2022精选爆破施工合同通用版

2022精选爆破施工合同通用版爆破施工合同范文。

在这个飞速开展的社会，可少不了合同范本这个东西，签订合同后要积极履行合同。施工合同是建设单位与施工方或者承包施工方互相之间签订的协议。施工合同的条款是履行合同的主要依据，则，你想知道有关施工合同的内容资料吗？下面是小编为大家整理的“2022精选爆破施工合同通用版〞，欢迎您阅读和收藏，并分享给身边的朋友！

爆破施工合同【篇一】

发包人(全称)：xxx(下列简称“甲方〞)

承包人(全称)：xxx(下列简称“乙方〞)

签订时间：20_年____月____日

签订地点：

经友好协商，发包人将爆破项目整体发包给承包人爆破施工。根据?中华人民共和国合同法》、?民用爆炸物品平安管理条例》、?爆破平安规程》等有关法律、行政法规，双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原那么，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。

1、项目概况

1.1项目名称：

1.2项目地点：

1.3项目内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;

1.4爆破工艺：岩石松动爆破。

2、承包范围

2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;

2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;

2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;

2.4爆破总量为：以双方实测量为准;

3、合同工期

3.1合同工期总日历天数为：壹年;

3.2方案动工日期：以发包人发布的动工通知为准;

3.2方案竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。

4、项目质量及计量规范

4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方下列乙方不负责。

4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。

5、合同价款及支付方式

5.1合同价款：

本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。

(大写：玖元伍角/立方米)

5.2合同价款支付：

发包人向承包人支付的.炸材款及项目款，按以下进度及比例支付：

5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工，甲方负责提供炸材款，炸材款以后在乙方项目款中扣除。

5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成项目量的95%支付，确保乙方顺利支付民工工资和机械款。

5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付残余全部项目款。

6、双方责仸与义务

6.1发包人责任义务

6.1.1发包人向承包人提供下列资料：甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房，乙方领取使用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)

6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、平安与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处分。

6.1.3向承包人提供施工场地，协助做好爆破过程中的平安警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。

6.1.4及时向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，防止承包人窝工、怠工等。

6.1.5做好搬迁人员的宣传发动工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、妨碍施工，彻底杜绝平安生产隐患。

6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。

6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。

6.1.8地下需爱护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标志并加以爱护。

6.1.9发包人按照合同及时履行支付项目款，因发包人未及时支付项目款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。

6.10爆破中产生的震动波造成的平安事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。

6.2承包人责任义务

6.2.1承包人指定工程负责人，全权负责项目爆破事宜，向发包人通报项目进展情况，应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。

6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术标准，编制施工组织设计计划，承包人应严格按照施工计划组织实施，做到标准施工、平安施工、文明施工。

6.2.3采取必要的技术及防护措施，确保周围建筑物及建设施工的平安及人身平安检查，出现违章操作造成的人身及周围建筑物的平安责任事故，由承包人承当相应的责任。

6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。

6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有一定的平安距离。

6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断前方可施工。

6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗平安培训，特殊项目必须持证上岗并在许可范围内作业，必须遵守法律、法规平安作业。

6.2.8在施工过程中，如发包人需要承包人暂停作业的，承包人须服从安顿。

6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的平安，并承当平安责任。

6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物平安可能产生危险

6.2.11在爆破作业中，发现不明物体时应停止施工，并采取相应的应急措施爱护现场并立即上报上级相关部门，按照国家有关法规要求妥善处理。

6.2.12作业人员必须配备相应的劳动爱护效劳器并正确使用。

6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身伤害。

6.2.14非施工人员不得进入施工区域，假设有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并及时向发包人或建管单位报告，妥善处理。

6.2.15妥善处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，请求发包人及当地公安部门出面处理。

6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切平安事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。

7、组成合同的文件

组本钱合同的文件及解释合同文件的优先级别如下：

7.1施工合同书

7.2双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成局部。

8、违约责仸

8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直达到到相关标准及合同约定的验收规范。

8.2施工过程中，承包人自行承当施工爆破作业期间一切平安责

9、其它约定：未尽事宜，协商解决。

10、合同生效

本合同经双办法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11、其他事项

11.1本合同一式四份，双方各执二份。

11.2违约方赔偿另一方的一切损失。

11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。

发包人(盖章)：

承包人(盖章)

现场负责人：

现场负责人：

联系：

联系：

帐号：

帐号：

20xx年xx月xx日

爆破施工合同【篇二】

甲方：

乙方：

甲方承建的枝城高新技术示范园区一期场地平整项目，为了确保优质平安的完成施工任务，本着平等、自愿、公开和诚信的原那么，甲方决定将局部开挖石方爆破的钻孔施工任务交由乙方作业。经甲乙双方友好协商，达成如下协议。

