2022年监理工程师考试题库评估300题及答案参考(广东省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、某建设项目的投票人在现场考察后以书面形式提出质疑问题，招标人离开标时间还剩10天才作出了书面解答。鉴于解答时间短于《招标投标法》规定的时间，且书面解答与招标文件规定内容不一致，对该问题应以（）。

A.招标文件为准，开标时间后延

B.招标文件为准，开标时间不变

C.书面解答为准，开标时间后延

D.书面解答为准，开标时间不变【答案】CCR4I4D1Y9J8Q9F7HE4O4N10I7A3S4V4ZT10A10W3H9F8Z2M12、FIDIC《施工合同条件》采用（）模式。

A.单价合同

B.总价合同

C.成本加酬金合同

D.工程量清单计价【答案】DCO4G10F10P8V4K6M8HO9N7K8T2T8Y4A6ZF9J6D9V5I1Z10T103、甲、乙签订借款合同，关于该借款合同法律关系的要素，说法不正确的是（）。

A.主体为合同当事人，即甲.乙

B.该借款合同法律关系的客体不属于物

C.客体为合同法律关系主体权利和义务所共同指向的对象，即甲.乙之间的借款

D.内容为合同约定的权利和义务，即贷款人提供借款，要求还款；借款人取得借款，按期还款，且互为权利.义务【答案】BCG10C4G8A5I2W6T1HR9U8I9N4H6F5S5ZZ10H8H8Z1T9Z7I24、运动的四要素包括（）。

A.运动类型

B.运动强度

C.运动持续时间与频率

D.以上均是【答案】DCG1X4T9A6B2S3O6HU2A2J10B2P9V1X5ZQ1F5B3F7C10U3M15、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCH7A8L2B8M7L5C1HH3V6R2V3G2S6P6ZX2V3T5F4Z6W3W76、对申请投标人编制资格预审申请文件的要求，需在申请人须知前附表内规定的有（）。

A.近年财务状况表

B.申请截止时间和地点

C.申请人基本情况表

D.正在施工和新承接的项目情况表【答案】CCM7N1P5L3P2J9A9HI3G9S10H6G2S4F5ZR3C3B10K1U3T3W17、招标人与中标人签订合同后（）个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金。

A.5

B.10

C.15

D.21【答案】ACT6Q3T10M7C4V3D7HE9C2U5P2S8A1N9ZF9S7Y2P3G9C7F18、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】BCQ1V2N7N7N3E5M7HZ8M1K10B1C2O5S2ZQ6P7R9T4A10E9Y69、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是()

A.投标单位的企业规模大小

B.投标方案的投入、产出比高低

C.完成初步设计时间的早晚

D.投标单位的质量管理体系是否科学【答案】ACY1M9S10Y4N5N9J10HV7A4C5Y7M5L9C4ZR6H10S6C10V10P5T1010、材料采购合同履行过程中，检验到货质量的方法是()

A.衡量法

B.理论换算法

C.查点法

D.经验鉴别法【答案】DCI7T10X6N2U3S5C5HZ2N6L3H4Q5P10T8ZD5A7T7Z1Y9F7Q211、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地【答案】CCI2I3D9J7T7A5O9HY2V9K9Z5R10T10O3ZI7K9O6C3T3O7X312、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.竞争激烈程度较差【答案】DCX5E10I5I9A7G5S2HV2A8N10Z5H7Q2E7ZZ8C4B3F7J9C10Z513、关于承担违约责任的说法，正确的是()

A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任

B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任

C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任

D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】BCI10X9B4Q7F2K8J4HR8T5I4T2M1H2M7ZW8I3J1D8B5K4N914、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？()

A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】CCU9B5F6E3C6Z8K3HA8I5K1S5I8U2C9ZY9G6T2J1W9I2M615、预付款担保保函的担保期限自预付款支付给承包人起生效，至()止。

A.竣工验收之日

B.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

C.签发工程移交证书日

D.缺陷责任期止之日【答案】BCI1T10V2G8W5M8F3HC1K6X10H4Q7M5T10ZM2E2F8B5U9P1Y116、某工程施工招标，合同估算价为3000万元，招标人要求提交的投标保证金额度应不超过（）万元。

A.60

B.80

C.350

D.300【答案】ACS2S8K6W9G10P7K10HJ3Q8A5M8W2B10P2ZA3B7Y10A5K5M3C1017、根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，错误的是（）。

A.暂估价是签约合同价的组成部分

B.暂估价内的专业工程不一定实施

C.暂估价的内容在投标时难以确定准确价格

D.暂估价的内容不包括计日工【答案】BCT9Z1E2X8F9Y7C2HF9U4Y10P3N9T8V4ZM5L9O5L4W9Y9H918、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负贵施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCV3A6C3G10V3C2R5HS3Y9E9A5G3S3M1ZR6R5B5W4B4B9A919、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCP2Y9Z1F5K6S5H6HK10X6C2I9V4Q3H9ZI4Z7L5G3U5J7T1020、资格预审方法是属于《标准资格预审文件》中的（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格预审申请文件

D.资格预审文件澄清【答案】ACK1D4A4Y6C7R5U7HN10A9M9L3E5L3Q1ZL3U6J5Q2P9P9A1021、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCJ4D2T7I5Q4L1R10HU6K9S7X9K1T5C1ZE2L9Y7K7J6H5A922、（2017年真题）根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过合同价格的（）。

A.5%

B.10%

C.20%

D.30%【答案】BCU3R2Y1N6C6V1O1HE7W2H3A7Y1G2S9ZU6H4L1L10L1O3R1023、FIDIC《施工合同条件》规定的“暂列金额”款项使用的特点是()

A.工程师有权根据施工实际情况控制使用

B.承包商有权根据施工实际需要自主使用

C.承包商应于工程竣工前使用完毕

D.可用于支付承包商的索赔【答案】ACK8T1T3G1O1J9N2HW10E9H4W9L3U2I4ZA8W1F9I4F9T9S524、材料采购合同履行中，可用来验收现场交货材料数量的方法是（）。

