2022年监理工程师(合同管理)考试题库提升300题(精品带答案)(海南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《标准施工合同》，不属于施工合同履行中“不利物质条件”的是()。

A.不利地质条件

B.不利水文条件

C.有毒作业环境

D.不利气候条件【答案】DCW2P9O1R1A5K2G8HN9L10K2K3C1Q9N3ZT8N3E2P1Q9Q8W32、以下关于施工企业意外伤害保险的说法中，正确的是（）。

A.保险费由建设单位支付

B.实行施工总承包的，保险费由总包单位支付

C.保险期限自建设工程开工之日起至工程交付使用止

D.提前竣工的，保险责任仍按原定时间终止【答案】BCO2P10M7I1L10C8G9HD3O6M2E2T10S5Z2ZD3X5Z10W2K3Z6X13、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为()。

A.工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任

B.工程师已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任

C.工程师未确认，承包人应修改进度计划

D.工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示【答案】BCR4Y9C5C3H8Z7G2HY1I3U3M6U10K7I1ZN3D6M2P6G6Z2G14、根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】DCP4Q2S7O2T7J5Z9HS4W5I6L4L10Y8M4ZV1O3O4M10H4H10H85、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。

A.10～15

B.15～20

C.20～30

D.30～40【答案】ACM5I4L5F9G8Y5V4HI8J5X1B8S2Y7A4ZP7K7B2M2P7X5H46、关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（）。

A.卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记

B.每件能够独立运行的设备应整套装运，但该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运

C.卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方

D.交付后由卖方负责卸货【答案】CCX9S7O6E8W8U4F10HX6L4L2N7R9H3M3ZB3Y10C5L1C5J7U97、膨胀蛭石的最高使用温度是()。

A.600～700℃

B.800～900℃

C.1000～1100℃

D.1200～1300℃【答案】CCC8V9F1P8Y4O7A3HP7B2P7S3W9Y2Z8ZV8P7H2O4Q4M8R18、设备采购的评标时，投标前已进口的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+运输、保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输、保险费+其他相关费用【答案】BCE3I9D10Y5J7B6P5HZ9M10Y8S6Y7J7K2ZH10E4E5N4O4P5L79、（2018年真题）根据《标准施工合同》，下列引起暂停施工的情形中，属于承包人责任的是（）。

A.施工技术事故

B.异常恶劣天气

C.不可抗力

D.因设计缺陷导致的设计变更【答案】ACK3O5U1J6I7H3Q10HB2A6P7U6O8T9K8ZM9G5W1K9K10V2R910、施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于()的规定。

A.撤销权

B.不安抗辩权

C.后履行方抗辩权

D.同时履行抗辩权【答案】DCX10N5T10R8L6D8D5HX2A10F7N10T9X1C4ZG10I4P10Q3B7B9R511、设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）当工程能安全运行时，需要通知监理人，可以进行其他竣工试验。

A.第一阶段

B.第二阶段

C.第三阶段

D.三个阶段都需要【答案】CCB9D2T10I3H10V6V8HM5O1B2V1P7G2S4ZA7A3L8B7U1N5S512、施工合同履约保证的金额一般是（）。

A.履约担保金一般情况下额度为合同价格的30%

B.履约银行保函额度是合同价格的10%

C.履约担保书担保额度是合同价格的3%

D.履约担保书担保额度是合同价格的15%【答案】BCU4C7N10V10R4P4M4HG4Q5C10F10A4K2Z9ZZ7U3Q7I1S10F9K713、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是()。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的重大指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项【答案】CCL3W3W3A5P2J6X5HD8C5K2E4Q2Y6A7ZN9I6N10P8R6L9J114、关于铝合金门窗的横向和竖向组合，下列措施中哪一项是错误的？()

A.应采用套插，搭接形成曲面组合

B.搭接长度宜为10mm

C.搭接处用密封膏密封

D.在保证质量的前提下，可采用平面同平面组合【答案】DCT1F10I2N1V4U4F5HE10Q8I5J7M9Q8C3ZE4D10B7F6A7S6R215、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（）。

A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用

B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致

C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化

D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效【答案】BCU8H1R3G10D5P10Z2HS6H2F10G2W5A6Q2ZX5L6N2S5L6D1E716、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】DCW8Q4B7X7N4J2F4HW10G8A3K3Q6N9Z5ZP9I3K4S5R10D8P817、下列组织或机构中，不能作为保证人的是（）。

A.非银行金融机构

B.国家机关

C.企业

D.公民【答案】BCT5I5E6C6V7E7M1HL3Z9I4J9O7M4F8ZV6F7E5M3Q6U1B318、根据美国AIA标准合同文本，以下有关CM合同的论述，正确的是（）。

A.CM承包商可以赚取总包、分包合同的差价

B.风险型CM合同一般采用成本加酬金的计价方式

C.CM承包商可以负责设计工作

D.CM承包商对雇主委托范围的工作，必须全部由分包商实施【答案】BCM4H9A7V10O6B7G2HV3M1G1K3N4E1T8ZR6S6V1H5T1W9N219、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】DCU2S7N6W4U6F7V1HD7U6L10E2M10J6Y2ZF7K9R2T7L6T4W1020、关于材料采购合同履行中，包装、标记、运输和交付说法错误的是（）

A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

B.除专用合同条款另有约定外，合同材料启运后24小时之内正式通知买方

C.合同材料的所有权和风险自交付时起转移至卖方

D.如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换【答案】CCF4U8E2O3S8M2S6HX9X3M9B3R10L1E7ZT10A3S1B2K10C4O521、采用设计方案招标时，评标委员会评审的内容不包括（）。

