土木工程类建设工程项目管理模拟试题与答案351

建设工程项目管理模拟试题与答案351一、单项选择题(每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意)1.施工质量计划的内容不包括下列选项中的______。A.工程检测项目方法与计划B.质量管理组织机构、人员及资源配置计划C.质量回访及保修措施计划D.为确保工程质量所采取的施工技术方案、施工程序答案：C解答：施工质量计划的内容一般包括：(1)工程特点及施工条件分析；(2)质量总目标及其分解目标；(3)质量管理组织机构和职责，人员及资源配置计划；(4)确定施工工艺与操作方法的技术方案和施工组织方案；(5)施工材料、设备等物资的质量管理及控制措施；(6)施工质量检验、检查、试验工作的计划安排及其实施方法与接收准则；(7)施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求；(8)质量记录的要求等。2.事中质量控制包括自我控制和他人监控两种方式，其关键在于______。A.作业者的自我控制B.企业内部管理者的检查检验C.工程监理机构的监控D.政府质量监督部门的监控答案：A解答：事中质量控制又称作业活动过程质量控制，是指质量活动主体的自我控制和他人监控的控制方式。自我控制是第一位的。他人监控是指作业者的质量活动过程和结果，接受来自企业内部管理者和来自企业外部有关方面的检查检验。3.凡属______的施工作业，施工方必须在该项作业开始前24小时，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工过程。A.施工质量控制点B.施工预检C.见证点D.待检点答案：C解答：凡属“见证点”的施工作业，如重要部位、特种作业、专门工艺等，施工方必须在该项作业开始前24小时，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程；凡属“待检点”的施工作业，如隐蔽工程等，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前24小时通知项目监理机构进行检查验收之后，才能进行工程隐蔽或下道工序的施工。4.根据设计要求，分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面采取相应的措施，这属于施工环境质量控制方法中对______的控制。A.施工环境B.施工工艺C.施工设备D.施工对象答案：A解答：施工环境的质量控制方法包括：(1)对地质水文等方面影响因素的控制，应根据设计要求，分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面采取相应的措施，如基坑降水、排水、加固维护等技术控制方案；(2)对天气气象方面的不利条件，应在施工方案中制定专项施工方案，明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备以紧急应对，从而控制其对施工质量的不利影响；(3)环境因素造成的施工中断，往往会对工程质量造成不利影响，必须通过加强管理、调整计划等措施，加以控制。5.为了保证建设工程质量，涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应按规定进行______检测。A.见证B.旁站C.见证取样D.检查答案：C解答：为了保证建设工程质量，我国规定对工程所使用的主要材料、半成品、构配件及涉及安全的试块、试件等应进行现场见证取样送检，对设计结构安全、使用功能、节能、环境保护等重要分部工程应进行抽样检测。6.施工过程的质量验收中，对于涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装部分，除满足基本条件外，还要进行______或抽样检测，而且要对其观感质量进行验收。A.功能检查B.见证取样试验C.剥露检验D.使用性能检测答案：B解答：由于分部工程所含的各分项工程性质不同，因此它并不是在所含分项验收基础上的简单相加，即所含分项验收合格且质量控制资料完整，只是分部工程质量验收的基本条件，还必须在此基础上对涉及安全和使用功能的地基基础、主体结构、有关安全及重要使用功能的安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测；而且还需要对其观感质量进行验收，并综合给出质量评价。7.下列不属于质量事故处理依据的是______。A.质量事故的实况资料B.有关合同及合同文件C.类似工程案例D.相关建设法规答案：C解答：质量事故处理依据包括：(1)质量事故的实况资料：发生的时间、地点，状况描述，发展变化情况，观测记录、事故现场照片或录像、调查组获得的第一手资料；(2)有关合同及合同文件：工程承包合同、设计委托合同、设备与器材购销合同、监理合同及分包合同等；(3)有关技术文件和档案：有关设计文件、档案和资料等；(4)相关的建设法规：《建筑法》，与工程质量及质量事故处理有关的法规及勘察、设计、施工、监理等单位自制的法规，从业者资格法规，建筑市场方面的法规等。8.某工程施工过程中，在一次质量检查时发现混凝土强度不合格，为深入排查找出最主要原因，可选用的质量统计方法是______。A.分层法B.因果分析图法C.排列图法D.直方图法答案：B解答：因果分析图法的基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。