A.衡量法

B.经验鉴别法

C.物理检验法

D.化学分析法【答案】ACH5E7M8V6X6L5R5HF7G9Z3S10W6U4U1ZT1N9Y3F7L1T9C925、在应用膳食平衡宝塔进行膳食结构评价时应注意（）。

A.奶制品和豆制品需要进行折算后才能相加

B.每天必须严格遵守平衡膳食宝塔的数量和比例摄取食物

C.只要能满足平衡膳食宝塔的总量就可以，不必考虑三餐分配问题

D.食物的选择因人因地而异，特殊情况可以适当调整

E.只要经常遵循宝塔各层各类食物的大体比例就可以【答案】ACY4C6K9E2E1Y2G1HP4U10D5Z6F3Q4S5ZF2J7K1M5M2Q2F626、某施工招标项目投标截止日为4月30日，评标时间为5个工作日，招标人发出中标通知书的时间为5月15日，招标人与中标人签订合同的时间为6月14日，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为（）。

A.4月30日

B.5月5日

C.5月15日

D.6月14日【答案】DCC6S10U6N9U7B1Z9HK1V3H6H8V10L1P10ZS6M8C7S3L3Y6N827、采用最低评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。

A.确定中标价

B.确定合同价

C.衡量各投标书优劣的依据

D.确定投标人实现各种指标的依据【答案】CCH4L9K3Y9T1T4W10HW4P2B2X1H9Z1L10ZX5L6Z10P8K6P4L428、甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误的是()。

A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款

B.要求该采购员支付电视机货款

C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货

D.甲公司应当支付电视机货款【答案】BCR3L1V4H6Y6C6A2HG4T8T4F3G5O10Y1ZB8I10P9X2F2W5A1029、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】BCN3X5L1U9R9G6T6HV3R3X2K4S1H1I6ZR5I4S5B7Y4D8W130、依据《物权法》，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分（）。

A.免于清偿

B.由债务人清偿

C.由债权人和债务人按比例分担

D.第三人清偿【答案】BCQ4A4G2D6W3C1N2HF1D7E3I5F6I1N7ZT9F3S3W2P5N9L1031、以下说法不符合安全运动条件的是（）。

A.一开始不要做剧烈的运动

B.炎热或酷暑气候坚持运动能有效消耗能量

C.水分的补给要充足

D.身体不适时要休息【答案】BCV1P3U5B9R5H3P9HU3K6Z10B6C7F10B7ZP2A5E4E4J1O7T632、根据《民法通则》，自然人作为合同法律关系主体必须具备的条件是（）。

A.取得相应的执业资格证书

B.有依法成立的公司

C.具有中华人民共和国国籍

D.具备相应的民事权利能力和民事行为能力【答案】DCJ5X7P3G4O3G1B8HZ8U7L8F2I1M5V2ZX4U10W3O2G7H7Z133、《简明标准施工招标文件》的适用对象是（）。

A.设计和施工由同一承包人承担的工程

B.总投资为9000万元的非政府投资工程

C.工期为10个月的小型工程

D.工期紧、技术难度大的工程【答案】CCQ1S3C7Q4E5M10N10HQ3J10T2B5W9W8E9ZA1Q10U8Z3E4A8M434、FIDICX系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（）

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.分包商【答案】DCW9Z3L10T4O6Z9Q3HY4L7U10I6B10N5E2ZX3H4X9C3I10M6A335、在海边及严重酸雨地区，当采用铝合金幕墙选用的铝合金板材表面进行氟碳树脂处理时，要求其涂层厚度应大于()

A.15μm

B.25μm

C.30μm

D.40μm【答案】DCO9E7J9C8P5T1S5HY10V1W4R1O8Q6B7ZV5A9P2Q9I1M6L836、某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后于计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是()。

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算方法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】CCY5G3S1R1U9D4V10HV1T1K4W3W3I9G1ZO9A2F9S2N1K6V1037、甲将工程机械借给乙使用，乙却将该工程机械卖给丙。依据我国《合同法》的规定，乙丙之间买卖工程机械合同的效力是()

A.有效

B.无效

C.效力待定

D.可变更或撤销【答案】CCC5C8M8E9A5T10T5HX6S2R6J9U1O3Y3ZF6N7S1T9J2S5H638、根据FIDIC《施工合同条件》，保留金返还的正确方式是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.工程师颁发工程接收证书后一次性返还

B.工程师颁发工程履约证书后一次性返还

C.工程师颁发工程接收证书和履约证书后分两次返还

D.工程师颁发工程接收证书和缺陷责任期满后分两次返还【答案】CCR2I9Z2O7J2K1E8HR1X7M2S10N8R1E8ZK7P6J9E6K1E1S939、下列事项中，属于发包人应承担的义务是（）。

A.现场查勘

B.搭建场地内临时设施

C.提供施工现场的工程地质资料

D.审核工程进度计划【答案】CCF9A8Z3O4Y4Y9W2HG3W1C7M9Q9J1G7ZA4F4K2T9S1L8K740、按照FIDIC《施工合同条件》规定，由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商()

A.可以拒绝索赔

B.应承担全部责任

C.先行赔偿再向业主追索

D.代替分包商向工程师递交索赔报告【答案】DCT5K4D7Y3H7V1E2HC2B3E7W7J8Y7E5ZM1S1T5O1C4K5A941、联合体资质等级的确定（）

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】CCR2K7E2N6H3X5D8HR4N3W5R1C7I3L4ZJ6B5E4A4W9T4M142、FIDIC《施工合同条件》是以（）来划分不可抗力的后果责任。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可抗力事件发生的时点

B.施工现场因不可抗力受损害的人员归属

C.施工现场因不可抗力受损害的财产归属

D.承包商投标时能否合理预见【答案】DCS7L7N6W5N1I6M5HU10T8X10S7O7Z8X7ZK6R4Q6T2V9H10K943、以下有关材料招标文件要求的说法，不正确的是（）。

