的工单、结帐单，开票员根据相关人员签字认可的的结帐申请单、工单和结帐单再开具的内部结算付款凭证。假设乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续，那么视为乙方放弃收取相应项目款的权利，由此产生的后果由乙方自行承当。

(4)乙方要求甲方支付项目款时，必须同时具备经甲方工程经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证，即：项目验收单、结帐申请单、工单、结帐单、项目款结算明细表和内部结算付款凭证等(见附件)。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证，必须由甲方工程经理签字确认;未经甲方工程经理签字确认，以上单据不具有法律效力，视为无效单据，甲方不予认可。

(5)乙方在承包本单项劳务项目完工后3个月内必须办理结帐手续，否那么视为乙方放弃结帐，超过3个月后结帐的，甲方有权不予认可。

(6)乙方明确地知道，甲方任何工作人员(包括但不限于施管人员、工程经理、处长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关工程部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等，必须经甲方分管、主管领导审核确认后，并在5日内到甲方加盖公章方为有效，否那么无效，由此产生一切后果由乙方自行承当，甲方不承当任何法律责任。

5、劳务项目尾款：主体项目竣工验收合格及本合同约定的劳务承包项目全部完工并经验收合格交付甲方后，甲方在一个月内将按合同总价的%扣取保修费后项目尾款全额支付给乙方(不计利息)。保修期为年(从项目竣工备案之日起算)，假设保修期满未产生维修费用，那么由甲方在保修期满后10日内全额退还乙方保修费(不计息)。假设乙方承包范围内的项目产生了维修费，那么甲方将从保修费中扣除相应维修费用后的余额支付给乙方;假设预留保修费用不够扣取，那么由乙方在费用产生后10日将差额支付给甲方。

九、平安施工

乙方进场时必须配合甲方对全体现场工作人员进行平安教育，同时与每个工作人员签订平安责任书，保证平安文明施工到达市级文明工地规范。乙方必须采取相应的平安防备措施，确保自身及工作人员的财产及人身平安。乙方及工作人员在项目施工过程中的一切伤、残、病、死等事故，均由乙方自行负责和承当费用，甲方不负任何因平安施工所引起的连带责任和其他任何法律责任。

十、甲方责任

1、提供必要的施工图纸，做好技术交底，按本合同约定按方案和时间为乙方提供施工必需的各类材料，按时提供大型机具。

2、提供施工用水、用电接口。

3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术进行指导和现场项目质量监督管理，进行平安宣传教育和平安检查。

十一、乙方责任

1、按施工图纸及施工标准和甲方及建设方的要求施工，确保质量达标。未经甲方及监理、建设单位同意，不得进行设计图变更、技术变更。执行甲方通知的设计图变更、技术变更。

2、制定项目进度方案，按甲方审定的施工方案实施，确保项目如期完工。

3、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保随时有一位施工员在现场检查指挥工作。

4、对项目施工要用的材料要提前一周提出方案。按规定合理使用各类材料、设备，不得浪费材料。

5、必须服从甲方管理人员统一指挥和安顿，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否那么，每发生一次上述情况，乙方就向甲方承当500元违约金。

6、乙方与其它单项承包人必须有效协调配合，乙方必须配合甲方做好进度方案、技术交底，以及完成甲方下达的各项方案指标。

7、乙方不得将本劳务项目转包或分包，对本单项劳务项目自负盈亏，不能因承包项目亏损而找甲方无理取闹，不得以任何理由任何方式要求甲方在合同约定以外增加费用。

8、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责爱护好已完项目工作成果，不得损坏。

9、乙方必须保证组织工人按期按质完成项目，对于国家和地方行业主管部门要求执证上岗的工种，必须雇佣有相应资质证书的工人，否那么，由乙方承当相应的法律责任和经济责任。乙方每月30日前向甲方报告其工作人员名单，如中途工作人员变更，在变更后立即上报甲方。乙方必须按时足额支付工人工资、各种津贴、补贴及相关福利费用，每月30日前向甲方提供有其工人领款签字的工资表(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，否那么甲方有权扣减劳务款直接代付工人工资(含各种津贴、补贴及相关福利费用)，且甲方有权单方解除本合同，因此而造成的一切损失，均由乙方承当。