9.在制作好直方图之后，根据______判断生产过程的质量状况和能力。A.贝叶斯分布B.三角形分布C.泊松分布D.正态分布答案：D解答：直方图法首先收集当前生产过程质量特性抽检的数据，然后制作直方图进行观察分析，根据正态分布图判断生产过程的质量状况和能力。10.质量特性统计数据的______决定直方图分布区间的宽窄。A.平均值B.标准偏差C.中位数D.最大值答案：B解答：直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。11.关于政府建设工程质量监督机构的监督职能，下列说法正确的是______。A.开工前召开首次监督会议，并进行第一次监督检查B.开工前编制单位工程质量监督报告，并进行第一次监督检查C.开工前召开首次监督会议，并编制单位工程质量监督报告D.开工前召开首次监督会议，开工后3天内进行第一次监督检查答案：A解答：政府建设工程质量监督机构应在开工前召开首次监督会议，公布监督方案，并进行第一次监督检查。编制单位工程质量监督报告是政府建设工程质量监督机构在竣工阶段所进行的工作。12.根据《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001—2004)，“环境”指______。A.组织运行活动的外部存在B.各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体C.废水、废气、废渣的存在和分布情况D.周边大气、阳光和水分的总称答案：A解答：本题考查的是环境的概念。《环境管理体系要求及使用指南》(GB/T24001—2004)认为环境是指“组织运行活动的外部存在，包括空气、水，土地、自然资源、植物、动物、人，以及它(他)们之间的相互关系”。这个定义是以组织运行活动为主体，其外部存在主要是指人类认识到的、直接或间接影响人类生存的各种自然因素及它(他)们之间的相互关系。13.在职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行过程中，组织对其自身的管理体系所进行的检查和评价是______。A.持续改进B.管理评审C.系统评审D.内部审核答案：D解答：内部审核是组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常进行及是否达到了规定的目标所做的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。管理评审是由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，判断组织的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。14.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当______将保证安全施工措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或其他有关部门备案。A.自开工报告批准之日起15日内B.自开工之日起15日内C.自开工报告批准之日起25日内D.自开工之日起25日内答案：A解答：对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。15.______是指可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源和状态。A.事故B.事件C.危险源D.风险答案：C解答：危险源是安全管理的主要对象，在实际生活和生产过程中的危险源是以多种多样的形式存在的。虽然危险源的表现形式不同，但从本质上说，能够造成危害后果的，均可归结为能量的意外释放或约束、限制能量和危险物质措施失控的结果。所以，存在能量、有害物质及对能量和有害物质失去控制是危险源导致事故的根源和状态。16.下列属于安全检查的注意事项的是______。A.安全检查要深入基层、领导为主，深入全面地进行B.建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加C.把自查与互查有机结合起来，基层以互相检查为主，企业内相应部门以自检为主D.将检查作为最终目的，要及时发现问题答案：B解答：安全检查的注意事项包括：安全检查要深入基层；建立检查的组织领导机构；做好检查的各项准备工作；明确检查的目的和要求；把自查与互查有机结合起来；坚持查改结合；建立检查档案；根据用途和目的具体确定安全检查表的种类。17.下列各选项中，不属于施工安全控制程序的是______。A.减少人的不安全行为B.确定安全目标C.编制安全措施计划D.持续改进答案：A解答：施工安全控制的程序包括：(1)确定每项具体建设工程项目的安全目标；(2)编制建设工程项目安全技术措施计划；(3)安全技术措施计划的落实和实施；(4)安全技术措施计划的验证；(5)持续改进。18.职业伤害事故按其后果严重程度分类，属于重大伤亡事故的是指在一次事故中死亡______的事故。A.1人及以上B.3人及以上C.3至5人D.10人及以上答案：B解答：职业伤害事故按事故后果严重程度分类，重大伤亡事故是指一次事故中死亡3人以上(含3人)的事故。19.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523—2011)的要求，工程施工中昼间打桩作业噪声限值为______dB(A)。