A.设计方案的功能、技术、经济和美观

B.设计方案符合城乡规划、城市设计

C.设计方案符合安全、绿色、节能、环保要求

D.项目解读、设计构思【答案】DCR1E5K2G9H5M2U10HD7U4H5R2I5T2N9ZQ2N6J3G10Y2J5H622、某工程开工前，承包人已办理运输手续的主要施工机械，由于铁路部门集中运输抗震救灾物资而未能按时运到工地，影响了工程按时开工。承包商在合同约定开工日期前7天，向工程师提交了申请延期开工报告，提出顺延合同工期和费用补偿的要求，工程师对延期开工报告的处理，正确的是()

A.同意延期开工，并顺延合同工期，但不批准费用补偿

B.同意延期开工，但不批准顺延工期和费用补偿要求

C.同意延期开工报告中的要求

D.不同意延期开工报告的要求【答案】ACY2N7H6L5J5M9S7HT8S3Q2P9T2K7A1ZV2G6I5A1K4V8S423、根据九部委发布的《标准勘察合同》，勘察费用实行（）。

A.发包人签证制度

B.勘察人签证制度

C.监理人签证制度

D.共同签订制度【答案】ACD2Q6L1P5Z2X3B7HE2G6Y8Z9D5T7A7ZI9J6R3M4C3T8I424、除了专用条款约定由发包人负责试运行的情况外，（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCO1T8Y3Z3U5J7H1HD8D4K4C9I6R8V8ZP10I10O3X5V1Q1R925、合同担保中，关于抵押的说法正确的是（）。

A.应收账款可用于抵押

B.抵押物应当移交债权人

C.抵押物只能由第三人提供

D.扣押的财产不得抵押【答案】DCN3R10Y7U4F9A4X4HU9L2L10L6K8Q4E7ZJ8U6L8D10F2R8S726、施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACY3V5E2K9H9R1W9HU9E6T10D7U2U6B6ZJ8H10E10L7L10E10A227、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一【答案】CCV5S3N1O3J9F9E4HB9X7S4W6B8P1L2ZM3M10U10R9S9C1Q428、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACS7Z2N7H1F5Q1I9HK9B10H9C3U9C4P2ZI2M4N8P9G7B1K229、监理人将索赔处理结果答复承包人的时间期限为（）。

A.收到索赔通知书后的28天内

B.收到索赔通知书后的42天内

C.收到索赔意向通知书后的28天内

D.收到索赔意向通知书后的42天内【答案】BCE4U3B7C8M2E4U4HI10T3V3D2Q10X2P7ZT4R1P8U6B1W6Y930、业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质【答案】BCS3D8X4F9A7W6L5HR8Q8J8X5P8G7O10ZF3F10J2E9L4I5Z331、FIDIC施工合同条件中，对有经验的承包商在()前不能合理预见到的风险，归业主承担。

A.合同签字日

B.下达开工令

C.基准日

D.风险事件发生日【答案】CCT8U4U8R3B2K9A7HE3I8M9D9F1D6K7ZN2R1C9O4G3A10C632、关于建设工程材料设备采购合同的特点，说法正确的有（）。

A.合同买受人只能是承包人

B.合同出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商

C.大型设备采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.出卖人应尽量提前交货使建设项目及时发挥效益【答案】BCO9I10V10P4K1J8Z6HE10U7Q1O9V1D7H7ZO1U9K3V2V5B1U133、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（）。

A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认

B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认

C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认

D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认【答案】DCY2M7H4N7X3U1J6HM4K8O5M5X9H4X9ZD2K2C5R10F1Z10C334、（2018年真题）关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（）。

A.投标人可以主动要求进行说明

B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容

C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明

D.投标人的说明应当采用书面形式【答案】DCJ10W8E5L9K9E9R3HQ4F6K6S10I1U5Q9ZU9V1Q6Q8B1W8U735、根据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中，正确的是()。

A.由于设计原因试车达不到要求，由工程师指示设计单位修改设计，承包人负责重新安装，发包人承担相应费用

B.发包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由承包人负责拆除并重新采购，发包人承担相应的费用

C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到要求，由发包人负责重新采购，承包人负责安装并承担相应的费用

D.由于施工安装原因试车达不到要求，承包人承担返工的费用【答案】DCE4W4O1N3T3L3Z5HI6G10S8C8X8P1E3ZA9A2K1G4A8G3X236、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCB4S5U10W10O1H3M5HR6M5W4C9Q9E9U5ZX9N1S1D7P9E7E637、根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCQ6O3Q8J6D3S8V8HL3K6C7S9J9G5D10ZK3P10F10V2Q5U3O738、根据九部委材料采购合同的规定，迟延付款违约金的最高限额为合同价格的（）。

A.10%

B.0.08%

C.60%

D.0.8%【答案】ACB1Y2E2C3Y1A5W3HS5O9A3E6H2Q2C3ZJ10N9R1D1U8V4P639、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】ACP5A7D8W10R7G5P8HK9X1W1B6A4X4J2ZF7S8V3Y6F9R9P340、依据标准施工合同通用条款的规定，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，该损失应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应人

D.发包人和承包人按比例【答案】ACS6F2K7S8C6V2U5HJ4J7V9N9B1W6V8ZO7G1O10M2D6W3P341、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCR10M2A8Q9M3Z5Q4HW9P9Y3V7E7U3H2ZC3M10R4X2F10A2F142、关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说法，正确的是（）。

