2022年监理工程师考试题库点睛提升300题a4版(江西省专用)

《监理工程师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、参加合同法律关系，依法享有权利，承担义务的当事人指的是（）。

A.合同法律关系主体

B.合同法律关系客体

C.法人

D.自然人和公民【答案】ACN10B4X1E8M5D5S8HZ5L10R10U5K8J10P10ZV7L10S6O6E6K2D102、关于设计合同履行中设计文件审查的说法正确的是（）。

A.发包人应自设计人提交设计文件之日起14天内完成审查

B.发包人应当组织专家会进行审查

C.审查后认为不符合合同约定，则设计人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算

D.审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为设计文件已获同意【答案】DCS9F2C5N7O9I6U6HX3Q8O2K3I6H2X4ZS3D1X9D7H1Z3N103、根据《合同法》对违约责任的规定，既具有对合同守约方给予补偿，又具有对违约方实行制裁双重性质的承担违约责任的方式是()

A.罚金

B.利息

C.赔偿金

D.违约金【答案】DCM4N1U8X3H1F3M1HW8G3H3K7K2K2Y9ZE9L6E10S7T7E4A54、设备安装工程竣工前的单机无负荷试车，应由()组织。

A.发包人

B.承包人

C.设备供应商

D.质量监管部门【答案】BCW1C1Q5K3O7A9U5HK9G4Z4E9F4Q2N6ZZ9X1B4N3P8A7U15、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.使用人

D.以上都不正确【答案】BCS1I3P4Q7E8U9L2HX8Q8Q10K4L2K5E5ZW9S9S9Q4M9O4Q86、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

A.发生后的28天内

B.全部消除后

C.影响结束后的14天内

D.影响结束后的28天内【答案】DCT5A4K4E6A7B3M3HK9N2Y5G5A5W4Z8ZW4P6B7R3F1I4A107、FIDIC施工合同条件中关于争端裁决委员会的规定，下列表述正确的是()

A.争端裁决委员会由仲裁委员会指定

B.争端裁决委员会成员的报酬应由业主承担

C.争端裁决委员会的裁决是合同争议的最终解决方式

D.争端裁决委员会的裁决属于非强制性但具有法律效力的行为【答案】DCS2K5E8Y10V9L7P2HK9G4A9S4Y3I5M9ZO7I6S7Q9U1J1W58、某建设项目的勘察、设计合同估算价为3000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目（）方式发包。

A.应该采用议标

B.应该采用邀请招标

C.应该采用公开招标

D.可以采用直接委托【答案】DCQ9Z8B10W4X7I3P2HI8H5E8O5I2S9O8ZG9S4M6P2O9O3C19、下列工程缺陷中承包人不承担修复义务的是（）。

A.施工期运行中发现的工程设计缺陷

B.缺陷责任期内出现的工程设计缺陷

C.保修期内出现的工程设计缺陷

D.保修期内出现的工程施工缺陷【答案】CCP7Q9R1V5S4L7W9HT9C1K7E9E2U5L1ZK4M1T2A5G9C9L510、将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中默示的索赔，是按照()进行的分类。

A.索赔目的

B.索赔起因

C.索赔的合同依据

D.索赔事件的性质【答案】CCL6M5G2U1R2C2M1HA6S2D4G2Y5J9O8ZY3E7R2Z1N5A10S611、投标人在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为（）。

A.废标

B.放弃投标

C.提供备选方案

D.一个方案【答案】CCT8A3G4G6R5A2W9HT4B8L2U3G7B6G3ZW7S3B2H8J10Y1Z912、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。

A.带有分项工程表的标价合同

B.带有工程量清单的标价合同

C.带有分项工程表的目标合同

D.带有工程量清单的目标合同【答案】ACB6L9K10M2Z7K5O3HP2E9F7Z3O10Y3I2ZX2T9I6I7J9O7T713、某建设工程施工合同中订有仲裁条款。下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是()。

A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现

B.仲裁事项可以通过默示的方式体现

C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效

D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【答案】BCR1A6J8Y7H3B8T9HP4K10Z4X9M4Z6X6ZF8A8W1Y7Q6L10I1014、能够引起合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类，下列属于事件的是（）。

A.罢工

B.法院判决

C.行政行为

D.仲裁机构裁决【答案】ACS5A6D3D6B6X2M2HN3N6D5P7Q4M9H10ZF4E8D4M9Q9X3N615、设计施工总承包合同模式下，不可预见物质条件的风险由发包人承担，承包人遇到不可预见物质条件时，及时通知了监理人，监理人没有发出指示，承包人因采取合理措施而增加的费用和工期延误，由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.发包人和承包人【答案】ACP5H9K4Y4R10N6S1HO6H2T6W1P5O9T10ZK10V3B10X8M2B8V416、下列合同法律关系中的法律事实属于行为的是()。

A.建设工程合同当事人违约

B.台风造成停工

C.地下埋藏物造成合同索赔

D.设备所在国罢工造成设备不能交付【答案】ACD4C6E5V7D9U9N2HF8B2F4F10L7O1N8ZY4F4A6O9P10Q10Y417、监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。

A.7

B.14

C.15

D.28【答案】BCO3A2K9D10C8U3K1HC2J5W4N1G10K5Y7ZG9E8D6B7I5P6O518、根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（）。

A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工

B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任

C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款

D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续【答案】ACF1V8Y4X2Z5O5K8HV3A6Z9E10V5S5K3ZG3E1T10F6Y10Y9K919、（2020年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（）。

A.执行监理人编制的施工安全摺施计划

B.要求发包人提供劳动保护用具

C.制定安全操作规程

D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任【答案】CCO8L6T5N1D2U10L3HF3O5O2H9Z2N6S6ZG7O1W3C9A8U8D220、(2014年真题)根据《标准施工合同》，下列事件中，属于不可抗力的是（）。

