施工期管理规定4篇

施工期管理规定4篇名目第1篇施工期间安全管理规定第2篇大桥施工期水上交通安全管理规定第3篇施工期间安全管理规定范本第4篇某大桥施工期水上交通安全管理规定

【第1篇】施工期间安全管理规定范本

第一章总则

第一条为防止发生意外事故和人身损害,保障施工期间员工生命安全及企业财产不受损失,特制订本管理规定。

其次条施工属地责任单位对属地区域内本安全管理规定的执行状况负有直接管理的责任和权力,其可以依据本管理规定结合实际制订内部管理细则,对进入属地区域的内外部人员进行管理和奖惩,但必需以明确履行告知和宣扬义务为前提。

其次章释义

第三条本管理规定所指施工区是指进入山东清沂山石化科技有限公司全部施工现场范围。

第四条本管理规定所指施工区范围,分别由各施工单位作为属地责任单位分别管理,属地责任区域的责任划分和区域界线依据各施工项目区域界定。

第五条本管理规定所指责任人是指:

1、违反本管理规定的公司员工和在本公司施工的人员及临时进入施工区的人员。

2、未履行告知、宣扬义务而导致外来人员违反本管理规定的公司或施工单位接待伴随人员。

3、已经被告知而违反本管理规定的外来人员。

第三章规定

第六条安全管理人员配备规定

1、施工单位在施工现场必需配备有资质的专(兼)职安全管理人员。

2、施工单位进入现场前必需将本单位安全管理人员资质及资料复印件交安全环保部备案。

3、施工单位安全管理人员在施工现场必需配备醒目的安全标识(袖章)。

4、施工单位安全管理人员在每项施工前必需对施工作业人员做安全技术交底,并签名确认后备档,安全环保部将不定时进行抽查。

第七条人员进出施工区规定

全部外来人员进入施工区必需由该项目员工到西门引领,驾驶车辆需停靠在来宾停车位,严禁驶入施工区(施工及送货车辆除外)并在厂区大门办理登记、接受检查、存取担心全物品等手续,其接待及伴随人员负有向其告知和宣讲公司安全管理制度的责任和义务。

1、西门保安有权禁止不佩戴安全帽人员进入施工区。

2、确认外来人员进入施工区时且没有佩戴安全帽时,施工单位在接人的同时带安全帽。

第八条禁烟规定

(一)施工区内任何部位、任何时间、任何人员均严禁吸烟。

(二)除焊工、气割工等特别工种允许携带配置的火机上岗工作以外,严禁任何人将香烟、火柴、火机等与吸烟有关的物品带入厂区。

(三)外来人员带有与香烟有关物品的,在其进入厂区前,西大门保安应即时提示进入厂区人员将相关物品存入厂区西大门门卫保管箱内。

第九条劳保着装规定

(一)在施工区内的相应场所人员必需穿着符合规定的劳保着装。

1、西门保安对进入厂区人员进行检查,严禁任何人赤足、裸胸、穿凉鞋、高跟鞋、短裤、短衫和背心进入施工区和在厂区内行走。

(二)进入施工区相应场所(除办公室、掌握室、操作室、门卫室、化验室、值班室等场所之外的其他区域)的人员必需戴好安全帽。

1、严禁将安全帽作为座位使用。

2、佩戴安全帽必需要按规定的标准系扣好帽带。

3、过期及破损的的安全帽严禁使用。

第十条电器设备管理规定

(一)电焊机

1、操作人员必需持证上岗,操作时必需使用防护眼镜或防护面罩;

2、一次线必需用铜芯电缆线,二次线接头必需用螺丝压紧,在需要延长时接头处必需做好绝缘防护;

3、电焊机必需做好机壳接地;

4、电焊线通过道路时,必需架高或穿入防护管内埋设在地下;

5、高空焊接或切割时,须挂好安全带,焊件四周和下方应实行防火措施并有专人监护。

(二)气(焊)割

1、操作人员必需持证上岗,操作时必需使用防护眼镜或防护面罩;

2、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效,紧固牢靠,不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上不得沾染油脂。

3.氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分开保存,也不得同车运输。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽,不得在强阳光下暴晒。严禁用塔吊或其他吊车直接运氧气瓶或乙炔瓶。

