2022年监理工程师考试题库评估300题精品附答案(海南省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、（2020年真题）招标人组织施工现场踏勘后，需要对招标文件进行澄清修改的，招标人应在招标文件要求提交招标文件的截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A.2

B.5

C.10

D.15【答案】DCR10R9R7E10Y4W1C8HT9H4B6R9R4C1W9ZQ1O5J7W1E1W1W72、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。（）应将被授权监理人员的（）通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCG3B5U6M7P6B6V6HB3A6T5I1M9F8C8ZU4I3L1B6C10N7T13、某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验收条件，与5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日验收合格。则实际竣工日期是()。

A.5月1日

B.5月14日

C.6月1日

D.6月10日【答案】CCN2Z1D4D6N5C10G5HZ9Z3K10V2O7D10O10ZB8W6R4Z6D5P9S34、建设工程勘察中需要占用位于本工程区域内的临时用地，临时占地使用完毕后，（）应当清理并恢复临时占地。

A.发包人

B.勘察人

C.发包人或勘察人

D.发包人和勘察人【答案】BCF3J9J2J10S2O7M8HI2Z5M2D5M3Z5D8ZC9K8G4G2Z4C9Q25、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是()天。

A.7

B.14

C.28

D.30【答案】CCY10Q3S1T3B6U2O7HY10K6O9D3D4F1X6ZI6V3C2O4F7O9T36、（2020年真题）合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（）。

A.质量合格证

B.进度款支付证

C.验收证书

D.验收款支付证【答案】CCS7X2W5P3L10O8V10HM6P3R10W10T3J2T7ZQ1M7O7N3I9H3X67、根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用是（）。

A.监理人确认承包人逾期违约的依据

B.监理人签认索赔付款证书的依据

C.施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据

D.承包人编制资金计划的基础【答案】CCD7S1C2F9G4X6P10HA1P10H10G2T9U7Q2ZY2V6E6K8F4X10Y48、施工合同履行过程中，发现在有放射、毒害性环境中施工时，承包人准备采取的相应安全防护措施()

A.需经工程师认可，费用由承包人承担

B.需经工程师认可，费用由发包人承担

C.不经工程师认可，费用由承包人承担

D.不经工程师认可，费用由发包人承担【答案】BCG2A4T4D8S7U8F3HY8B2Y3A3U4W6N3ZK1S1W1R3N3V9U99、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCJ6T6C2J9P4O1K10HQ4E8K8A3M8S4P10ZS2U1Y7Y6F9M5S610、根据《机电产品采购国际竞争性招标文件》，为便于工程设备安全装卸和搬运，卖方应在每一包装箱相邻的四面用（）做出装运标记。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.不可擦除的喷墨和明显的英语字样

B.不可擦除的喷墨和明显的法语字样

C.不可擦除的油漆和明显的英语字样

D.不可擦除的油漆和明显的法语字样【答案】CCT8H1D6T9B7B10M6HP6G9N2W7M7U8B3ZL4D7A3M3C3X4Y611、设计施工总承包合同，虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人(或发包人代表)，但由于设计方案和质量标准均出自（）。

A.承包人

B.工程师

C.发包人

D.项目经理【答案】ACB8V2G6F2I8A6H7HH9I8G9C3G3K10T1ZC5Z5J6W4Z9M1U312、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人征得发包人同意后，应提前（）日向承包人发出开工通知。

A.7

B.10

C.14

D.15【答案】ACT5H4E3M9P5M8J7HQ1W2R9B1B7Y4S6ZZ2L1I2Z5N4M2G713、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】DCM10G8M2E3M8V6O10HW3N10V6J4E1U10K5ZT8X8E5B9D2M3L514、承包人对施工专业分包管理的职责是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.负责专业分包工程的施工组织管理

B.审查专业工程分包人的质量保证体系

C.选派分包工程的项目经理

D.负责对分包工程进行全面的质量检查【答案】BCS10N3F5B4E6K6C3HE9I3Q1T4W8Q5C10ZP1E8K1F10V4Z10H515、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】ACZ5E7N8P5Y3I10O8HX6U1G5Z5D6X1Y3ZQ6C10E9D5U6A6G1016、根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（）组织。

A.设计人

B.监理人

C.发包人

D.总承包人【答案】CCG6Z6P3F10B5W8P1HY9M6C6U10L7K9L4ZZ10M4T2Y1X6U10P317、投标人现场考察后，以书面形式提出质疑，招标人给予了书面解答。当解答与招标文件的规定不一致时()

A.投标人应要求招标人继续解释

B.以书面解答为准

C.以招标文件为准

D.由人民法院判定【答案】BCH3B5G4E9K9G10Q8HD7P2L2B1P10M2Q3ZA2Q4A10Z5M7R2X718、根据FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》,合同文件的优先解释顺序是（）．

A.通用合同条件-专用合同条件--投标书-业主要求

B.专用合同条件--通用合同条件--业主要求一投标书

C.通用合同条件--专用合同条件--业主要求一投标书

D.专用合同条件--通用合同条件一投标书--业主要求【答案】BCO4P4R8L6H9T3L3HY5W10V7J9X8F5O10ZM4B2L3B1P1A4O819、缺陷责任期从()起算。

A.投标函中写明的竣工日开始

B.开工通知中写明的开工日开始

C.投标函中写明的开工日开始

D.工程接收证书中写明的竣工日开始【答案】DCA7T9C8N5R2E5I5HA5P4Q9Z10I5S10B9ZN3R10E3Q7T9D3R920、对于具有持续影响的索赔事件，承包商应在该项索赔事件（），向监理人提交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCG7X6D4O2V3Y4Q4HN10K3Y3E9D5M5W2ZK4P5H6J5Y2U4J521、依据监理合同示范文本规定，监理业务暂停期限超过半年以上时，监理人解除合同的程序为()