A.政策汇率调整

B.世界金融危机

C.政府投资政策变化

D.局部武装暴动【答案】DCO1V10J7W6D1P6P9HU6K7Y1I5E9R9C2ZG10Q8K9D4Z6N5R521、技术复杂的项目可分两阶段招标，关于两阶段招标的说法，错误的是（）。

A.两阶段招标可采用公开招标，也可采用邀请招标

B.第一阶段招标属于工程项目实施方案选择阶段

C.第一阶段投标的实施方案允许附带报价

D.第一阶段招标开标时，可以请投标人各自讲解递交的投标方案【答案】CCF1V8P3H3Y4N2M9HB10G6D3U4C10O10K9ZN6P7E1X6S2Q8L622、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。

A.债权与债务

B.代理与被代理

C.法人与自然人

D.权利与义务【答案】DCR7M4W8X2R8V6P8HI5I1L10B2K5Q10D7ZJ1Z1Z5W8Q2S5L623、标准施工合同中的（）包括合同协议书、履约保函、预付款保函三个文件。

A.通用合同条款

B.常用合同条款

C.专用合同条款

D.合同附件格式【答案】DCA3A7K7X10V3D7C1HH10I9F8Q7M10E7Y1ZX9D10U3H4U2H7G124、某工程，施工招标时没有标底，编制标底依据的文件有（）

A.工程量清单

B.承包人的施工方案

C.发包人要求的项目功能文件

D.发包人提供的设计任务书【答案】ACZ3Q1E8G7I8F5C7HH2F6Y3M8K3V6V4ZP4B3E9P3G4Z3T325、（2021年真题）根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCB4A1J10T9A3U1D8HN8P7Z5P5A9Q8E4ZX10Y9X9W9F5I3U426、根据《标准材料采购招标文件》，初步评审材料采购投标文件时，属于响应性评审内容的是（）。

A.业绩要求

B.联合体协议书

C.交货期

D.投标人名称【答案】CCZ10J4W3Q3H9V2X7HH8B6Z10S7G5A8A4ZG1O5P1G10D2S3M1027、ECC合同，项目经理应在早期警告会议上对所研究的建议和做出的决定记录在案，并将记录发给（）。

A.雇主

B.承包商

C.分包商

D.工程师【答案】BCJ5I9D3A3M3T1P7HC10E7V7Y2Q2I4Q2ZY6W2U8H2V4M10H328、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大【答案】DCO2Q4Q2S7B4A1U6HE7T4J10X6B10E2A6ZU1C6C3M10Y7A7W729、程序复杂、工作量大、周期长，适合于较为充分竞争的市场环境的采购方式是（）。

A.招标选择供货商

B.询价选择供货商

C.直接向供货商订购

D.服务采购【答案】ACV7O6E9L10Y10K9Q8HW1A10M2B9R6U5D8ZU5O1Y9T3X6C9A430、（2020年真题）根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，下列工程勘察合同组成文件中，优先解释顺序排在中标通知书之前的是（）。

A.合同协议书

B.专用合同条款

C.勘察费用清单

D.通用合同条款【答案】ACY3C3D1O1F5U2T4HW4A2H3U1K9Q3O1ZO8F6G2F1K4T10E131、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACK4D3M6J4M10M1F1HL7A10D9B9S3D9X9ZO4I7L6S6U8G2Y332、（2020年真题）定金不得超过主合同标的额的（）。

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%【答案】ACG8Q1H4K5Z8H2P8HQ4S9I1I10V3L8G4ZR5A8Q5P7Z8F3Z633、关于抵押的说法正确的是（）

A.抵押物只能由债务人提供

B.正在建造的建筑物可用于抵押

C.提单可用于抵押

D.抵押物应当转移占有【答案】BCS8Z4H8E3L10Z10E8HM6Q4T10C10L10D5E7ZD3S1C3S3G6B5M334、投标保证金将被没收的情形不包括（）。

A.投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标文件

B.投标人在投标有效期内修改投标文件

C.投标人采用不正当的手段骗取中标

D.中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正【答案】BCH9N5K8M8U8N4C3HB3Y10J3D4C8Q4L8ZZ5E7J4N2U2Y8R635、下列关于合同争议评审组的说法正确的是（）。

A.由发包人负责组建

B.由有合同管理和工程实践经验的专家组成

C.作出的评审意见具有强制约束力

D.负责拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件【答案】BCQ1S10F6C7G10L2K6HO2Z7M1W6P8F8O7ZT4W4L8I2Q7L3H1036、建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是()。

A.监理人对工程实施的监督力度降低

B.承包人的工程索赔增多

C.工程投资控制难度增加

D.发包人的工程风险加大【答案】ACP1K8Y4C10X6C1R1HP5S9O4X2D10W10K1ZD3Z4A10C4W3E1W337、（2017年真题）根据《标准施工合同》，当投标函、合同协议书和通用合同条款出现含义或内容矛盾时，优先解释的顺序是（）。

A.投标函→合同协议书→通用合同条款

B.投标函→通用合同条款→合同协议书

C.合同协议书→投标函→通用合同条款

D.合同协议书→通用合同条款→投标函【答案】CCQ2X8B9R5S10L7G9HB1X1I4N8G2O8J10ZP4J8M2Q8C4K10M1038、根据《标准施工合同》，工程保险可以采用不足额投保方式，即工程受到保险事件损害时，保险公司赔偿损失后的不足部分，按合同约定由（）责任补偿。

A.发包人

B.承包人

C.事件的风险责任人

D.监理人【答案】CCB1W2G1M10F1C3P8HK9C5I8T4J7O4D1ZB1X7T5T2F10J8W939、根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告”的说法，不正确的是（）。

A.项目经理或承包商都可以向对方发出早期警告

B.项目经理和承包商都可以要求对方出席早期警告会议

C.项目经理和承包商都可以直接邀请其他人员出席早期警告会议

D.项目经理负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给承包商【答案】CCX6K3J7I10A5H5E9HT6Y9O10M6A5U7E3ZY9C4C1T9L5G1H240、发芽的马铃薯中含有的有毒物质是（）。