十二、违约与违约责任

1、如因乙方原因未按节点工期完成各分段项目，超过1日以上的，每延误一天乙方向甲方承当壹千元整的违约金，并按延误天数累计计算，同时还应赔偿甲方相应的停工损失。因乙方原因使相应后续班组工作工期延误，那么每天延期一天乙方应向甲方承当五百元的违约金，并按延误天数累积计算。

2、项目质量按甲方项目管理制度进行评定，假设验收不合格者，要求整改，整改后评定仍不合格者，那么按五百元/次承当违约责任，并责令其必须整改合格，如因此逾期完工的，按本合同十二条第一款之规定承当违约责任。

3、假设乙方向甲方管理人员或工作人员行贿，一经发现那么视情节每次向甲方支付壹仟至五仟元违约金，并累计计算，结算时从劳务款及履约保证金中扣除。情节严重的移交公安机关查究其刑事责任。

4、乙方承包单项劳务项目后不得将承包的项目转包和分包，否那么，甲方没收其全部的履约保证金，有权单方解除合同，且按已完项目劳务款的50%作为双方的总结算款，其余项目款作为乙方的违约金。

5、假设乙方工作人员不服从甲方管理人员统一指挥、调派、安顿、，或者其承包的项目质量三次检查不合格，或者因乙方自身原因造成其承包范围内的项目停工、罢工或消极待工2天以上(含2天)，甲方就有权单方解除合同，乙方必须在收到甲方通知后24小时内撤出施工现场，逾期按1000元/天赔偿甲方损失，对乙方已完成的合格项目量按合同计价后下浮50%付给乙方，残余50%项目款作为乙方的违约金。

6、甲方不按合同约定的时间支付乙方项目进度款和项目结算款，超过15日以上，那么甲方按欠款额的同期存款利息支付违约金。

7、假设乙方工作人员采取爬塔吊、围攻甲方或建设方办公室、阻断交通等过激行为要挟甲方，且相关行为未被媒体曝光，那么乙方应向甲方承当5万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承当的违约责任);假设相关行为被媒体曝光，那么乙方应相甲方支付10万元违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失(包括但不限于甲方因此向建设业主或者甲方的发包人承当的违约责任)。同时，甲方将依法查究乙方及相关责任者的经济和法律责任，情节严重的直至查究刑事责任。

8、乙方工作人员与其它单项承包人未有效协调配合，每发生一次打架斗殴，那么乙方应向

甲方承当500-1000元的违约金，造成甲方及他人损失的，还应依法相应赔偿承当责任，情节严重者交司法机关处理。假设乙方没有教育好其班组的工作人员，而造成其班组的工作人员盗窃、损坏甲方材料、设备，乙方应向甲方承当1000-5000元的违约金，情节严重的移交公安机关处理。

9、合同经甲乙双方签字后，任何一方不得违约。如有一方违反本合同其他约定，应以合同总价的5%作为违约金支付给另一方。

10、甲乙双方自愿同意并接受本合同的违约条款并甲方可直接按其条款执行。乙方应承当的违约金甲方可以在履约保证金和项目进度款、项目尾款中直接扣除。

十三、其它约定

1、按国家税法规定属隶纳税原那么，甲方支付给乙方的款项，乙方必须在工程所在地税务机关纳税开建筑安装发票，乙方在异地纳税均无效，否那么,甲方有权在每次支付款项时直接代扣税金或者拒绝付款。本合同采用的币种为人民币。