4.乙炔胶管,氧气胶管不得错装。乙炔胶管为黑色,氧气胶管为红色。

5.氧气瓶与乙炔瓶储存时的距离不得小于5米,且必需满、空瓶分开放置;氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬(焊炬)间距离不得小于10米。

6.点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰,关闭时先关乙炔阀,后关闭氧气阀。

7.工作中如发觉氧气瓶阀门失灵或损坏,不能关闭时,应让瓶内氧气自动跑尽,再进行拆卸修理。

8.氧气胶管,外径18毫米,应能承受20千克气压,各项性能应符合gb2550-81《氧气胶管》的规定;乙炔胶管,外径16毫米,应能承受5千克气压,各项性能应符合gb2551-81《乙炔胶管》的规定。

9.使用中,氧气胶管着火时不得拆弯胶管断气,应快速关闭氧气阀门,停止供气。乙炔胶管着火时,应先熄灭炬火,可用胳膊弯折前面一段胶管的方法将火熄灭。

10.变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

11.不得将胶管放在高温管道和电线上或将重物或热的物件压在胶管上,更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起。胶管经过车道时应加护套或盖板。

12、氧气瓶使用时可立放也可平放(端部枕高),乙炔瓶必需立放使用。立放的氧气瓶,要留意固定,防止倾倒。

13.不得将胶管背在背上操作。割(焊)炬内若带有乙炔、氧气时不得放在金属管、槽、缸、箱内。

14.工作完毕后应关闭氧气瓶、乙炔瓶,拆下氧气表、乙炔表,拧上气瓶安全帽;并将胶管盘起、捆好挂在室内干燥的地方,减压阀和气压表应放在工具箱内;仔细检查操作地点及四周,确定无起火危急后,方可离开。

(三)配电箱管理规定

1、配电箱安装必需由有资质的电工负责安装。

2、配电箱、开关箱应出名称、用途、分路标记及系统接线图

3、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

4、配电箱、开关箱应定期检查、修理。检查、修理人员必需是专业电工。检查、修理时必需按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必需使用电工绝缘工具,并应做检查、修理工作记录

5、对配电箱、开关箱进行定期修理、检查时,必需将其前一级相应的电谭隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

6、配电箱、开关箱内严禁随便挂接其他用电设备,不得放置任伺杂物,并应保持干净。

7、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随便改动。熔断器的熔体更换时,严禁采纳不符合原规格的熔体代替。漏电爱护器每天使用前应启动漏电试验技钮试跳一次,试跳不正常时严禁连续使用。

