监理工程师之合同管理题库内部题库（黄金题型）

监理工程师之合同管理题库内部题库（黄金题型）第一部分单选题(50题)1、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定

【答案】：C

2、设备采购合同中，由（）负责提供设备运至目的地的包装。

A.买方

B.卖方

C.运输部门

D.安装单位

【答案】：B

3、某合伙企业与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，则下列说法正确的是（）。

A.合伙企业不能成为合同法律关系的主体

B.采购合同无效

C.合伙企业以其全部财产独立承担民事责任

D.合伙企业财产不足以清偿债务时，合伙人承担无限责任

【答案】：D

4、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定

【答案】：D

5、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿

【答案】：B

6、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】：A

7、铝塑复合板幕墙即两层铝合金板中夹有低密度聚乙烯芯板，有关其性能哪条不对？()

A.材料强度高

B.便于裁剪

C.价格比单板低

D.耐久不宜变形

【答案】：D

8、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人

【答案】：D

9、根据《标准施工合同文件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点，并在（）后将其移交发包人。

A.工程缺陷责任期届满

B.工程竣工

C.工程竣工验收合格

D.工程最终结算

【答案】：B

10、银行与债务人找的保证人签订的保证合同中没有约定保证方式，该保证合同的保证方式应当认定为（）。

A.一般保证

B.连带责任保证

C.保证合同无效

D.由债务人确定

【答案】：A

11、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限

【答案】：C

12、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书

【答案】：D

13、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人

【答案】：C

14、因被代理人对代理人授权不明确，给第三人造成损失，关于损失承担的说法，正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：D

15、某工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包高在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC《施工合同条件》，承包商的实际竣工日期应确定为()

A.9月5日

B.10月5日

C.1O月20日

D.11月5日

【答案】：A

16、根据IPD合同条件，若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的（）。

A.人员成本

B.材料成本

C.设备成本

D.分包成本

【答案】：A

17、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金

【答案】：D

18、担保方式中的保证，在实际运用过程中应理解为（）。

A.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定给予赔偿

B.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务

C.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务

D.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务

【答案】：B

19、土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是()。

A.其中6天的不利气候条件风险

B.其余9天的不利气候条件风险

C.停工15天的工期延误

D.停工15天造成的费用损失

【答案】：B

20、关于抵押物的说法，正确的是（）。

A.不能是第三人提供的财产

B.只能是债务人提供的财产

C.必须转移占有

D.不必转移占有

【答案】：D

21、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力

【答案】：B

22、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金

【答案】：B

23、除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（）适用的版本。

A.竣工结算日

B.基准日

C.开标日

D.合同签订日

【答案】：B

24、通用条款规定的费用是指（）

A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支

B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项

C.发包人对承包人履行合同支付的结算价

D.承包人完成工程的实际成本

【答案】：A

25、ECC合同的典型特点是（）

A.在核心条款的基础上，加上选定的主要选项条款和次要选项条款

B.项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议

C.鼓励当事人采取合作，而不是采取对抗行为

D.适用于在签订合同时价格已经确定的合同

【答案】：C

26、(2019年真题)根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交、

D.招标文件提出

【答案】：B

27、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力

【答案】：D

28、风险型CM的合同计价采用（）。

A.成本加酬金方式

B.固定总价方式

C.固定单价方式

D.工程量清单方式

【答案】：A

29、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务

【答案】：D

30、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按()执行。

A.原价格

B.新价格

C.市场价格

D.原价和新价的平均价格

【答案】：B

31、根据FIDIC《施工合同条件》，如任一争端方对争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定不满，下列说法正确的是（）。