A.招标文件中的实质性要求和条件，不满足其中任何一项实质性要求和条件的投标将被拒绝

B.非实质性要求和条件，应规定允许偏差的最大范围、最高项数，以及对这些偏差进行调整的方法

C.主要材料或者供货合同的主要部分不得要求或者允许分包

D.招标人不得允许中标人对非主体货物进行分包【答案】DCH7H1D2Y4R3M6G4HI2Y6I8D2V7W2D1ZO2V2M6N4U7C6T244、根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（）投保建筑工程一切险。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.分包人【答案】BCH7T5S1U4F2W1C8HK6O9X4K2H6W3X10ZI5Y6L4X4V5G4D845、以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法不正确的是（）。

A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目

B.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保

C.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》

D.双方可协商约定专用条款【答案】DCT10J4K1T1E4C10M2HM1E5O1Y3T2Q1C7ZM7N10J10U6H9J5M546、FIDIC标准合同条件中，被称为“白皮书”的是（）。

A.《施工合同条件》

B.《生产设备和设计—施工合同条件》

C.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

D.《客户/咨询工程师（单位）服务协议书》【答案】DCI4F6O6E10N8T1I5HP8F9L5P9K5P5W10ZD10Y1O8K1J1C10U147、下列属于招标采购阶段的管理任务和方法的是（）。

A.根据标准文本编制招标文件和合同条件

B.组织做好合同评审工作

C.制定完善的合同管理制度和实施计划

D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏【答案】ACF3F9N8A1C9M5L1HH4Z6K5J5N8L1G5ZA9C9F7D5Q9K7M848、按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定，下列文件中，不属于对监理人有约束力的是()。

A.监理委托函

B.工程变更申请书

C.监理合同专用条件

D.实施过程中与委托人签署的补充文件【答案】BCE10D5K5K1X6G4F7HM8V5X6Z7U10L2V6ZN10V6I6V10Z6G2V749、根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（）。

A.争议评审组对监理人确定的修改

B.为他人提供方便

C.发包人提供的材料、设备延误

D.异常恶劣的气候条件【答案】CCH5O8T10V10R1K7L9HM7I7D5A5Q9U10M9ZS3T6Q4W4T6I1D450、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCS8N7I8S1Z10X6W3HI1M5B9K2Y6O7K1ZI3K2J1U7H1N6A451、为了建立能够独立承担民事责任的主体制度，在工程建设领域推行的管理制度是（）。【相关知识点新教材已删除】

A.项目法人责任制

B.招标投标制

C.工程监理制

D.合同管理制【答案】ACC2C10F1F5G7E7Y9HD2V9E6Y5M4C9V8ZY6T8Z10Q2D1Y9E652、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。

A.9月10日

B.9月17日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCL8Y6X9E4P6H3X1HF3O1W10H3I5C10J1ZF1S2I6Q8N9F10I1053、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】CCT7P4O6T6F2F8Z6HH2T9S10X10V10Q4B7ZR9R10M10N8J3M9G454、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。

A.2009年10月6日

B.2009年10月25日

C.2009年10月27日

D.2009年10月28日【答案】DCH3W5M8U1Y3R9T2HH4Y7J7I1Z8F1C1ZF8C1V2L1B9W5M555、根据美国AIA标准合同文件，CM合同中与雇主订立合同的当事人是()。

A.建筑师

B.专业咨询机构

C.施工承包商

D.承担分包工作的分包商【答案】CCS3S8Q2Z8S3N1Q10HM5T3B1O6P6Y9K2ZT4D9D10T1R7N10W756、（2014年真题）关于合同法律关系的说法，正确的是（）。

A.合同法律关系可以没有内容

B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体

C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭

D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭【答案】CCT8X10W1R3B3R10I9HH6W7F9G6U4N4N2ZK1K1J3R4Y7P3T357、发包人要求承包人提前竣工，发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。奖励金额可为发包人实际效益的()。

A.20％

B.30％

C.35％

D.40％【答案】ACK5T4T9E2G5N8L8HX6Z5F10K5T7L3A8ZI7S7S8M3H1H6Z358、根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（）。

A.是独立的第三方

B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员

C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员

D.属于建设行政主管部门的代理方【答案】CCR7O2F8U9I3N5F5HF7I10K8R4Z10L4P10ZT6H10L3U3K4C6A559、根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（）。

A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整

B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效

C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据

D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算【答案】CCD7I8Q4Q6D5Q4F2HM9C3F9C8P5D8L7ZG6X3U5O7H9Q9K360、设计施工总承包合同模式下，履约保函担保承包商按合同约定履行义务的期限为（）。

A.从签订合同日起，至缺陷通知期结束

B.从签订合同日起，至完成施工义务

C.从工程开工日起，至完成保修义务

D.从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止【答案】DCS1H6E2S2J6C3W8HX10Q2O9A8X7C5Q8ZB1U9Q3K6I1I10P461、下列关于银皮书合同文件的优先解释顺序，正确的是（）。

A.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—投标书—明细表—业主要求

B.专用合同条件—通用合同条件—合同协议书—明细表—业主要求—投标书

C.合同协议书—专用合同条件—业主要求—明细表—通用合同条件—投标书

D.合同协议书—专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书【答案】DCG9F9N5O4J6W1T9HH8P6Q1T6X9N9H8ZC6G10E9F6W9Z7Z862、关于工程设计招标投标特点的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标文件无法限定项目的工作范围

B.设计投标文件应按工程量清单填报报价

C.设计评标应按投标报价高低排定次序

D.设计评标时主要关注设计方案优劣【答案】DCF1I1U10G3N1B1E9HM10Z3U8L9Q3W2C7ZQ9H4T6E4X7V3X463、维生素A缺乏时眼部可能出现的症状有（）。

A.夜盲症

B.畏光

C.毕脱氏斑

D.流泪

E.失明【答案】ACF10X7H9I6V3B7U9HB4X3D4H7R2Z7Q6ZK3O2I2R5S6J4S964、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第一阶段应对（）提出要求。