一、项目概况

1、项目名称：宜都市枝城高新技术示范园区一期场地平整项目。

2、项目地点:宜都市枝城镇梁家畈村。

3、项目质量规范：按业主、监理、工程部的要求执行。

二、项目承包范围、内容、承包方式、合同价、付款办法

1、项目承包范围：该工程局部石方爆破的钻孔。

2、工作内容：乙方负责布孔、钻孔、设备保养、运输和加注燃料、平安管理、设备迁移等工作。

3、承包方式：钻孔机械、材料由甲方提供，实行包工不包料的单价承包，单价包含工作内容的所有费用。签订合同后钻孔在本工程建设期内不予调增和调减。

4、合同价：

(1)直径90规格钻孔，1.8元/米(每米壹元捌角整)。

5、付款办法：当月的合同款在下个月支付，支付额度为80%。余下20%在项目竣工验收后支付。

三、项目量核算与确认：

1、钻孔长度项目量由双方共同测量计算，并经签字确认。

四、工期

1、动工时间：20__年9月5日。

2、竣工时间：20__年3月31日。

3、在施工过程中，如遇到以下情况那么工期顺延：

(1)业主认可的工期延误;

(2)甲方原因造成工期延误。

4、乙方每天根据甲方施工进度安顿，向甲方提供合理的项目进度和第二天的施工方案和用药方案，并按方案施工。

5、乙方因人员缺乏和不能按方案施工，影响项目进度，甲方可下达书面通知，要求其2日内调整人员，保证生产需要。假设在规定时间内乙方仍不能满足生产，甲方有权采取其它工期补救措施直至更换施工队伍。责令乙方退场，并由乙方承当因此给甲方造成的全部经济损失，并不予乙方办理结算。

五、甲乙双方责任

1、甲方责任：

(1)甲方驻现场全权代表人王同兴，全面履行本合同内各项要求。

(2)在乙方进场后组织乙方人员进行入场教育，并进行监督、检查。催促乙方按规定办理有关务工手续。

(3)负责施工前对乙方进行技术交底和平安交底，向乙方明确施工技术、质量、平安、节约、工期、文明施工等要求。

(4)负责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方项目质量、工期、平安、文明施工等不能满足项目施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。

(5)对于乙方不服从甲方的合理安顿，对总工期、爆破质量造成影响。甲方有权对乙方处以500元下列罚款每次。并从合同款中直接扣除。

(6)负责提供机械、燃油、易损件，并对设备正常维修。

2、乙方责任：

(1)乙方驻施工现场全权代表人，代表乙方履行本合同约定的权利和义务。

(2)乙方不得将项目转包或分包给他人，否那么，甲方有权无条件终止本合同，并由乙方承当由此造成的全部经济损失。

(3)乙方工人必须身体素质和技术水平满足项目施工需要;工人年龄不得低于18周岁、超过60周岁。乙方人员须持本人身份证，并将其人员登记造册必须交甲方备案并作为本合同附件。

(4)乙方在接到甲方要求其进场的书面通知后按时组织人员进场，且必须保证人员稳定，不能随意变更注册人员，保证按期、按质、按量完成甲方安顿的生产任务，服从甲方的统筹安顿，统一调动。

(5)所有物质的管理、防盗和平安由乙方全部负责。

(6)必须服从甲方的统一管理，自担风险，自负盈亏，确保本协议项目施工的质量、工期、平安等、满足协议要求。

(7)乙方加入施工人员必须经过专业培训。已经取得相应资质和上岗证。

(8)乙方必须严格遵守平安生产作业规程，按照甲方的要求，在确保平安的前提下工作。且乙方在钻孔过程中发生的平安责任事故、质量事故及工伤事故由乙方自行负责，甲方不承当任何责任。

(9)乙方必须加强设备的保养和管理，因管理不到位、保养失误和操作错误造成机械事故，其损失全部由乙方赔偿。

六、合同终止

1、在施工中发生下列情况时，甲方有权终止本协议，乙方不得拒绝，并立即退场。

a、乙方没有履行本工程关于人员，设备保养和操作，进度的强制性要求，又不接受甲方管理规定的。

b、乙方因自身原因连续5天不能完成甲方的`方案任务或达不到业主的总体进度要求时。

c、乙方拒不服从甲方管理。施工达不到规定指标的。

d、乙方已不具备继续施工能力，或乙方将本合同项目转包或再分包或中途退场的。

七、其它

1、合同文件及附件：本合同书、本合同书的补充协议;洽商、变更等明确双方权利与义务的各种工程部下达的会议记要、协议。

3、争议解决：首先友好协商，协商不成向宜昌市仲裁部门申请仲裁。

4、本合同一式二份，甲乙双各执一份，双方签字后生效。

5、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

爆破施工合同【篇三】

甲方：

乙方：

为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证项目质量和项目进度，明确各施工队在项目施工中的权益和义务，依照?矿山施工管理条例》及其他相关的法律、行政法规遵循平等、自愿、公平和老实信用的原那么，结合项目实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。

一、项目概况及承包范围

1.1、项目名称：

1.2、建设单位：

1.3、项目地址：

1.4、

项目内容：完成甲方委托的土石方剥离项目量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的辅助作业。地下大型防排水由业主方负责。