A.发出终止合同通知，通知到达后的第14天合同终止

B.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，合同终止

C.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通知，第二份通知发出后35天内没有答复，合同终止

D.发出终止合同通知，如果14天内未得到答复，发出第二份终止合同通’知，第二份通知发出后42天内没有答复，合同终止【答案】DCR3P9J8S7O6O9B9HP6E1Q2S10M9Z8P2ZK10X8J6R5Q6S2B422、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期的说法，正确的是（）。

A.缺陷责任期应从工程接收证书写明的竣工日开始起算

B.缺陷责任期内出现的工程缺陷由发包人负责修复

C.缺陷责任期内发生的修复费用由承包人承担

D.缺陷责任期最长不得超过1年【答案】ACL1Y4S10N1U3B8V5HT9J5G8M6W1F9Y8ZH2K3S3N3E4Z10H423、下列资格审查委员会成员数量符合要求的是（）。

A.3人

B.4人

C.7人

D.8人【答案】CCZ8E3R3J1D6G2I3HD9D2G5A3R6D7B2ZF4R1E8X7U3B2I324、建设工程材料采购合同的履行中，采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货，采购方接收后发现数量有误，若属于交运前出现的问题，应由（）负责。

A.采购方

B.供货方

C.运输部门

D.保管部门【答案】BCD3F8A3X9A8L1W5HW8W2C7T4G5X2G3ZI3C9Q8P1R6T7C525、合同工期自（）起计算。

A.监理人下达开工通知之日

B.实际开工之日

C.合同中约定的开工日

D.开工通知中载明的开工日【答案】DCR6K2X9C6L9X7X4HZ8G3S10Z2C3N8M7ZY2D10E6X9F3G4Y526、关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。

A.资格预审适用于邀请招标方式

B.资格后审适用于投标人数量较多的情形

C.鼓励同时采用资格预审和资格后审

D.资格预审与资格后审的审查内容一致【答案】DCB5F8I1I10Q10H4O8HK8H6I1R1Z7P2U7ZY9L9P2H2Q1H2N127、设计评标时，设计进度计划评审的主要标准为该进度计划（）。

A.满足边设计边施工的要求

B.有利于加快施工进度

C.与工程勘察实施进度同步

D.满足招标人指定的项目建设进度计划要求【答案】DCT8E9Y4W1R1W10O5HU6R10R2D9C2O9H6ZW9K9K5K1Y2O6P528、根据FIDIC《施工合同条件》，工程师在收到索赔是报告或证明资料后（）天内，或在工程师可能建议并经承包商认可的其它期限内，做出回应。

A.14天

B.28天

C.42天

D.56天【答案】CCM9X4H5E9K1D3C2HZ5U2B9E8H10W4U7ZG7I5Q6C2M6J6R229、下列属于安全运动条件的是（）。

A.身体不适时要休息

B.一开始不要做剧烈的运动

C.水分的补给充足

D.饿了也要坚持运动

E.可以长时间进行室内运动【答案】ACI4M1M2G1T5D9F6HK7Z10S3O10U10H6J10ZP9O3E7O5R1W4U330、根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进行的是()。

A.性能测试

B.联动试车

C.单车实验

D.系统联调【答案】BCP1V7U1Z6C8B7A1HP5O1A9A6C1Y10J2ZO4U2Z10H6V9P2O431、根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCG5B5A7P4S8K7V8HQ10A5M1J10G6U5C9ZD9I2L8T1F3G2Q832、同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿（）。

A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿

B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿

C.抵押权已登记的先于未登记的受偿

D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【答案】DCR8L1B4O8P7L5I5HF10Z3X9G9H1O7I7ZU5C5D8X4S5K4S233、施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间内提出追加合同价款的报告。关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确的是()

A.视为不需要补偿

B.工程师应主动确定变更价款予以补偿

C.工程师应与承包人协商补偿的变更价款

D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款【答案】ACW2P1Q5B7D1W8Z3HG8S8Y8H2N7L4B9ZR1C1Q6G4P7Q7Q734、工程建设涉及的合同中，采用定金担保的合同是（）。

A.勘察合同

B.仓储合同

C.施工合同

D.监理合同【答案】ACR10G7T2M9L6P8P10HJ3P5J8E8I8E6X10ZO6F1K2Z7U3H3V335、下列关于组织踏勘现场的说法不正确的是（）。

A.由招标人按招标文件规定的时间、地点组织

B.投标人参加踏勘现场发生的费用由招标人承担

C.部分投标人未按时参加，不影响踏勘现场的正常进行

D.招标人不对投标人根据其在踏勘现场中介绍的情况作出的判断和决策负责【答案】BCD4G9X4E5Y7M1D5HQ8G6X1X6P6G10L9ZX2C4C3G2X5I7N1036、设计施工总承包中，由于在招标文件中发包人仅对项目的建设提出具体要求，实际方案由（）提出，设计可能受到实施者利益影响，对工程实施成本的考虑往往会影响到设计方案的优化。

A.监理人

B.技术负责人

C.承包人

D.勘察人【答案】CCO3Z4Z8J7V1Y3J7HC8U3R9M3H3I7I7ZG6S9X6X1J4A1U737、根据《标准施工合同》，施工期的结束日期是指()。

A.发包人组织的工程竣工验收合格日

B.工程施工合同由双方约定的完工日

C.工程接收证书中写明的实际竣工日

D.承包人施工任务的实际完工日【答案】CCB10B1Y9O5Q6D4H2HR5Y3K3O6S1E6X7ZZ9G1E10V9H6X5C138、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L【答案】CCD5B4Q2M6G3C9F7HR1L8Z2J9E7T3I9ZU5D6F3Q6M4A3L1039、法律关系的实质是法律主体之间存在的()。