A.决定对争端双方不具有约束力

B.可以申请仲裁

C.仲裁前不必争取友好协商解决争端

D.在仲裁结束前暂按工程师的确定执行

【答案】：B

32、关于《简明标准施工招标文件》适用项目，正确的是（）。

A.工期不超过24个月的项目

B.一定规模以上，且设计和施工不是由同一承包商承担

C.技术相对简单、且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目施工招标

D.EPC项目

【答案】：C

33、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（）

A.DAAB必须由具有适当资格的三人组成

B.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决

C.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB

D.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金

【答案】：A

34、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内

【答案】：D

35、根据九部委发布的《标准施工招标文件》规定，建筑工程一切险的投保人应当是（）。

A.施工合同的发包人

B.施工合同的承包人

C.施工合同发包人和承包人

D.工程项目的代建方和施工合同的发包人

【答案】：B

36、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（）。

A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款

B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价

C.根据成本加利润的原则商定或确定单价

D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价

【答案】：B

37、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地

【答案】：A

38、按照FIDIC《施工合同条件》规定，承包商施工期的截止时间为()

A.颁发工程接收证书日

B.工程接收证书注明的竣工日

C.颁发履约证书日

D.协议书中约定的竣工日

【答案】：B

39、发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备，并在到货（）天前通知承包人。

A.7

B.14

C.15

D.21

【答案】：A

40、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有

【答案】：B

41、代理的种类中，（）主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。

A.指定代理

B.法定代理

C.委托代理

D.意定代理

【答案】：B

42、根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人

B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体

C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任

D.分包人的资格能力应由发包人审核

【答案】：A

43、投标报价有算术错误，下列关于投标报价的修正，说法正确的是（）。

A.如果大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准

B.如果总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价金额为准

C.评标委员会对投标报价进行修正后，即对投标人具有约束力

D.投标人不接受修正价格的，可以进一步补正

【答案】：A

44、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。

A.勘察、监理和技术服务

B.勘察、设计咨询和施工

C.设计、监理和施工

D.勘察、设计咨询和技术服务

【答案】：D

45、关于工程设计招标，通常采用的评标方法是（）。

A.设计费比选法

B.综合评估法

C.最低评标价法

D.经评审的最低投标价法

【答案】：B

46、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

47、在设防烈度为8度的地区，主楼为框剪结构，高60m，裙房为框架结构，高21m，主楼与群房间设防震缝，缝宽至少为下列何值？()

A.100mm

B.140mm

C.260mm

D.400mm

【答案】：B

48、下列关于投标保证金的说法正确的是（）。

A.投标保证金的形式包括现金.银行保函.保兑支票.银行汇票或现金支票等

B.投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的20%

C.投标人应按招标文件要求最迟在评标结束前以有效形式提交投标保证金

D.投标保证金的有效期从提交投标文件之日起算

【答案】：A

49、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查

【答案】：B

50、根据美国建筑师学会（A1A发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔

【答案】：D

第二部分多选题(50题)1、在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下有关分包的说法，正确的是（）。

A.承包商不得将整个工程分包出去

B.只有在专用合同条件中没有限制分包的部分，承包商才能分包

C.承包商应对任何分包商及其人员的行为承担连带责任

D.银皮书比新红皮书中承包商选择分包商的权力小

E.承包商需在向业主通知分包商情况

【答案】：ABC

2、下列关于质量保证金的说法正确的是（）。

A.质量保证金用以约束承包人在施工阶段.竣工阶段.缺陷责任期内按照合同要求对施工的质量和数量承担约定的责任

B.质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，直至最后一次支付工程进度款为止

C.缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还质量保证金

D.发包人应在14天内会同承包人按照合同规定核实承包人是否完成缺陷修复责任

E.质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的5%

【答案】：AD

3、在建设工程施工招投标过程中，投标保证可以采用的形式包括（）。

A.现金

B.支票

C.保函

D.预付款保函

E.履约担保

【答案】：ABC

4、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人建议书应包括的内容有（）。

A.工程设计方案

B.工程施工方案

C.工程分包方案

D.工程报价清单

E.工程设备方案

【答案】：AC

5、在监理招标中，体现监理单位能力的评标内容包括()