2、乙方不将本项目所需材料、设备提前用书面形式通知甲方作好准备或因未做好方案通知等，所带来的损失、停工将由乙方自行承当责任，因此影响了其它工种进行正常施工，也由乙方负责赔偿。在施工过程中，甲方有权根据项目施工进度要求另行分包本合同约定范围内的任何工作内容，并直接向实际承接劳务工作的单位和个人办理结算付款事宜，且乙方无条件同意甲方从其劳务项目款项里扣除实际产生的相应费用。

3、本协议约定的违约金、赔偿款，乙方同意甲方有权直接从项目进度款、项目尾款、履约保证金中直接扣除，且由担保人承当连带赔偿责任。

4、乙方承诺：具有从事承包劳务合同的资质，如因乙方不具备相关资质、手续而导致本合同无效，乙方自愿承当一切法律责任。乙方已认真阅读并理解本合同全部条款的法律含义，在平等、自愿的根底上签订本合同。

5、担保人自愿为乙方全面履行本合同提供担保，假设乙方不履行本合同约定的义务(包括但不限于乙方应承当的违约责任、赔偿责任和保修义务)，那么由担保人对此承当连带责任。

6、因本合同发生纠纷，由双方协商解决，协商不成时，可以向甲方所在地人民法院起诉。

7、本合同一式二份，经甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执一份。本合同附件与本合同具有同等法律效力。乙方向甲方交付劳务项目并经甲方验收合格，且甲方支付了全部劳务款后，本合同即自行终止。

甲方(盖章)：乙方(盖章)：

法定代表人：

委托代理人：委托代理人：：：联系：

乙方担保人(签字)：

合同签订时间：合同签订地点：附件：

1、结帐申请单：

2、工单

3、结帐单：

建设项目劳务承包合同例如【篇六】

委托方(甲方)：__________________

被委托方(乙方)：________________

甲方委托乙方对__________________进行__________________作业，并签订下列合同。

第一条业务对象

名称：__________________;所在地：__________________;作业面积：__________________。

第二条作业范围及内容

_____________________________________________。

第三条清洁工具及局部耗费品

乙方以承包工的方式承包，作业机械及配套工具等由乙方负责。

第四条承包费用及结算方式

_____________________________________________。

第五条施工工期

乙方的动工日期由甲方通知，自_______年______月______日至_______年______月______日止，时间为_________天。

第六条合同以外业务的特别费用

甲方委托乙方进行此合同以外的业务费用，应事前甲乙双方协商决定。

第七条甲方的责任和义务

1.乙方外玻璃幕/墙壁。

2.清洁/粉刷工作进行监督、检查。

3.为作业人员提供工作期间的水、电、寄存器材、清洁剂的库房等必要的工作条件。

4.为协调在工作中与相关部门的关系。

5.及时支付乙方劳务费用。

第八条乙方的责任和义务

1.所有作业人员须遵守甲方的各种规章制度。

2.保护建筑物及室内外设施注意节水节电。

3.如因乙方人员失误造成损失。

4.由乙方承当经济责任。

5.在合同执行期间出现的工伤及人员伤亡事故，属于乙方施工的责任，与甲方无关，甲方不负任何责任。

第九条违约责任及合同的变更

甲方对乙方在作业中出现的质量问题及违章作业，有权进行处分。第一次口头警告，如不见效，发警告通知书，如仍不见效，可向乙方发出罚款通知书，每张罚款按作业承包总价的0.51%扣除。

第十条其他

对此合同未规定的事项及对此合同的解释发生异议时，甲乙双方在诚挚的根底上协商解决。此合同一式两份，双方代表签字、盖章后生效，双方各执一份，同等有效。

甲方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

_________年____月____日

乙方(盖章)：_________

代表(签字)：_________

_________年____月____日

建设项目劳务承包合同例如【篇七】

甲方：乙方：〔身份证号〕因甲方工作需要，本着自愿、公平公道、老实守信的原那么，双方就乙方为甲方提供卫生保洁效劳有关事项协商一致，订立本合同并共同遵守本合同所列条款。