A.特定的社会关系

B.一种意志关系

C.特定权利义务关系

D.特定的民事关系【答案】CCX4J4V5J3A3X10L10HM6O2X4B6M1G6F6ZM10D4P5O7S8K10F240、因被代理人对代理人授权不明确,给第三人造成损失,关于损失承担的说法,正确的是（）。

A.由被代理人自行承担责任

B.由代理人自行承担责任

C.由第三人自行承担责任

D.由被代理人与代理人承担连带责任【答案】ACD4P7C1K9Q6N4I4HW10Z5K4O2L7Z6D8ZU5Y3P3G3F4X1Y741、如果施工索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件影响结束后的28日内向监理人提交（）。

A.索赔意向通知

B.最终索赔通知书

C.施工现场的记录

D.索赔依据【答案】BCB4P6H5F2I8O4V8HH8N4W10N7T8Q8Q1ZP10C4Z5D4G8G8D242、由于施工过程中，施工单位甲某违反操作规定，直接将拆除的模板从上往下扔，将其扔到了维护的外侧，砸伤路人乙某，则乙某的医护费用由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.甲某

D.乙某【答案】BCM5S9N8T10R6I8B10HI1L1L7R10R3F7A2ZW8T8F9G8U9S8G743、骨软化病常见症状不包括（）。

A.骨压痛

B.骨痛

C.肌无力

D.“O”形腿【答案】DCE2M5E5J6F4Z8X10HM5Z6E1Y2L1L9B10ZZ10B4N3H6I7N10Q544、以下有关民事责任的承担，正确的是（）。

A.民事责任承担，分为按份责任、平均责任和连带责任三类

B.对于按份责任，平均承担责任

C.对于连带责任，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任

D.对于连带责任，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，不得向其他连带责任人追偿【答案】CCY1F7D9I6J1H6I2HX2E5U4R4V8Y3I6ZP6Q4G7Z5M6R6L1045、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。

A.发出中标通知书后

B.完成评标后

C.提交履约担保后

D.合同履行完毕后【答案】CCE5R4S8M9M6M4F2HF3Z2P8Q1X9Q1E1ZC2P5R4D2Q7I7R946、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法不正确的是（）。

A.与承包人协商后确定实施变更

B.承包人收到变更意向书后可以不同意实施变更

C.承包人同意实施变更的，可以直接实施变更

D.经发包人同意后发出变更指示【答案】CCI5F10D6U5W6Z8Y6HD3U8U1S9E3U1Q1ZJ3E6J7L7Z6O10I1047、关于膳食纤维的叙述错误的一条是（）。

A.来自蔬菜、水果

B.有利于排便

C.能被人体消化酶所水解

D.减轻毒物对机体的损害作用【答案】CCE8S10W5B2O6S2G5HV3H9P5F9P3E9C5ZF4G4G2E10J5J10Q248、根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】DCR7P2C4P1S4X10S4HP1W6W5K3Z1Q2H4ZW6Q3H4V5P6X7Q649、建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（）。

A.交付导致材料所有权发生转移

B.在标的物交付之前由买受人承担

C.材料交付时间即合同生效时间

D.交付后材料灭失的风险由供货人承担【答案】ACI2E4W8W1I10M8A10HT10I10A7P1E9J9W10ZP9Z2Y4S9L10J9L250、在一个施工现场有甲、乙两个独立承包人同时施工，由于施工出现交叉干扰，致使甲、乙分别受到一定损失，总监理工程师向甲发出了暂停施工指令，则（）。

A.甲、乙都应向发包人索赔

B.甲、乙分别承担对方的损失

C.甲、乙分别承担各自的损失

D.甲的损失由发包人承担，乙的损失自行承担【答案】ACW5K2G5B2B5N6T10HW1A7U8I8T8M4N10ZF3I5K3U10J4A3K651、下列合同主体中，属于建设工程合同主体的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计单位

B.工程咨询单位

C.监理单位

D.材料设备供应单位【答案】ACT4P5Y9S6B1U10W8HQ9P1C6O9W9N10E6ZK10K3A9M5S5K7B852、根据《标准施工合同》，工程预付款担保采用的形式是（）。

A.第三方保证

B.动产质押

C.既有建筑物抵押

D.银行保函【答案】DCV5F9W1I1X1K10K6HE5I1O2C3S4S7C9ZR1J2B1H7I6W2Z853、下列招标项目中，不能采用评标价法评标的是()

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCO4Y5H8P5A6J1E6HH6R3G5Z6C8B5W5ZV10S7Q3T1M9L3E554、设计施工总承包合同模式下，总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作，总监理工程师应将被授权监理人员（）通知承包人。

A.姓名及其授权范围

B.职能分工及监理权限

C.监理权限

D.职能分工【答案】ACF10S7Z1J7U10Y4W7HB6O4I4J1S8F5P4ZA8G7A6D5K10H1P255、关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任【答案】ACL3E9R9Y5K2E1S7HX3H4D5N7N9T5D5ZH4I8X7T7J6G6U456、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是()

A.评标的工作量大

B.选择中标人的范围广

C.评标时间长

D.招标费用高【答案】BCU1G8Z8T7X8G7G6HP1P4G5S7O9Y2Y2ZP4I6U3B8P3K6C957、下列选项中不属于投标保证金形式的是()。

A.现金

B.支票

C.保函

D.保证【答案】DCC6O7D7R1B5E5K1HE10A5O6X7M8E4T6ZE1D4T8I1C2I1W458、某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()

A.工期顺延、给予经济补偿

B.工期不予顺延、给予经济补偿

C.工期顺延、不给经济补偿

D.工期不予顺延、不给经济补偿【答案】ACR5W4N4R7A1F4G8HU3K5J1S2H2E9F1ZF3V5J9W7T8Y1F459、下列关于合同设备交付的开箱检验，说法错的是（）。