A.投标人资质

B.监理大纲

C.总监理工程师业绩

D.监理单位业绩

E.监理费报价

【答案】：ABCD

6、关于招投标过程中的投标人资格审查，下列说法正确的是（）。

A.公开招标对投标人的资格审查通常采用资格预审的方式

B.资格后审工作应当由资格审查委员会于开标后完成

C.资格预审工作应当由评标委员会于发售招标文件前完成

D.资格预审和资格后审对投标人资格审查的时间不同

E.资格预审和资格后审对投标人资格审查的内容和方法也不相同

【答案】：AD

7、设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的哪些方面（）进行评审。

A.人员业绩

B.人员从业经历

C.设计构思

D.城乡规划

E.投标人信用情况和业绩

【答案】：ABC

8、下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由承包人承担的有（）。

A.施工现场待安装的设备损坏

B.承包人的人员伤亡

C.在现场的第三方人员伤亡

D.承包人设备的停工损失

E.停工期间，承包人留在现场保卫人员的费用

【答案】：BD

9、关于DAAB的说法正确的是（）

A.由业主支付酬金

B.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系

C.如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB.委托其做出决定

D.DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定

E.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成

【答案】：BCD

10、下列选项中，对于保险合同的概念描述，正确的有()。

A.保险合同是指被保险人与保险人约定保险权利义务关系的协议

B.投保人、被保险人可以为受益人

C.被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人

D.投保人可以为被保险人

E.受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人

【答案】：BCD

11、根据《标准设计施工总承包合同》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项进行分解应考虑的因素有（）。

A.工程效率

B.费用性质

C.计划发生时间

D.相应工作量

E.人员安排

【答案】：BCD

12、发包人提供的材料和工程设备验收后，下列（）由承包人承担。

A.因提前交货增加的保管费用

B.施工现场内的二次搬运费用

C.质量不合格导致返工费用

D.质量不合格导致工期延误

E.材料设备的接收费用

【答案】：B

13、（2021年真题）关于抵押权的说法，正确的有（）。

A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效

B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押

C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记

D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同

E.使用权不明的财产不得抵押

【答案】：BCD

14、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有（）。

A.永久工程的损失

B.施工设备损坏

C.停工损失

D.施工场地的材料和工程设备

E.承包人的人员伤亡损失

【答案】：AD

15、建筑工程设计阶段，初步设计的工作任务包括（）。

A.总体设计

B.方案设计

C.设备设计

D.特殊设备的研制

E.分专业设计并汇总

【答案】：AB

16、根据《人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》，合同双方对开工日期有争议的，可以按照（）规定来确定。

A.发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期

B.开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期

C.因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期

D.发包人或监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应以施工合同中载明的日期为竣工日期

E.承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期

【答案】：ABC

17、关于设备采购合同中合同价款的支付，下列说法不正确的是（）。

A.合同生效后买方支付的预付款为合同价格的10%

B.卖方交付全部合同设备后，买方支付签约合同价60%的交货款

C.验收款为签约合同价的25%

D.结清款为合同价格的5%，在合同设备验收后支付

E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后28日内支付

【答案】：ABCD

18、收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。

A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验

B.承包人将记录送交监理人后可继续施工

C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行

D.监理人应签字确认

E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担

【答案】：ABD

19、根据九部委《标准设计合同》的规定，发包人按约定应提供的资料包括（）。

A.基础资料

B.勘察报告

C.监理报告

D.设计任务书

E.设计规范

【答案】：ABD

20、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于履约担保的说法，正确的是（）。

A.承包人应保证其履约担保在竣工验收前一直有效

B.需进行竣工后试验的，履约担保应在颁发工程接收证书前一直有效

C.工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效

D.发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担

E.承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担

【答案】：CD

21、建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有()

A.物理试验法

B.理论换算法

C.衡量法

D.化学分析法

E.查点法

【答案】：AD

22、在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括（）。

A.作为被代理人的法人终止

B.被代理人取得民事行为能力

C.被代理人取消委托

D.代理事项完成

E.代理期限届满

【答案】：ACD

23、根FIDIC《施工合同条件》，关于不可抗力的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.以承包商投标能否合理预见划分风险责任的归属

