2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库（全真题库版）

2022年监理工程师《建设工程合同管理》考试题库(全真题库版)一、单选题.如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足()天，须相应延长投标截止日期。A、3B、5C、14D、15答案：D解析：2022版教材P40-49本题考查的是接受投标书阶段的工作。对于不召开投标预备会，或投标预备会后投标人提出的问题,招标人也应以书面形式予以解答，并发送给每一位投标人，但不应涉及问题的来源。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A、主体B、客体C、权利D、义务答案：B解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的构成。货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。.设计施工总承包合同的（），指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。A、合同协议书B、专用条款C、价格清单D、通用合同条款答案：C解析：2022版教材P121723设计施工总承包合同的价格清单，指承包人按投标文件中规定的格式和要求填写，并标明价格的报价单。因此，本题的正确答案为Co.关于投标保证有效期的说法，正确的是（）。A、投标保证有效期应从投标时起算B、投标保证有效期应从开标日起算C、投标保证有效期不得延长D、投标保证有效期应长于投标有效期答案：B解析:本题考查的是保证在建设工程中的应用。投标保证有效期从投标截止日起,截止日期根据招标项目的情况由招标文件规定。投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。.材料采购合同履行管理中，除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏,卖方应在收到买方的通知后。日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。A、7B、14C、24D、28答案：A解析：2022版教材P143744除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。.法律事实是指能够引起合同法律关系产生'变更和消灭的客观现象和事实，下列选项中属于法律事实的是（）。A、社会事件与合法行为B、自然与非自然C、事件和行为D、主体与客体答案：C解析：2022版教材P6-9本题考查的是合同法律关系的产生、变更与消灭。法律事实包括行为和事件。.发包人应及时完成施工场地的征用、移民、拆迁工作并按时移交，关于施工场地的移交说法正确的是（）。A、可以一次移交完成，也可以分次移交B、只能一次移交完成，不可以分次移交C、只能分次移交完成，不可以一次移交D、以不影响单位工程的施工为原则答案：A.质权是一种约定的担保物权，下列属于其特征的是。。A、转移占有B、不转移不占有C、转移不占有D、不转移占有答案：A解析：2022版教材P13-16本题考查的是担保方式。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。.（2020年真题）关于施工企业意外伤害险的说法正确的是。A、施工企业必须为全体职工办理B、团体意外伤害保险责任是指伤残保险责任C、年龄18-60的施工人员均可作为被保险人D、停工期间保险人不承担保险责任答案：D解析：P19-22本题重点考查保险期间。工程停工期间，保险责任中止，保险人不承担保险责任。工程重新开工后，投保人可书面申请恢复保险合同效力，但累计有效保险期间不得超过保险合同对保险期间的约定。.下列组织或机构中，不能作为保证人的是O。A、非银行金融机构B、国家机关C'企业D、公民答案：B解析：3、保证人的资格（1）具有代为清偿债务能力的法人'其他组织或者公民，可以作为保证人。（2）以下组织不能作为保证人：①（绝对不能）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。②（绝对不能）企业法人的职能部门。③（相对不能）企业法人的分支机构。但企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。④（相对不能）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。.FIDIC系列合同中，《设计一建造与交钥匙工程合同条件》（1995年第1版），又称“橘皮书"适用于。A、适用于承包商与专业工程施工分包商订立的施工合同B、适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工C、合于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目D、适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目答案：D解析：2022版教材P151-152《设计一建造与交钥匙工程合同条件》（1995年第1版）,又称“橘皮书"适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目，采用总价合同。.甲单位与采购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是().A、甲有权拒绝向丙'J承担责任B、由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C、由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D、甲对丙应承担付款义务答案：D解析：丙不知乙离职，所以乙和丙属于表见代理，甲对丙应承担付款义务。而丁明知乙离职，则乙与丁不属于表见代理。.依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于。。Ax15日B、20日C、30日D、90日答案：B解析：知识点:材料采购招标文件的编制。依法必须进行招标的货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。2022版教材P67o.下列选项中，属于合同法律关系客体中智力成果的是。。A、借款合同B、勘察设计C、施工安装D、知识产权答案：D解析：2022版教材P6-9本题考核的是智力成果。合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。智力成果是通过人的智力活动所创造出的精神成果，包括知识产权、技术秘密及在特定情况下的公知技术。如专利权、工程设计等，都有可能成为合同法律关系的客体。.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格答案：C解析：知识点:索赔管理。选项A,可以索赔工期和费用，选项BD,工期、费用和利润均可索赔。2022版教材P133。.对招标文件的实质性要求和条件存在偏差的投标书，。。A、不予淘汰，在评标结束前予以澄清.补正即可B、不予淘汰，允许投标人重新投标C、偏差超出招标文件规定的偏差范围的，予以淘汰D、予以淘汰答案：D解析：4、分包（1）主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包。（2）招标人允许中标人对非主体货物进行分包的，应当在招标文件中载明。（3）投标人拟在中标后将供货合同中的非主要部分进行分包的，应当在投标文件中载明。5、投标响应要求（1）实质性要求和条件第一，招标人应在招标文件中明确实质性要求和条件，说明不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝。第二，投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。（2）非实质性要求和条件第一，对于非实质性要求和条件，招标人应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法。第二，投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的，投标将被否决。（3）如果招标文件中规定不允许有偏离或规定了最大的偏离范围，则有偏离的或超出最大偏离范围的，将被视为非实质性响应投标而被否决。对实质性要求和条件存在偏差-投标否决投标响应v对非实质性要求r超出规定的偏差范围一投标否决L和条件存在偏差I未超出规定的偏差范围一可以要求澄清、说明或补1.履约担保金可用保兑支票'银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的（）。A、2%B、10%C、20%D、30%解析：2022版教材P16-18本题考核的是履约担保金。