A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现

B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致

C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整

D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款【答案】BCY3K4R9C10O6Z3N7HT8O6G4F4Q4A2G6ZD5Y6C2Q3F3I3A843、某材料采购招标项目，项目估算价为200万元，则投标保证金额不得超过（）万元。

A.2

B.4

C.10

D.80【答案】BCK3G7X2V9W9L4I3HA5K3X6R2Y6L10Z9ZM2Y6C10B1F10M5F144、（2015年真题）下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。

A.台风导致脚手架坍塌

B.雷电引起火灾

C.建筑材料运输车在工地被可抛物砸坏

D.洪灾引起的沉降【答案】CCX2Q1F8K5C5U4R6HV1I2S1S2F3K5R5ZY9B1R4R3D6J1O345、FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（）小时将其参加试验的意向通知承包商。

A.12

B.24

C.48

D.72【答案】DCU7Z2R4T4N6U2S2HM10V6B7C3K8P6W3ZA6Y10S1H8C9Y1O846、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人收到承包人提交的工程竣工验收申请报告后，经审查认为已具备竣工验收条件时，应在收到工程竣工验收申请报告后的（）天内提请发包人进行工程验收。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】DCL8Y10J10E7J1V8K1HR6V1M3A5N3Q5E10ZB7X3G7A2I7F2B1047、在铺设屋面油毡防水层之前，在基层上涂刷冷底子油。关于冷底子油的作用，下列正确的是()。

A.封闭基层的气孔

B.加强油毡防水层和基层的粘结力

C.防止水分进入基层

D.防止水分进入防水层【答案】BCP5I5S4F6R8J1O8HF2C8C3H2X2K6D9ZD9A7H3J3O4N3H1048、以下有关设备招标的说法中，不正确的有（）。

A.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等

B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。

C.成套设备供应的投标人只能是生产厂家，而不能是工程公司或贸易公司

D.设备报价分析不仅要考虑设备本体和辅助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试、专用工具等的费用【答案】CCQ4A3M5F5F8A3X8HO3Z9U8N5C7Y5O4ZK8F6E5V1V1W5F549、下列关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有客体

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.法律事实只包括行为

D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭【答案】DCT4W2W2Q9O8Q1J4HX2V6F9R2F9N2W9ZA7V7K1D10D1G8Q150、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。

A.发包人必须是建设单位

B.承包人必须是法人

C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质

D.发包人必须具有自行组织招标的能力【答案】BCJ4M8L5W1Z9K7I4HC5I10S2I8A6B2X3ZS6X4M8O8Z10B10S951、大型成套设备招标项目采用综合评估法评标时，做法不正确的是（）。

A.投标人的投标价格超出最髙投标限价，其投标被否决

B.超出最大偏离范围的投标视为非实质性响应投标而被否决

C.投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的平均评价值，其投标被否决

D.综合评价值相同的，依照第一级评价因素价格、商务、技术、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序【答案】CCM3G2Q7H3C5M3I4HG5E5U3Z4G6G6S6ZN9K8R10T2X4N4D152、（2021年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】ACT5I5W8M5X2B7G7HL1Q7K7D4Z9K4A7ZR8R2C10M6Q6J6M353、下列关于无权代理的叙述，正确的是（）。

A.无权代理行为经追认后，由被代理人和代理人承担连带责任

B.被代理人拒绝追认无权代理行为，则由行为人承担民事责任

C.被代理人在收到相对人催告通知之日起一个月内未作表示的，视为追认

D.无权代理行为在被代理人追认后相对人依然可以撤销【答案】BCJ10P7O4I2C3O8F7HS3P6J4Q3H10I7H7ZY10Y1M1Z10O2G5Q654、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】ACS10Q1F7T2S3Y4D7HF10K2U6A8K4E1O7ZA2W9X8Z2S1L3C455、下列属于《施工合同条件》适用范围的是（）。

A.大型或较复杂的工程项目

B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包

C.重复性的工程项目

D.投资金额相对较小的项目【答案】ACT5K9L9G8S2N3K2HV7C5L8W6G6J1M8ZN4E1O8I7L9R9H656、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACE2Q1Y7R1F6N1E10HM9G8X10R7O3V4Z9ZO1S9B10H5Z10C7Q157、大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于（）。

A.施工承包合同

B.买卖合同

C.设备安装合同

D.加工承揽合同【答案】DCA5P5Q7Q8E1T1O8HV9U5A1J7S5O7N5ZQ4P5X8N4Y8U9V958、如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（）天内，将其不满向另一方发出通知。

A.7

B.14

C.28

D.42【答案】CCF2R6Q5I9Z9Z8E5HN1G6D5T4E1S10N7ZN6Q2Q10D4C10G8X859、(2017年真题)根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括（）。

A.结算方式

B.预付款支付时间

C.质量标准

D.合同争议解决方式【答案】CCW9O3E4A5X8S10Y3HK7A8B3U9P2W7I9ZF9X7L10A9Q6V9Z860、根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期为()。

A.合同内约定的工期

B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期

C.合同基准日至竣工验收的工期

D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和【答案】DCV10O3E6M7W6U6G10HF5B2D4B8E1V2A4ZG10E9P6N10U6C1L961、买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的（）。

A.90%

B.95%

C.97%

D.98%【答案】BCJ5I9K5S10Y5I10I5HJ8M3O9I8U7H6Y3ZO5K1S10U9O5U4N462、招标项目开标后发现投标文件存在下列问题，可以继续评标的情况包括（）。