A.单车试验

B.联动试车

C.投料试车

D.性能测试【答案】ACK2G1S3S4G9R10B4HF8Y7B9M5N4S9O7ZW5M5X10W3Y8D6D865、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACG2P9M6C10V3Z5C1HH1A7W5Y5S4D4Q7ZJ7F9A5R8E8V1W966、本人知道他人以自己名义行为而不作否认表示，代理关系（）。

A.成立

B.不成立

C.取决于被代理人是否追认

D.取决于代理人是否申请被代理人确认【答案】ACE9A5U4C3L7P8L6HH2N8R10E6Y7Y4G4ZV10Z3S8X1A6C4Z967、在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（）。

A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息

B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定

C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明

D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金【答案】DCO8K1Q7L3I2A2U7HY9F1R1D7A10V6F6ZR8C10S2O2T7K6G368、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（）。

A.发包人出具经监理人审核

B.监理人出具经发包人签认

C.发包人和监理人共同签认

D.监理人签认【答案】BCQ8R8F5O8B2X9O3HX7K3C8L3O2S10J5ZS7L1M7C10D1I2P869、根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是()。

A.只包括暂列金额，不包括暂估价

B.既不包括暂列金额，也不包括暂估价

C.不包括暂列金额，只包括暂估价

D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】DCQ4X10K4X6A1N7Z5HW8B9R5J3C6H9T1ZO6A8K4Y8T9P4M970、根据九部委材料采购合同文本，买方在收到卖方提交的单据并经审核无误后（）内，应向卖方支付进度款。

A.7天

B.14天

C.28天

D.30天【答案】CCX2E6D9B1U8L6I3HZ2E9P6V6E3D5X4ZN5O10Q2A2N1H10G271、下列关于不利物质条件的说法正确的是（）。

A.不利物质条件属于承包人应承担的风险

B.承包人遇到不利物质条件时，应采取合理措施继续施工，并通知监理人

C.监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由承包人承担

D.不利物质条件包括不利气候条件【答案】BCB10C3E10Q4H3Q2S10HM5C6N6M4R1U9E7ZX8P4B2S7C9G2Q872、根据ECC合同，发生了非承包商的过失原因而引起的事件，需要核算补偿，若变更由业主提供的工程信息，则该补偿事件的影响按对（）最有利的解释进行计价。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.善意第三方【答案】BCD10Z3U6Y7K5A1S5HA3U1Q8D8T5I6R2ZQ10Y9Q6N9M10V1T873、在NEC合同文本中，目标合同（）。

A.适用于签订合同时价格已经确定的合同

B.适用于拟建工程在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本的情况

C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况

D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同【答案】BCP6D5A3F7Z8X1U7HS7I3S9O9L6Z3F3ZH1I1S5D9N8W2E274、关于工程勘察设计的开标说法错误的是（）。

A.工程勘察的开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行

B.投标人对开标有异议的，应当在开标后三日内提出

C.开标由招标人主持并邀请所有投标人参加

D.开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标【答案】BCA1F5G2K3Z7N3H4HY4L10L4R10X4K1J3ZT1Z2D7X3V10Q1I575、约定的开工日期已届至，此时发包人开工前的配合工作已完成，但承包人的开工准备还不满足开工条件，则下列说法正确的是（）。

A.迟延发出开工通知

B.合同工期予以顺延

C.提前7天向承包人发出开工通知

D.以开工条件具备的时间为开工日期【答案】CCS3T3G3N6I6M1P2HA8B1T8Q8U9E6Y3ZV10V4Q3W8F5E6I776、建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（）。

A.投标人的投标报价明显低于其实际成本

B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标

C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件

D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求【答案】CCV4Y6J7N8Z4F6Z9HT5J5O3E5D9N10Z1ZK1X1T6G4A5S6M777、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】ACZ4I1E1T4R8D4S9HG9Y8X10X1A2B2E10ZG8N7R3T10F7G10R178、根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过（）。

A.0.01%

B.1%

C.5%

D.10%【答案】BCP1R7L6C2T10G9A4HA10N7Q9A2B1P9W8ZZ4M4C3O3L8P8Y879、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，业主选择的指定分包商应当与()签订分包合同。

A.业主

B.工程师

C.承包商

D.承包商代表【答案】CCI10E6W3Z6K10A4V3HE6E6B10P2S3E10A7ZN2W3M8I7W8P9Z280、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。

A.不需征求承包人意见

B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示

D.经发包人同意后发出变更指示【答案】DCM9G8W1J9R6W2K5HM3O9B9Z10Q6J3K10ZZ10O8N4C2I8A3G481、建设工程勘察合同履行中，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】BCP10A3B3N10N9H10P7HV7J6Z10E3S5Y5G6ZX4G8C9Z1S3V9I682、材料采购合同中，买方选择的检验方式不包括（）。

A.由买方进行检验

B.由卖方进行检验

C.有资质的第三方进行检验

D.专用合同约定的其他检验方式【答案】BCL1A1R4G7H6Z4X9HV8I9B2N3J1A9I8ZG3Q10P3N1E2I8K1083、投标文件应当对招标文件有关勘察设计服务期限、发包人要求、招标范围、投标有效期等实质性内容作出响应。除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为（）日。

A.78

B.14

C.90

D.30【答案】CCS8J5L8M2C10O3J8HH7N8V5H4A1O4B7ZF5R6N1Y9X6G8P784、某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应（）。

A.向发包人索赔

B.向乙施工单位索赔

C.向监理单位索赔

D.自行承担【答案】ACF2F3S7H7O7R2E8HA6D5U2L1X4W10B2ZR4E2B9D2Y2T7T485、施工过程中，监理人为了便于工程进度管理，可以要求承包人在合同进度计划的基础上编制并提交分阶段和分项的进度计划，特别是合同进度计划关键线路上的（）的详细施工计划。

A.单项工程或单位工程

B.单位工程或分部工程

C.分部工程或分项工程

D.分项工程或检验批【答案】BCF8W8E8S6J2W3A1HU6K10Y1Z10I9V6F7ZI7K1C9F9G7T6P686、根据材料设备采购合同，以下说法不正确的是（）。