履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。.有关工程保险的说法中，错误的是。。A、建筑工程一切险往往还加保第三者责任险B、在特殊情况下，赔偿金额可以超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额C、工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用D、建筑工程一切险的被保险人包括分包商答案：B解析：2022版教材P19-22本题考核的是工程保险。保险人对每次事故引起的赔偿金额以法院或政府有关部门根据现行法律裁定的应由被保险人偿付的金额为准，但在任何情况下，均不得超过保险单明细表中对应列明的每次事故赔偿限额。在保险期限内.保险人经济赔偿的最高赔偿责任不得超过本保险单明细表中列明的累计赔偿限额。.在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能。，设计将起着决定作用。A、保证技术上先进和经济上合理B、保证质量上先进和经济上合理C、保证质量上先进和安全上合理D、保证技术上先进和安全上合理解析：2022版教材P83-84设计是基本建设的重要环节。在建设项目的选址和设计任务书己确定的情况下，建设项目是否能保证技术上先进和经济上合理，设计将起着决定作用.某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。由于监理人的错误指示与协调能力不足，选成甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（）。A、自行负责B、由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C、不予补偿，但应合理顺延合同工期D、由发包人给予补偿，合同工期相应顺延答案：D解析：知识点:施工合同管理有关各方的职责。监理人指示延误或指示错误以及未完成现场协调工作，均由发包人负责赔偿。2022版教材P92。.下列关于开标的说法正确的是。。A、应由招标代理人主持B、应在招标人办公地点开标C、接标属于开标程序和内容之一D、投标人少于3个的，应当重新招标答案：D解析：3、开标（1）投标截止时间止，投标人少于3个的，应当重新招标。（2）招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间,地点主持开标，邀请所有投标人的法定代表人或其委托的代理人参加。（3）开标程序1）宣布开标纪律；2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；3）宣布开标人'唱标人,记录人、监标人等有关人员姓名；4）检查投标文件的密封情况（由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证等）；5）确定并宣布投标文件开标顺序（可以按照投标文件递交的先后顺序开标，也可以采用其他方式确定开标顺序）；6）设有标底的，公布标底；7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况'投标报价'质量目标、工期及其他内容，并记录在案；8）投标人代表、招标人代表'监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；9）开标结束。.（2017年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》,在合同履行过程中，承包人提出合理化建议时，正确的处理程序是。。A、承包人向监理人提出——监理人与发包人协商——监理人向承包人发出变更指示B、承包人向监理人提出——监理人向发包人报告——发包人与承包人协商合同变更C、承包人向发包人提出——发包人与监理人协商——监理人向承包人发出变更指示D、承包人向发包人提出——发包人通知监理人——监理人向承包人发出变更指示解析：承包人对发包人提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。监理人与发包人协商是否采纳承包人提出的建议。建议被采纳并构成变更的，监理人向承包人发出变更指示。.关于施工阶段施工部位检查的表述中，不正确的是。。A、承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后即无需通知监理人检查B、经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖C、监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查D、承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验，认真执行自检'互检和工序交叉检验制度答案：A解析:2022版教材P102-104承包人应对施工工艺进行全过程的质量检查和检验,认真执行自检、互检和工序交叉检验制度，尤其要做好工程隐蔽前的质量检查。承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，通知监理人在约定的期限内检查，承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整或返工后，由监理人重新检查。24.发包人在收到承包人竣工验收申请报告。天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。A、7B、14C、28D、56答案：D解析：2022版教材P116本题考查的是竣工验收。发包人在收到承包人竣工验收申请报告56天后未进行验收，视为验收合格。实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准。.下列选项中，不能作为评标委员会成员的是()。A、招标人代表B、招标人上级主管代表C、技术专家D、经济专家答案：B解析：2022版教材P40-49评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。选项B,项目主管部门或者行政监督部门的人员应当回避。.由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔()。A、工期.费用和利润B、工期.费用，但不包括利润C、工期，但不包括费用D、费用，但不包括工期答案：B.关于设计施工阶段总承包合同的承包人提出合理化建议的表述中，不正确的是（）。A、履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书B、监理人自行决定是否采纳承包人的建议C、承包人的合理化建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示D、如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格'缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励答案：B解析：2022版教材P131-132履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指示。如果接受承包人提出的合理化建议，降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程的经济效益，发包人可依据专用条款中约定给予奖励。.“商定或确定”条款规定，（）在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。A、总监理工程师B、专业监理工程师C、发包人D、发包人代表解析：2022版教材P91-92本题考查的是施工合同管理有关各方的职责。“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详细依据。.在设备采购招标中，如综合评价值相同的，将依照第一级评价因素。的优先次序，根据其评价值高低进行排序。A、技术、价格'商务'服务B、技术'价格'商务、服务C、价格'技术'服务'商务D、价格'技术'商务、服务答案：D解析：知识点:设备采购招标中的综合评估法的因素。综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格'技术、商务'服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。2022版教材P74。.预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至0止。A、竣工验收之日B、发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止C、签发工程移交证书日D、缺陷责任期止之日答案：B解析：2022版教材P89-90担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全扣清预付款止。.