A.对招标文件实质性要求存在偏差

B.对招标文件非实质性要求存在偏差

C.对招标文件非实质性要求的偏差未超出允许的偏差范围

D.对招标文件非实质性要求的偏差超出允许的偏差范围【答案】CCG5L4U9C5Y4A5O4HF10T4E7T4X7M9K7ZT1D8S3C8Z2X9R863、（2015年真题）下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（）。

A.建筑材料

B.建筑设备

C.勘察设计

D.知识产权【答案】CCT7F3U9E3U3U5O7HQ1M3F2N2P5K3L8ZU6Q10V1N8E3U1F264、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。

A.A单位工程竣工日后1年

B.A单位工程竣工日后1年3个月

C.全部工程竣工日后1年

D.全部工程竣工日后1年3个月【答案】BCL5Q3H8H10M4O6K4HH4L5T10A8D2I4Y7ZA5I7M3G6P6E1Z565、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】BCU1O1Z2C3H10A8H2HY2K2U1A7Z4Y9Z3ZE4N2Y7P3U1R3W866、根据担保的相关规定，甲是债权人，乙是债务人，丙为乙的债务提供保证，同时丁也用自己的房屋进行了抵押为乙作担保。合同就优先适用哪一种担保方式没有约定。则当乙无法履行债务时，应（）。

A.由丙承担保证责任

B.处分丁抵押的房产清偿债务

C.由甲选择适用处分丁抵押的房产，或由丙承担保证责任

D.哪一种担保方式先签订合同，则采用哪一种担保方式【答案】CCJ5O6Y1I4Y7T10I2HK8U3P9I2F10T7Z10ZV6W6R5M4C9T10U367、应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用的主体是（）。

A.承包人

B.监理人

C.勘察人

D.发包人【答案】DCS9F4A6X2C10T7H3HO9Y5N2G10A1L10A2ZE9L9M9Q8K2L9B968、（）是指设计人依据约定向发包人提供建设工程设计文件，发包人受领该成果并按约定支付酬金的合同。

A.九部委设计合同文本

B.建设工程设计合同

C.建设工程设计合同的内容

D.合同文件【答案】BCD2C9W1Z5O6Z7F7HX7I6O8I1S2N3W7ZM5Z9L1U6M8T6C869、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.协议书、履约保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.协议书、投标保函、预付款保函【答案】CCJ7N8P10M9I3B7Y2HF8Y3Z3P9G10F9O8ZB6J9E4L9A4J5B470、实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监理权限事宜，应由()以书面形式通知承包人。

A.总监理工程师

B.监理人

C.发包人

D.总监理工程师代表【答案】CCT7B10W1Y2A2J7A7HM5O2K5V7O6M9X4ZL8O2E9P9W3H8Y271、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由()

A.发包人负责，并承担检验费用

B.发包人负责，检验费用由承包人承担

C.承包人负责，并承担检验费用

D.承包人负责，检验费用由发包人承担【答案】DCM8N2J3O2G10S2E6HX9X6Q6B3E5W8V2ZI6L6V3V5H3N4S272、建设工程施工过程中发生化学品泄漏，造成工程外部邻近人员中毒住院，其医疗费用应由保险公司支付的前提是该工程投保了建筑工程（）。

A.一切险

B.一切险加第三者责任险

C.一切险加人身保险

D.一切险加人身意外伤害险【答案】BCC5V1Q5K10A6S10O1HC8J3N2Q10D4Z1D10ZI3W2B6L8A4D1R573、合同法律关系客体的智力成果指的是（）。

A.建筑物

B.设计工作

C.技术秘密

D.工艺技术设备【答案】CCI1U7U3P7C3H5P3HD8I7T6V6W2S8G2ZA1U9C9M5Z6C10A974、发包人应在监理人出具竣工付款证书后的（）d内，将应支付款支付给承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCK6Y3P10L9J9N6Z2HE10E3V6N7M1K7J10ZW3D9L10T2N3V2C575、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACN7F3Y4U4M1M5A9HC1T4X6Y6L10V6B3ZM10A5G8D2F10H3O1076、根据标准施工合同通用条款的规定，不可抗力造成的损失应当由发包人与承包人分担，下列有关说法正确的是（）。

A.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失由承包人承担

B.停工损失由发包人承担

C.承包人人员伤亡和其他财产损失由发包人承担

D.不能按期竣工的，承包人不需支付逾期竣工违约金【答案】DCA5U7Y10N7Y2G8U6HJ2V5U7G3S4Q5D2ZK2O4M1K4F6V4H877、法人成立进行注册登记时，应当以()为住所。

A.主要办事机构所在地

B.主要经营场所所在地

C.主要合同履行地

D.董事长的户口所在地【答案】ACD2O4Z1F10F9F8H2HY1G10P7T8C4T6X4ZH10E6X5B2L8P1P678、下列合同中，合同法律关系客体属于物的是（）。

A.借款合同

B.勘察合同

C.施工合同

D.技术转让合同【答案】ACK7X5J2F2K3K7A2HV2J7J4R2L7F7T10ZN7V8X2F6T1E6K479、采用FIDIC《施工合同条件》的建设工程合同，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是()。

A.合同工期

B.竣工日期

C.施工期

D.合同有效期【答案】ACW3C10K1Q5J9A6A10HE5Q10P10U6B6P4E4ZC6E2D1N8W4T1D380、发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（）。

A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成

B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行

C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行

D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行【答案】ACX3Y1H7E10T2J5X10HQ7I8P7H5F4I6Y9ZG4A9E4V5Q4D1I381、FIDIC系列中，《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（）天内，应向承包商颁发接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】DCA5D3F8A9A1F4Z2HA8N10U4R7Y7N9K8ZV6D6K7J8W1B7Q882、按照施工合同示范文本规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后的保管及保管费用的说法中，正确的是（）。