A.70B.75C.80D.85答案：D解答：建筑施工场界噪声限值表如下。施工阶段主要噪声源噪声限值[dB(A)]昼间夜间土石方推土机、挖掘机、装载机等7555打桩各种打桩机械等85禁止施工结构混凝土搅拌机、振动棒、电锯等7055装修吊车、升降机等655520.招标人在招标文件已经发布之后发现有问题要进一步澄清或修改，应依据一定的原则，其时限应为在招标文件要求提交投标文件截止时间至少______日前发出。A.7B.10C.15D.21答案：C解答：招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清和修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出。21.评标过程分为四步，其中，初步评审主要是进行______审查。A.符合性B.实质性C.完整性D.规范性答案：A解答：初步评审主要是进行符合性审查，即重点审查投标书是否实质上响应了招标文件的要求。审查内容包括：投标资格审查、投标文件完整性审查、投标担保的有效性、与招标文件是否有显著的差异和保留等。22.关于投标计算的叙述，下列不正确的是______。A.投标计算是投标人对招标工程施工所要发生的各种费用的计算B.在进行投标计算时，必须首先根据招标文件复核或计算工程量C.作为投标计算的必要条件，应预先确定施工方案和施工进度D.投标计算必须与采用的技术方案相协调答案：D解答：投标计算是投标人对招标工程施工所要发生的各种费用的计算。投标计算必须与采用的合同计价形式相协调。23.关于设备采购合同，下列说法中正确的是______。A.设备采购合同通常采用变动总价合同B.设备制造前，采购支付设备价格的15%作为预付款C.剩余的15%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付D.供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%答案：D解答：设备采购合同通常采用固定总价合同，在合同交货期内价格不进行调整。合同价款的支付一般分三次进行：(1)设备制造前，采购方支付设备价格的10%作为预付款；(2)供货方按照交货顺序在规定的时间内将货物送达交货地点，采购方支付该批设备价的80%；(3)剩余的10%作为设备保证金，待保证期满，采购方签发最终验收证书后支付。24.当劳务分包人和承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，处理方式是______。A.仲裁B.诉讼C.调解D.按照合同约定答案：D解答：劳务报酬最终支付包括：(1)全部工作完成，经承包人认可后14天内，劳务分包人向承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付；(2)承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款；(3)劳务分包人和承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按合同约定处理。25.采用不同的合同形式，业主和承包人所承担的风险不同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险的合同是______。A.总价合同B.单价合同C.成本加酬金合同D.固定单价合同答案：C解答：成本加酬金合同又称为成本补偿合同，这是与固定总价合同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。采用这种合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。26.履约担保是招标人在招标文件中规定的要求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。建设工程履约担保的有效期是______。A.合同签订之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日B.合同生效之日至工程完工之日C.承包人收到工程预付款之日至工程完工之日D.工程开工之日至约定的工程竣工交付之日或保修期满之日答案：D解答：履约担保的有效期始于工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。27.合同跟踪是合同实施控制的重要内容，合同跟踪的重要依据包括合同、依据合同编制的各种计划文件、各种实际工程文件及______。A.原始记录B.报表C.验收报告D.管理人员对现场情况的直观了解答案：D解答：合同跟踪的重要依据是合同及依据合同而编制的各种计划文件；其次还要依据各种实际工程文件，如原始记录、报表、验收报告等；另外，还要依据管理人员对现场情况的直观了解，如现场巡视、交谈、会议、质量检查等。28.在对建设工程合同实施的控制过程中，合同实施偏差分析的内容之一是______。A.分析合同文件的组成B.分析实施趋势C.分析合同的计价方法D.分析合同的承包范围答案：B解答：合同实施偏差分析的内容包括：(1)产生偏差的原因分析；(2)合同实施偏差的责任分析；(3)合同实施趋势分析。29.承包商向业主的索赔中，关于工期的索赔不包括______。A.关于延展工期的索赔B.由于延误产生损失的索赔C.