依据《担保法》的规定，当采用保证方式进行担保时，O。A、债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任B、债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任C、保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任D、保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任答案：D解析：2022版教材P13本题考查的是担保方式中的保证的概念。保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。.某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中。的投标书为最优投标书。A、投标报价2000万元，评标价1950万元B、投标报价2050万元，评标价1940万元C、投标报价1980万元，评标价1970万元D、投标报价1950万元，评标价1960万元答案：B解析：2022版教材P54本题考查的是施工评标办法。评标委员会首先通过对各投标书的审查来淘汰技术方案不满足基本要求的投标书，然后对基本合格的标书按预定的方法将某些评审要素按一定规则折算为评审价格，由该标书的报价加上或减去评审价格而形成评标价。以评标价最低的标书为最优（不是投标报价最低）。评标价仅作为衡量投标人能力高低的量化比较方法，与中标人签订合同时仍以投标价格为准。最低评标价法适用于没有特殊专业施工技术要求，采用通用技术即可保证质量完成的招标工程项目，在满足评审各要素条件的前提下，按照预定的评标规则，在投标人报价的基础上，部分评审要素进行简单的价格量化后形成评标价。评标价最低者最好。.关于合同法律关系的说法，正确的是。。A、合同法律关系可以没有内容B、技术秘密不能作为合同法律关系的客体C、只有法律事实能够弓|起合同法律关系的消灭D、只有行为能够弓|起合同法律关系的消灭答案：C解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生,变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生'变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风、战争、罢工、禁运等。.以下合同计价模式下，O方式中承包商所承担的风险最小。A、固定单价合同B、可变单价合同C、固定总价合同D、成本加酬金合同答案：D解析：本题考查的是合同计价方式。成本加酬金计价模式下，成本部分是据实结算的，承包商的风险最小。.甲与乙签订借款合同，并与乙就自己的汽车出质给乙签订了字据，后甲未将该车按约交付给乙，而将该车卖与了丙。后为此引起纠纷。下列选项正确的是（）。A、丙不能取得该车的所有权，因为该车已质押给了乙B、丙能取得该车的所有权，但乙可依质权向丙进行追偿C、丙能取得该车的所有权，乙不能向丙要求返还该车D、丙能否取得该汽车的所有权，取决于乙是否同意答案：C解析：2、质押的分类（1）动产质押第一，是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。第二，能够用作质押的动产没有限制。第三，不得约定债务人不履行到期债务时质押财产归债权人所有。（流质条款无效）第四，动产质押的设立（合同+交付T设立）①质押合同签订生效时，质权未设立，债权人还未取得质权；②只有出质人交付质押财产后，质权自交付时设立，债权人才能成为质权人.根据《标准设计施工总承包合同》，合同进度计划是指。。A、承包人编制的合同项目的进度计划B、监理人编制的合同项目的进度计划C、承包人编制的并经监理人批复的合同项目进度计划D、监理人编制的并经发包人批复的合同项目进度计划答案：C解析：本题考查的是承包人提交实施项目的计划。合同进度计划是承包人编制并经监理人批复的合同项目的进度计划。.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是。。A、因地震、台风等自然灾害造成的财产损失B、因设计错误或工艺不善引起的财产损失C、因超负荷造成的电气设备损失D、因自然磨损造成的设备损失答案：A解析：【保险责任范围=要赔的】G）自然事件：地震、海啸、雷电、台风'暴雨、水灾、地面下陷下沉等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故：不可预料的且被保险人无法有效控制的突发事件，如火灾、爆炸。【除外责任二不赔的】（每年都考）（1）保风险，必然发生的损失不保（如材料损耗、机械磨损,维修检修保养费用）。（2）自燃、氧化、气温变化、正常水位变化等渐变原因，不属于自然灾害，不保。（3）被保险人管理失误（如设计错误、施工方法不当、材料不合格'停电断电造成的）不属于意外事件，不保。（4）保建造/安装过程。开始建造前已存在的，结束建造后的（例如工程业主己经验收合格或实际接收的部分）不保。.设计施工阶段总承包合同履行过程中，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起。d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。A、60B、75C、80D、90答案：D解析：2022版教材P127因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90d内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。.关于合同法律关系主体中自然人的表述，不正确的是。。A、自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力B、自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人C、自然人仅指我国公民可以作为合同法律关系的主体D、作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力答案：C解析：2022版教材P6-9自然人是指基于出生而成为民事法律关系主体的有生命的人。作为合同法律关系主体的自然人必须具备相应的民事权利能力和民事行为能力。民事权利能力是民事主体依法享有民事权利和承担民事义务的资格。自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。.关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法不正确的是。。A、应当公开招标B、应当组建资格审查委员会C、应当由评标委员会确定中标人D、应当确定排名第一的中标候选人为中标人答案：C解析：4、资格预审文件的澄清/修改'异议（1）澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人；不足3日的，招标人应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。（2）申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复；做出答复前，应当暂停实施招标投标的下一步程序。5、组建资格审查委员会（1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会。（2）其他项目由招标人自行组织资格审查。（3）资格审查委员会及其他成员应当遵守招标投标法及其实施条例有关评标委员会及其成员的规定。.在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则。。A、甲、乙都应向发包人索赔B、甲、乙分别承担对方的损失C、甲、乙分别承担各自的损失D、甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担答案：A解析：2022版教材P91本题考查的是监理人的指示。如果监理人给的指示错误或失误给承包人造成的损失，由发包人承担赔偿责任。.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交。。A、索赔报告B、索赔意向通知C、索赔依据和资料D、工期和费用索赔的具体要求答案：B解析：2022版教材P110本题考查的是索赔程序。索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。.（2013年真题）某施工企业从银行借款1000万元，以房产作抵押。施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，施工企业还欠银行利息200万元，违约金200万元。银行经诉讼后抵押房产被拍卖，得款2000万元。银行诉讼及申请拍卖费用50万元，则拍卖得款的分配应为。。