A.亚硝酸盐

B.黄曲霉毒素

C.皂苷

D.龙葵素【答案】DCX4P4J1V8P1Y2Z4HU10Q8V7W4X4E8Y7ZF8U7F7V5R6Z4L741、根据《标准设备采购合同》，对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注（）。

A.此端朝上，请勿倒置

B.重心、起吊点

C.尺寸，重量

D.危险标识【答案】BCB1Z9P9S7X2E6Z2HT2G7H5X4C9A8V4ZY10H2U2B9M4U7R242、按照建设工程设计合同示范文本规定，设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后，如果在1年内项目未开始施工，则设计人()。

A.不再负责处理有关设计问题

B.仍应无偿负责处理有关设计问题

C.仍应负责处理有关设计问题，但可适当收取咨询服务费

D.仍应负责处理有关设计问题，但可不再负责设计变更【答案】CCR6K6F1I5N2T9M8HQ10P6C1K3Q6E3Z3ZY5I8G9G10S3Y7S643、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法，正确的是()

A.明显不符合技术规格的允许澄清

B.投标文件记载项且完成期限超过招标文件规定的允许说明

C.大小写不一致的不影响其标书的有效性

D.缺少联合体共同协议的允许补正【答案】CCX5P1N4G1N9A6L2HN9X1K9V1E6X3L3ZJ5X2R7T8V1P4F844、《标准资格预审文件》共包含封格式和（）章内容。

A.三

B.四

C.五

D.六【答案】CCH1X8V7D10G9F10L9HS2A9S9N8D7N6I3ZZ1L10Z2S3K5B1F1045、拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（）所有，不足部分由（）负责清偿。

A.抵押人、抵押人

B.债务人、债务人

C.抵押人、债务人

D.债务人、抵押人【答案】CCD4D3N5Y5Y10R6E4HJ1Y6A6M9M10K9Q5ZY4H6Q7A5V7U6P346、某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。

A.A单位工程竣工日后26个月

B.A单位工程竣工日后24个月

C.全部工程竣工日后26个月

D.全部工程竣工日后24个月【答案】BCZ9G6P2E10Y3S10L10HJ3T1Q9Z6J9T8Q1ZM8B4J9F1C3H9K447、在施工中，承包人按照经过工程师批准的施工方案施工导致事故，所发生的费用应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.工程师

D.发包人和承包人共同【答案】BCA3B7H10K1A9I1E1HP1P6Z9S10J4H10C5ZH3C9C1K7B10Z8I748、承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷，导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是()

A.因施工方案缺陷，应由承包人承担责任

B.因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任

C.因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任

D.因专家组对施工方案的审查批准，应与承包人承担连带工期延误责任【答案】ACV6O8O2W3N5N1N4HV8K9S7G3S9M4F2ZT5L6O6Q3I3G6M949、“变更管理”的程序包括：监理人发出变更意向书、发包人同意实施方案、监理人签发变更指令、承包人提交实施方案。正确的顺序是（）。

A.④-①-②-③

B.③-④-②-①

C.①-③-②-④

D.①-④-②-③【答案】DCO3G2L4L7D7Q7T4HJ10A4F7B3R4J10X10ZV1B5L8G8A8R7P850、下列情况中，投标保证金予以退还的是（）。

A.投标人在投标有效期内撤销投标文件

B.按照招标文件要求提交投标保证金，未中标的投标人

C.中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同

D.在签订合同时向招标人提出附加条件【答案】BCU6M1F6Q3L5S6J8HT2Q9Y3C8F4F10C3ZO1U3W4E4B8C6Q451、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，可以向买受人要求支付该标的物的使用费。

A.三分之一

B.四分之一

C.五分之一

D.六分之一【答案】CCO5G6H8Z9T3L2F2HC6O4I1J2B2B2T6ZD4P3C5B10X8Q9B752、投标截止时间前已经进口的货物，可报（）。

A.出厂价

B.仓库交货价

C.施工现场交货价

D.货交承运人指定地点【答案】BCV8E8A2J9E1X4Q10HJ10S3P5N5A8S10B1ZZ3L9R4F5D3U4A353、设计施工总承包合同文件中，承包人文件中最主要的是（），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。

A.施工文件

B.采购文件

C.分包文件

D.设计文件【答案】DCZ3Z7J1W6O1G9K6HU10X10Z8Z1O1T5F4ZT8Z2Y1L2V1Y1J854、成人血清视黄醇低于（）表示机体不足。

A.1.05μmol/L

B.3.15μmol/L

C.0.70μmol/L

D.0.35μmol/L

E.1.02μmol/L【答案】CCN1C3G2O1B6C8P5HB10V10L7A6U3S4P4ZX6C2X6G9D5M7W255、下列关于施工合同中监理人的地位，不正确的是()。

A.监理人属于受发包人聘请的管理人，与承包人没有任何利益关系

B.监理人在施工合同的履行管理中是“独立的第三方”

C.监理人不是施工合同的当事人

D.在授权范围内独立工作【答案】BCK10E7N1W5C2H6F8HA8Q6Y3J10I4M2S2ZL3D7Z3W3O1T7P956、根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（）。

A.承包人提交竣工验收申请报告之日

B.整修和完善工作完成日

C.承包人重新提交竣工验收报告的日期

D.工程接收证书颁发日【答案】ACK1Z9Q1B8P6U7S6HD1P3Y1L2K8M1J8ZT7F7E10S6L9W4B257、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务

C.延迟交付设备金额每周为0.08%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCF7Y5Z10H10U4Z5Q7HP3Z5X8H1T8J9P6ZJ10F10D3N7I10K10N358、建设工程勘察、设计的招标人根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人，并表明排列顺序。

A.1-2

B.1-3

C.2-4

D.2-5【答案】BCR3T2I2B6U1M2I5HZ1E4K5X7V6E2N3ZL6C9O9L6Y10T5M259、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。