一、工程地点：

二、工程名称：

三、效劳内容：

1、乙方负责选派保洁劳务人员〔承包人自选保洁人员、人数不限〕为甲方______________提供室内卫生保洁和教师休息室保障效劳，具体效劳范围和要求详见“教学楼卫生保洁效劳标准和效劳质量规范〞。

2、乙方必须确保楼宇卫生保洁效劳质量达标。

四、合同期限：

五、合同价款及付款方式：

1、本工程保洁效劳费用为每年元。

2、本工程保洁效劳承包费用包括人员工资、双休日及法定节假日加班费、年节福利费，不包括养老、失业、医疗等社保费用〔含个人应缴纳局部〕、保洁工具、清洁及劳保用品费用。

3、按月结算，经卫生质量检查合格，由乙方编制并提供劳务费用清单，并经逐级审核批准后以现金形式发放。

六、双方的权力和义务：

1、甲方确定专人配合乙方做好保洁人员的管理工作，对卫生保洁效劳的全过程实施有效的监督、检查，考核乙方保洁人员工作情况，对违规违纪和不能胜任工作的保洁人员，有权责成乙方予以调换；

2、如有突击性的保洁任务，甲方拥有对乙方保洁人员的临时调配权；

3、甲方委派管理人员负责按照卫生保洁效劳标准和效劳质量规范每

天至少进行二次监督检查，如乙方保洁效劳质量达不到合同要求的规范，乙方必须按甲方要求进行整改完善，整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同，由此造成的一切损失由乙方负责；

4、甲方应为乙方保洁人员提供必要的工作服、保洁工具、清洁用品和劳保用品；

5、甲方负责为乙方聘用人员中原已与中心签订劳动合同的人员缴纳社保费用〔包括个人应缴纳局部〕；

6、乙方聘用人员的工作时间、劳动分工、工资待遇由乙方自行负责；

7、乙方聘用人员中未与签订劳动合同人员的社保、工伤或意外事故造成伤害等一切费用由乙方〔或其个人〕自行负担；

8、乙方应要求保洁人员严格遵守甲方的员工守那么、工作标准和各项管理制度，要求保洁人员统一着装、挂牌上岗，定期对保洁人员进行职业道德教育和业务培训。

七、违约责任：

1、乙方保洁人员应文明礼貌效劳，因工作方式不当或效劳态度不好给甲方带来不良影响的，乙方承当相应的经济处分。

2、因乙方保洁人员违法犯罪给甲方造成经济损失的，乙方有责任配合公安机关查究当事人的刑事责任和经济赔偿责任，如当事人无力支付经济赔偿的，乙方应承当相应的经济赔偿责任。

3、甲方指派乙方保洁人员从事合同规定的职责范围以外的工作，给乙方保洁人员造成伤亡的，甲方应承当相应的赔偿责任。

4、甲方必须按合同约定，按时支付乙方保洁效劳承包费用，不得以任何理由拖欠，如逾期不付，甲方每日应按拖欠费用总额的`千分之三支付给乙方滞纳金。如乙方保洁人员不服从管理、违规违纪、保洁效劳质量不达标、有损甲方形象、损坏设备设施和工具，甲方有权按有关规定核减乙方当月保洁效劳承包经费。

八、合同变更、终止与续签：

1、甲乙双方在合同期内不得随意变更合同，如确需变更，须征得双方同意。

2、甲乙双方不得无故终止合同，遇特殊情况确需解除合同的，须提前一个月通知对方，协商办理相关手续。如因单方面擅自解除合同给对方造成经济损失的，应予赔偿。

3、本合同期满前一个月内，由甲乙双方协商合同续签或终止事宜。

九、争议：

双方在执行本合同过程中发生争议时，应协商解决，协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。

十、其他：

1、本合同一式四份，甲方执叁份、乙方执壹份，经双方签字、盖章后生效。

2、本合同未尽事宜，由甲、乙双方协商可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、卫生保洁效劳标准和效劳质量规范及甲方教学楼宇管理规定、员工守那么、岗位职责等有关管理规章制度作为本合同的附件。