A.单价计算的结果与总价不一致，以单价为准

B.文字表示的数值与用数字表示的不一致，以文字表示的数值为准

C.对招标设备的技术要求允许投标人有一定的偏差

D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法不考虑寿命期末的残值【答案】DCN9G7H8W2J3X6O6HV7J9K3L9E1U6P4ZF5Y2A5U5Y1N10U787、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动【答案】CCR10R1A1U4S4V4Q10HN6Z1M5X1I3W7V8ZK3P6L4C4R5V9S488、一般情况下由（）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

A.发包人

B.设备供应商

C.承包人

D.监理人【答案】CCT3N7A3S1K2E9U5HS10Q9S4T9S8I5T9ZS9A6K6G9L7R8F189、当事人订立合同，要经过要约、承诺。下列文件中，构成合同要约的是()。

A.招标公告

B.投标文件

C.宣传广告

D.招股说明书【答案】BCS7N2Z6H1H2E6E6HP10S8H6F10W3U8O4ZK10P9F1T5Z8U4Y990、承包人订购的建筑材料，通过铁路运抵工程所在地车站后，承包人提货时应与()共同验货。

A.供货商

B.铁路运输部门

C.监理工程师

D.供货商和铁路运输部门【答案】BCB3X1Z2Z8J7N5E5HH2L6F1C5F3A5H5ZH9R9Y3O9U2L8B991、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（）执行。

A.争议评审组的评审意见

B.发包人的意见

C.承包人的意见

D.总监理工程师的确定【答案】DCB4I4N7O8K6B9F6HL1D5W6I7D6I9V4ZE8H8T10Z10X10Z8N1092、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】ACR8B7Y10A6V1T7H3HT9B1K7V6B2P6G8ZF2Z6F5B7Y4E10F793、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】CCZ2W7T8R8A7V6D7HB3O7E6O8P1X6G8ZM7D6L4N10G1X1H1094、以下属于勘察合同中，发包人义务的是（）。

A.遵守法律

B.依法纳税

C.完成全部勘察工作

D.避免勘探对公众与他人的利益造成损害【答案】ACM4D8C5N10A3S10Y7HU10P4B3N1M3H1H3ZF3S6T3C10F9K2Q1095、（2021年真题）根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应对勘察方法的（）完全负责。

A.完备性、可靠性、先进性

B.完备性、正确性、经济性

C.适用性、先进性、经济性

D.正确性、适用性、可靠性【答案】DCM10L10I7U10Z6O4F7HP6Q7R2N4N2H2F3ZY3P9G8W5M10W3O196、下列投标人资格预审的内容，属于初步审查内容的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.联合体投标的，是否具备联合体协议

B.资质条件

C.类似项目的业绩

D.项目经理资格【答案】ACA8Q8M4N2Z5T4C4HT10G10N8K5Z3Q9Z8ZA2L5X5R9K6C3T597、（2018年真题）招标人修改招标文件的时间距投标截止时间不足（）天，应相应延长投标截止时间。

A.5

B.10

C.15

D.20【答案】CCK1S8A8C7J6B2K5HI1J3Z4H5F9K2S9ZM5M4P4J7L6D4R498、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点，单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管，施工使用时发现部分玻璃损坏，则应由（）。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】BCO6O3Q5C3P7H5R4HV3H2L6Q2H3U1Y1ZU10Z9J5U3V5L8G999、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】BCY2P5U6G9D2G6Y3HI9U8C9T10Q8M4N9ZL7E3C5I9G1A9A3100、问话的方式包括（）。

A.试探型问题

B.封闭型问题

C.倾向型（诱导性、暗示性）问题

D.开放型问题

E.探索型问题【答案】ACV8X1S8F1P5M5I1HO5J9M8T7R8T1O4ZA8F6O9S3X4V10H4101、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.农村集体经济组织法人【答案】DCU2J3T7Y7Q6N5S3HW9A9C5R1G8N6R1ZO2L9Q6U10U5A9G3102、合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同实施计划不包括（）

A.合同实施的主要风险

B.合同实施总体安排

C.合同分解与管理策划

D.合同实施保证体系的建立【答案】ACT6D10W7K1F2D3E5HR9M2X10K2Q1V8Z4ZU10B7L8E7X7Q4W7103、根据《施工合同标准文本》的规定，以下有关监理人的说法中，错误的是（）。

A.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作

B.在发包人授权范围内独立处理合同履行过程中的有关事项

C.承包人收到监理人发出的指示，必须得到发包人的认可，方可遵照执行

D.监理有权确定，无权决定【答案】CCA7N4C2G2Z10N10M7HB10C6R6O8M8K5B5ZB2U2C3X7M2C8V2104、下列食物中脂肪含量较低的是（）。

A.坚果

B.水果

C.淀粉

D.菌藻类

E.谷类【答案】BCY1L10T4W7A8R3L6HV1Z4G8M2Q3N9Z1ZS9T7G8H2M2K3L3105、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.指定分包商直接与业主订立合同

B.指定分包商完成的施工任务应是承包商工作的一部分

C.承包商不能收取指定分包商的施工协调管理费

D.指定分包商对其违约独立承担责任【答案】DCZ1M10Q8A7O2O5C4HM2J1G5X3Z10J5F1ZA4C9T4G9D4V5M5106、材料采购合同履行管理中说法正确的是（）。

A.除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过24个月的签约合同价为固定价格

B.买方支付预付款后，如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作结清款

C.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输

D.合同材料验收证书的签署可以免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任【答案】CCC6C9Z10C7R1W8F6HE10N9H10D5Z2W10A1ZO2I1B4W5Q7V6V7107、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是（）。

A.联动试车

B.保证工程满足合同要求的试验

C.功能性试验

D.产能及环保指标测试【答案】CCN4T6B3J3Q1M1B5HO4P6M5J4X3C9J3ZX9P10E5L8G10Z9L8108、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（）天通知承包人。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCD3E6Y9Y6T8V9G7HS1S3E3B1I6E1O7ZZ1O8Q2E7Q7V6F3109、暂停施工期间由（）负责妥善保护工程并提供安全保障。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.设计人【答案】BCV9E10W7C8W9B10O1HF8U4X8Z2F9G4E9ZF1D6T4O8A4A10Y9110、关于建设工程设计合同履行的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.保证设计质量是发包人的责任