A.应当由发包人保管并承担保管费用

B.应当由发包人保管，但保管费用由承包人承担

C.应当由承包人保管并承担保管费用

D.应当由承包人保管，但保管费用由发包人承担【答案】CCL4P9R7A2Q4M2V8HJ5P2B6K5T9K10F7ZN1P6T1Y1C2L4W783、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（）。

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCH5O8R6V1I5S4W9HB6H2W4A2K9G2J4ZA7H1J7D2K2J9B984、项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是()

A.委托代理

B.法定代理

C.指定代理

D.转代理【答案】ACV6U8D9H8H8P7Z7HF4U10R5I4V6A9D9ZE5H6C5A7B6M6Z885、根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的企业。

A.工程设计综合资质

B.本专业所属行业相应等级设计资质

C.本专业所属行业更高等级设计资质

D.工程设计专项资质【答案】DCL5K5W5U4S8K3T10HD1R1H5T1C6J8U1ZV8X3F6B7Z5J5U1086、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】ACJ8H7B1F7C6P2S10HY1H3H8B7A4M10M4ZG10V2I9R8O10M3Y287、关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】BCN3P2K1F6Y6F9M8HQ6V8Q4A4V10Q5N3ZI4Y4H7Q5Q5A3O288、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCA7A4D5M3R4V10H4HB4M7J3T10J8F8Z9ZA10J10Q2L2D1L1Y989、关于竣工阶段的缺陷责任期的说法，不正确的是（）。

A.缺陷责任期自实际竣工日期起计算

B.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前

C.对于工程主要部位承包人责任的缺陷工程修复后，缺陷责任期相应延长

D.任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人重新进行合同约定的试验和试运行的全部费用应由发包方承担【答案】DCU5T10D1Y1Z8R6B8HV10D8G2B2Z10X9P2ZQ2I8J9W9V8L7S590、下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确的是（）。

A.竣工验收合格，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期

B.竣工验收基本合格但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申请报告的日期

C.竣工验收不合格，工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救后提交竣工验收申请报告的日期

D.发包人延误竣工验收，承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期【答案】BCW10V1G4L5T10W10W6HQ4G10K2R3O5X7U10ZL1S4S1Y3K9H6C891、按照FIDIC《施工合同条件》规定，指定分包商条款的合理性的具体表现，以下说法正确的是（）

A.应由选定指定分包商的工程师和指定分包商共同承担责任

B.业主可将指定分包商的违约行为视为承包商的违约

C.应由承包商和指定分包商共同承担责任

D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【答案】DCM2O9H5T8X10Y5J5HE1Z8U4D8G3D7C3ZA10I4Y5X9Y3S5I292、(2017年真题)根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCO7K4O10Y9M3T8C8HZ3H1Z10D8G2B4W2ZL6N10Y7C9U2Z10M693、承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（）小时内向总监理工程师提出书面异议。

A.12

B.24

C.36

D.48【答案】DCI6I2M10I1R7H6R10HI10L4J3Y5R9J3Z4ZM8Y6D2V10K10K1F1094、根据《标准施工合同》，履约担保和预付款担保采用的担保形式是（）。

A.均采用无条件担保

B.分别采用无条件担保和有条件担保

C.均采用有条件担保

D.分别采用有条件担保和无条件担保【答案】ACD1K8V5Z5C7T10V9HK5J3U2X2D6H5T10ZW5B9X1D3L2K6Z995、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为()

A.不可抗力发生日

B.发出通知日

C.通知到达对方日

D.对方同意日【答案】CCO10B7B8T2B3B6B9HW8Y7G8D8L5J1Y8ZY2U8Q4G8X10R7A996、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别赔偿对方的损失

C.供应方赔偿购买方1万元损失

D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】CCB4A6H9P3K8M10F1HP6A5A9U7D1S1S7ZF9G1C3M5P9Z9C597、下列关于施工邀请招标有关工作先后顺序的说法中，正确的是（）

A.发布招标公告.审查投标人资格.发售招标文件

B.发出投标邀请书.开标，审查投标人资格

C.发布招标公告.开标.审查投标人资格

D.审查投标人资格.发出投标邀请书.发售招标文件【答案】BCY4P10U5Y10E7M6S1HU8E4G9C1X5B1Z10ZE7F2I7L4M5I2N1098、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的--方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCT3P9C5Q6S8C6D4HN10P5L9I2I2D3M5ZT3P7X8K5Y9Y5J299、有关保证的表述中，说法不正确的是（）。

A.经国务院批准为使用外国政府贷款进行转贷项目的，国家机关可以作为保证人

B.一般保证是指当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任的保证

C.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人只能要求债务人履行债务

D.一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月【答案】CCS7T5T3Z7Y2I5K3HQ5E1C4S8S10N7C4ZT2I6M8P9G2J2V9100、关于建设工程合同的说法，错误的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.建设工程合同的标的是各类建筑产品

B.建设工程合同主体一般应是法人

C.建设工程合同订立需经较长的准备期

D.建设工程合同应采用不要式合同【答案】DCP1K7M2Y5R5N3A1HH5W4D6W6A6Z8T5ZR1R10V2I8S1E2I3101、FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（）天竣工，且被视为已颁发了接收证书。

A.7

B.14

C.24

D.28【答案】BCF1C10N8A7S3K9N9HO8V10E6G9K10U7M6ZL1H8O1K7K8L1B10102、根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（）。