A.合同设备交付后的开箱检验即合同设备数量及外观检验

B.开箱检验可以在合同设备交付同时进行

C.开箱检验可以在合同设备交付后的一定期限内进行

D.开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方【答案】DCE5D10M3F2S3C1R2HU4D2J5U8Q3Z7Q2ZE2P3E5E4K9B3G460、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币，该项目()

A.必须公开招标

B.必须邀请招标

C.可直接委托发包

D.必须聘请招标代理机构委托发包【答案】CCO8A9R10X8A10K3V6HT4C7E8B6U10S9S7ZC4H6W5P4O10X2S761、承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（）审批，按其的指示制定应对灾害的紧急预案。

A.监理人

B.发包人

C.勘察人

D.设计人【答案】ACB8N2M3F5U5Z5E4HT7W9R9W7N6A3S3ZA3A2G1Y8I5P6Y1062、施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存，存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时，保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物。保管人行使的权利是（）。

A.抵押权

B.质权

C.留置权

D.用益物权【答案】CCU9J9E4T3K10T7R4HK8Y5V4F4E7U5G7ZI4P10J4U10T1V5P363、根据《标准设计施工总承包招标文件》的规定，自监理人收到承包人设计文件之日起，对承包人设计文件的审查期限不应超过（）。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCP4C10T1V5J1F2F6HK4F5G2R9C5H3F9ZM10I10S10Z6R9C9W464、AIA系列合同条件中，C系列是（）。

A.业主与建筑师之间的标准合同文件

B.合同和办公管理中使用的文件

C.建筑师与专业咨询人员之间的标准合同文件

D.建筑师行业内部使用的文件【答案】CCY7X8H6F5C2D5Q10HS6C6C10X5U4H2Q5ZD3M9A3G1O1K1J565、（2019年真题）下列合同法律关系中，建筑材料可以成为合同客体的是（）。

A.施工合同

B.设计合同

C.买卖合同

D.勘察合同【答案】CCI10W8Q7D6M6Y6O10HE5J8G10T7Z4C6D5ZE7C5C6Q9L9E7L666、对于抢险救灾的工程，一般采用（）的计价方式。

A.单价合同

B.固定总价合同

C.可调总价合同

D.成本加酬金合同【答案】DCM7X7O9C7N4W8K9HS7W7F6G7M4S9M4ZP6B5N5S4Z5H3Q967、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于监理人对承包人的材料、设备和工程的质量试验和检验的说法，正确的是（）。

A.承包人按合同约定进行材料、设备和工程的试验和检验，均须由监理人组织

B.监理.人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应重新组织试验和检验

C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑间，要求承包人重新试验和检验的，须经发包人同意

D.监理人提出的重新试验和检验证明材料、设备和工程的质量不符合合同要求的，由此造成的费用增加和工期延误由承包人承担【答案】DCV4C9F2M10E4C8G3HT7T9Z10F6M10N1D1ZM3G9S3R8H9L9P768、根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价的影响，仅适用于工程量清单中的()部分。

A.单价支付

B.工程材料费用

C.总价支付

D.人工费用【答案】ACX3T6X10O7O10H6X5HA5E3L8Y6L6G2Y4ZI7O4S2Y10K1L4T569、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程照管责任的说法正确的是（）。

A.从开工日期起，承包商承担工程照管责任，直到工程验收合格之日止

B.在负责照管期间，承包商可以对工程损害予以修复后向业主索赔

C.颁发工程接收证书后，工程照管责任应移交给业主，承包商不再承担照管责任

D.对接收证书颁发前业主已经使用的部分，照管责任自开始使用之日起转由业主承担【答案】DCK6H6T4S7P7Q3E5HA6O6K4G9X10P5U10ZG8C9E1R4E6W10O770、根据《标准施工合同》，关于监理人指示的说法，错误的是（）。

A.发布指示前与当事人双方协商，尽量达成一致

B.监理人的指示无权免除合同约定的承包人义务

C.监理人的指示无权变更合同约定的承包人权力

D.监理人的指示有权变更合同约定的发包人义务【答案】DCE1B7Z2O5Y5B2S3HU8I3S3K10A6K10H5ZH8T3U5V8D5V4V1071、依据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于永久工程计量表述正确的是（）。

A.应按工程量表中规定的方法计量

B.若工程量表中无规定，则按符合合同数据表或其他适用的明细表中的规定

C.每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨胀、收缩或浪费

D.当地有惯例的，依照当地惯例计量【答案】CCU1F4R1C7V7T8L4HR1J6T5E1W7S2T2ZH1O1T7L10Q6R3G272、施工合同履行期间，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务而通知对方解除合同，合同解除后的处理方法正确的是（）。

A.承包人应撤离施工场地

B.已经订货的材料、设备由发包人负责退货或解除订货合同

C.不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由订货方承担

D.因未及时退货造成的损失由发包人承担【答案】ACY1O1W2W6U1I8Z9HJ10V7S7Q8I7S1G5ZY3L9N6H8U4V10M473、根据九部委设备采购合同，合同设备的所有风险自（）起由卖方转移至买方。合同设备交付给买方之前的运输过程中所有的风险均由（）承担。

A.签订合同买方

B.签订合同卖方

C.交付买方

D.交付卖方【答案】DCR9H8L7Y4R4Q7M1HX3O5L2F10X6E2H3ZN2B5K2S4P7L10I474、勘察合同履行中，为了保证勘察工作顺利开展，下列准备工作中属于勘察人的工作的是()

A.现场地上障碍物的拆除工作

B.勘察现场设备机具的布置和架设

C.完成通水、通电及道路平整作业

D.提供水上作业用船【答案】BCZ4P10W7G7C3I9G1HC2V4W7L5C5D3R8ZK5P10L7I2N4F8Q775、根据《标准施工合同》，关于预付款担保的说法，正确的是（）。