B.保护双方知识产权是双方的共同责任

C.外部协调工作应由承包人自行完成

D.设计人不承担参加工程验收的责任【答案】BCB3U10J2E2Q5X9D5HL4O5H3Q8A6X3R8ZW9A9A8L6B5Q6L3111、根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》中，形式评审主要审查的内容不包括（）

A.财务要求

B.投标人名称

C.投标函签字盖章

D.投标文件格式【答案】ACM2U9Q8U1D10P10T2HG6K6R7S10D2E4C7ZT2I10V7O10G1B9H8112、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（）。

A.承包人负责试验并承担相应费用

B.发包人负责试验并承担相应费用

C.承包人负责试验，发包人承担相应费用

D.发包人负责试验，承包人承担相应费用【答案】CCP2L4T10Z10B4P10Y7HB4I7V10K10K5K9N4ZU3B2T4N9J2P2G6113、下列事项中，属于发包人在施工准备阶段应承担的义务是（）。

A.提供施工现场的地下管线资料

B.提供夜间施工使用的照明设施

C.做好施工现场地下管线的保护工作

D.负责施工现场的安全保卫【答案】ACH9U6K9L4N5A7T2HQ2X7D7G2H3P5M7ZQ9Q6B4U3E5I10P6114、在建设工程施工招标中，关于标准施工招标文件的说法，正确的是（）。

A.标准施工招标文件无法完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件不具有强制性使用的效力【答案】CCK2G10X5O2S3N3U2HL3V5M3A7I2R1T9ZH2C2X3O8B5V8Z5115、下列关于建设工程材料设备采购合同特点的说法，正确的是（）

A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是发包人

B.从事物资流转业务的供应商不能作为采购合同的出卖人

C.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段

D.鼓励建设工程材料设备采购合同的出卖人提前交货【答案】CCS6T7J10K5S8R4N5HY7V9T4F8O9E3U1ZP10F3T3D6R8R7B6116、(2016年真题)根据《标准施工合同》，合同工期应自（）载明的开工日起计算。

A.发包人发出的中标通知书

B.监理人发出的开工通知

C.合同双方签订的合同协议书

D.监理人批准的施工进度计划【答案】BCK1T6T3Z9J10C3W9HD8U6N9E1C9B1S8ZO5U8K4E4H8G5C1117、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是()

A.交付导致材料所有权发生转移

B.交付完成，采购合同终止

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACI7J3G5D10H1U6L8HZ6R7E6E8X3K6M2ZB9U8I2M7V6X3L2118、根据《建设施工合同（示范文本）》，（）表明合同终止。

A.竣工验收合格

B.工程移交

C.竣工结算

D.结清单生效【答案】DCL9W9G8M1Q9I2O3HP7E8E9F1S8X6V7ZP8T9W1K2R7J2P3119、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】CCZ5I3Y9A1H4P7X4HV9P2X3T5G8G7P7ZO7S8W7O3L4G1G6120、市场经济主要是依据（）规范当事人的交易行为。

A.行政手段

B.合同

C.诚信

D.道德【答案】BCD10F9B10H8P10D5M7HY7X2F1C10I6K2A1ZM3V5B3Y6F2O8L8121、下列属于非营利法人的是（）。

A.有限责任公司

B.机关法人

C.事业单位

D.股份有限公司【答案】CCX7L1W2F2X7H1I8HB7M8R7O5V2V10U8ZW5H6K4G7L9J6W5122、以动物性食物为主的膳食结构存在的问题是（）。

A.普通家庭一般不容易做到

B.能量不足

C.易发生慢性病

D.易发生营养缺乏病【答案】CCD4K1F7I1F6K10W7HH2N4V3V6X10K10V9ZM10T6D5M5Q5U2Q2123、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。

A.暂估价

B.暂列金额

C.合同价格

D.签约合同价【答案】ACT2F6F8X7F4I6U1HW10I4B10D6A9W4P5ZZ4V7S8B2Y5G4G8124、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为()之日。

A.当事人签字

B.抵押物登记

C.转移产权证

D.转移房屋占有【答案】BCB1G9D10W9G5K8G3HW2M3U4Q2B7T6F5ZS10J10F10C9E6H8K6125、建筑材料采购合同履行中，采购方变更到货地点，未在合同规定的时限内及时通知供货商，导致供货商仍将货物通过铁路发运到合同约定的地点。关于运费及相关费用的承担，下列说法中，正确的是()。

A.由供货商承担供货的全部运费

B.由采购方承担自行运到目的地所需费用

C.由供货商承担货物转运增加的保险费用

D.由采购方和供货方共同承担转运费用【答案】BCQ5T6U8I6V1X8K1HW2P4A9Z2S8H6L9ZS3P5G7T10N5X8Z5126、根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人采购材料运抵现场后，应由()共同清点。

A.发色人与承包人

B.承包人与供货人

C.工程师与供货人

D.工程师与承包人【答案】DCL5C7H6T6D8X7G7HA2Z3U4K2G4Y1H8ZU10T2S7Y10G4E3Q4127、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（）承担的风险。

A.发包人

B.承包人

C.发包人和承包人共同

D.由专用条款约定的一方【答案】BCH5Y7G9C8M4M6M8HV7P6I7X2O2P5H3ZF5S10S1Q6C9Z2B6128、下列选项中，不属于公开招标缺点的是（）。

A.评标工作量大

B.招标时间长

C.所需费用高

D.投标竞争不激烈【答案】DCB2D3M1G6D2P8W9HE8G5M8Y7B2L10P1ZF7S10T7X8V8H6Y7129、某施工项目适用简明施工合同，关于该合同价格的说法正确的是（）。

A.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价

B.考虑法律政策、规范标准的变化对合同价格的调整

C.考虑物价浮动对合同价格的调整

D.基准日期即为投标截止日【答案】BCE3U9R8C2M1Q7X6HK10W1B10S10B5G10Z3ZL9E10K8B2B6D10B4130、发包人对设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过（）天。