A.发包人承担

B.承包人承担

C.由发包人和承包人分担

D.发包人和承包人均不承担【答案】CCU10A7U2V4H2C2D6HQ4F8N7C5E4M8C5ZJ4U10Z7T8Z8J3O560、下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（）。

A.投标截止日期

B.投标内容

C.勘察或设计服务期限

D.投标保证金【答案】ACH9D2F1L9H7Y5G1HK10J3X9F7Y7R7W3ZA5H9L7O6E9P7J261、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照《建设工程施工合同（示范文本）》的规定，承包人的施工期应为()。

A.自2月1日始，至12月5日止

B.自2月1日始，至12月20日止

C.自2月5日始，至12月5日止

D.自2月5日始，至12月20日止【答案】ACK8B9C10F1L5W8V9HJ3T1V9Z10K9D5C9ZF5O6Z5D1H7F9V262、甲公司章程规定公司法定代表人对外签约的权限为50万元，现法定代表人与不知情的乙公司签署了总价100万元的合同，该合同的效力为（）。

A.有效

B.无效

C.可撤销

D.待定【答案】ACI7A9J1L7S10V4W9HZ10W3Z1Y8F9Q2Y1ZO8I5X1P2H4T8Y263、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同【答案】CCB9U6E1Q4T9T4D9HY5U3L9R8B8W2E10ZU8E10J6F7P2T6K264、关于工程设计招标管理的说法，正确的是（）。

A.一般采用邀请招标方式

B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目

C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标

D.对投标人的资格不进行审查【答案】BCV3G10R7A7B9N8K8HQ8Y5W2C10O7X3H10ZZ8S2C8P6H8D8D1065、《合同法》规定，缔约过失责任属于()责任。

A.违约

B.侵权

C.“先合同义务”

D.无过错【答案】CCQ1T7W4Y4R1S4J8HP10P10T5B8N8K10P6ZR4B2Q6T2C4J10K866、（2019年真题）在施工招标程序中，发售招标文件后的下一个工作阶段是（）。

A.踏勘现场

B.召开投标预备会

C.组建评标委员会

D.递交投标文件【答案】ACD10X3G4O10K10J7J6HV10C1P9W5I5A10L9ZD8L1P10H7U9S9D667、为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持（）的程序。

A.先勘察、后设计、再施工

B.先设计、后勘察、再施工

C.先设计、边勘察边施工

D.勘察、设计与施工同步进行【答案】ACC1R3O9J2X9C6V5HU5M6P8E8L7I6W3ZJ2Q3X3W2O10R10G368、设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。

A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润

B.承包人承担费用和延误的工期

C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润

D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【答案】ACH1W7Y1V4M3Z2K2HM3R1Q10U3M5V2Q9ZP2R6O8H3C5L8Z469、因卖方未能按时支付合同约定的材料时，每延迟一天，应向买方支付（）违约金。

A.0.08%

B.0.5%

C.0.8%

D.1.0%【答案】ACK6F9Z2P10D3U4O3HC5Y8M10D7Q9C4A6ZN6J9Y3F8T9C7X370、某工程材料供应合同被确认无效，双方具有同等过错，购买方有4万元损失，供应方有2万元损失。下列关于双方损失责任承担的说法中，正确的是()。

A.各自承担自己的损失

B.分别赔偿对方的损失

C.供应方赔偿购买方1万元损失

D.供应方赔偿购买方2万元损失【答案】CCK3A7I3D3B8B3L4HW4A8Q1F8Q6S5X6ZH4U9U7B4N4Y3Q571、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()

A.同时履行抗辩权

B.后履行抗辩权

C.不安抗辩权

D.先诉抗辩权【答案】CCH10M5R2J6D9J7Y9HP6P6T9M5E3M6B3ZC4D2D9Z7E7K9U972、根据《施工合同标准文本》的规定，工程经验收合格后，由（）向承包人出具经（）签认的单位工程验收证书。

A.监理人、发包人

B.发包人、监理人

C.监理人、工程质量监督机构

D.发包人、工程质量监督机构【答案】ACB5D9E8A8J7F7Q9HH2U5C1Q2D9N2O2ZO2T8T9K1E3B6C973、下列关于合同公证的说法中，正确的是()。

A.合同公证只能确认合同的真实性

B.合同公证由工商行政管理机关作出

C.合同公证的效力只能限于国内

D.经公证的合同，法律效力高于经过鉴证的合同【答案】DCZ4N9U5D8V4T2F5HI4I1P10P3X9P4V5ZH3W5N3K5B5N1K574、下列招标项目中，不能采用最低评标价法评标的是（）。

A.施工招标

B.材料招标

C.设备招标

D.设计招标【答案】DCZ1I5W6O9M3V9F9HQ10O5F2L9H7Q4K3ZK4U8E3K1X9Q6W475、《标准施工合同》通用条款规定的“基准日期”是指（）。

A.投标截止日

B.开标之日

C.中标通知书发出之日

D.投标截止日28天【答案】DCB9R9O3K7Y1I5F8HK8M4V7S1H6M7I4ZX6Q6X7M8O5Y6J676、（）贯穿于工程项目全过程，是工程项目管理的核心。

A.进度管理

B.安全管理

C.质量管理

D.合同管理【答案】DCB8W7J1F4B1B3N2HC10R4C4U5B2O6N1ZT10P5X6L5B2L7A777、招标人对施工投标保函的正确处理方式是（）。

A.未中标的投标人不退还

B.中标的投标人在中标的同时退还

C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还

D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还【答案】CCE1L7D2J4M10Z6X6HV6W8B2G3D5O7Q5ZT2Q5Y6E2B5T1O778、建设工程采用设计施工总承包模式时，对于发包人同意的分包工作，承包人的正确做法是（）。