甲方：〔盖章〕乙方：〔盖章〕

法定代表人〔委托代理人〕：法定代表人〔委托代理人〕：

年月日

建设项目劳务承包合同例如【篇八】

甲方：XXX

为加强食堂管理，提高伙食质量，根据?中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经甲乙双方协商，就甲方食堂劳务差遣事宜达成如下协议：

一、合同期限

乙方劳务差遣期限为壹年。

20xx年1月1日至20xx年12月31日

二、劳务差遣方式

劳务差遣由乙方按双方协商同意的?XXX食堂劳务差遣计划》(见附件1)组织员工队伍。保证甲方(就餐人数为170人+-30人)工作时间内早餐，中餐，晚餐及节假日用餐的制作工作，乙方自行与劳务人员签订劳动合同(含各种保险)。

三、劳务差遣费用及付款时间

甲方每月付给乙方劳务差遣费34000元(大写：叁万肆仟元)。劳务差遣费付款方式为当月20日前。乙方提供正式劳务发票。

四、甲方的权利和义务

(一)、甲方免费提供餐厅、厨具、餐具，劳保，工作服，一次性卫生用品等;保证水、电、气的正常供给。

(二)、承当食堂所需水、电、气的费用和设备投入及维修费用;负责伙食所需原材料的采购和库房管理。

(三)、对食堂平安卫生，伙食的质量进行检查和监督;对乙方不能胜任工作的员工，有权倡议乙方进行调整;向乙方反应就餐人员的意见，并要求乙方及时整改。

(四)、每月按合同金额付清劳务差遣费。

(五)、免费为乙方员工提供住宿，洗澡等生活条件及工作用餐。

五、乙方的权利和义务

(一)、建立健全各项规章制度及相关岗位责任制和操作规程，并严格按制度和操作规程工作，以就餐者称心为效劳宗旨。

(二)、严格执行甲方的相关管理制度，服从甲方的统一管理。主动接受甲方的管理、检查、监督和处分，一旦发现乙方有违反规章制度等行为，甲方有权要求乙方改过并赔偿由此造成的损失。

(三)、自主安顿每日伙食的花色品种。提供每日伙食的原材料采购清单，甲乙双方共同验收质量、数量。

(四)、对甲方人员不合理的要求，有权向甲方投诉。

(五)、乙方自行与劳务人员签订劳动合同并承当所聘人员社会保险金及各种福利等，并催促员工遵守甲方的各项规章制度。

(六)、未经甲方同意，乙方不得擅自对房屋、设备设施做任何改动。

(七)、食堂增添设备设施及餐具，乙方必须先提出申请，经甲方同意后在甲方的监督下购置。

(八)、乙方从业人员必须持健康证上岗，并报甲方备案。统一着装，配证上岗;如发现员工患有传染病或有违法行为应及时调离岗位并接受甲方提出的处理意见。

(九)、在劳务差遣期间，乙方应合理妥善保管、维护甲方提供的设施、设备，如因工作操作不当等原因造成的一切卫生事故、平安事故、工伤事故等，由乙方全权承当法律责任和经济赔偿损失。

六、其它约定

(一)、本合同期满，在同等条件下乙方享有优先劳务差遣权。

(二)、甲方餐厅就餐人员仅限于甲方工作人员及家属，供餐范围为本单位因工作需要用餐，不对外以营业性质承当餐饮业务。假设甲方因工作需要临时或固定增加就餐人数应提前通知乙方。就餐人员超过合同约定人数的20%，甲方应在原有约定费用的根底上增加劳务差遣费。具体费用双方协商确定。

(三)、随着国家对劳动者最低工资规范的法定调整和社保政策的刚性规定，甲方应依法适时对劳务差遣费做出相应调整，调整金额双方协议商定。

(四)、在国家规定的法定休息日，休假日加班的，甲方应依法支付加班工资(国家规定：在规范工作日内安顿劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬;休息日安顿劳动者工作又不能安顿补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬;法定休假日安顿劳动者工作的，支付不低于百分之三百的工资报酬)。

