监理工程师之合同管理题库精选题库带答案（轻巧夺冠）

监理工程师之合同管理题库精选题库带答案（轻巧夺冠）第一部分单选题(50题)1、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任

【答案】：D

2、甲为17周岁，以自己的劳动收入为主要生活来源的未成年人，关于甲实施民事法律行为的说法正确的有（）。

A.可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行为

B.实施与其年龄、智力不相适应的民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认

C.由其法定代理人代理实施民事法律行为

D.可以独立实施民事法律行为

【答案】：D

3、与邀请招标相比，公开招标的特点是()

A.竞争程度低

B.评标工作量小

C.招标时间长

D.费用低

【答案】：C

4、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备

【答案】：C

5、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%

【答案】：B

6、下列不属于施工合同中监理人职责的是（）。

A.独立处理或决定有关事项，如签订分包合同、变更估价、索赔等

B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

C.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执

D.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项，行使通用条款规定的，以及具体施工合同专用条款中说明的权力

【答案】：A

7、某工程项目依法招标发包，某投标人在开标后提出增加优惠条件。招标人对该优惠条件的正确处理是()。

A.接受该优惠条件

B.接受该优惠条件，但在评标时仅作参考

C.拒绝接受该优惠条件

D.将该投标人的投标按废标处理

【答案】：C

8、根据美国AIA标准合同文本，CM合同与雇主订立合同的当事人是（）。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商

【答案】：C

9、下列关于评标专家确定方式说法正确的有（）。

A.采取随机抽取或者直接确定的方式确定

B.一般项目可以由招标人直接确定

C.特殊项目可以采取随机抽取的方式

D.特殊项目是指技术复杂.专业性强或者国家有特殊要求的招标项目

【答案】：A

10、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日

【答案】：D

11、施工合同中，通常基于工程的性质和承包工程量等因素约定工程预付款，其目的是()。

A.担保发包人能够按期支付工程进度款

B.发包人帮助承包人解决工程施工前期资金紧张的困难

C.表明发包人与承包人合作的诚意

D.防止承包人擅自变更、终止施工合同

【答案】：B

12、下列关于投标前现场踏勘的说法中，错误的是（）。

A.有利于投标人全面解招标项目情况

B.有利于减少可能的争议

C.主要踏勘项目经济、地理、地质、气候等客观条件和环境

D.投标人可在方便时自行前往现场踏勘

【答案】：D

13、下列内容（）不属于合同协议书中应明确填写的内容。

A.签约合同价

B.合同工期

C.质量标准

D.争议解决方法

【答案】：D

14、设计施工总承包合同订立合同时需要明确的内容，区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的（）。

A.永久工程

B.长期工程

C.短期工程

D.一般工程

【答案】：A

15、甲公司与乙公司订立了一份总货款额为20万元的设备供货合同，合同约定的违约金为货款总值的10%，同时甲公司向乙公司给付定金5000元，后乙公司违约，给甲公司造成损失2万元。乙公司应依法向甲公司支付()

A.2万元

B.2.5万元

C.3万元

D.3.5万元

【答案】：B

16、转让抵押物所得价款，应当向抵押权人提前清偿或者向约定的第三人提存，不足的部分应当（）。

A.由抵押人清偿

B.由债务人清偿

C.由抵押人和债务人共同清偿

D.不再清偿

【答案】：B

17、工程设计招标通常采用的评标方法是（）。

A.最低评标价法

B.经评审的最低投标价法

C.综合评估法

D.设计费比选法

【答案】：C

18、根据《设计施工总承包合同》，总承包项目的竣工试验，承包人应提前（）将申请竣工试验的通知送达监理人。监理人应在（）内，确定竣工试验的具体时间。

A.28天，28天

B.14天，7天

C.21天，14天

D.28天，21天

【答案】：C

19、根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由（）进行补偿。

A.发包人

B.承包人

C.合同条款确定的该风险责任人

D.造价咨询机构

【答案】：C

20、某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按监理人认可的施工进度计划施工，但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。

A.自行负责

B.由发包人给予补偿，合同工期不予顺延

C.不予补偿，但应合理顺延合同工期

D.由发包人给予补偿，合同工期相应顺延

【答案】：D

21、根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》，关于监理人义务的说法，正确的是()