由于特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔D.赶工费用的索赔答案：C解答：承包商向业主的索赔中，关于工期的索赔包括：(1)关于延长工期的索赔；(2)由于延误产生损失的索赔；(3)赶工费用的索赔。30.在进行索赔费用计算时，对于施工机械使用费，由于业主原因导致承包商自有施工机械停工，则承包商应按______索赔计算窝工费。A.设备使用费B.设备台班折旧费C.设备台班费D.租金和调进调出费的分摊计算答案：B解答：窝工费的计算，如果是租赁设备，一般按照实际租金和调进调出费的分摊计算；如果是承包商自有设备，一般按台班折旧费计算，而不能按台班费计算。31.某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是______。A.对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费B.自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算C.现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算D.总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用答案：D解答：对于不可辞退的工人，索赔人工窝工费，应按人工工日成本计算；对于可以辞退的工人，可索赔人工上涨费；自有机械窝工费一般按台班折旧费索赔，租赁机械一般按实际租金和调进调出的分摊费计算；由于全面停工，可索赔增加的工地管理费。现场管理费可按日计算，也可按直接成本的百分比计算。32.争议解决方式有多种，在DAB方式下，当发生合同争议时，由该委员会对其争议做出决定，合同双方在收到决定后______天内，均未提出异议，则该决定对双方均具有约束力。A.14B.15C.28D.30答案：C解答：合同双方经过协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会(DAB)，当发生合同争议时，由该委员会对其争议做出决定。合同双方在收到决定后28天内，均未提出异议，则该决定即是最终的，对双方均具有约束力。33.信息是项目实施的重要资源之一。信息是以口头、书面或______等方式传递的知识、新闻，或可靠或不可靠的情报。A.数据B.图形C.文字D.电子答案：D解答：信息指的是用口头的方式、书面的方式或电子的方式传递的知识、新闻或可靠的或不可靠的情报。声音、文字、数字、图像等都是信息表达的形式。34.可以从不同角度对建设工程项目的信息进行分类。将信息分为子项目1信息、子项目2信息、子项目3信息等是按______分类的。A.项目管理工作的对象B.项目实施的工作过程C.项目管理工作的任务D.信息的内容属性答案：A解答：对建设工程项目的信息可以从不同的角度进行分类。按项目管理工作的对象，即按项目的分解结构，如子项目1子项目2等进行信息分类。35.我国实施国家信息化，应全面推动______进程。A.企业信息化、行业信息化、社会信息化和国家信息化B.领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化C.区域信息化、行业信息化、企业信息化和社会信息化D.区域信息化、产业信息化、行业信息化和社会信息化答案：B解答：我国实施国家信息化的总体思路是：(1)以信息技术应用为导向；(2)以信息资源开发和利用为中心；(3)以制度创新和技术创新为动力；(4)以信息化带动工业化；(5)加快经济结构的战略性调整；(6)全面推动领域信息化、区域信息化、企业信息化和社会信息化进程。二、多项选择题(每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项)1.工序作业质量是直接形成工程质量的基础，施工作业质量自控的要求包括______。A.依赖监理B.预防为主C.重点控制D.坚持标准E.记录完整答案：BCDE解答：施工作业质量自控的要求包括：(1)预防为主，严格按照施工质量计划的要求，进行各分部分项施工作业的部署；(2)重点控制，要认真贯彻实施施工质量计划中的质量控制点的控制措施，要进一步建立工序作业控制点，深化工序作业的重点控制；(3)坚持标准，建筑工程施工质量验收统一标准及配套使用的专业工程质量验收规范，是施工作业质量自控的合格标准；(4)记录完整，对工序作业质量的记录，应有计划、有步骤地按照施工管理规范的要求进行填写记载，做到及时、准确、完整、有效，并具有可追溯性。2.施工质量事前预控的途径主要包括______。A.施工图纸会审和设计交底B.工程测量定位和标高基准点的控制C.施工技术复核D.施工分包单位的选择和资质的审查E.施工机械设备及工器具的配置与性能控制答案：ABDE解答：事情质量控制即在正式施工前进行的事前主动质量控制，通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素，针对这些因素制定有效的预防措施，防患于未然。3.关于因果分析图法的原理和注意事项，下列说法正确的有______。A.因果分析图法又称为质量特性要因分析法B.可以定量地分析质量问题的因果关系C.基本原理是对每一个质量特性或问题逐层深入排查可能原因D.一个质量特性不能使用一张图进行分析E.通常采用QC小组的方式进行答案：ACE解答：因果分析图法又称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要的原因，进行有的放矢的处置和管理。