A.采用的是条件担保形式

B.自合同签订时生效

C.至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.自始至终保函的金额不得变动【答案】CCN1R9X6C1P6L4A4HO5G9Q10U4Z9B4Q1ZU10N7I1M4Q8T4P976、按照招标投标法实施条例的规定，投标保证金有效期与投标有效期一致，金额不得超过招标项目估算价的（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.5%【答案】BCV7J8P1M3I2U6I1HP10I1W5F2G6T3K8ZB1I10Q1Z1Q1J1J577、关于标准施工招标文件的说法，错误的是（）。

A.标准施工招标文件能够完整的约束招标投标主体行为

B.标准施工招标文件是施工的示范文本，招标人应优先选用

C.标准施工招标文件规定了招标投标过程中各阶段参与方的行为

D.标准施工招标文件具有强制性使用的效力【答案】BCA6D1B1E3Y7S10L7HD9Q4B5T1F8T3U3ZM4B2E4Q4Z10M6N578、同一机器设备向多家银行设定了多重抵押权，如多重抵押权均未进行登记，则（）。

A.按抵押合同签订的顺序清偿

B.按债权比例进行清偿

C.未进行登记抵押权无效，不能进行清偿

D.以银行申请清偿的先后顺序清偿【答案】BCF4C6N6K4Y7A3G7HF5C3W2N9J6Q1Z5ZJ2A9I4T4M8Y3K579、工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担（）。

A.按份责任

B.共同责任

C.连带责任

D.均等责任【答案】CCA3T3I1C7M4P10B9HY7V4X6W6Y10A5N9ZK3R2D3D6O4P10S680、施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励，奖金应当由()支付。

A.委托人

B.承包人

C.委托人和承包人共同

D.政府主管部门【答案】ACZ1Z7R2X6C6E8A3HN9K8X5J3P5S6S5ZM9P2V1R7F8G6W781、在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由()。

A.保管员负责赔偿损失

B.发包人承担损失责任

C.承包人负责赔偿损失

D.发包人与承包人共同承担损失责任【答案】CCF4X7W6G5T7X2P9HZ7O9A2L1R9O8H3ZT4A10S3Z2X9U1V782、根据《标准施工合同》，关于监理人的说法正确的是（）。

A.受承包人委托对分包合同进行管理

B.居于施工合同履行管理中的核心地位

C.监理人给承包商的指示，承包商应经发包人确定后执行

D.监理人有权免除或变更合同约定的承包人的权利【答案】BCV9W7Z7L7D10G3B9HH10F6U10X4A2T5A9ZU8T4X10Z8E7W7P283、建设工程设计合同发包人通常是工程建设项目的（）。

A.施工单位或者监理单位

B.业主(建设单位)或者监理单位

C.业主(建设单位)或者项目管理部门

D.施工单位或者项目管理部门【答案】CCH3C7D2D10S3R10T7HY10Q3T1U8M4W1N6ZQ8Q8F3Y5P4V9X1084、材料采购运输条款的要求，卖方预通知和正式通知买方的时间为（）。

A.7天和48小时

B.14天和48小时

C.7天和24小时

D.14天和24小时【答案】CCQ5F8Z10V7V9S9C10HD6B1G6P1D9R9O6ZS9S2E6K7C6L8I185、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%【答案】ACC2C4J5D1J7Q7Q10HZ9Y10Z1I4F2S8B9ZW8W7B3K2O8D9E686、判断设计投标人的技术能力，是否具备承担勘察设计任务的能力，主要通过判断（）。

A.各专业设计人员的专业覆盖面

B.设计人员数量和各级职称人员的比例

C.设计负责人的资格和能力

D.设计负责人的同类工程的设计经历【答案】CCU5Y1P5E5J5U2M3HY8X8M7B1F1X8G1ZS6D10M2Q6B4O10L887、如果投保工程一切险的保险金额少于工程实际价值，工程受到保险事件的损害时，不能从保险公司获得实际损失的全额赔偿，则损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的（）负责补偿。

A.保险人

B.被保险人

C.受益人

D.风险责任方【答案】DCG4B3E9Z3Q7X1N10HA10S6T3N6O10M8Y1ZA10T5B5Q2Y5O1B688、对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（）组织，应在试验日期提前（）通知对方。

A.承包人，14天

B.发包人，14天

C.承包人或发包人，14天

D.承包人或发包人，21天【答案】DCV7Y5K8T5O6N8B7HR8Y8I2B3K10E9U5ZY6O2Q2M3G8L9X289、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（）。

A.提前工期1个月给予承包人奖励

B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任

C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励

D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】BCI6K6Y4J3H6V3Q3HO1X3B8M8Z5V4M8ZT7O4L3F4P5T8B990、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()

A.自愿原则

B.公平合理原则

C.依法独立进行原则

D.一裁终局原则【答案】ACL5S7T9X4K9Q8X5HG3J7R10D2H2N9P4ZP6G4H5T6Y9W2Y791、根据《标准施工招标文件》规定，以下（）属于违规行为。

A.投标人在通过资格预审后放弃投标

B.投标人在投标截止日期前修改投标文件

C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争

D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改【答案】DCU5P2N1Y7X9U2C1HW5N5J6H10A8K1F1ZT1T9A7V9T5Q3K492、设计施工总承包合同与（）内容相同的条款在用词上也完全一致。

A.标准施工合同

B.专业服务合同

C.工程施工合同

D.定期合同【答案】ACI4K4L3W8J6B7H7HS6Q9E5I10R3K2E6ZR6V7X10I6T3V10D693、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCT1V10X3W6Y1N6O3HE1I4H5Z9J2S8O1ZT5P8A8A2C4H5K394、根据《标准施工招标资格预审文件》，应在资格预审初步审查阶段对投标申请人审查的内容是（）。