1.5、项目量：

1.6、

严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方承当所有费用，年终收山乙方必须按规定布置好平安设施，清理好作业面土石方，妥善安顿工作设施，经甲方验收后可收山，否那么不予结算项目费用。

1.7、乙方破坏性开采，造成资源浪费，甲方根据情况予以处理。

二、合同工期

2.1、动工时间：月日

2.2、竣工时间：月日

三、项目承包方式

3.1甲方委托乙方完成煤矿采区土石方剥离项目工程承包。

3.2、按项目量单价大包干的形式，包括剥土和项目施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区

修筑的日常维护、环境治理及所有辅助作业。

四、项目价格及费用承当

4.1、按甲方委托书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等所有的辅助作业，按单价元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过米。每超深米增加元/m3。

4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其维修保养、修理及其他后勤保障所产生的费用由乙方自行承当，甲方不负责任。

五、项目款结算预付方式

5.1预付款

5.2、结算款方法：按甲方当月指定的生产方案要求以实际开挖实方量，实行“一步单价制〞结算。

5.3按业主?项目验收管理方法》每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参与完成项目验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。

5.4、项目量的结算方式：

5.5、项目施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出公里，每公里加元/m3。

六、项目量的计算方式

6.1要求所有项目量均以实方进行计算，每月同完成结算项目量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。

七、项目技术及其要求

7.1乙方必须严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的?质量规范化规范及考核评级方法实施细那么》?平安管理方法》

?土石方管理办法》?煤炭管理方法》?统计报表管理方法》?关于加强的通知》及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理方法。

7.2、项目施工中项目进度、项目质量、项目位置及出现破坏现有项目行为按甲方有关规定处理。

八、其它约定

8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供给短缺或天气恶劣原因连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日方案量减除。

8.2、乙方特殊工种人员，都必须持有特种行业操作证和上岗证。

8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的项目任务。

8.4、乙方必须配备专职的平安员，并积极加入甲方组织的平安学习和技能培训。

8.5、乙方应签订平安、环保、消防协议书，明确各项责任义务。

8.6、合同价款中包括了平安施工管理、平安措施、现场文明施工等费用。

8.7、乙方必须严格遵守?平安生产管理条例》?爆炸物品使用管理条例》?平安生产法》等有关规定，平安开采，文明施工。

8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队所有人员的医疗费用全部由乙方承当。

8.9、乙方必须全额购置保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时根据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。

九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发现将严重处分。

9.1、甲方及时结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。

9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任，由乙方自行负责赔偿。

乙方所有施工人员必须服从甲方现场人员的管理和指挥，对不服从者要实行经济处分。

9.3、乙方应按要求，做好环境爱护和治理工作，爱护好生态，严禁捕杀野生动物，违者查究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发现古物及时上报甲方并保留好，

由甲方处理。自建公厕，掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严重者实行经济处分。

9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作，严格按照?爆破物品使用管理条例》执行。

合同期限(合同生效与终止)自年月日至年月日结算付款完为止，(以建设主管部门的动工通知书时间为准)。

违约责任

11.1、假设甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产，超过天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台元/天，装载机每台天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。

11.2、甲方必须负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。

本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地仲裁委员会或起诉所在地人民法院。

本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。

甲方(签章)法人：

乙方(签章)法人：

年月日：

爆破施工合同【篇四】

甲方：________________

乙方：________________

甲方将_____________爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议：

一、项目地点：__________________

二、项目量：_______________

三、项目造价：__________________

四、付款方式：_________________乙方设备进场开始_____________作业，甲方支付乙方项目款的50%，尾数待项目完工后一次性付清。

五、甲乙双方责任

(一)甲方责任：_________________

1.负责___________________，以方便乙方_____________作业。

2.派人员协助乙方作好爆破平安警戒工作。

(二)乙方责任：_________________

1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。

2.负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方_____________楼体结构不予影响及破坏。

3.作业人员持证上岗。

4.加强平安警戒工作。

六、违约责任

1.乙方按甲方要求完成爆破施工。

2.甲方按时结算项目款，不得以任何借口拖欠项目款。

七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

八、本合同一式肆份，双方各执二份。

甲方(盖章)_________________乙方(盖章)_________________

甲方代表(签字)_____________乙方代表(签字)_____________

_____________年_______________月_______________日_____________年_______________月_______________日

爆破施工合同【篇五】

甲方：

乙方：

甲方将钻孔项目施工委托乙方进行，双方根据?中华人民共和国合同法》和?建设安装项目承包合同条列》等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。

一、项目名称：河北XX公司场地爆破钻孔项目。

二、项目地点：河北XX公司院内。

三、项目范围：钻孔(钻孔直径80)。

四、承包方式：甲方仅提供施工用水、电。

五、项目价款：

钻孔：包干价32元。

项目总价：以项目量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。

七、付款方式：

本合同签订后，预付款无，项目完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部项目款。

八、双方责任：

1、甲方提供施工用水、电;

2、甲方按照国家施工标准、施工规范验收;

3、乙方进场前必须与甲方安环处签订平安施工协议，动力处签订平安用电协议。

5、乙方必须按照国家施工标准施工;

6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方