(五)、本合同的试用期为三个月，在试用期内，双方均可就合同内容提出修改意见，如双方未能对修改意见达成一致而提出终止合同，双方必须提前15天以书面形式通知对方。

七、违约责任

(一)、甲乙双方应共同遵守本合同各项约定，切实履行各项义务。

(二)、在合同有效期内,双方不得擅自终止合同。经甲乙双方协商一致同意终止合同，必须提前一个月通知对方，否那么视为违约。违约方应承当违约金叁万元。

(三)、乙方擅自或变相转让劳务差遣合同的，甲方有权单方终止劳务差遣合同。

八、合同补充与变更

本合同可根据双方意见进行补充和变更，补充和变更的合同与本合同具有相同的法律效力。

九、争议的解决

双方对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式解决，协商不成的，可申请劳动仲裁或向人民法院提起诉讼。

十、本合同—式二份，具有相同法律效力。甲乙双方各执一份。

甲办法定代表人乙办法定代表人

(或授权代表)：(签字)(或授权人)：(签字)：

年月日年月日

建设项目劳务承包合同例如【篇九】

甲方：

乙方：__________________

依照?中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，甲、乙双方就xxxx(项目)劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。

第一条项目概况

项目名称：xxxx

项目地点：xxx

项目承包范围

xxx1#、3#、4#、5#、11#、12#楼施工图的全部项目量。

第二条项目工期

1、方案动工日期：20xx年8月，方案完工日期：20xx年10月25日。

2、乙方应无条件执行甲方的进度方案安顿(包括新调整的进度方案)。

第三条项目质量规范

所承包项目范围内的项目质量必须到达国家设计要求。

第四条组成合同文件及解释顺序

组本钱合同的文件及优先解释顺序如下：

1、本合同;

2、本项目施工图纸及国家现行或行业规范标准;

注：上述文件应互为补充，在合同中出现模糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能分明解释时，在不影响项目正常施工进度的情况下由双方协商解决。

第五条甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工方案、物资需用量方案表，实施对项目质量、工期、平安生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。

3、根据项目情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。

4、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。

第六条乙方责任和义务

1、遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好平安、文明施工、环境和职业健康平安、劳动爱护等工作。

2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保项目质量到达约定的规范，对本合同劳务承包范围内的项目质量向甲方负责;根据业主或甲方的方案要求(包括调整后的方案)，合理组织，科学安顿作业方案，投入足够的人力、物力、保证工期;承当由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。

3、应按招标文件要求和承诺的管理人员、平安员(持证)保质保量到位。技术工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率到达100%。特殊工种必须有特种作业操作证，持证率到达100%

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、平安生产、文明施工、环境爱护等方面的管理：接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完项目局部的成品爱护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承当由此引起的一切经济损失及各种罚款：6.按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施：

7、按国家政策规定与每个务工人员签订?劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案)，承当因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处分及责任后果;

8、为其施工人配备必要的劳动爱护和平安防护用品(如平安帽、平安带、工作服、手套及其它相关的防护用品);

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁下列的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员，乙方应承当因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位，业主未能按时拔付项目款的情况下，乙方不得因此而影响正常施工，不得聚众闹事，做到对甲方的谅解。

第七条环境爱护、平安生产和文明施工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行平安生产、文明施工、环境爱护以及公司相关制度等方面的教育;依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守项目建设平安生产有关管理规定，严格按平安施工规范进行施工;加强对现场操作工人的平安教育;认真落实平安措施，采取必要的平安防护措施，打消事故隐患，确保平安生产;随时接受平安检查人员依法实施的监督检查。由于自身平安措施不力及违章操作造成事故，承当一切责任后果和经济费用。

发生平安事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;保证施工现场整洁有序，合乎文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承当因违反有关规定造成的损失和罚款。

加强现场管理，采取一切适当的措施，爱护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染;防止对公