A.提供资料的有效性和完整性

B.企业资质条件

C.拟派项目经理资格

D.企业类似工程业绩【答案】ACY3Q2A5W3T1Y8F8HW5H2Z9V4Q10L10D7ZP2X5U8J4W3E1Q295、某勘察合同，委托方向勘察单位支付了合同约定的定金。合同履行过程中，委托方进行阶段支付时，()。

A.每次按已完成工作量占总工作量比例相应的定金冲抵部分勘察费

B.每次按已完成工作价值占合同总价比例扣回定金

C.每次阶段支付时均不允许扣减定金

D.勘察单位完成合同总价20％工作后的后续支付中分次平均扣回定金【答案】CCP3H2S3X9C3Y8F2HC8C1W4G6W8Y2L10ZR7L4H6P8K6W8E196、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂”的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCZ3K10V1Q3Z3X9X7HH1J5O9B7F9R7K10ZP1S9H3Q7Z2F9Y597、设计施工总承包合同模式下，一般情况下，承包人应保证其履约担保在()一直有效。

A.竣工验收前

B.颁发工程接收证书前

C.工程移交前

D.竣工后试验通过前【答案】BCS1T3C2U2E2I2Z1HQ2D4Q10X7Y7L4T4ZN10C8C5Z10N3V7Z1098、材料设备采购中，对于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，适用的采购方式是（）

A.询价方式

B.直接订购

C.招标

D.以上均不适用【答案】ACJ7D2I9I9I5C10P3HR9D7B10N3O4F1D5ZE7J10M7O10K7S6M499、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A.原总价

B.原单价与工程量乘积之和

C.新总价

D.新单价与工程量乘积之和【答案】BCD6G2I1N4X2J3V6HM10G3Z2C9F7P5N7ZD2M8U10R10M2N10R2100、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容的描述不一致时，应以（）为准。

A.描述更为严格的内容

B.规范标准描述的内容

C.发包人要求所描述的内容

D.行业惯例遵循的内容【答案】ACJ7U7O7T3Z3I4I10HN6V9A4F9O10P9P1ZA1H2S1C5G6Y3P7101、（2020年真题）根据美国建筑师学会（AIA发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（）。

A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决

B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师哉决

C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔

D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔【答案】DCH6V1S10N8T9Z3N1HJ6M2C10E7F6K5V8ZJ8V7U4E8W8U5H3102、数据库的主要特点有（）。

A.实现数据共享

B.数据的独立性

C.数据间相互影响

D.数据实现集中控制

E.数据的安全性和可靠性【答案】ACU4L9B8X5A3V5N6HN3M7D2T5A1H1H9ZK6W9E5G1Z5P6H4103、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师地位的说法，正确的是（）。

A.工程师不属于雇主人员

B.工程师在合同履行期间独立工作

C.工程师的权力并不来自于雇主

D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题【答案】BCQ9Q2U9I9W2Y8I9HO4J6F3R6I4B7B6ZU3P2R7Z3W7U3R6104、关于设计招标内容的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.设计招标无法提出具体的工作量

B.设计招标无法要求完成的时间

C.设计招标无法限定工作范围

D.设计招标无法提出技术指标【答案】ACU3Z5F2F4Z1S10M6HO9X5A4N2N9M7D2ZJ1M10G4D9W1Q9T9105、根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被授权人员的姓名和（）通知设计人。

A.职业资格

B.授权范围

C.技术职称

D.授权时间【答案】BCT6F4R1Z3Y10X7M2HO7A3N8Z4D8B5J8ZI4U5C7V8T2H10H10106、根据标准设计施工总承包合同通用条款的规定，下列说法正确的是（）。

A.出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用

B.施工设备或临时设施应当由承包人提供

C.不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险

D.可以约定竣工后试验由发包人或承包人负责【答案】DCN1U10Z2K9K10T7Z1HX6D2M2W10D1Y9L7ZR8N9U5N8D8H9V5107、(2016年真题)工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人按照（）的原则商定或确定。

A.成本加酬金

B.成本加利润

C.成本加规费

D.直接成本加间接成本【答案】BCQ2F2A1T10Z10V1V7HS10J2R1J4K6O3S5ZM1H6V1Y8V5J9X1108、施工合同中可约定保修期为5年的工程部位是()

A.地基基础

B.防水工程

C.给水管道

D.排水管道【答案】BCZ10M6C5P7P2F7T3HP9V3N5G8C9R4B8ZC9N2U8Q7R1Y8K4109、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。

A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”

B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触

C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用

D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】ACG1U1N10P2O2G3H2HY2T7H5O2Y4L6K5ZV9S8N9E2E10O4W9110、监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的是()。

A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期

B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

C.暂停施工期间，承包人负责妥善保护工程并提供安全保障

D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期【答案】DCR9G8D2U2H7C3L1HO2R9S3E10M2E10K3ZC3Z2K7P8V2F5O8111、关于屋面隔汽层的设置，下列哪项是错误的？()

A.室内空气湿度常年大于80％时，若采用吸湿性保温材料做保温层，应做隔汽层

B.倒置式屋面可不做隔汽层

C.可采用防水砂浆做隔汽层

D.隔汽层应与屋面的防水层相连接，并沿女儿墙面向上铺设【答案】CCG10G6J8X2H1E9C3HS6Q10F4J9B5L9S8ZI5S7M3K4N2M9W2112、关于委托代理关系的说法，正确的是（）。

A.授权范围不明确时，代理人的连带责任是在被代理人有承担责任的基础上承担的

B.总监理工程师使用超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担

C.被代理人的承担民事责任的能力远高于代理人时，依旧由代理人承担民事责任

D.在授权范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由招标代理机构承担【答案】BCK10H10W10O1R1C4D8HA4Z7G3N1V9O6B2ZF8X9X6F4O2H1O6113、开标时，无权检查投标文件的密封情况的是（）。