B.以不可抗力发生的时点来划分后果责任

C.承包商的中标合同价中包括不可抗力损害的风险费用

D.雇主承担不可抗力的风险责任

E.承包商和雇主按人员和财产归属承担不可抗力风险责任

【答案】：AD

24、下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的

B.投标人在投标有效期内修改投标文件的

C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的

D.在规定期限内无正当理由拒签合同协议书的

E.中标人未按规定提交履约担保金的

【答案】：AD

25、按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（）。

A.提供施工场地

B.现场勘查

C.组织设计交底

D.编制施工实施计划

E.约定开工时间

【答案】：AC

26、《标准施工招标文件》通用条款中要求进度付款申请单的内容包括（）。

A.截至本次付款周期末已实施工程的价款

B.根据变更调整的合同价款

C.承包人维修施工设备的费用

D.本次应扣回的工程预付款

E.本次应扣减的质量保证金

【答案】：ABD

27、ECC合同条件通过早期警告和补偿事件等条款的设置，在很大程度上体现了合作伙伴管理所倡导的（）的管理机制及合作共赢的理念。

A.信任

B.协调

C.沟通

D.激励

E.平等

【答案】：ABCD

28、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

【答案】：ABD

29、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同附件格式包括（）。

A.合同协议书

B.履约保证金格式

C.预付款担保格式

D.投标保证金格式

E.专用条款

【答案】：AB

30、建设工程合同的特征有（）。【相关知识点新教材已删除】

A.合同主体的严格性

B.合同订立的短暂性

C.合同标的的特殊性

D.合同履行期限的长期性

E.合同形式的非要式性

【答案】：ACD

31、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（）。

A.测试和缺陷

B.补偿事件

C.付款

D.提前竣工奖金

E.母公司担保

【答案】：ABC

32、设计施工总承包合同中，不能索赔工期的情况有（）。

A.为他人提供方便

B.发包人要求提前交货

C.缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复

D.发包人违约解除合同

E.不可预见的物质条件

【答案】：ABCD

33、项目招标过程中采用评标价法评标时，可以折算成价格的评审要素有()等。

A.企业信誉

B.工期提前

C.实施中必然发生的标书漏项部分

D.技术建议可能带来的实际经济效益

E.承诺减少业主预付款额度的建议

【答案】：BCD

34、某设备安装工程，由于设计原因试车达不到合同约定的验收要求，发包人的责任在于()

A.要求设计单位修改设计

B.承担设备拆除的费用

C.负责设备重新安装

D.承担重新安装的费用

E.重新组织单机无负荷试车

【答案】：ABD

35、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收及竣工后试验的的说法，正确的有（）。

A.承包人应在竣工试验通过后按合同约定进行工程设备试运行

B.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人

C.工程验收合格后，发包人直接向承包人签发工程接收证书

D.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程安全稳定运行一段时间后进行

E.工程接收证书中注明的实际竣工日期以验收合格的日期为准

【答案】：ABD

36、下列合同属于按照承发包的内容进行分类的是（）。

A.建设工程勘察合同

B.建设工程设计施工总承包合同

C.工程施工承包合同

D.建设工程施工合同

E.施工分包合同

【答案】：AD

37、甲乙两公司签订的购货合同约定，乙公司应当在8月30日向甲公司交付货物。8月初，乙公司通过铁路运输将货物发运到甲公司所在地车站。此时甲公司享有的权利有()

A.拒收货物

B.接收货物并要求对方承担提前交货的保管费用

C.不接收货物并要求对方承担违约责任

D.接收货物后不立即付款，仍按合同约定时间付款

E.接收货物并不对保管不善造成的损失负责

【答案】：ABD

38、下列法人中，属于特别法人的有（）。

A.某大学

B.京东股份有限公司

C.阿里哥哥公司

D.工商行政管理局

E.村委会

【答案】：D

39、根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（）。

A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成

B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件

C.监理人要求提交的竣工验收资料清单

D.合同范围内的工程需在缺陷责任期内全部完成

E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运

【答案】：BCD

40、对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备的（）等。

A.名称

B.规格

C.数量

D.价格

E.时间

【答案】：ABCD

41、施工合同示范文本规定，因()等原因导致竣工时间延长．经监理人确认后可以顺延工期。

A.不可抗力

B.工程量增加

C.承包