装饰装修合同纠纷起诉状_第1页
装饰装修合同纠纷起诉状_第2页
装饰装修合同纠纷起诉状_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

装饰装修合同纠纷起诉状民事起诉状原告:陕西某装饰工程有限公司。住址:陕西省*市*路*大厦*座*室。法定代表人:赵某某,职务:总经理。联络电话:18**********.第一被告:西安某二手车经销有限公司。住址:西安市*区*寨*庄*区*号。法定代表人:宋某,职务:执行董事兼总经理联络电话:02*—********,18*********0第二被告:宋某,男,汉族,19**年*月*日出生,住西安市*区*小区*号楼*层*室,身份证号:61联络电话:13*********,13*********。诉讼请求:延期利息66446.83元(暂计至201X年7月2日);2、本案诉讼花费由两被告全部负责。事实与理由:第二被告系第一被告股东兼法定代表人,201X年6月8日,因第一被告尚在设立之中,故第二被告与原告签署了一份《工程装修承包合同》,合同中规定,原告承包*寨工业园车行即第一被告营业场所装修工程。依据当时的工程设计图纸计算的预算价为1246781元,经优惠后的合同造价为120万元,如被告要求增加或减少工程项目,工程总造价相关增减;工人及材料进场一周内,被告支付合同总造价40%,工期过半,再支付合同总造价40%,工程完工7日内,付足到工程总造价的97%。若出现被告不能按期付工程进度款,供材料未按时到位或提出设计图纸修订等情形之一,工期相关顺延。合同签署后,原告根据规定于201X年6月9日正式进场施工,施工过程中,被告就工程设计图纸开展了多次变更,工程于201X年8月20日竣工,第一被告也于201X年8月26日投入营业使用。该工程合同预算价为120万元,增项部分造价为1135172.7元,减项部分价值为106236元,工程决算总价为2228936.7元。201X年6月14日至201X年8月20日,第一被告股东惠某某、方某某累计向原告支付工程进度款90万元,合同期间被告并未按规定支付进度款,目前仍欠原告工程款1328936.7元。201X年10月,原告向被告直接送达了决算书,被告并未提出异议,原告于201X年6月5日再次向被告邮寄送达了工程总价决算书。原告多次找两被告要求支付工程款,但两被告均置之不理,不予支付。基于以上事实,原告认为,在第一被告设立期间,第二被告与原告为建设营业场所而签署的《工程装修承包合同》是各方真实意思表示,该合同合法有效。被告拒不执行付款责任的行为,属于严重违约。为保护原告的合法权益,依

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论