A.10

B.14

C.15

D.21【答案】BCH1Y7W3C7W7I7O9HE2N4I5C7I8N4A5ZD10X4A7Z7F6Z8S1131、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%【答案】ACV7O3I1E2N2B2Z1HP9O2H9O1M7H8N1ZQ7Q9C7B3U6U6B4132、下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（）。

A.协议书、投标保函、履约保函

B.投标保函、履约保函、预付款保函

C.协议书、预付款保函、履约保函

D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单【答案】CCF8O2Y5Y10M10H9J7HG1O9D5S5X10D9R4ZP4K6G2H5D8B7G9133、关于延长投标有效期的说法，错误的是（）。

A.需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人

B.投标人同意延长投标有效期，其投标保证金的有效期相应延长

C.投标人可以拒绝延长投标有效期，但会失去参与投标竞争的资格

D.投标人拒绝延长投标有效期的，无权收回投标保证金【答案】DCC7P1W2M10N3Z6H8HE7P7J6X4V4X8M9ZV8D5V1W4G7K7N1134、监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（）。

A.承包人承担工期和费用的损失

B.延长合同工期，费用不予补偿

C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿

D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【答案】ACM9S1D10S8B6T9R5HR3I1H9V4O7J3L8ZB2C10K1Z3N3D6P6135、初步审查和详细审查合格申请人数量不少于（）家且没有超过预先规定的通过数量时，均通过资格预审，不进行评分。

A.3

B.4

C.2

D.1【答案】ACX1C9K6Y9H2M10C5HI10I8X7A8H10H2U9ZV9D4O2H1Z6J1J7136、材料采购合同中，预付款一般为签约合同价的（）

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】ACD7K9Y2H8C4I9B1HS10W6U10W8J3F6X6ZT5W3R7D9G2W7V8137、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，监理合同的有效期指的是()。

A.合同约定的开始日至完成日

B.合同签订日至监理人收到监理报酬尾款日

C.合同签订日至合同约定的完成日

D.合同约定的开始日至工程验收合格日【答案】BCK1F9G1G9C2B8L10HT10G3T6X7M10G4P3ZC4B10H4P8T1B8D10138、当事人履行合同时发现部分货物的价款没有约定，而且双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应按()的市场价格履行。

A.订立合同时订立地

B.履行合同时订立地

C.订立合同时履行地

D.履行合同时履行地【答案】CCX6Y3S3Z10T8N5U3HP6U1D10L7A10S6W3ZM8P5O3U5Z1B7K4139、行为调查表设计原则中不正确的是（）。

A.调查表所列目的的含义、定义、标准必须明确

B.调查表所列项目内容在资料统计分析上定性即可以

C.调查表问题要针对性强

D.调查表项目应避免带有强制性的提问【答案】BCM5E6Y1D4U2O2L6HW8G1E8D4C1M3W3ZE8U9X8W6T4H3U5140、设备采购的评标时，关境内制造的产品，如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整，下列计算式应采用（）。

A.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输.保险费+其他相关费用

B.销售价（含进口环节税.销售环节增值税）+运输.保险费+其他相关费用

C.CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输.保险费+其他相关费用

D.出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+关境外运输.保险费+其他相关费用【答案】ACF4R6I4H2O10E9F3HZ6C2D9K10C7E7E5ZR2A1C4X5B9J9H5141、食物血糖负荷GL体现食物碳水化合物的（）对血糖的影响。

A.质量

B.数量

C.种类

D.摄取方式【答案】BCY6J7O10V1S6W3V1HB5Q9W10U10A3R2Z9ZS5Z9N4I1D9O3R3142、建设工程合同的承包人必须具备法人资格，并具有相应的承包资质，是由建设工程合同（）决定的。

A.合同主体的严格性

B.合同标的的特殊性

C.合同履行期限的长期性

D.计划和程序的严格性【答案】ACW8V10Q7A3S1M3A3HC10O1V1H5V6Z1R10ZG5F2L2F3Y7J6S10143、招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还（）。

A.50%投标保证金

B.80%投标保证金

C.全额投标保证金

D.投标保证金及银行同期存款利息【答案】DCZ9H10Q9Z10D4S6U3HQ9B7Q3J8F3R8K8ZN3X10A2O1C5F10Q10144、根据FIDIC《施工合同条件》，对业主和承包商有约束力的合同的有效期终止日应为()

A.颁发工程接收证书日

B.颁发履约证书日

C.承包商提交结清单日

D.结清单生效日【答案】DCX5Z1M2B6D6D8V10HX5K9T6S4H5M3S10ZJ10K4U9U9N1B4L9145、符合公开招标要求的是（）。

A.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

B.国有资金投资占控股的工程建设项目设计服务招标

C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择

D.对于单项合同估算价在40万元人民币以上的设计服务的采购【答案】BCE9W2R7V4I7Z8E1HD7A9Y10I1W5T7Z3ZU7X2M9S2V1N7Q5146、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCE7F10O10W5F2F3O2HQ9E7S3V8J7E1D2ZT5L10F1S4T4N3I2147、依据《物权法》的规定，抵押权人与抵押人未就抵押权实现方式达成协议的，抵押权人（）。

A.只能请求人民检察院拍卖、变卖抵押财产

B.应当请求人民法院和仲裁机构共同拍卖、变卖抵押财产

C.可以请求人民法院拍卖、变卖抵押财产

D.为维护自己的合法权益可以自行拍卖、变卖抵押财产【答案】CCW2U5B1X3T2C9F9HV9G6A4T2K2Q10W6ZT8D8A4P5W3D4Y3148、下列招标人对施工投标保函的处理方法中，正确的是()。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.未中标的投标人不可向招标人索回投标保函【答案】CCC6J7B8Y7Y1E7Q1HT10U8J10U5N4L9N3ZN1Z2N6M6N8X6Q5149、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】ACC4O9X7A8E8C5J10HY3C9M7M6Z8M5N6ZW4R8U3D6D2D5A2150、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（）。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】CCB4N6B10U4N1M3A9HD9E9V8U2R7K3L10ZB4E3H1E5I2V10Q2151、《标准施工招标文件》规定，评标办法分为（）。