A.只向监理人提交分包合同副本

B.只向发包人提交分包合同副本

C.应向发包人和监理人提交分包合同副本

D.不需要向发包人和监理人提交分包合同副本【答案】CCN10I10S1O5R6F8W7HI7K7U8G7O4U7C8ZA8H3W2L10X4X6F1079、建设工程监理招标中，评标时需要考虑的最主要因素是()。

A.监理能力

B.监理收费

C.检测设备

D.企业信誉【答案】ACL5K2E7W2O1I9W3HY2A3F2B2P7X10Q8ZS1V8F2A2J2X8Q980、根据《招投标法实施条例》，采用公开招标方式的费用占项目合同金额的（），可以邀请招标。

A.数量过大

B.数量过小

C.比例过小

D.比例过大【答案】DCN3S9Z2M8K9B2G5HB9P9H5Z4G3W2L6ZW10Q7B2P7E7L3A681、根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（）。

A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止

B.均采用有条件担保方式

C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额【答案】CCL1A3L3O8R8S8W10HE8R6I7D10G10Y8S6ZX7H8G7J2Z3C1I282、根据勘察设计招标的规定，关于资格审查的描述正确的是（）。

A.邀请招标的项目，应当发布资格预审公告

B.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应不少于5日

C.招标人可以对已发出的资格预审文件进行必要的澄清或者修改，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少5日前

D.资格审查委员会有招标人（招标代理机构）熟悉相关业务的代表和不少于成员总数2/3的技术、经济等专家组成，专家人数为5人以上单数【答案】BCD7V1Z2Z1N5U4X1HX10H8R1B7Z3L3C6ZB8U8K2E8P8H9N183、下列关于建设工程设计施工总承包合同工程进度付款的说法，错误的是()。

A.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付

B.合同履行过程中，合同进度计划进行修订后，承包人也应对支付分解表做出相应的调整，并报监理人批复

C.监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额

D.发包人不按期支付，按专用条款的约定支付逾期付款违约金【答案】ACX10Z3Z1N7L1Q4F9HR9M3G7S8A7H4M2ZE1T2N8A4S3Q6O884、（2018年真题）建设项目设计施工总承包方式的优点是（）。

A.可缩短建设周期

B.可降低工程成本

C.可优化设计方案

D.可加大监理人监督力度【答案】ACH10W10T4K4M5Z10Z6HJ5I2K2V6L8C9L5ZG2D2K6Y7A5Z8U885、关于工程勘察设计开标评标的说法，正确的是（）。

A.投标人在开标现场对开标提出的异议，招标人有权不予答复

B.评标委员会由招标人代表和有关专家组成，应为5人以上单数

C.开标应在招标文件确定的提交投标文件截止时间后的3日内进行

D.投标报价偏差率的计算方法应由评标委员会成员在评标时确定【答案】BCR10I7Q3U6R10B1K10HL4E9I9B10T1G8I10ZM2P8E1M4C10Z4A886、下列关于勘察人勘察义务的说法正确的是（）。

A.应遵守国家法律规定，以及相关规范和标准，并应符合发包人要求

B.如果发包人要求中的标准高于现行规范规定，应当按照现行规范规定执行

C.应按照勘察合同生效时适用的法律规定.规范和标准完成勘察工作

D.法律规定.规范和标准发生重大变化时，应按照最新规定完成勘察工作【答案】ACH10A8O4E10S7O10J6HZ6C9F5C9E6W10E2ZG10Y8Q9G4A3X2R487、对工程项目招标人而言，与公开招标相比，邀请招标的缺点是（）

A.评标的工作量小

B.选择中标人的范围窄

C.评标时间短

D.招标费用低【答案】BCU6N4A7Z8I1O2S7HQ2M9Y2O6H5H9G4ZA7F4H2O3D3A4X488、标准履约担保格式中，担保人承诺“在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（）天内（）支付”。

A.5；无条件

B.7；无条件

C.10；50%

D.14；80%【答案】BCE5R7S10N8H1B1N3HW8I1S1W8X2J6Z4ZJ9C10P5T2D7E5C689、关于代理，下列说法不正确的是（）

A.无权代理行为的后果由被代理人决定是否有效

B.无权代理在被代理人追认前，行为人可以撤销

C.代理人只能在代理权限内实施代理行为

D.无权代理的法律后果由被代理人承担【答案】DCH3Q10C9Q9X3U9V10HS9Y3B7C5L7O7E1ZN10R7M9N6B4L9L1090、（2014年真题）根据《标准施工招标文件》，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。

A.2

B.3

C.4

D.5【答案】BCS6N10Q9I6D9F5T6HA4D6V3U2Y9J6R2ZX10H10E3G2K1T4X991、()是指具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。

A.自然人

B.法人

C.法人的分支机构

D.不具备法人资格的联营体【答案】BCP1H9U6Y8Y8H3W10HK5Z5V1A6O3Z2H8ZI10R8M9E10N2E4F1092、下列既属于合同价又属于签约合同价内容的是（）。?

A.变更

B.价款调整

C.索赔

D.暂估价【答案】DCV2E6I10K5O9N8L2HD4N9P5Q6E3E1A6ZH9V8N10H6T10J5F793、通用条款规定以投标截止日前第28天定义为()，作用是划分该日后由于政策法规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。

A.基准日期

B.下达开工令

C.合同签字日

D.风险事件发生日【答案】ACD8N1Y2V6U7Q8O1HB3V8W6L10F3F10Y8ZW8W10V9I4O2A8D994、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。相关知识点新教材已删除】

A.买受人占有材料时

B.合同订立时

C.合同生效时

D.买受人支付全部材料价款时【答案】ACU8M1D4P2T6V3K5HG2Q5W8Q3J10D4I9ZW5B4O7H7X2J10G395、设计施工阶段总承包合同履行过程中，在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复情况时，（）。

A.承包人可以自行修正

B.承包人无权提出修正申请

C.监理人与承包人均有权进行修正

D.监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请【答案】DCH3T8X6P5U10G8A4HV3F5C4M6M10J10A7ZT8L6S4C4F7C6F996、标准施工招标资格预审文件的主要内容不包括（）。