8、配电箱、开关箱的进线和出线严禁承受外力,严禁与金属尖锐断口、强腐蚀介质和易燃易爆物接触

第十一条特种作业管理规定

(一)高空作业

1、高空作业时,禁止穿硬底和带钉易滑的鞋,必需戴好安全帽,系好安全绳。

2、高空作业所用材料要堆放平稳,工具应顺手放入工具袋(套)内,上下传递物件禁止抛掷。

3、遇有恶劣气候(如风力在六级以上)影响施工安全时,禁止进行露天高空作业。

4、高空作业时应遵循安全带高挂低用的原则,禁止在支架上弦、支撑、桁条、挑架的挑梁和未固定的构件上行走或作业,并专人监护负责。

(二)交叉作业

1、交叉施工不宜上下在同一垂直方向上的作业。下层作业的位置,宜处于上层高度可能坠落半径范围以外,当不能满意要求时,应设置安全防护层。

2、各种拆除作业(如钢模板、脚手架等)上面拆除时下面不得同时进行清整。物料临时堆放处应离楼层边沿不应小于1m。

3、建筑物的出入口,升降机的上料口等人员集中处的上方,应设置防护棚。防护棚的长度不应小于防护高度的物体坠落半径的规定。

4、吊装与焊接作业时必需专人监护。

第四章保障措施

第十二条

安全环保部与督察处将不定时进行现场安全检查。

1、劳动安全防护用品使用状况检查。

2、安全管理人员配置与安全交底备档状况检查。

3、用电安全及带电设备设施使用状况检查。

4、其他安全方面检查。

第五章考核

第十三条违反规定在厂区内吸烟的,罚款500元/人.次,本公司员工予以开除,同时对吸烟者所在区域属地责任单位罚款500元。

第十四条厂区内非岗位工作需要部位发觉烟头、火柴杆、火柴、火机等与吸烟有关的物品,不论是否可以落实其来源,按100元/件.次扣罚发觉位置所在区域属地责任单位。

第十五条施工单位未配置安全管理人员及未对操作人员进行安全技术交底就开头作业的,对所属施工项目单位罚款500元/次。

第十六条进入施工区的人员不按规定佩戴安全帽的,罚款50元/人.次;所属项目施工单位罚款50元/人.次。

第十七条未按规定的标准系扣好帽带者,对其罚款30元/人.次。

第十八条将安全帽作为座位使用者,对其罚款100元/人.次。

第十九条违反特种设备安全操作规程的,对其罚款50元/人.次,施工单位罚款100元/人.次。

其次十条违反配电箱安全操作规程的,对其罚款50元/人.次,施工单位罚款100元/人.次。

其次十一条违反特种作业安全操作规程的,对其罚款50元/人.次,施工单位罚款100元/人.次。

其次十二条非施工车辆和送货车辆进入施工区的,依据所属施工项目部进行惩罚,惩罚金额为100元/次。

其次十三条经发觉从北门进出厂区的,视同偷盗,第一次罚款500元,其次次罚款1000元,第三次罚款2000元。对责任保安人员按罚款额度的10﹪进行惩罚(特别缘由必需从北门出入的必需经指挥部同意)。

其次十四条如外来人员在不了解制度的状况下违规,按相应的标准将违规惩罚责任落实到其接待单位和伴随员工。

其次十五条已经被告知安全管理制度而违反本制度的外来人员,其违规惩罚责任由其本人担当。

第六章附则

其次十六条本管理规定由综管处负责解释。

其次十七条本管理规定自印发之日起正式实施。

编制:审批:

山东清沂山石化科技有限公司

二0一二年六月十七日

【第2篇】大桥施工期水上交通安全管理规定

第一章总则

第一条为维护长江江苏段大桥（以下简称大桥）施工期的水上交通秩序，保障施工期桥区水域水工工程、水工作业和过往船舶航行安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例>;》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》、《长江江苏段船舶定线制规定》等法规，制定本规定。

其次条本规定适用于在长江江苏段大桥施工期从事大桥建设、施工以及在桥区水域内航行、停靠、作业等与水上交通安全有关的活动。

第三条中华人民共和国江苏海事局主管大桥施工期水上交通安全管理工作。

大桥所在地海事管理机构详细负责大桥施工期水上交通安全监督管理。

第四条大桥施工期桥区水域范围（以下简称桥区水域）为桥轴线上、下游各肯定范围内的两岸联线间水域。详细范围由海事管理机构依据通航状况和施工需要确定。

第五条桥址、桥区水域范围、桥区水域船舶航路的确定与变更、通航尺度、施工作业事项、船舶防风要求以及其他与通航安全有关的信息，由海事管理机构以航行通（警）告等方式发布。

第六条大桥施工期安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针。

大桥建设、施工单位及施工船舶应当遵守安全生产的有关规定，建立健全安全生产责任制，依法担当施工期的安全生产责任。

其次章施工安全管理

第七条大桥建设单位应当依法加强施工作业的安全生产管理，并应遵守下列规定：

（一）制定有关安全管理制度及应急预案，落实各项安全措施；

（二）准时向海事管理机构供应桥梁施工设计、水文测图等技术资料；

（三）申请办理或协同施工单位办理水上水下施工作业审批手续，准时通报施工进展状况；

（四）负责同步建设涉水桥墩的防碰撞设施;