A、全都归银行所有B、返还施工企业550万元C、返还施工企业600万元D、返还施工企业750万元答案：B解析：本题考查的是担保方式。抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用，即返还施工企业20007000-200-200-50=550(万元)。.投标保证金。。A、不计利息B、如是现金不计利息，如是保函则计息C、按银行同期存款利息计息D、按银行同期贷款利息计息答案：C解析：知识点:保证在建设工程中的应用。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。2022版教材P17。.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是()。A、不可抗力不能按期竣工B、监理人的指示错误C、不可预见的物质条件D、异常恶劣的气候条件答案：B解析：2022版教材P110712本题考查的是索赔管理。标准施工合同中应给承包人补偿的条款表6-2中监理人的指示延误或错误指示：工期、费用、利润均可补偿。（教材111页）.（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是。。A、法律事实不包括事件B、罢工属于法律事实中的行为C、法院判决不属于法律事实中的行为D、合同当事人违约属于法律事实中的行为答案：D解析：（二）合同法律关系的产生、变更和消灭（1题）能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实，包括行为和事件。（一）行为行为是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生、变更和消灭的行为。包括作为和不作为两种表现形式。行为还可分为合法行为和违法行为。凡违反国家法律规定的行为是违法行为，如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，*行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。（二）事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生的，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象。这些客观事件的出现与否，是当事人无法预见和控制的。*事件举例：地震、台风'战争、罢工、禁运等。.（2015年真题）采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为（）。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：本题考查施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。.依法必须招标项目的评标委员会成员人数为。。A、五人以上B、三人以上C、三人以上单数D、五人以上单数答案：D解析：（一）评标委员会的组成1、工程勘察、设计评标由评标委员会负责。2、评标委员会人数为5人以上单数。3、由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。（1）其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。（2）建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3o.对于电子招投标，投标人递交电子投标文件的时间为。。A、电子投标文件上传时间B、电子投标文件上传完成时间C、电子招标投标交易平台递交回执通知发出时间D、电子招标投标交易平台递交回执通知载明的传输完成时间答案：D解析：1、投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前在指定的地点递交投标文件。2、招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。3、对于电子招投标，投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。.()是评定申请人的资质、业绩和信誉是否满足招标工程的要求。A、初步审查B、详细审查C、形式评审D、响应性评审答案：B解析：2022版教材P52-54详细审查因素主要包括申请人的营业执照、安全生产许可证、资质、财务'业绩'信誉、项目经理资格以及其他要求等方面的内容。51.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，差额部分应由。进行补偿。A、发包人B、承包人C、造价咨询机构D、合同条款确定的该风险责任人答案：D解析：2022版教材P95-96本题考核的是明确保险责任。如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿。.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由（）承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由。承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：2022版教材P126本题考查的是设计施工总承包合同模式下履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的,继续提供履约担保所需费用由承包人承担。.通过资格预审详细审查的申请人数量不足。的，招标人应重新组织资格预审或不再组织资格预审而直接招标。A、2个B、3个C、5个D、有限数量制中规定的数量答案：B解析:本题考查的是资格审查人数的要求。不足3个的，需要重新组织资格审查，或者直接招标。.设计施工总承包合同承包人需要变动保险合同条款时，应O。A、将变动结果及时通知发包人B、事先征得发包人与监理人的同意C、事先征得发包人同意，并通知监理人D、事先征得监理人同意，并通知发包人答案：C解析：2022版教材P126本题考核的是设计施工总承包保险合同条款的变动。承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。.AIA合同有七个系列，其中B系列是指（）。A、业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件B、业主与建筑师之间的标准合同文件C、建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件D、建筑师行业内部使用的文件答案：B解析：知识点:美国AlA合同文本。AlA七个系列：A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；B系列：业主与建筑师之间的标准合同文件；C系列：建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件；D系列：建筑师行业内部使用的文件；.E系列：合同和办公管理中使用的文件；F系列：财务管理报表。G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。2022版教材P164。.（2020年真题）《简明标准施工招标文件》的适用对象是O。A、设计和施工由同一承包人承担的工程B、总投资为9000万元的非政府投资工程C、工期为10个月的小型工程D、工期紧、技术难度大的工程答案：C解析：P40-49本题重点考查《简明标准施工招标文件》。《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）'投标人须知、评标办法'合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求'投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。.施工项目的工程担保中，保证期限因保证内容和风险不同而各异。下列保证方式中，保证期限相对较短的是。。A、施工投标保证B、施工履约保证C、施工预付款保证D、质量保证金保证