A.招标人

B.投标人

C.投标人推选的代表

D.招标人委托的公证机构【答案】ACZ9X8L3G5U5A10X6HD2L6O4Z2E7H9U6ZY5S1J4H10Z7T1D4114、AIA系列合同中的核心文件是（）。

A.A201《施工合同通用条件》

B.《工程施工合同》

C.《专业服务合同》

D.《裁决人合同》【答案】ACB1B6N2K8W7B4Y8HM9Z5S10Y5S10D6V5ZE3X10U6G3F1M2I3115、（2020年真题）建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCY9U5O6S6I10O8K6HS5Q1M2O1D1G9V3ZD4G7V8J6T10L9D7116、评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是()

A.该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差

B.该投标文件仍属于有效投标书

C.评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清

D.投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期【答案】DCN3K2D9O1Q5Z5O1HH2T4A3E10M4V3N9ZS3G6F9B7S8W3L4117、关于在招标过程中出现特殊情况需要延长投标有效期的说法，正确的是（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）

A.投标人同意延长时，可以修改投标文件

B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变

C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审

D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金【答案】DCJ3P3P5Y7Q9N10H5HF5D1R1J6C3N9M7ZK3S3Z1H7S9E6L8118、某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是()

A.虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格

B.虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性

C.由于工程师未在试验现场，本次试验结果无效

D.由于工程师未按时参加试验，应重新商定检查试验的时间【答案】BCS10M4M10S9H2G4W5HT10M1L8E3Q3O10B4ZL1E8J9T7J2T10C3119、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，下列工程师对承包商索赔的处理决定中，不正确的是()。

A.通过变更删减部分承包工作内容的，给予费用补偿并相应缩短合同工期

B.完成变更指令增加的施工项目，给予费用补偿并顺延合同工期

C.因不可预见的外界条件对施工的干扰，给予费用补偿并顺延合同工期

D.异常不利的气候条件影响导致施工暂停，费用不予补偿但顺延合同工期【答案】ACL8N5Q7Z8Z4C10C5HM2B5Y2R4E5N3X5ZJ5M1U1N8W4R8I2120、投保施工人员团体意外伤害险的说法，不正确的是（）。

A.投保人是施工企业或其他对被保险人具有保险利益的团体

B.被保险人的年龄在16～65周岁之间

C.按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以上，且投保人数不低于5人

D.被保险人自杀的保险人不承担保险责任【答案】DCP9P6C9M8S3F4L1HE5W4E1C3O1A4I10ZO1B7C4X2A3F10X10121、对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（）。

A.经评审的最低投标价法

B.有限数量评审法

C.最低投标价法

D.综合评估法【答案】ACL5S10J8O8V8H7N10HC1B9Q8D5W9M5R9ZT4O6N2H5F9O7P4122、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中的定由（）投保为宜。

A.发包人

B.由其中一个承包人

C.由多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACZ8P6G4K4S4K5E9HX4N6F3P3S7K7M10ZK5E3E8B5C4R10X8123、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日【答案】ACO7S6R3S9C3Q8K3HU9N9I7A9P8B2N3ZN9U10Z2O9S6V5X6124、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCV8S10U3W8V5F4J7HB3R2L4O4Y10N8X8ZZ1Q5R6O1O3D4L9125、根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（）。

A.直接与保险人协商一致后，通知发包人

B.直接与保险人协商一致后，通知监理人

C.应事先征得发包人同意，并通知监理人

D.应事先征得监理人同意，并通知发包人【答案】CCT2M6O4C10N3T5T10HM10N2W5I7O10K5L5ZH10H2U7I1P4L5A6126、下列关于膳食史法说法正确的是（）。

A.膳食史法可用于慢性病的营养流行病学调查

B.可以进行具有代表性膳食模式的调查

C.膳食史法调查可以将调查表发给调查对象自己填写，对调查员的要求不高

D.与24h回顾法结合使用能较全面地反映出人群的膳食摄入情况

E.膳食史法属于开放式的调查【答案】ACR3U7P1S2M4B2I5HL10E7A9Q10R7Q6W4ZT1R6F7N10C3F1S4127、根据《标准施工总承包招标文件》，承包人应保证其投保第三者责任险在（）前一直有效。

A.签发工程验收证书

B.出具最终结清证书

C.提交竣工验收报告

D.颁发缺陷责任期终止证书【答案】DCK5S3I9W4A5U5P4HN9V3V3A10O9O8A9ZP10U1J8W10P7S1M3128、通用条件内以投标截止日前第28天定义为（）作为划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日【答案】ACW9J8E2K8S10P9Q9HL6A3V3N10U1N6X6ZG9F8P8D10Y8C9G1129、（2021年真题）建筑工程勘察合同中的勘察人是具有相应勘察资质的（）。

A.特别法人

B.企业法人

C.非法人组织

D.非营利法人【答案】BCT7L10M10B1T7H7G8HO2Y2J2W2R3P2B9ZE1M7O9L6P10Q10U1130、业主对分包合同的管理主要表现为（）。

A.对分包商发布指令

B.对分包工程的批准

C.向分包商支付工程款

D.审查分包商的资质【答案】BCY9T1K5Q10Z10B1L1HB3V9I8E7Y4R7K6ZR8G1M10I9I1J1U10131、根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（）。

A.目标合同

B.标价合同

C.管理合同

D.成本补偿合同【答案】BCS7L6G7X7N8O8F5HQ7N8I6O2F6D10T1ZK2A9C5K7B9R9D8132、根据NEC《工程施工合同》，签订合同时，拟建工程范围还没有完全界定，合同双方先约定合同的目标成本，此时应选用（）条款。