A.向设计单位提供设备厂家名录

B.向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料

C.指示设计单位变更设计

D.保守设计单位申明的秘密

【答案】：D

22、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日

【答案】：A

23、关于分包的说法错误的是（）。

A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包

B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定

C.接受分包的人就分包项目承担连带责任

D.分包人应当就分包项目向招标人负责

【答案】：D

24、（2020年真题）关于投标限价的说法，正确的是（）。

A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额

B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度

C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格

D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法

【答案】：D

25、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则

【答案】：A

26、根据九部委发布的《标准设计合同》，合同的履约担保为无条件担保，其内涵为（）。

A.担保人无条件地提供担保

B.履约保证金的数额不确定

C.担保人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

D.设计人在收到发包人的赔偿要求后，无条件支付

【答案】：C

27、（）是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更、消灭的客观现象。

A.事件

B.行为

C.权利

D.义务

【答案】：A

28、根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，()负责测设施工控制网。

A.承包人

B.发包人

C.监理人

D.勘察人

【答案】：A

29、代理合同履行中，被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。

A.由第三人自己承担损失

B.由被代理人独自向第三人承担责任

C.由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任

D.由代理人独自向第三人承担责任

【答案】：C

30、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据

【答案】：C

31、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是()。

A.按工程实际损失计算赔偿

B.扣除合同约定的全部监理酬金

C.赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额

D.应当双倍返还定金

【答案】：C

32、设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。

A.发包人提供的材料、设备不符合要求

B.发包人原因指示的暂停施工

C.发包人要求提前交货

D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格

【答案】：C

33、大型工程设备的采购招标过程中，关于详细评审说法不正确的是（）。

A.以评标价的高低比较投标书的优劣

B.中标人一定是报价最低者

C.投标人要按照招标文件内合同条款所列的付款条件报价

D.货物到达施工现场的总费用有不同计算方式

【答案】：B

34、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法

【答案】：A

35、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识

【答案】：B

36、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30

【答案】：C

37、下列属于响应性评审内容的是（）。

A.投标人的资质

B.财务状况

C.类似项目业绩

D.投标保证金

【答案】：D

38、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复

【答案】：D

39、（2020年真题）根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署的文件是（）。

A.设备质量合格证

B.验收款支付函

C.进度款支付函

D.设备验收证书

【答案】：B

40、合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和(或)工期延误，由()承担。

A.承包人

B.发包人

C.政府部分

D.发包人和承包人

【答案】：B

41、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（）天，向工程师发出申请接收证书的通知。

A.7

B.14

C.28

D.72

【答案】：B

42、关于电梯的表述，下列哪项是错误的？()

A.电梯井道壁当采用砌体墙时厚度不应小于240mm，采用钢筋混凝土墙时厚度不应小于200mm

B.电梯机房的门宽不应小于1200mm

C.在电梯机房内当有两个不同平面的工作平台且高差大于0.5m时，应设楼梯或台阶及不小于0.9m高的安全防护栏杆

D.不宜在电梯机房顶板上直接设置水箱，当电梯机房顶板为防水混凝土时，可以兼做水箱底板

【答案】：D

43、某施工合同约定钢材由发包商供应，当钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就把钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量不足，则损失由（）承担。

A.承包人

B.发包人

C.监理单位

D.钢材供应商

【答案】：B

44、（2020年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于采用专利技术的说法，正确的是（）。

A.承包人采用专利技术的费用应包含在投标报价中

B.承包人采用专利技术的费用应由发包人另行补偿

C.承包人因侵犯专利权引起的责任由合同双方共同承担

D.承包人因侵犯专利权引起的责任由发包人承担

【答案】：A

45、关于实施两阶段招标项目的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目

B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标

C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应

D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争

【答案】：D

46、FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（）天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。