A.资格预审公告

B.申请人须知

C.资格审查办法

D.评标办法【答案】DCZ3D5B4N8F8V9Q10HG4C3I6D2A7I4G9ZK2L4B7Z2F2F7T1097、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（）的施工进度计划。

A.发包人审定

B.监理人批准

C.承包人投标文件提交

D.招标文件提出【答案】BCK8R8L3T2H5L1R4HS4O4D2L3N4U2E3ZQ1F5P2T3O9U8E198、根据FIDIC施工合同条件，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（），向工程师发出申请接收证书的通知。工程师在收到承包商申请通知后（）内，应向承包商颁发接收证书。

A.7天，7天

B.7天，14天

C.14天，28天

D.28天，56天【答案】CCS1K6V10Z8S5T2A8HE8N2X10H2X3U7B9ZJ3K8I4O1B2L6I199、下列关于缺陷责任期结清单生效的说法，错误的是()。

A.发包人支付最终支付款时结清单生效

B.结清单生效即表明合同终止

C.结清单生效，承包人不再拥有索赔的权利

D.如果发包人未按时支付结清款，承包人仍可就此事进行索赔【答案】ACQ10P2J10U1C4O7L10HQ6T2L7T8Y8D3G2ZR7R7X6G5S6Q1K5100、(2015年真题)施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（）来决定。

A.合同工期长短

B.材料价格浮动幅度

C.合同计价方式

D.劳动力价格浮动幅度【答案】ACT9C6P10I10E9O10Y8HK2B9T6C9T6J6V5ZW4T10A2Z1K4J2B9101、根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是()

A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人

B.投票文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意

C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人

D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成【答案】CCH6R10U10S9K3X5D4HJ2Q4T5P1K10W2L2ZG9I8P4K2E8I7E9102、根据《建设工程勘察合同（示范文本）》，关于定金的说法，正确的是（）。

A.定金应以勘察费为基础计算

B.定金应以工程投资额为基础计算

C.定金的比例由当事人自由约定

D.定金只能抵作勘察费【答案】ACO10P6H5Y5F9N5D8HM7W10F6M7S7D5Y5ZP4R3O8C7F9X5P8103、下列FIDIC标准合同文本中，适用于各类大型或较复杂的工程项目，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。（）。

A.《简明合同格式》

B.《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》

C.《土木工程施工分包合同条件》

D.《施工合同条件》【答案】DCA2X7R9J3J10Y9N4HI7P9I10P4X3R8G2ZU2V10M8L6F7Y8L5104、(2012年真题)某施工合同履行过程中，承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度，按照工程师要求对进度计划进行了修改，并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划，仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中，正确的是（)

A.追究承包人拖期违约责任时，减少合同约定的日拖期赔偿金额

B.工程师对确认进度计划负责，承担部分拖期完工违约金

C.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任

D.按照修改后的进度计划确认新的合同工期，不视为拖期完工【答案】CCD6S5C2H2W9G2R9HF2K3W4Q1L10C1O6ZW9Y3N1Q6G8F8I2105、以提供能量为主的食物为纯能量食物，包括（）。

A.动植物油

B.淀粉

C.食用糖

D.牛奶

E.高度酒【答案】ACH7I4W8A7H1O2J3HH6R1Z9X6B9M4X3ZU4N5S3P9S4C2N9106、维生素D缺乏病主要发生的人群是（）。

A.园林工人

B.农民

C.婴幼儿

D.长跑运动员【答案】CCB8M3G3Q5K6F1E3HQ3I7F6E3A9W6A4ZW9J3P1R3Y7F2L1107、根据《招标投标法实施条例》的规定，招标人接受中标人提交的履约保证金后，招标人最迟应当在书面合同签订后（）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.1个月

B.15日

C.5日

D.3日【答案】CCT8Q3Q6P6X10E8A2HD8X8D9A4F10I8S10ZK8K2H6Q2D3J6T5108、所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCY10X10V2V3E8N3O2HO6M4B7H10C6J9V2ZQ6P9N8T8W6Z7H8109、(2018年真题)关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（）。

A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项

B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行

C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令

D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由承包人和监理人承担连带责任【答案】ACX9J7R2Z3E10K4W2HT7T10R2B1B7R3J3ZS6M3H3P2B10A6A5110、通用条款中的“承包人文件”，其中最主要的内容是（）。

A.设计文件

B.工期

C.价款

D.进度计划【答案】ACZ3Q3P4E6B4C7R2HQ5F10X10Y6W8R6W10ZA7T5H2Q10Z4Z6V5111、编制行业标准施工招标的资格预审文件和招标文件时，必须不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》中的（）。

A.申请人须知前附表

B.资格审查办法

C.投标人须知前附表

D.资格预审公告【答案】BCF6N10E5C2Q7Y8R1HZ6J10Y2B7V3H7T7ZD10B1S9I9D9V5N9112、某施工项目在有放射性污染的环境中施工，则()

A.防护措施由发包人完成，费用也由发包人承担

B.防护措施由发包人完成，费用由承包人承担

C.防护措施由承包人完成，费用也由承包人承担

D.防护措施由承包人完成，费用由发包人承担【答案】DCF4R6L4W6E1L10P7HB4S9Y3O8P7I4C9ZH7H4J4P5U7Q5Y1113、根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程接收的说法不正确的是（）。

A.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期至少14天前向工程师发出申请接收证书的通知

B.业主接收工程的，工程师应在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书

C.工程师在承包商提交接收申请28天内未答复，则视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工

D.工程视为竣工，同时视为工程师已颁发了接收证书【答案】CCT2U6Z3E1Q8F2Z4HB1Q1R9Z2B6Y5L7ZA1R9Z1U9N9D5B10114、下列关于设计施工总承包合同的说法错误的是（）。