解析:施工投标保证施工合同履约保证施工用付款担保承担保证责任情形（1）在投标有效期内不得撤销投标文件：（2）中标后不得拒绝签『合同或拒绝提交履约保函.施工合同的顺利履行、承包商按期限按耗量完全履行合同义务承包人能够按合同规定进行施工,正确、合理使用发包人支付的预付款形式现金、银行保函、支票、汇票（1）履约担保金：合同价格的1Z（2）履约银行保函：合同价格的10*（3）履约担保书：合同价格的3g主要为银行保函金额不得超过招标项目估题价的2%与预忖款金额相同提交开标前签仃建设工程合同时发包人支付愦付款保证提交投标文件的裁止之日提交履约保证一保修期满项付款支付之日一发包期限一招标文件规定的投标有效期截止时间并8（发保修责任终止证书后15天或14天人向承包人全部收回K付款之日实现情形（1）投标人在投标有效期内撤回其投标：（2）中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签仃合同，或根据规定接受对错误的修正：（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或先未能按照招标文件要求提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标.<1）如果承包商违约，将丧失收回履约保证金的权利，并且不以此为限.（2）若发生下列情况，发包人有权凭租约保证索取保证金：①籁I：过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工：②承包人破产，倒闭.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部愦付款，财发包人有权凭预付款担保向银行索赔担保金额.退还（1）未中标的投标人：评标结束之后（2）中标的投标人：向业主提交履约担保之后〈3）最迟应当在书面合同签订后5日内承包商顺利覆行完毕自己的义务，招标人必须将履约保证金全额返还承包商•工程的进展过程中每次结算工程款（中间支付）分次返还时，经发包人出具相应文件，担保金额也随之减少..下列不属于标准设计施工总承包招标文件内容的是（）oA、工程量清单B、发包人要求C、招标公告D、评标办法答案：A解析：2022版教材P59标准设计施工总承包招标文件共七章，分别为：招标公告（或投标邀请书）；投标人须知；评标办法；合同条款及格式；发包人要求;发包人提供的资料；投标文件格式。.勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明的内容不包括。A、生产厂家B、设备名称C、型号规格D、制造年份答案：A解析：2022版教材P30-34勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明:设备名称、型号规格、单位'数量、制造年份等。.（2016年真题）根据《标准施工合同》，合同附件格式包括。。A、项目经理任命书B、合同协议书C、工程设备表D、建筑材料表答案：B解析：（三）合同附件格式标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括①合同协议书、②履约担保和③预付款担保三个文件。1.合同协议书除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，订立合同时需要明确填写的内容包括:①发包人和承包人的名称②施工的工程或标段③签约合同价④合同工期⑤质量标准⑥项目经理人选.根据《建设工程设计合同（示范文本）》的规定，订立合同时，发包人应提供的设计依据文件和资料不包括0。A、城市规划许可文件B、工程勘察资料C、限额设计的要求D、经批准的项目可行性研究报告答案：C解析：2022版教材P30-34其中”发包人提供的资料"包括:1）施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热'通信'广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料;2）定位放线的基准点、基准线和基准标高;3）发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证;4）发包人提供的勘察资料（适用于设计招标）；5）技术标准、规范;6）其他资料。.根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。A、此端朝上，请勿倒置B、重心、起吊点C、尺寸，重量D、危险标识答案：B解析：知识点:材料、设备采购合同履行管理。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。2022版教材P147。.在代理行为中，因授权范围不明确，由被代理人向第三人承担民事责任时，代理人承担连带责任的基础是（）。A、代理人没有证据证明该代理行为无效B、被代理人无法承担责任C、该行为不属于代理人的个人行为D、代理人没有证据证明该代理行为是在被代理人不知情的情况下进行的答案：B解析：2022版教材P9-11如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是。。A、发包人提供的材料、设备不符合要求B、发包人原因指示的暂停施工C、发包人要求提前交货D、隐蔽工程的重新检验证明质量合格答案：C解析：2022版教材P133本题考查的是设计施工总承包合同模式下索赔管理。设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货。.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于。，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价'交货期限和方式'安装（或安装指导）、调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。A、买卖合同B、租赁合同C、承揽合同D、融资租赁合同答案：C解析：2022版教材P62-63订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于承揽合同，招标时要对投标人的商业信誉、加工制造能力、报价、交货期限和方式、安装（或安装指导）'调试、保修及操作人员培训等各方面条件进行全面比较。.买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收，则定金的数额为（）。A、30万元B、25万元C、20万元D、55万元答案：C解析：4、定金数额（1）由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%；（2）超出部分不属于定金。.（2014年真题）中标人在签订施工合同前，应履行的担保义务是O。A、按招标文件的规定向招标人提交预付款担保B、按招标文件的规定向招标人提交履约担保C、书面同意从工程款中扣留履约保证金D、按招标文件规定提交工程款支付担保答案：B解析：2.履约担保1）在签订合同前，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保。2）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。.建设工程招标的基本程序主要包括：①发售招标文件；②编制招标文件；③委托招标代理机构；④履行项目审批手续；⑤开标、评标；⑥签订合同；⑦发布招标公告或投标邀请书；⑧发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A、①②③④⑤⑥⑦⑧B、③②④⑦①⑤⑧⑥C、②③①④⑦⑤⑥⑧D、④③②⑦①⑤⑧⑥答案：D解析：【标准施工招标文件组成及适用范围】文件类别适用范围标准施qg标文件所有施工项目简明标准施工招标文件*①工期不超过12个月说术相对简单③设出口施工不是由同一承包人承担的小型项巨69.施工合同履行过程中，若合同文件约定不一致时，正确的解释顺序应为。。A、中标通知书、工程量清单、标准B\合同通用条款、合同专用条款、图纸C、投标函、合同通用条款、已标价的工程量清单D、中标通知书、工程报价单、投标书答案：C解析：2022版教材P92本题考查的是对双方有约束力的合同条件。当合同文件中出现含糊不清或不一致时，解释顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。.根据《施工合同标准文本》的规定，单位工程经验收合格后，由（）向承包人出具经0签认的单位工程验收证书。A、监理人、发包人B、发包人、监理人C、监理人'工程质量监督机构D、发包人、工程质量监督机构答案：A解析：2022版教材P114717本题考查的是竣工验收管理。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是。A、投标文件没有按要求密封B、投标人在投标有效期内撤销投标C、中标人拒绝订立合同D、中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正答案：A解析：【没收投标保证金的情形】*（1）投标人在投标有效期内撤回投标书；（2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正;（3）中标人根据规定未能提交履约保证金；（4）投标人采用不正当的手段骗取中标。.发包人应在收到费用结算申请后的。天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。