A.7

B.14

C.24

D.48

【答案】：B

47、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天

【答案】：D

48、发包人因第三人的原因造成违约的，对勘察人损失承担责任的方式正确的是（）。

A.由第三人承担违约责任

B.由发包人承担违约责任

C.由发包人和第三人承担连带责任

D.由发包人和第三人承担按份责任

【答案】：B

49、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任

【答案】：A

50、适用于大宗货物、重要建筑材料的采购方式是（）。

A.招标采购

B.直接采购

C.询价采购

D.指定采购

【答案】：A

第二部分多选题(50题)1、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

【答案】：AC

2、以下属于资质预审审查报告内容的是（）。

A.评标方法

B.资格审查委员会名单

C.澄清、说明、补正事项纪要等

D.评分比较一览表的排序

E.投标文件格式要求

【答案】：BCD

3、下列属于《标准施工招标文件》通用条款规定的变更范围，可以调整合同价格的是（）。

A.取消合同中某一项工作转由其他人实施

B.改变合同中某一项工作的质量

C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸

D.改变合同中某一项工作的施工时间

E.为完成工程需要追加的额外工作

【答案】：BCD

4、根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（）。

A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响

B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险

C.施工合同价格可采用公式法进行调整

D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整

E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款

【答案】：BCD

5、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有()。

A.发生保险事件后业主未能从保险公司获得保险赔偿

B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件

C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误

D.后续法规调整引起的延误

E.施工中受到其他承包商的干扰

【答案】：BCD

6、下列证据中，能够作为承包商索赔有效证据的有()。

A.招标文件

B.招标阶段现场考察时，招标人对承包人所提问题的口头解答

C.技术文件中提供的地质资料

D.工程师发布的书面指令

E.检查和试验记录

【答案】：CD

7、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方签署的收货清单正本一份

C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份

D.合同价格?100%金额的增值税发票正本一份

E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份

【答案】：ABCD

8、如果发包人希望在整体工程竣工前提前发挥部分区段工程的效益，应在专用条款内（）。

A.约定分部移交区段的时间

B.约定分部移交区段的名称

C.约定分部移交区段的地点

D.约定区段工程应达到的要求

E.约定区段工程应达到的目标

【答案】：BD

9、（2020年真题）买方在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（）。

A.卖方出具的交货清单正本一份

B.买方出具的收货清单正本一份

C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份

D.合格价格100%金额的增值税发票正本一份

E.保险公司出具的履约保函正本一份

【答案】：ACD

10、根据自然人的年龄和精神健康状况，可以将自然人分为（）。

A.高等民事行为能力人

B.中等民事行为能力人

C.限制民事行为能力人

D.完全民事行为能力人

E.无民事行为能力人

【答案】：CD

11、下列关于建设工程勘察专业资质的说法正确的是（）。

A.只设甲.乙两级

B.可设甲.乙.丙三级

C.可以承接本专业相应等级的工程勘察业务

D.可以承接的勘察业务也可以由具有建设工程勘察综合资质的单位承接

E.可以承接本专业范围内的工程勘察劳务业务

【答案】：BCD

12、下列施工合同条款中，属于合同法律关系内容的有（）。

A.发包人名称

B.承包人名称

C.发承包项目名称

D.提供施工场地的约定

E.工程价款结算的约定

【答案】：D

13、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（）。

A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人

B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册

C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行

D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书

E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期

【答案】：BD

14、工程施工合同文本中的次要选项条款包括（）。

A.通货膨胀引起的价格调整

B.成本补偿合同

C.多种货币

D.支付承包商预付款

E.管理合同

【答案】：ACD

15、某位采用试用买卖方式签订了设备采购合同，关于采购式及合同的说法，正确的有()

A.属于非即时买卖合同

B.试用期内可以拒绝够买

C.试用的前提是支付价款或提供担保

D.试用期只能由法律规定，当事人不能约定

E.试用期届满，采购人对是否购买未做表示的视为购买

【答案】：AB

16、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括()

A.招标公告

B.招标文件

C.投标书

D.工程量清单

E.中标通知书

【答案】：CD

17、《合同法》中，有关承担违约责任的规定，采用的原则包括()

A.补偿性原则

B.严格责任原则

C.惩罚性原则

D.有限责任原则

E.连带责任原则

【答案】：ABC

18、关于代理型CM管理模式的说法，正确的有（）。

A.CM承包商不承担项目实施风险

B.CM承包商只为雇主提供咨询服务

C.CM合同属于设计施工总承包合同

D.CM承包商在施工阶段相当于总承包商

E.CM承包商按保证工程最大费用值（GMP）的限制组织施工【相关知识点新教材已删除】

【答案】：AB

19、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的有（）。

A.受发包人委托对施工合同的履行进行管理

B.居于施工合同履行管理的核心地位

C.监理人对承包人的指示，承包人应遵照执行

D.在发包人授权的范围内，负责检查施工质量和进度的工作

E.如果监理人的指示错误给承包人带来损失的，由监理人负责赔偿

【答案】：ABCD

20、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。

A.提前7天向设计人发出

B.从收到该通知之日起计算设计服务期限

C.应在合同生效之日起90天内发出

D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同

E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失

【答案】：BCD

21、与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点是()