A.合同责任单一，责任明确

B.固定工期、固定费用

C.可以减少设计变更

D.增加承包人的索赔【答案】DCL6T9W8P4D7F5V10HS5V6G7L5O8O8D7ZY1E4C6N2H4G7H1115、根据《标准设备采购合同》的规定，设备安装完成后，为买方进行考核的机会不超过（）。

A.一次

B.二次

C.三次

D.四次【答案】CCG3N5Y10L8U8G3Y3HO1T7S7F10R2O2E8ZA8A8T1E4S5M10K5116、关于合同鉴证的说法，正确的是()

A.经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证

B.法律规定强制实施合同鉴证

C.合同鉴证的效力不限于我国国内

D.合同鉴证由工商行政管理机关作出【答案】DCG9P2G7S7F3W5F10HG5R3X5P4G4M4H8ZF8C6B2N4I2T10Y9117、根据FIDIC《施工合同条件》，如果承包商未能按合同中竣工时间的规定如期完工，应当支付误期赔偿费，下列说法正确的是（）。

A.误期赔偿费以周为单位计算，不足一周的按一周计算

B.误期赔偿费没有最高限额的限制

C.除误期赔偿费以外，业主不得再要求承包商为延误竣工支付违约金

D.支付误期赔偿费后，承包商可以不再承担完工义务【答案】CCL3I6Z2N6B5C6D1HN1J1L9T3Q2E4C10ZP10N9C3E5K8D2K6118、被保险人在（）期间遭受意外伤害导致身故、残疾的，保险人承担给付职工意外伤害险保险金责任。

A.从事非法活动

B.驾驶无有效行驶证的机动车

C.从事建筑施工工作

D.醉酒【答案】CCT8V3O9V6R6P1D9HK1Z9H9Z9K1M3P9ZZ6A10R5P5J5Q7N8119、基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理称为（）。

A.法定代理

B.指定代理

C.转代理

D.委托代理【答案】DCC6Z8X9P6B9Y7J6HD10M3Z2W1L8W3K5ZE1K5Y6E8Q1Y5S2120、建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（）。

A.不利于承包人的工程变更

B.建设周期不易把控

C.设计和施工责任划分不清

D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争【答案】DCU3W1K9R3Y4D9P5HG3L4B3V8Q4O7L10ZF7S6L8S1Y6A5N7121、依据施工合同示范文本规定，索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（）。

A.现场同期记录

B.索赔意向通知书

C.索赔报告

D.索赔证据【答案】BCI5T5S2C7W5W10N3HY5H9K5N8X3E8Y8ZT5V9E9Y10V10J1P8122、甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50万元。如果乙在规定期限内不履行设计合同，应该返还给甲（）。

A.50万元

B.80万元

C.90万元

D.100万元【答案】CCB2G10R6Y3N6V2N3HP4D5T8Q2W2H3V1ZE8R9D8N5I3A8R8123、买卖双方签订建材买卖合同，总价款为100万元，约定由买方支付定金30万元。由于资金周转困难，买方只交付了25万元，卖方予以签收。下列说法正确的是（）。

A.若买方不履行购买义务，25万元予以没收

B.若买方不履行购买义务，仍可要求卖方返还5万元

C.若卖方不能交付货物，应返还50万元

D.若卖方不能交付货物，应返还40万元【答案】BCO10D1P9Y8P4U2T8HI8B6S6T4W5N7S4ZR7Y5E6Y10Y4K7T6124、项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（）。

A.法定代理

B.职务代理

C.指定代理

D.委托代理【答案】DCK3X2A5C4P4J8I4HL7Z3K9Q1T2Z5T8ZG7V1H7S9D8D4Y2125、(2016年真题)根据《标准施工合同》，发包人在施工合同订立阶段的义务是（）。

A.组织施工单位测设施工控制网

B.组织监理单位编制施工组织设计

C.组织设计单位进行设计交底

D.组织勘察单位进行现场查勘【答案】CCS9S10U10Q2T8Z6I6HW3R4N5E7N9V3N1ZV2P2P1L5B2W9B3126、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车()。

A.不用归还委托人

B.归还委托人即可

C.归还委托人，并应支付折旧费

D.归还委托人，并应支付租赁费【答案】BCO3F6S5Y9I9U6H9HI6Y1M6Y7L1A2N9ZC7G3K2L2R1B9M1127、设计工作的总包人和分包人，就分包的设计项目向招标人承担（）。

A.共同责任

B.按份责任

C.平均责任

D.连带责任【答案】DCD5A5U9B5O6Q1U5HW1T8G9D3I7R7C5ZX6O3C6E9D4Z7L2128、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提供必要的工作条件，下列工作中不属于发包人义务的是()

A.负责青苗树木的损坏赔偿

B.拆除地上障碍物

C.提供勘察工作的劳动保护用品和装备

D.提供水上勘察作业用船【答案】CCB3B8H9I4Y3Z9L5HT2C10N9N5Z8Z1S9ZX7V8I8I9R6L10Z1129、承包商按投标文件中承诺的数量和型号的施工机械投入到施工中。监理人发现承包商使用的机械影响了工程进度，要求承包商增加。根据《施工合同标准文本》，承包商对此指示（）。

A.可以拒绝执行

B.应当执行，但可获得费用补偿

C.应当执行，但可获得费用和利润的补偿

D.应当执行，不能获得补偿【答案】DCH8C10Y9A5E7Z6G8HS9U9Y10E6D2S7F7ZV9C2V2J3U4P6P10130、一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起（）个月

A.6

B.8

C.9

D.12【答案】ACI2C2T7M4P8V8D7HJ5B7X3Z6R8R6O2ZY9W8H7S8Z1F9Q1131、根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程接收证书颁发后，承包人按监理人指示完成施工场地内残留垃圾清除工作的费用应由（）承担。

A.发包人

B.监理人

C.发包人和承包人共同

D.承包人【答案】DCB8K8F5S3J5N4M8HK8N6E1S9L2S7Y6ZL8C7H6T7B10S8X10132、根据九部委材料采购合同的规定，以下有关材料合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。