因果分析图法应用时的注意事项包括：(1)一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析；(2)通常采用QC小组活动的方式进行；(3)必要时可以邀请小组以外的有关人员参与；(4)分析时要充分发表意见，层层深入；(5)由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1～5项多数人达成共识的最主要原因。4.下列属于建设工程项目开工前，建设工程质量监督机构进行监督检查的内容有______。A.工程质量控制方案B.施工组织设计C.可行性研究报告D.工程监理规划E.各方人员资质证书答案：ABDE解答：开工前召开项目参与各方参加的首次监督会议，公布监督方案，提出监督要求，并进行第一次监督检查。监督检查的主要内容为工程项目质量控制系统及各施工方的质量保证体系是否已经建立，以及完善的程度。监督的具体内容有：(1)检查项目各施工方的质保体系，包括组织机构、质量控制方案及质量责任制等制度；(2)审查施工组织设计、监理规划等文件及审批手续；(3)检查项目各参与方的营业执照、资质证书及有关人员的资格证书；(4)检查的结果记录保存。5.关于管理体系合规性评价，下列说法正确的有______。A.合规性评价分公司级、项目级和班组级评价三个层次进行B.各级合规性评价后，对不能充分满足要求的相关活动或行为，通过管理方案或纠正措施等方式进行逐步改进C.公司级评价每年至少进行一次D.当某个阶段施工时间超过半年时，项目组级合规性评价不少于一次E.项目组级合规性评价至少需要进行二次答案：BD解答：选项A，正确的表述应为“合规性评价分公司级和项目级评价二个层次进行”：选项C，正确的表述应为“公司级评价每年进行一次”；选项E，正确的表述应为“项目组级合规性评价次数至少进行一次，视项目实施阶段的施工时间长短而定”。6.下列有关专项施工方案有关规定，下列说法正确的有______。A.对达到一定规模的危险性较大的基坑支护与降水工程的专项，应经施工单位项目经理、专业监理工程师签字后实施B.对达到一定规模的危险性较大的起重吊装工程，应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施C.对达到一定规模的危险性较大的深基坑工程的专项施工方案，监理单位应当组织专家进行论证、审查D.对达到一定规模的危险性较大的高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查E.对达到一定规模的危险性较大的地下暗挖工程的专项施工方案，建设单位应当组织专家进行论证、审查答案：BD解答：选项A，应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施；选项CE均应由施工单位组织专家进行论证、审查。7.施工安全控制中，所有新员工必须经过三级教育方可上岗，“三级安全教育”指的是______。A.进厂B.进车间C.进班组D.出厂E.升职答案：ABC解答：三级安全教育通常是指进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体是指企业(公司)、项目(或工区、工程处、施工队)、班组三级。8.关于建设工程环境保护的要求，建设工程项目中防止污染的设施，必须与主体工程______。A.同时设计B.同时申报C.同时验收D.同时施工E.同时投产使用答案：ADE解答：建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。9.投标前应进行各项调查研究，下列属于市场宏观经济环境调查的有______。A.与投标工程实施有关的法律法规B.工程所在地区施工条件及环境C.业主的项目资金落实情况D.工程所在地劳动力与材料的供应情况E.工程所在地的工程公司的情况答案：AD解答：市场宏观经济环境调查应调查工程所在地的经济形势和经济状况，包括与投标工程实施有关的法律法规、劳动力与材料的供应状况、设备市场租赁状况、专业施工公司的经营状况与价格水平等。10.施工承包合同中，关于竣工验收的说法正确的是______。A.当工程按合同要求全部完成后，具备竣工验收条件，承包人应向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告B.发包人收到竣工验收报告后28天内组织验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见C.工程按发包人要求修改后通过验收的，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期D.发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则承包人必须再次送交竣工验收报告E.发包人在收到承包人竣工验收报告后28天内不组织验收，从第29天起承担工程保管及一切意外责任答案：ABE解答：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或者在组织验收后14天内不提出修改意见，则视为竣工验收报告已经被认可。11.合同分析在建设工程施工合同实施中具有重要作用。下列属于建设工程合同分析的主要内容的有______。A.合同的法律基础B.承包人的主要任务C.发包人的主要