A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额

B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格

C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数

D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价【答案】ACM1N2H6A3R9H3Q10HQ1H10Q5H1J7C7V6ZG9B4H3G3E5A6L6103、14.下列符合合同变更条件的是（）。

A.变更超过原设计标准，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续

B.变更应经授权人签字且盖章后实施

C.变更对合同价格和工期有影响时，应调整合同价格和工期

D.变更或变更异议的提出，应符合合同约定且符合法律法规规定的程序和期限【答案】ACM8C6D10P6D8C7W10HQ1U1S3M8C3Y2R4ZE3H2R1Q3I3D8V2104、设计团队招标主要通过对（）进行评审确定中标人。

A.设计单位资质等级

B.设计单位的业绩

C.拟派设计团队负责人的实力信誉

D.拟派设计团队的综合能力【答案】DCR3H4I2Q1N10R4J1HF4I6I1G9B10C9I7ZG7D3C3I7A2V5Q3105、由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，下列做法正确的是（）。

A.为买方进行考核的机会不超过两次

B.如最终未能达到技术性能考核指标，买卖双方应签署验收款支付函

C.验收款支付函签署后6个月内，卖方仍有义务应买方要求提供相关技术服务

D.买方无需承担卖方提供技术服务的费用【答案】BCJ3N8K10Y6L1C8U9HU10U2T2I7L6L5I4ZV4L2J2K5I5X6I1106、保修期自（）起算。

A.开工日

B.约定竣工日

C.缺陷责任期

D.实际竣工日【答案】DCB7O7N1X8O4V4L10HK1P9R5F2Y10P2G9ZI8J9I3J4E8B2Z3107、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.受益人

D.负有投保义务的当事人【答案】DCY6Q8V5N1Z8F1Q1HT9I6E2B4F9Y4W6ZL2Y8O3Q1O5X3S2108、根据《标准施工招标文件》，对于大型复杂工程，有特殊专业施工技术和经验要求的施工招标，宜采用的评标方法是（）。

A.最低投标价法

B.经评审的最低投标价法

C.最合理报价评审法

D.综合评估法【答案】DCT7X2P2Z7T9C4L9HA2D3J4Z8U3Q1Q8ZT10U8J8R5S10V1T1109、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCI6Z4Z6E4R6F9W8HZ9N4D6W3G6K2C5ZQ1K7R5E2T10Q10D1110、建设工程设计合同履行过程中，下列行为属于设计人违约的是（）。

A.转包.未经发包人同意擅自分包

B.未按合同约定支付设计费用

C.发包人无法履行合同

D.发包人原因造成设计停止【答案】ACL6M6R9K10Z2M2F1HV8Q2T3N2O6I2I4ZB5M10I5X8L9Y9T3111、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】CCN10U3I9B5L2R7O1HN6M4N9R7T7H4S5ZM5S8P2P5R2S4A2112、在保证合同中，当事人双方未约定保证期间的（）。

A.保证合同无效

B.视为连带保证

C.保证期限为主债务履行期届满之日起6个月

D.保证期限为主债务履行期届满【答案】CCE9U7B7X9U9V7P8HS6V5M7H3H2N10W8ZU10Q2Q1S9C6J9D2113、下列不属于材料采购投标文件的内容的是（）。

A.投标人须知

B.联合体协议书

C.投标保证金

D.资格审查资料【答案】ACL1I5Q4P4H9V7Q8HA8L8D4I6K7F8J3ZF4D5W8H8F6M2B1114、下列关于零部件、备品备件的说法，错误的是（）。

A.单独报价的要按投标人在“投标资料表”中的规定计算总价

B.招标文件为要求报价的按“投标资料表”中的规定计入评标价

C.已经计入投标报价的，评标价可以再进行调整

D.已经计入投标报价的，此项费用包含在报价内【答案】CCK7K10Y5X10L10U7Q1HI2W3V7S9C5F2J3ZL2X3T1D10W10V2V1115、定金合同要采用书面形式，其生效日是指（）。

A.签订合同之日

B.约定交付定金之日

C.实际交付定金之日

D.终止合同之日【答案】CCP2G4E6N7E8Q4Q9HE3L1K1L9J9Q4X5ZY6W3G10T7T7W10V4116、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】ACF6Y7V2I3K9J2B10HM6Q9S6W6M6N9W10ZH6E10W9B1L9F6V9117、施工过程中发生变更，而合同中没有适用或类似工程的单价，应（）。

A.由发包人提出适当的变更工作单价并执行

B.由承包人提出适当的变更工作单价，经监理人确认后执行

C.由监理人商定或确定变更工作单价并执行

D.由工程造价管理机构提出变更工作单价并执行【答案】CCC4C1L6R8O5K1G7HH10V5Q7L3G1A3B6ZP6U7Y7P4Z9B4L1118、根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（）。

A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效

B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行

C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验

D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担【答案】CCA3Q8O9O8U5W9M9HE6K6K1K9Y3Z3E6ZO10Q6S2S3U5X8Z1119、在设计施工总承包合同中，下列关于联合体承包说法不正确的是()。

A.联合体的承包人，合同履行过程中发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系

B.联合体协议经发包人确认后已作为合同附件

C.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成

D.履行合同过程中，未经发包人同意，承包人修改联合体协议【答案】DCT9C4W1W6H10N5C5HA8Q10C9V7S3Y7B7ZV3U5C5N1J8L1Y7120、某建设工程预计2019年4月1日开工，2019年3月1日，发包人和保险公司签订了保险合同，为避免延误工期，承包人于2020年3月20日把主要材料运抵工地，4月10日工程正式开工，则保险期限开始的时间为（）。