（五）负责设置、调整、维护桥区水域与通航安全有关的标志；

（六）备妥满意桥区水域施工现场应急需要的值守拖轮，确保紧急状态下的应急处置；

（七）组织协调桥区水域内施工单位定期按应急预案演练，组织施工区内突发大事的施救抢险；

（八）督促施工单位配备必要设施、制定应急预案和落实安全措施；

第八条大桥施工单位详细负责大桥施工期间作业安全，并应遵守下列规定：

（一）制定安全应急预案，落实各项安全措施；

（二）按规定取得《水上水下施工作业许可证》，并在核定水域范围内施工作业；

（三）施工作业影响船舶航行时，适时向有关单位及船舶通报施工信息；

（四）妥当遮挡   夜间有碍航行安全的照明灯光，有效处理焊接、切割等作业产生的影响船舶安全的火花；

（五）准时清除遗留在施工区水域的碍航物；

（六）负责施工船舶的管理，督促其依法办理签证等相关手续；

（七）负责施工作业人员的水上水下施工安全教育与培训；

（八）配备警戒船，负责施工区的安全警戒；

（九）定期组织施工作业的应急演练。

第九条大桥施工船舶应持有有效的船舶证书，配齐合格的船员，保持适航状态，满意施工作业条件，并应遵守下列规定：

（一）在批准的施工作业水域内施工作业；

（二）除按规定显示信号外，白天应悬挂黄色施工专用旗一面，夜间应显示紫色环照灯一盏；

（三）在规定的vhf频道上守听，保持与过往船舶的联系，准时通报施工信息；

（四）穿越通航分道的施工船舶应当主动避让沿规定航路行驶的船舶；

（五）不得超载、超客；

（六）施工船舶应在海事管理机构指定的水域内停靠，并遵守停靠秩序。

前款所述的施工船舶是指经大桥所在地海事管理机构批准，在施工作业水域内为大桥建设供应服务的船舶，包括施工工程船、工程帮助船、测量船、送料船、交通船等。

第十条在桥区水域设置施工作业码头和其他水上水下施工作业帮助设施，应按规定向大桥所在地海事管理机构提出申请。

第三章通航安全管理

第十一条船舶航经桥区水域应遵守下列规定：

（一）船舶通过桥区水域前，应对舵、锚、主辅机、航行信号、船队系缆及拖带设备等进行严格检查，保持良好技术状态，落实安全措施，确保安全通过；

（二）船舶通过桥区水域必需由熟识桥区状况、技术娴熟的驾引人员操作；

（三）通过桥区水域的机动船，应在进入桥区水域前鸣放声号一长声，发觉航道、航标特别或本船船位不正，不能确保安全通过时，不得通过桥区水域；

（四）通过桥区施工水域的船舶，相互之间应保持安全距离，禁止在同一航路内追越和并列行驶，严禁停车淌航；

（五）能见度不良时，禁止船舶通过桥区水域。

第十二条拟通过桥区水域的危急品船舶、客轮和1000总吨或主机功率588千瓦及以上的船舶，应按规定向大桥所在地海事管理机构报告船舶动态。详细报告要求由大桥所在地海事管理机构另行公布。

第十三条正在通过桥区水域的船舶发生特别状况，危及或可能危及船舶和大桥施工作业安全时，应实行应急措施，并马上向大桥所在地海事管理机构或现场海巡船（艇）报告。

第十四条船舶（队）经过桥区时，与桥墩、桥梁应保持足够的安全距离。

第十五条未经海事管理机构批准，任何船舶、浮动设施不得在桥区水域内进行穿越、抛锚、掉头、测量、编解队、过驳、采掘以及其他水上水下施工作业或活动。

严禁在桥区水域内进行试航、捕捞、水上巡游等活动。

第十六条船舶进入桥区水域应听从大桥所在地海事管理机构的现场监督管理。发生特别状况，对水上交通安全造成或者可能造成危害时，大桥所在地海事管理机构将依法实行强制措施。

第十七条严禁非施工船舶进入施工区水域。

第四章附则

第十八条对违反本规定者，海事管理机构将依据有关法规规定实施行政惩罚。

第十九条江苏沿海水域大桥施工期的水上交通安全管理，参照本规定执行。

其次十条本规定自公布之日起施行，原《南京大胜关长江大桥施工期间水上交通安全监督管理规定》同时废止。

【第3篇】施工期间安全管理规定

第一章

总则

第一条为防止发生意外事故和人身损害,保障施工期间员工生命安全及企业财产不受损失，特制订本管理规定。

其次条施工属地责任单位对属地区域内本安全管理规定的执行状况负有直接管理的责任和权力，其可以依据本管理规定结合实际制订内部管理细则，对进入属地区域的内外部人员进行管理和奖惩，但必需以明确履行告知和宣扬义务为前提。