A、7B、14C、28D、30答案：C解析：2022版教材P78-83合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请，并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人;勘察人应当提供等额的增值税发票。.“建筑工程一切险”承担保险责任的范围不包括。。A、错误设计引起的费用B、火灾C、地震D、意外事故答案：A解析：2022版教材P19本题考查的是建筑工程一切险。“建筑工程一切险”的责任范围就是两种：一是自然事件；二是意外事故。选项A是工程参与人的自身错误，所以不属责任范围。.(2020年真题)某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元：乙投标报价6200万元，评标价5950万元:丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为。。A、乙，5950万元B、乙，6200万元.C、丙，5950万元D、丙，6050万元答案：B解析：P54-57乙的评标价最低，故按最低评标价法，推荐乙为中标人。.采用《简明施工合同》的工程，负责材料和设备的供应人通常为()。A、分包人B、发包人C、施工项目部D、承包人答案：B解析：2022版教材P90本题考查的是施工合同标准文本。由于简明施工合同适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对标准施工合同简化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔,则应由（）。A、保险公司承担全部损失B、保险公司承担除外责任以外的全部损失C、业主自行承担全部损失D、业主和保险公司协商分担损失答案：C解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。安装工程一切险（及第三者责任险），除外责任：（10）除非另有约定，在保险期限终止以前,保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。.下列关于建设工程设计合同资质说法不正确的是0。A、工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质和工程设计专项资质B、工程设计综合资质只设甲级C、取得工程设计综合资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务D、取得工程设计专业资质的企业，可以承接设计施工一体化业务答案：D解析：2022版教材P29-30取得工程设计专业资质的企业，可以承接本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务（设计施工一体化资质除外）o.某设计施工总承包合同规定采用无条件补偿条款，则发包人要求中存在的错误导致承包人受到的损失承担说法正确的是。。A、只有当承包人复核时发现了该错误，才能由发包人承担B、如承包人复核时未发现该错误，则由承包人承担C、无论承包人复核时是否发现该错误，均由承包人承担D、无论承包人复核时是否发现该错误，均由发包人承担答案：D解析：（二）施工现场范围和施工临时占地1、发包人负责永久工程的征地，需在专用条款中明确工程用地的范围、移交时间，明确从外部接入现场的施工用水、用电、用气等，以及如果发包人同意承包人施工需要临时用地时，发包人应负责完成的工作内容。2、通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：由发包人或承包人负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。（三）发包人提供的文件专用条款内应明确约定由发包人提供文件的范围和内容、数量和期限，可能包括项目前期工作相关文件、环境保护、气象水文'地质条件资料等。（四）“发包人要求”中出现错误或违法情况的责任承担1、发包人要求中的错误导致承包人受到损失的后果责任，通用条款给出了两种供选择的条款:无条件补偿条款承包人复核时无论是否发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包人增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担汴向承包人支付合理利泗.有条件补偿条款复核时发现情误承包人复核时龙现发包人要求中存在错误，通知发包人后发包人坚持不做修改，因该错误导致承包人增加的费用和（或）I期延误，由发包人承担.复核时去发现恃误承包人复核时未发现发包人要求中存在错误,因该错误导致承包人增加的费用和（或）工期延误，由承包人自行承担.例外情形以下密料的错过无论承包人复核时发现与否,导致承包人增加的费用和（或）工期延误，均由发包人承担,并向承包人支付合理利润：（1）发包人要人中引用的原始敏据和资料;（2）对工程或其任何部分的功能要求;（3）对工程的工艺安排威要求;（4：，试蛉和检验标准:（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的敷据和资料.2、发包人要求违反法律规定承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知后不予改正或不作答复，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。.依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由。。A、被代理人自行承担全部责任B、代理人自行承担全部责任C、被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D、被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任答案：C解析：2022版教材P1273本题考核的是委托代理。委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任,但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。.施工合同履行中，发包人迟延提供由其负责采购的材料'工程设备，承包人向监理人提出索赔要求。根据标准施工合同通用条款的规定，可以给予承包人的补偿包括。。A、工期B、费用C、利润D、以上均可以答案：D.(2018年真题)根据《招标投标法》，应由()确定中标人。Av招标人B、招标代理机构C、评标委员会D、招标投标监督机构答案：A解析：1.确定中标人招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会一般按照择优的原则推荐1~3名中标候选人。确定中标人后，招标人在招标文件规定的投标有效期内以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。【补充内容】招标人依据评标报告的推荐投标人名单排序第一的候选中标人进行签约前的谈判，主要针对评标报告中提出的签订合同前要处理的事宜进行协商，通常为投标文件中存在的细微偏差，如进一步加强质量安全措施等。招标人不得就①投标价格'②投标方案'③质量、④履行期限等实质性内容进行谈判。.在设计施工总承包合同中，关于缺陷责任期管理，下列说法不正确的是()。A、承包人承担修复工程缺陷的义务，费用和工期由责任方负责B、由于承包人原因造成某项缺陷修复，相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年C、大型工程缺陷责任期内的竣工后试验通常在工程稳定运行一段时间后进行D、工程缺陷的责任属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，但不包括合理利润答案：D解析：2022版教材P137-138属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。.标准施工招标文件分卷组成中，图纸属于。。A、第一卷B、第二卷C、第三卷D、第四卷答案：B解析：2022版教材P40-49《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容，其中，第一卷包括第一章至第五章，涉及招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法'合同条款及格式'工程量清单等内容;第二卷由第六章图纸组成;第三卷由第七章技术标准和要求组成;第四卷由第八章投标文件格式组成。.《标准施工合同》中给出的合同附件格式不包括。。A、履约担保B、预付款担保C、合同协议书D、投标保证金答案：D解析：2022版教材P89-90本题考核的是合同附件格式。《标准施工合同》中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保三个文件。.