A.经评审的最高投标价法和综合评估法

B.经评审的最高投标价法和科学评估法

C.经评审的最低投标价法和综合评估法

D.经评审的最低投标价法和科学评估法【答案】CCA1F8M4S2T5L4V7HB10E2B4E6D3P9T10ZU7H3W8R9K9W4V7152、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。

A.可以采用直接委托方式发包

B.可以自行招标，但应当备案

C.可以自行招标，无需备案

D.必须委托中介机构代理招标【答案】BCX5U1O9T3J7J5C9HV8A4E7G3R9Y10P3ZI6W6M5J5N9T3I1153、在建设工程材料采购招标时，关于合同包划分标段的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不同类型的建筑材料应尽量分为一个合同包

B.允许供应商同时投标几个合同包

C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品

D.划分的合同包较小，有利于供应商投标【答案】BCO1D7Y5P9Z1H4O4HW5W6H6Y7T4R5H6ZK2G3A5Z3T7F2U6154、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5【答案】BCL3O3F1V5G10J8J9HG9K10X4A8L3Y8E2ZL2R1H10N5V2X7C3155、某施工企业在异地设有分公司，分公司受其委托与材料供应商订立了采购合同。材料交货后货款未支付，供应商应以（）为被告人向人民法院起诉，要求支付材料款。

A.监理单位

B.分公司

C.建设单位

D.施工企业【答案】DCV8W4P9C7P1S9N8HB1C9Q9Q8Y4I2Z3ZE9Y10T7V1T6Y8U1156、关于防火门窗设置的要求，正确的是()

A.舞台上部与观众厅闷顶之间的隔墙上的门应采用甲级防火门

B.剧院后台的辅助用房隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗

C.消防控制室与其他部位的隔墙上的门应采用甲级防火门

D.空调机房与其他部位隔墙上的门应采用甲级防灭门【答案】DCX6V3I4T5N6F3P4HA4E2F4J1S3Y2U10ZS8X7Z6H10A1D8A4157、下列哪种隔断构造不能满足学校中语言教室与一般教室之间隔墙的要求？()

A.

B.

C.

D.【答案】CCU3Q5O8S5R5L9L5HQ5V5M4U3B7X8M7ZO9V2A10R5I10F2D6158、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在暂停施工期间，负责施工现场保护和安全保障的主体是（）。

A.发包人

B.监理人

C.承包人

D.监理人和承包人【答案】CCS1Y10O2B8Y6Y5K9HG9G6Y4K5H1M9U6ZA7K2Y3H5G10D3O6159、通常仅适用于工程复杂，工程技术，结构方案难以预先确定，时间特别紧迫（如抢险救灾）的项目的合同为（）。

A.固定单价合同

B.成本加酬金合同

C.固定总价合同

D.可变单价合同【答案】BCK4W1Z10T6V1D2C1HR10B4K4O8R5H4Q8ZQ10X10W8E3V5C5C9160、某项目招标文件中投标人须知前附表规定允许递交备选投标方案，对投标人递交的备选投标方案说法正确的是（）。

A.评标委员会对所有投标人递交的备选投标方案均予考虑

B.评标委员会认为备选投标方案优于投标方案的，评标时可以考虑备选投标方案

C.只有该投标人中标后，才会对备选投标方案予以考虑

D.只有该投标人成为中标候选人后，才会对备选投标方案予以考虑【答案】CCH10W6W7G2P6Q4G9HS6B8N9Z10U1P7X8ZC10M4N2P4J7M7U10161、FIDIC系列合同条件中最具代表性的文本是指（）

A.《施工合同条件》

B.《简明合同格式》

C.《土木工程施工合同条件》

D.《设计施工和运营合同条件》【答案】ACY7Q1L4M6Q1L6Z2HA1F5G4C1L1O7Q2ZF9E9A10F5F10D1M10162、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照《建设工程施工合同（示范文本）》，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由()负责。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】BCI7Y5P3F4I7I6E6HA8V8R5V9Z3R9Y10ZO10O2K8I9Z10W7Z10163、按照化学组成分类，蛋白质可分为（）。

A.组合蛋白质值

B.纤维类蛋白质

C.单纯蛋白质

D.结合蛋白质

E.球状蛋白质【答案】CCA9L4U10S3I7F2N8HR5G1Z5C2E5D4H6ZU5I5A5X3D7W5S6164、永久工程的大型设备一般情况下由（）采购。

A.供货人

B.承包人

C.监理人

D.发包人【答案】DCU7T3T2K3C7L10U3HD8U3N8N4D4U1L5ZQ10L3C10E3Z3D3Y5165、设计施工总承包合同规定，发包人要求文件说明的竣工试验方面分为（）个阶段。

A.两

B.三

C.四

D.五【答案】BCX6V5V4F4O1O1A6HT1X8Y8N6B4I4S10ZN10T9L1A3K3D2E4166、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCQ7M7S10L2E3O1U10HC5G6R3O3N1I7U8ZD5T5V9L2E2X6F1167、机电产品国际招标采购中，详细评审采用的评标方法是()

A.综合评价法

B.最低报价法

C.招标控制价法

D.最低评标价法【答案】DCH4H8G1K10P4A5Y8HV8K7O4X10P1E9G9ZW5W9E6D2Q9Q2G3168、履约保证的有效期限从提交履约保证起，一般情况到保修期满并颁发保修责任终止证书后（）止。

A.15天或14天

B.15天或10天

C.25天

D.10天【答案】ACN1J5V2S8Q9H3Q1HX8M6Z9W8Y4E8I7ZD8B8K1L7B3A10C9169、招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.2

B.3

C.5

D.7【答案】CCE10A5O3F9D4R3K2HZ3N5T4Y2P2F9V1ZG1K6X4L10Y7V7B1170、以下说法符合安全运动条件的是（）。

A.遵守自