A.4月1日

B.3月1日

C.3月20日

D.4月10日【答案】CCN9D2W5N1Q10L9R1HX1Q7Z8U10I9H4T7ZW8N1P2M9N4F5H3121、《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师对承包人索赔的处理决定，在法律上的效力()

A.是终局性的，对发包人具有强制约束力

B.不是终局性的，但对发包人具有强制约束力

C.是终局性的，仅对承包人具有强制约束力

D.不是终局性的，对发包人和承包人均没有强制约束力【答案】DCQ2S9I3Y9C2N2L8HX5K8W1Y5F7J9Y9ZS5G10M7I6S7P2X7122、在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知()天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。

A.1

B.14

C.28

D.56【答案】CCL2Y8I3X1H9L10Z4HF2K4O5V8O7I1W3ZH6O6T7D8L4A7U2123、FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计——招标——建造”模式。

A.《施工合同条件》(1999年版，2017年第2版)

B.《生产设备和设计一施工合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

C.《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同条件》(1999年第1版，2017年第2版)

D.《简明合同格式》(1999年第1版)【答案】ACM7B9W9Z5L3O7P6HB2U4X9R6P6E7E8ZG9E2X5R10D5N4P2124、经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量不合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（）。

A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延

B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延

C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延

D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【答案】DCL5I3H8Y9F8H8F1HC10J3I2Y1R9E3J7ZD4T10C8I3I8L6Q5125、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACT8Z2C8X1D10P2R10HR1E10Y7E8T6S8X5ZS4C2C8R5X5K4Q7126、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在收到承包人竣工验收申请报告（）天后未进行验收，视为验收合格。

A.14

B.28

C.42

D.56【答案】DCG3Y1M7C1N7Y8M5HL6C1U3F7A9U1U10ZP6P3W5V3C7K7L9127、某建设工程采购的砂石材料，采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.外观检验法

B.衡量法

C.经验鉴别法

D.物理检验法【答案】BCL6F3T10I4C1R7T6HR4S9R3N2Q6T6F8ZQ5U2O3K3T4B9L1128、承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用（）。

A.由发包人自行承担

B.从拟支付给承包人的款项中扣除

C.由发包人与原承包人按比例承担

D.由原承包人与监理人共同承担【答案】BCA2V6P10P2L6V5T3HJ4I8O7U5D9C8U6ZC10H8S6F10U9F9Y1129、美国AIA合同文本中的B系列是指（）。

A.业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件

B.业主与建筑师之间的标准合同文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】BCW6P3L9D5Z3C7Y8HQ4L9M1H5P9T8L5ZN7Z8W8H4Y8R9B9130、合同管理贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的（）

A.偏心

B.大纲

C.细则

D.核心【答案】DCC5A8J3S2K7S6O8HY6H8B8F5F6G3D8ZQ1Y1Q2Q9O5W8V9131、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】ACV1M10O1Q1B10M9S3HH6D4P2Q2O8D5C7ZJ1L2V10G7T1R6Q9132、《标准资格预审文件》组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查方法和办法

D.资格预审申请文件【答案】ACL2B7E5E2B1L10Q3HK10K10N7Q9F2Z1G2ZG8L7X7L10O8C4M6133、关于合同效力的说法，正确的是()

A.合同无效但仲裁条款可以有效

B.当事人不能通过约定让合同生效

C.当事人的意思表示是否真实不影响合同效力

D.当事人的民事权利能力对合同效力无影响【答案】ACI7P3F1M1D10Y6O1HS7E10G10V8C5O3V4ZL10H5N2B2U2B7U6134、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】BCF5D5U2J6A8T1I3HR4K4Q2B5L5V8O10ZT3Q8K9O9E5D7D10135、某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是()

A.甲投标人，合同价为7040万元

B.甲投标人，合同价为7080万元

C.乙投标人，合同价为7050万元

D.乙投标人，合同价为7060万元【答案】BCK5N7N2P3C6M7T1HI9L4I3F10I3L3P6ZJ8A3T7E5S2B5G7136、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】CCT1W1I8Z2M2H2Y4HT3I8M2D1Z5D6R3ZA2P6J7P1O6Q5H7137、学龄前儿童每日可摄入约（）g蔗糖。

A.10～15

B.15～20

C.20～30

D.30～40【答案】ACJ9G6N4S7Q3L5B4HU1T2J5I2N10T4S9ZA9N2S1S7K2F4U7138、FDIC施工合同条件规定的保留金属于()。

A.合同价内的暂列金

B.业主应交付的预付款

C.承包商应交付的定金

D.承包商应得的工程款【答案】DCR7T5E1X2P8B10X7HL2X4V7V9Q6R7V3ZA6P6G9K9W2U1X9139、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.施工单位甲

D.乙某【答案】CCS10T5A4P3D10W6X9HZ6Y8K8Y3R6S6O4ZY3T6T6B1M10W10U1140、某工程采用的是不足额投保方式（保险金额少于工程实际价值）投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其中临时性工程的损失差额由（）补偿。

A.保险公司

B.发包人

C.承包人

D.发包人和承包人共同【答案】CCC10G2A2J7I10I9O7HC2V5K1L1H10T5Y5ZJ8Y1U5G2T9F5Z1141、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】BCQ9M9A8W2O3R1W3HN7R4X2V5I4X10F10ZK9I9O1M3F1Z9W3142、某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。