（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）A、施工合同B、设计合同C、买卖合同D、勘察合同答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为'智力成果。客体 例如「巴产1—建筑材料、建筑设备、建筑物、货币【动产或不动产］.行为 勘察设计（工作）、监理工作、施工安装、绑JL钢筋、坊开挖、抹灰等.智力成果 知识产权、技术秘密、专利权、理设H■（作品）、文学作品等..承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价。长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于。的价格。A、基准日B、基准日3日前C、基准日7日前D、上一年度同期基准日答案：A解析：2022版教材P93-95本题考核的是基准日期。承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格。.关于人身保险合同的说法，正确的是O。A、保险合同只能由被保险人和保险人签订B、受益人由被保险人或投保人指定C、被保险人或受益人必须是投保人D、保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费答案：B解析：本题考查的是保险的内涵。选项A错误，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C错误，投保人、被保险人可以为受益人。选项D错误，保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。.根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是()。A、抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产B、抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产C、担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人D、担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人答案：D解析：2022版教材P1376质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式。.某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程,A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。A、A单位工程竣工日后26个月B、A单位工程竣工日后24个月C、全部工程竣工日后26个月D、全部工程竣工日后24个月答案：B解析：2022版教材P137738本题考查的是缺陷责任期管理。由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次审查、检验和修复时，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。.下列选项中关于抵押的说法，正确的是()。A、抵押的财产不转移占有B、抵押的财产应当为抵押人所有C、土地所有权可以作为抵押物D、抵押合同应自登记之日起生效答案：A解析：2022版教材P1376本题考查的是担保方式。抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物。.承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，提出索赔要求的方式正确的是（）。A、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书B、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔通知书C、在引起索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并且在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交索赔通知书D、在引起索赔事件发生后28天内，既可以向监理人递交索赔意向通知书，也可以向监理人递交索赔通知书答案：C解析：（1）承包人提出索赔要求第一，承包人根据合同认为有权得到追加付款和（或）延长工期时，应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。第二，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书，详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。第三，对于具有持续影响的索赔事件，承包人应按合理时间间隔陆续递交延续的索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。（2）监理人处理索赔第一，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容,查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。第二，监理人应首先争取通过与发包人和承包人协商达成索赔处理的一致意见，如果分歧较大，再单独确定追加的付款和（或）延长的工期。第三，监理人应在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。（3）发包人完成赔付第一，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。第二，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议解决。.（2017年真题）合同法律关系客体的智力成果指的是。。A、建筑物B、设计工作C、技术秘密D、工艺技术设备答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物、行为'智力成果。客体 例如「巴产1—建筑材料、建筑设备、建筑物、货币【动产或不动产］.行为 勘察设计（工作）、监理工作、施工安装、绑JL钢筋、坊开挖、抹灰等.智力成果 知识产权、技术秘密、专利权、理设H■（作品）、文学作品等..下列叙述中，关于保险的说法中说法正确的是（）。A、保险是保险人根据合同的约定向投保人支付保险费B、保险是一种受法律保护的消除风险、消化损失的法律制度C、保险的目的是为了避免风险D、保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任答案：D解析：2022版教材P18本题考查的是保险概述。保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。受法律保护的分散危险、消化损失的法律制度。保险的目的是为了分散危险，.担保方式中的保证要求。订立书面保证合同。A、债权人和债务人B、保证人和债权人C、保证人和债务人D、主合同当事人答案：B解析：1、保证的概念G）保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。（2）保证这种担保方式必须由第三人作为保证人。（3）保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人.关于工程设计招标管理的说法，正确的是。。A、一般采用邀请招标方式B、法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项C、在特殊情况下可以邀请两家单位投标D、对纳入所规定范围的项目勘察'设计等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的,必须进行招标答案：B解析：2022版教材P26-28选项A：建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。选项C：邀请招标是招标人以投标邀请书的方式，邀请3个以上具有相应资质'具备承担招标项目勘察设计能力的、资信良好的特定法人或组织投标。选项D：,对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的,必须进行招标。.（2012年真题）在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。A、留置担保B、保证担保C、抵押担保D、质押担保答案：B解析：本题考查的是担保方式。银行是保证人，银行为投标人出具的投标保函属于保证担保。2022版教材P13。.对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是。。