A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容

B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现

C.有利于设计方案优化和提高工程质量标准

D.减少了设计变更和承包人的索赔

E.加强了实施阶段发包人对承包人的监督和检查

【答案】：ABD

22、下列关于工程竣工结算价款的支付，说法正确的是（）。

A.监理人应在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查

B.发包人在收到监理人提出的核查结果后28天内未完成审核，视为同意

C.经发包人审核同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书

D.承包人对发包人签认的竣工付款证书不得有异议

E.发包人应在监理人收到竣工付款申请单后56天内将应支付款支付给承包人

【答案】：AC

23、根据《招标投标法实施条例》，初步评审中，响应性评审内容包括（）。

A.工程质量

B.投标保证金

C.权利义务

D.报价的计算审查

E.付款调价要求

【答案】：ABC

24、公证与鉴证的区别包括()

A.合同公证和鉴证所依据的法规不同

B.公证或鉴证的合同在诉讼中的法律效力不同

C.公证或鉴证过的合同法律效力适用范围不同

D.合同公证具有强制性，鉴证贯彻自愿原则

E.公证仅限于合同，鉴证除合同外还可包括证明材料的真实性

【答案】：ABC

25、设计施工总承包合同模式下，无论承包人复核时发现与否，由于下列（）资料错误，导致承包人增加费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

A.发包人要求中引用的原始数据和资料

B.对工程的工艺安排

C.试验和检验标准

D.对某部分功能的要求

E.承包人可以核实的数据

【答案】：ABCD

26、ECC合同的内容组成中，下列属于核心条款内容的有（）。

A.补偿事件

B.所有权

C.风险和保险

D.法律的变化

E.争端和合同终止

【答案】：ABC

27、材料设备采购招标中，以下说法正确的是（）。

A.材料设备招标的基本单位是标包

B.标包划分得越细越好

C.投标人只能投一个标包，不能同时投多个标包

D.标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应

E.标包划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力

【答案】：AD

28、某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将对购材料运抵项目所在地车站，且交付数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括()

A.及时支付全部货物的货款

B.及时支付订购数量的货款

C.及时支付订购数量及合理尾差的货款

D.按合同约定的到货时间支付订购数量的货款

E.在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用

【答案】：D

29、下列可以导致委托代理关系终止的是（）。

A.被代理人取得或恢复民事行为能力

B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

C.代理期限届满或代理事项完成

D.作为代理人或被代理人的法人终止

E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

【答案】：BCD

30、下列承包人的管理中，属于质量检查内容的有()。

A.质量检查制度

B.材料和设备的检验

C.施工部位的检查

D.现场工艺试验

E.规范施工作业的操作程序

【答案】：BCD

31、根据《担保法》，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（）。

A.主债权及利息

B.违约金

C.行政罚款

D.损害赔偿金

E.实现债权的费用

【答案】：ABD

32、在设计施工阶段总承包合同履行过程中，发包人对（）以及其他与建设工程有关的原始资料．承担原始资料错误造成的全部责任。

A.提供的气象和水文观测资料

B.提供的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

C.设计文件的质量

D.设计进度管理文件

E.提供的施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线位置的资料

【答案】：AB

33、（2013年真题）关于代理的说法，正确的有（）。

A.项目经理是施工企业的代理人

B.项目总监理工程师是监理单位的代理人

C.项目总监理工程师是建设单位的代理人

D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任

E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任

【答案】：AB

34、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，关于设备采购合同交付检验的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.买方有权检验货物，且不支付额外费用

B.检验货物的地点应为货物的最终目的地

C.卖方应向买方提供证明货物符合规定的检验证书

D.卖方提供的检验证书可以作为货物验收的最终检验

E.卖方提供的检验证书可以作为支付货款时提交给支付银行的文件

【答案】：AC

35、根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有（）

A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用

B.工程施工期间配合及现场服务的费用

C.工程勘察和设计服务应繳纳的增值税税金

D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用

E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金

【答案】：AC

36、根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（）。

A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款

B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用

C.不能用于计日工支付

D.不属于签约合同价的一部分

E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额

【答案】：AB

37、投保人购买了建筑工程一切险，则保险人对（）等原因造成的工程财产损失承担赔偿责任。

A.台风

B.洪水

C.设备自然磨损

D.意外事故

E.材料自燃

【答案】：ABD

38、甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则下列说法正确的有（）。

A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务

B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关

C.丁有权要求丙偿还80%的债务

D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索要替对方支付的部分

E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务

【答案】：ACD

39、订购物资或产品的供应方式，可以分为（）。

A.采购方到合同约定地点自提货物

B.采购方到商家自提货物

C.供货方负责将货物邮寄到指定地点

D.供货方负责将货物送达买家

E.供货方负责将货物送达指定地点

【答案】：A

40、标准施工合同的组成中，属于合同协议书的内容（）。

A.施工的工程或标段

B.签约合同价