其次章

释义

第三条本管理规定所指施工区是指进入山东清沂山石化科技有限公司全部施工现场范围。

第四条本管理规定所指施工区范围，分别由各施工单位作为属地责任单位分别管理，属地责任区域的责任划分和区域界线依据各施工项目区域界定。

第五条本管理规定所指责任人是指：

1、违反本管理规定的公司员工和在本公司施工的人员及临时进入施工区的人员。

2、未履行告知、宣扬义务而导致外来人员违反本管理规定的公司或施工单位接待伴随人员。

3、已经被告知而违反本管理规定的外来人员。

第三章

规定

第六条安全管理人员配备规定

1、施工单位在施工现场必需配备有资质的专（兼）职安全管理人员。

2、施工单位进入现场前必需将本单位安全管理人员资质及资料复印件交安全环保部备案。

3、施工单位安全管理人员在施工现场必需配备醒目的安全标识（袖章）。

4、施工单位安全管理人员在每项施工前必需对施工作业人员做安全技术交底，并签名确认后备档，安全环保部将不定时进行抽查。

第七条人员进出施工区规定

全部外来人员进入施工区必需由该项目员工到西门引领，驾驶车辆需停靠在来宾停车位，严禁驶入施工区（施工及送货车辆除外）并在厂区大门办理登记、接受检查、存取担心全物品等手续，其接待及伴随人员负有向其告知和宣讲公司安全管理制度的责任和义务。

1、西门保安有权禁止不佩戴安全帽人员进入施工区。

2、确认外来人员进入施工区时且没有佩戴安全帽时，施工单位在接人的同时带安全帽。

第八条禁烟规定

（一）施工区内任何部位、任何时间、任何人员均严禁吸烟。

（二）除焊工、气割工等特别工种允许携带配置的火机上岗工作以外，严禁任何人将香烟、火柴、火机等与吸烟有关的物品带入厂区。

（三）外来人员带有与香烟有关物品的，在其进入厂区前，西大门保安应即时提示进入厂区人员将相关物品存入厂区西大门门卫保管箱内。

第九条劳保着装规定

（一）在施工区内的相应场所人员必需穿着符合规定的劳保着装。

1、西门保安对进入厂区人员进行检查，严禁任何人赤足、裸胸、穿凉鞋、高跟鞋、短裤、短衫和背心进入施工区和在厂区内行走。

（二）进入施工区相应场所（除办公室、掌握室、操作室、门卫室、化验室、值班室等场所之外的其他区域）的人员必需戴好安全帽。

1、严禁将安全帽作为座位使用。

2、佩戴安全帽必需要按规定的标准系扣好帽带。

3、过期及破损的的安全帽严禁使用。

第十条电器设备管理规定

（一）

电焊机

1、

操作人员必需持证上岗，操作时必需使用防护眼镜或防护面罩；

2、一次线必需用铜芯电缆线，二次线接头必需用螺丝压紧，在需要延长时接头处必需做好绝缘防护；

3、电焊机必需做好机壳接地；

4、电焊线通过道路时,必需架高或穿入防护管内埋设在地下；

5、高空焊接或切割时,须挂好安全带,焊件四周和下方应实行防火措施并有专人监护。

（二）气（焊）割

1、操作人员必需持证上岗，操作时必需使用防护眼镜或防护面罩；

2、氧气瓶、乙炔瓶的阀、表均应齐全有效，紧固牢靠，不得松动、破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管和开闭阀门的扳手上不得沾染油脂。

3.氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃物品分开保存，也不得同车运输。氧气瓶应有防震胶圈和安全帽，不得在强阳光下暴晒。严禁用塔吊或其他吊车直接运氧气瓶或乙炔瓶。

4.乙炔胶管，氧气胶管不得错装。乙炔胶管为黑色，氧气胶管为红色。

5.氧气瓶与乙炔瓶储存时的距离不得小于5米，且必需满、空瓶分开放置；氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬（焊炬）间距离不得小于10米。