A、不需征求承包人意见B、承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C、承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D、经发包人同意后发出变更指示答案：D.招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不少于（）日。A、3B、4C、5D、7答案：A解析:2022版教材P37-38招标人应在收到评标委员会的评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日。.下列关于履约保证说法不正确的是（）。A、履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种B、履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%C、履约银行保函额度是合同价格的10%D、履约担保书担保额度是合同价格的10%答案：D解析：2022版教材P1678履约担保书是由保险公司、信托公司'证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额度是合同价格的30%。.在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人'承包人复核同意的修正，应在()支付或扣除。A、竣工结算B、下一次进度款中C、本次进度付款中D、以上都不正确答案：C解析：2022版教材P129731本题考查的是工程款支付管理。在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人,承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。.如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由()承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由。承担。A、承包人，承包人B、发包人，发包人C、承包人，发包人D、发包人，承包人答案：D解析：2022版教材P126本题考查的是履约担保。如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。.（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。A、建筑材料B、建筑设备C、勘察设计D、知识产权答案：C解析：合同法律关系的客体主要包括物'行为、智力成果。客体例如1.物（财）【动产或不动产］建筑材料、建筑设备、建筑物、货币2行为勘察设计（工作）、监理工作、施工安装、绑JL钢筋、土方开挖、抹灰等3.智力成果知识产权、技术秘密、专利权.IW计（作品）、文学作品等..（2016年真题）建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是。。A、标的物交付B、当事人之间意思表示一致C、货款支付D、材料设备所有权转移答案：B解析：本题考查的是材料设备采购合同特点及分类。建设工程设备采购合同属于诺成合同，除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付为合同成立的条件。.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由()承担。A、发包人和承包人B、监理人C、承包人D、发包人答案：C解析：2022版教材P126727本题考查的是保险责任。因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。.工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时，认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度，则工程师()。A、有权要求增加施工设备，增加的费用由业主承担B、无权要求增加施工设备，但有权要求加快施工进度C、有权要求增加施工设备，增加的费用由承包商承担D、无权要求增加施工设备，也无权要求加快施工进度答案：C解析：2022版教材P103(五)对承包人施工设备的控制承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划或质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，增加的费用和工期延误由承包人承担。.《简明标准施工招标文件》适用于()。A、小型项目B、中型项目C、施工采购总承包项目D、设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目答案：D解析：2022版教材P40-49《简明标准施工招标文件》共分招标公告(或投标邀请书)、投标人须知'评标办法、合同条款及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求'投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶段是()。A、发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求B、发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求C、承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求D、承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求答案：D解析：2022版教材P136737第三阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行;.关于工程建设涉及的主要险种说法错误的是0。A、狭义的工程险只有建筑工程一切险B、施工单位职工的工伤保险是强制险C、建筑工程一切险往往加保第三者责任险D、人身伤亡的突发性事件属于意外事故答案：A解析：2022版教材P19-22本题考查的是工程建设涉及的主要险种。但狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险（及第三者责任险）和安装工程一切险（及第三者责任险）。.建设工程设计合同当事人包括（）A、承包人和设计人B、发包人和设计人C、发包人和承包人D、承包人和分包人答案：B解析：2022版教材P83-84建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主（建设单位）或者项目管理部门（如工程总承包单位）。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。.下列法人中，属于特别法人的是。。A、基金会法人B、事业单位法人C、社会团体法人D、农村集体经济组织法人答案：D解析：本题考查的是法人的分类。ABC均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人'城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A、发包人B、承包人C、使用人D、以上都不正确答案：B解析：知识点:缺陷责任期。缺陷责任期内如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。本题是施工质量问题，所以由承包人承担。2022版教材P117。.在建设工程材料采购招标时，关于批次标包划分基本原则的说法正确的是。。A、不同类型的建筑材料应尽量分为一个标包B、应保证材料设备尽量提前到货以满足工程进度的需要C、划分的标包较大，不利于吸引中小供应商参与投标D、划分的标包较小，有利于吸引大供应商参与投标答案：C解析：（三）材料设备采购批次标包划分特点1、同类材料设备可以一次招标分期交货，不同材料设备可以分阶段采购。2、批次标包划分应综合考虑以下因素，合理安排分阶段分批次采购招标工作（1）有利于投标竞争第一，投标的基本单位是标包，既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。第二，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投一个或其中的几个标包,但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。（2）工程实际需要的时间应考虑交货批次和时间,运输、仓储能力等因素，保证材料设备到货时间满足工程进度的需要，并节省占用建设资金、降低仓储保管费用。（3）市场供应情况（4）市场价格变动趋势（5）建设资金到位和周转计划.建设工程招标程序中，投标保函在评标结束之后应退还给承包商的情形是。-A、根据规定接受对错误的修正B、投标人采用不正当的手段骗取中标C、中标的投标人在签订合同时，向