A.管理合同

B.目标合同

C.标价合同

D.成本补偿合同【答案】BCF1C5A9P8E4R1L8HT3W10Y5B9R10M10Y10ZQ6B9M2T2T7G2C1133、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船【答案】CCL9K3P6X10T10L3Q10HR8I8E10T4C3M4Y9ZA5J3F6D4D9U4O7134、联合体资质等级的确定（）

A.由多家单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

B.由多家单位组成的联合体，按资质等级较高的确定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较低的确定

D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质等级较高的确定【答案】CCG3F1M3N3L1H10J8HQ5O1Y4U4C1I10M2ZZ8P2A5Z5R8W4M7135、某设备采购合同履行中，卖方交付合同设备已迟延10周，则第4周迟延交付违约金的计收正确的是（）。

A.迟交合同设备价格×0.5%

B.迟交合同设备价格×1%

C.合同价格×0.5%

D.合同价格×1%【答案】ACE5H2G7G2X9B1O10HY2F6M9Q8Y2P6C7ZF5T2T1Z7T9Q10N9136、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定【答案】ACC1W6W4W3G3W8F9HS8N8E10B6W2I8E2ZN4S4R1N4D3U5B9137、建设工程材料招标与施工招标基本相同，只是（）有所区别。

A.评审要素、量化比较的方法

B.招标程序、量化比较的方法

C.评审要素、招标程序

D.招标程序、评标价计算方法【答案】ACX7S10P8H6J5H4V7HW1Y4F10K3Y8D6W8ZF5S8L7D5K4X5M6138、在中标人在签订施工合同前，应该履行的担保义务为（）

A.书面同意从工程款中扣留履约保证金

B.按招标文件规定提交工程款支付担保

C.按招标文件的规定向招标人提交预付款担保

D.按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担保【答案】DCS10A5A4Z7H1D8M10HA8U2U3D4K7Q5Q1ZC6F5H1M7A4E4U3139、设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的（）

A.20%

B.30%

C.50%

D.60%【答案】DCN10I1S4U7C1K10M5HS2O10X7C10T3A9H10ZD8Z2F9W9K9G10H7140、某工程项目招标采用经评审的最低投标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（）。

A.4850万元和5000万元

B.4850万元和4850万元

C.5150万元和5000万元

D.5150万元和4850万元【答案】ACJ2I10X1U5H10V9M1HF5V8I2H7O3K6O6ZK2U1U7U10P3C6B9141、下列不属于工程总承包招标文件中包括的内容是（）。

A.发包人的要求

B.工程量清单

C.合同条款及格式

D.发包人提供的资料【答案】BCK1Q8F10E6V9Y2U7HA3L8N3A6M10X10G3ZS1T8C8G10G8O3U3142、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】CCU9L1S2U4H8V7H9HL1I1G4I4R1I4C6ZJ7S1U1S10S8Y6N7143、ECC合同中，主要选项条款中的（）适用于签订合同时价格已经确定的合同。

A.标价合同

B.目标合同

C.补偿合同

D.管理合同【答案】ACX9K10R7N7O3L9I8HP9C7H7D3L7V2G8ZA5R1G5H8U8E5F9144、根据《标准施工招标文件》，可以作为评标委员会专家的人员有（）。

A.招标人代表

B.招标工程项目主管部门代表

C.行政监督部门代表

D.投标人参股公司的代表【答案】ACN4J7Q5U8Y9O9X10HF4C8H10H7V3X7X4ZF2D1X2J9I10R2G2145、施工合同的承包人经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定，该行为属于()。

A.债务承担

B.债权转让

C.债务人向第三人履行债务

D.由第三人向债权人履行债务【答案】ACZ6B9E5D7E3H3G9HC8K8E8W1L3T8W4ZV6X9F9X7K6B4J10146、学龄儿童膳食中推荐的脂肪供能比是（）。

A.35%～40%

B.20%～25%

C.30%～35%

D.25%～30%【答案】DCK10B10Y3Z8S1E9M3HA2O1T8J5U6X5H8ZI10G3O2V8R4R7Y4147、根据九部委发布的《标准勘察合同》，项目负责人（）内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责。

A.24小时

B.2天

C.3天

D.7天【答案】BCW5K5H10P1T5P5E5HU3O4I9T1O1D10J8ZT10R5E2R3R6R4P1148、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是()

A.合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效

B.合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效

C.诉讼解决合同争议

D.合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议【答案】BCW4F4C9I8W1T2I8HB2C7E9X8Q6W9S2ZX2F6S7Q4X1E7D5149、保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（）。

A.合同严密性、完整性评审

B.与产品或过程有关要求的评审

C.合理性、可行性评审

D.合法性、合规性评审【答案】BCA2O9P6L5V2F2Z9HQ7L8K1H7R2H8Z1ZG9Y9U9G10Y2F3N2150、（2018年真题）关于法律事实的说法，正确的是（）。

A.法律事实不包括事件

B.罢工属于法律事实中的行为

C.法院判决不属于法律事实中的行为

D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【答案】DCU2C7D6Y1U7T6W10HN7Z4H3I10R2W7I4ZM7M3N4B4I6F9D8151、根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定设备在出厂”前买方参与交货前检验，卖方在设备已包装完毕准备启运前通知买方的，监理人的正确做法是（）。

A.同意卖方启运，改为设备安装前检验

B.停止启运，按合同约定进行交货前检验

C.停止启运，卖方自行检验后再包装启运

D.同意启运，视为卖方违约并扣合同价15%的违约金【答案】BCE7M8B5S1I2N1L2HI9W10P8S10R9H7T7ZO2P10W2R4Q7W7D5152、根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（）。

A.装在设备制造厂的运输工具上

B.施工场地设备安装部位

C.运至施工场地运输工具的车面上

D.施工场地的安装作业面【答案】CCF9Q10Q10L3R2O2Z3HO6W8H10V3N5Z7L10ZL6B9I6S10F9R7C3153、以下有关担保的论述中，正确的