建设工程设计合同

建设工程设计合同(专业建设工程设计合同)工程名称：工程地点：合同编号：设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：年月日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人委托设计人承担工作，工程地点为，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订依据1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条设计依据2.1发包人给设计人的委托书；2.2发包人提交给设计人的基础资料；2.3设计人采用的主要技术标准是：按国家有关技术规范执行。第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：3.1合同书3.2发包人要求及委托书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）4.1合同名称：4.2规模：4.3设计内容：4.4设计阶段：方案设计、初步设计、施工图设计第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间5.1有关技术文件。第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间6.1方案设计（含估算）:提供基础资料及签订合同后个日历天内完成方案设计，并提供方案设计成果资料6份，估算6份；6.2初步设计文件（含概算）：方案设计通过后日历天内完成初步设计，并提供初步设计成果资料8份，概算8份；6.3施工图设计文件：初步设计审查通过后日历天内提交施工图设计文件送审稿，在提出施工图审查意见后日历天内按照审查意见提交施工图设计文件正式成果12份；6.4施工现场设计服务：工程开始施工至竣工验收合格及质量保修阶段的配合与指导。6.5协助招标人及时完成各项审批手续办理。第七条费用7.1设计费：暂按建安费万元，计算设计费暂定为万元（人民币大写：元；实际结算时以县财政局预算审计金额为计算基数，按02版的工程勘察设计收费标准（计价格〔2002〕10号）根据丰都财政发[2018]107号计算。第八条支付方式设计费支付方式设计费是完成本合同所规定义务的一切费用。由设计人包干使用，发包人将按进度分期支付。1.签订合同后本合同即日生效，初步设计提交并通过审计后七天内，发包人以概算批复金额为支付基数，支付设计费的20%；提交施工图后以概算批复金额为支付基数，支付设计费的20%，技术交底后支付20%，完成施工期间设计技术服务且工程交工验收合格后结算设计费并结清剩余设计费。如项目因非设计单位原因而取消，在取得行政审批意见的情况下按照合同付费；如未取得行政审批意见的情况下不支付其费用。2.双方通过银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限30天以上，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限30天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托文件项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。9.1.3合同生效后，发包人因非设计人原因要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金或发包人按照专用合同条款的约定向设计人支付违约金；已开始设计工作的，发包人应按照设计人已完成的实际工作量计算设计费，完成工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限按国家规定年限执行。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查,负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误1天，应减收该阶段应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底，处理有关设计问题和参加竣工验收。9.2.8设计人根据发包人提供的资料所形成的勘察报告等委托任务的知识产权归属于发包人所有，未经发包人同意，设计人不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，设计人应负法律责任，发包人有权索赔。9.2.9设计人在本项目工程竣工时配合发包人接受审计。9.2.10根据需要，投标人必须派专人办理设计阶段手续，提供现场服务。9.2.11设计人须积极配合招标人的报建工作，因下述原因产生的设计费用由设计人自行承担，招标人不另行支付任何费用。（1）发包人提出的修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；（2）发包人在报建过程中相关主管职能部门提出的初步设计（含概算）、施工图设计修改或调整意见而产生的设计费、资料费等；注：各阶段的设计文件在取得行政主管部门审查意见（施工图取得施工图审查合格书）后，发包人或主管部门提出重大修改或调整（非设计单位原因）而产生的重复设计等费用，由发包人和设计人另行协商确定。9.2.12本合同有关条款规定和补充协议中设计人应负的其它责任。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条仲裁本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由重庆仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条合同生效及其他12.1设计人为本合同项目的服务至项目竣工验收通过为止。12.2本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。12.3发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.5本合同双方签字盖章即生效，一式8份，发包人4份，设计人4份。12.6本合同生效后，按规定应到项目所在地省级主管部门.规定的审查部门备案；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.8未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）项目联系人：（签字）项目联系人：（签字）住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：