A.给承包人顺延工期并追加合同价款

B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款

C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期

D.工期延误和费用损失均由承包人承担【答案】DCP2E1E7A2Y6T1R1HV9M1B5R7O2Z9P8ZK4Q4T2U5S5H5Y6143、施工合同履行中，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单中没有适用于变更工作的单价，则计算变更合同的价款应（）计算。

A.如报价单内有类似工作的单价，按照报价单内类似工作的单价

B.如报价单内有类似工作的单价，参照报价单内类似工作的单价

C.如报价单内无类似工作的单价，按照设计单位提出的单价

D.如报价单内无类似工作的单价，按照承包人提出的单价【答案】BCJ1O4N1W1N1S4P3HF9L7W9H7W6A9A3ZJ10P6T10G6G6T6R9144、承包人向监理人报送竣工验收申请报告，不需要具备的条件是()。

A.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料

B.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划

C.合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求

D.完成了缺陷责任期内的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作【答案】DCY6E3C6W6V8W1W4HO1C10Y5Y2T6B3T10ZC9Q4A2B4M9N6W10145、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。

A.发包人代表

B.发包人

C.勘察人

D.勘察人的项目负责人【答案】BCS9Q10S2C3D1H10A4HF7S6U2W7O8D6I2ZR4E8K8Q3P1E6P8146、在AIA合同中的C序列，是（）。

A.雇主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同

B.总承包商与分包商之间合同的文本

C.建筑师与专业咨询机构之间合同的文本

D.雇主与建筑师之间合同的文本【答案】CCG3Q7I9A3C2Y1H5HA6C8X4K1T3J1H10ZP4L9W5R3V6J1H2147、从开工直到颁发工程接收证书之日止的时段，工程照管的责任应由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.争端避免裁决委员会【答案】BCA5V4V6K9K4V6I1HN7K5A3F2U8L5C3ZE10X3D4F4P3Z9N10148、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCQ1Y6Q9N4X10Y10Z9HV9U8P8E3U10E10S10ZZ3U4F8H9O4R6O4149、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】CCH4G4M3Z5D7E4Q9HH8M1U6H10L9Q5P6ZY4U6W8C6W8O8V7150、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20％

B.30％

C.35％

D.40％【答案】ACC2E7T9X2R4D7N5HY7Y6X10O3S3X10O2ZD10U1L8R5T3O5P7151、以下有关担保的论述中，正确的是（）。

A.抵押人必须是债务人本人

B.质押自质押合同签订之日起生效

C.定金自定金合同签订之日起生效

D.保证自保证合同签订之日起生效【答案】DCR9I4N8L8T1L2V7HM10J3R3F5Z6A8Y2ZW8M1V8H3D5H10F9152、根据《标准施工合同》，既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。

A.暂列金额

B.价款调整

C.索赔

D.变更【答案】ACJ5J6Z10M1R1R1H3HR3M3X1P1C9K3T8ZB6N3T9G1V6G8G1153、施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（）。

A.工程本身的损害

B.工程所需清理费用

C.承包人的施工机械损坏

D.因工程损害导致的第三方财产损失【答案】CCJ6U9Y4R4K2U9Y10HY8X5H3E5O9R3O2ZF6R8H7C6D7X1E5154、设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（）。

A.在该指示发出的24小时内提出书面异议

B.在收到该指示的48小时内提出书面异议

C.向授权的监理人员提出书面异议

D.总监理工程师应在48小时内回复【答案】DCY7Q10H1Y3A9C9P2HR7D4G1U3U7Q1U3ZS4A5B4F4Y3A7C10155、某材料采购合同中，双方约定的违约金是10万元。由于供货方违约不能交货，采购方为避免停工待料，不得不以较高价格紧急采购，为此多付价款20万元（无其他损失），若停工待料采购方的损失为50万元。供货方应支付的违约金额应为()

A.10万元

B.20万元

C.30万元

D.50万元【答案】BCJ8R1A7I9U1O9V10HC7U10E3J1N5H2Y6ZI6U2L4C7L9R9T10156、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。

A.35%～40%

B.20%～25%

C.30%～35%

D.25%～30%【答案】DCQ7L6Z10L7P9Q9D1HW10Q4T6S2T4N9Y7ZZ2J4O9L8E3X8N1157、关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（）。

A.著作权归发包人享有

B.建筑物形象使用收益权归承包人享有

C.专利技术使用费包含在投标报价内

D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担【答案】CCQ8K4N6R6B7I2F9HK5C10P9X1T4T7M8ZD3O6R3S2C5F4I4158、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。

A.责任方

B.承包人

C.发包人

D.监理人【答案】BCR4Y10V7O6A6W9H4HM3V1U8Z8K10H9V6ZL7P3R5N8I5R6I10159、在缺陷责任期内，任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，()应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用由责任方承担。

A.责任方

B.承包人

C.发包人

D.监理人【答案】BCE8D3S7S5I3Y9F7HW2X3P7G2F9O7V10ZG3L5I10P3O1Y8W4160、在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（）提前付款后的利息，在评标价中（）这笔金额。

A.5%，加上

B.5%，减去

C.20%，加上

D.20%，减去【答案】ACV5I2T9V7T3V9N8HI6E9M5Q10N4E9G9ZI2P1X8L1G7M2P5161、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自收到设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件未获同意【答案】ACI9E6N9Z10B2M7S10HJ9C3L1U8M10I6S2ZL10E10C1L1I7Y9X7162、（2019年真题）关于《标准施工招标文件》合同通用条款和专用条款的说