6.点燃焊(割)炬时，应先开乙炔阀点火，然后开氧气阀调整火焰，关闭时先关乙炔阀，后关闭氧气阀。

7.工作中如发觉氧气瓶阀门失灵或损坏，不能关闭时，应让瓶内氧气自动跑尽，再进行拆卸修理。

8.氧气胶管，外径18毫米，应能承受20千克气压，各项性能应符合gb2550-81《氧气胶管》的规定；乙炔胶管，外径16毫米，应能承受5千克气压，各项性能应符合gb2551-81《乙炔胶管》的规定。

9.使用中，氧气胶管着火时不得拆弯胶管断气，应快速关闭氧气阀门，停止供气。乙炔胶管着火时，应先熄灭炬火，可用胳膊弯折前面一段胶管的方法将火熄灭。

10.变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

【第4篇】某大桥施工期水上交通安全管理规定

第一章总则

第一条为维护长江江苏段大桥(以下简称大桥)施工期的水上交通秩序,保障施工期桥区水域水工工程、水工作业和过往船舶航行安全,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国内河交通安全管理条例>》、《建设工程安全生产管理条例》、《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》、《长江江苏段船舶定线制规定》等法规,制定本规定。

其次条本规定适用于在长江江苏段大桥施工期从事大桥建设、施工以及在桥区水域内航行、停靠、作业等与水上交通安全有关的活动。

第三条中华人民共和国江苏海事局主管大桥施工期水上交通安全管理工作。

大桥所在地海事管理机构详细负责大桥施工期水上交通安全监督管理。

第四条大桥施工期桥区水域范围(以下简称桥区水域)为桥轴线上、下游各肯定范围内的两岸联线间水域。详细范围由海事管理机构依据通航状况和施工需要确定。

第五条桥址、桥区水域范围、桥区水域船舶航路的确定与变更、通航尺度、施工作业事项、船舶防风要求以及其他与通航安全有关的信息,由海事管理机构以航行通(警)告等方式发布。

第六条大桥施工期安全生产管理,坚持安全第一、预防为主的方针。

大桥建设、施工单位及施工船舶应当遵守安全生产的有关规定,建立健全安全生产责任制,依法担当施工期的安全生产责任。

其次章施工安全管理

第七条大桥建设单位应当依法加强施工作业的安全生产管理,并应遵守下列规定:

(一)制定有关安全管理制度及应急预案,落实各项安全措施;

(二)准时向海事管理机构供应桥梁施工设计、水文测图等技术资料;

(三)申请办理或协同施工单位办理水上水下施工作业审批手续,准时通报施工进展状况;

(四)负责同步建设涉水桥墩的防碰撞设施;

(五)负责设置、调整、维护桥区水域与通航安全有关的标志;

(六)备妥满意桥区水域施工现场应急需要的值守拖轮,确保紧急状态下的应急处置;

(七)组织协调桥区水域内施工单位定期按应急预案演练,组织施工区内突发大事的施救抢险;

(八)督促施工单位配备必要设施、制定应急预案和落实安全措施;

第八条大桥施工单位详细负责大桥施工期间作业安全,并应遵守下列规定:

(一)制定安全应急预案,落实各项安全措施;

(二)按规定取得《水上水下施工作业许可证》,并在核定水域范围内施工作业;

(三)施工作业影响船舶航行时,适时向有关单位及船舶通报施工信息;

(四)妥当遮挡   夜间有碍航行安全的照明灯光,有效处理焊接、切割等作业产生的影响船舶安全的火花;

(五)准时清除遗留在施工区水域的碍航物;

(六)负责施工船舶的管理,督促其依法办理签证等相关手续;

(七)负责施工作业人员的水上水下施工安全教育与培训;

(八)配备警戒船,负责施工区的安全警戒;

(九)定期组织施工作业的应急演练。

第九条大桥施工船舶应持有有效的船舶证书,配齐合格的船员,保持适航状态,满意施工作业条件,并应遵守下列规定:

(一)在批准的施工作业水域内施工作业;

(二)除按规定显示信号外,白天应悬