A.卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金

B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同材料的义务

C.延迟交付材料金额每周为0.5%

D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】CCF2H4O10H6N4P10E9HM8G8G4B10A4S3E9ZD9G7A6D9E4P3K2133、下列防震缝的最小宽度，哪一条不符合抗震规范要求？()

A.8度设防的多层砖墙承重建筑，防震缝最小宽度应为70～100mm

B.高度小于15m的钢筋混凝土框架结构、框架剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度应为100mm

C.高度大于15m的钢筋混凝土框架结构，对比B款的规定，7度设防，高度每增加4m，最小缝宽增加20mm；8度设防，高度每增加3m，最小缝宽增加20mm

D.剪力墙结构建筑，防震缝最小宽度可减少到B款、C款的70%【答案】DCJ5P10P2Q1H9S5Y4HZ8C2K10S5J5G2D9ZP4O8G10X6B2S7P3134、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()

A.向工程师再次发出请求复工的通知

B.向发包人发出请求复工通知

C.继续等待工程师的复工指示

D.自行复工继续后续工程的施工【答案】DCN8X4J2L1M9W8H9HU10M6N7N9F2Y3U3ZY5J5B2U4I2I7C5135、关于预付款担保的表述中，符合《标准施工合同》规定的是（）。

A.预付款担保采用第三方保证的形式

B.担保方式不得采用无条件担保的形式

C.担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止

D.担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额效力不变【答案】CCR3Y1V1N3C7N2M6HF1P5E7A3M8Y8Q9ZY9C3D9A8L2D3N2136、某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。

A.乙，5950万元

B.乙，6200万元

C.丙，5950万元

D.丙，6050万元【答案】BCQ6E4W9B1J6K1M3HP8E7U8X5T8I6T9ZT5T1I8X4V4S10C3137、总监理工程师作为监理单位的代理人，应当在授权范围或职权范围内行使代理权，这种代理属于（）。

A.指定代理

B.表见代理

C.委托代理

D.法定代理【答案】CCP7U4E9J6Y7R7X8HS7H1I4D5N1C10Q9ZK10I10Q5F8J2X4P10138、工程评标中，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，正确的处理方法是()。

A.要求重新评标

B.回头说明其不同意见和理由

C.书面说明其不同意见和理由

D.要求其他成员说明同意的意见和理由【答案】CCD2G5Y6I2I8K10J1HP5W9B1R3H4F1Z1ZO1F4O2M9P9X4I5139、（）是指出卖人允许买受人试验其标的物、买受人认可后再支付价款的交易。

A.货样买卖

B.试用买卖

C.分期交付买卖

D.分期付款买卖【答案】BCM2U9H9V5R7L5V6HF2F7I8G5F6W1O9ZB9X10C9R1A7G10W5140、招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成定价格的因素中，不应包括()。

A.运输费

B.保险费

C.2年内易损件费

D.售后服务费【答案】BCA2Y2O8B5Q2N7G7HY2J6J5T7X6Y2Z8ZY10G2L5Z9V2P9Y3141、以下标书应当被否决的有（）。

A.投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数的

B.报价高于成本价

C.报价高于标底

D.投标文件中出现了明显的数字错误【答案】ACB5A5J3B6F9A3O10HF7V3F3Q4F4G5R3ZY2G9C1R1I10X4O3142、《简明标准施工招标文件》适用于（）的项目

A.设计和施工由同一承包人承担的项目

B.技术要求复杂的大型项目

C.工期不超过12个月的项目

D.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目【答案】CCW6N2F6U1L5V4B2HH6C5Z6R2C7H8P8ZK8E7Q5D3F3C5Q10143、招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

A.3

B.5

C.7

D.15【答案】BCZ7P5E2K7P8R6M4HG10F6Q7L2V4B3Q5ZI3B9Q7Z6U7C4F2144、根据《标准施工合同》，监理人在施工准备阶段的职责是（）。

A.按专用条款约定的时间向承包人无条件发出开工通知

B.在开工日期15日前向承包人发出开工通知

C.批准或要求修改承包人报送的施工进度计划

D.组织编制施工“合同进度计划”【答案】CCB1X7Q2L3M2Z6S9HS5D7L7R9T8H5Q3ZK9S7W7B5K8Y5F6145、建设工程委托监理合同的终止日为()之日。

A.监理合同内注明的监理工作完成

B.监理的工程竣工验收通过

C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款

D.监理的工程保修期届满【答案】CCT5G6X2K5Q10O5C6HP8J1S4U6W5G7Y4ZZ5H10H7Z4F7L9N3146、某项目监理人发出开工通知后，因拆迁纠纷不具备开工条件导致开工时间推迟，则该项目的开工日期应为（）。

A.发出开工通知的日期

B.收到开工通知的日期

C.开工通知中载明的日期

D.开工条件具备的日期【答案】DCI3F7R8U9E5R4E2HW7Y3F2P5L6S10X1ZK9G4O1K6D7X8L3147、某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出约定，事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。

A.4300

B.4250

C.4200

D.4150【答案】DCI3J9R5Z2D5Q1V1HB1K8W7I2X5N6L5ZK5J7H8R5E9O1F7148、根据FIDIC《施工合同条件》，所谓“不可预见”，指一个有经验的承包商（）前不能合理预见的风险。

A.基准日

B.在提交投标书日期

C.开标

D.递交投标保证金【答案】BCP4C10X4Z3N7U2J4HT1G8M10L6G1X10J7ZY2D2N6G9R8I4N7149、下列在建设工程中发生的事件中，不属于安装工程一切险除外责任的是（）。

A.因设计错误.铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失

B.机械装置失灵造成的本身损失

C.雷电导致的机械装置失灵

D.超负荷原因造成电气设备或电气用具本身的损失【答案】CCI3H8J7S2Z9W5T3HB4K6N1X7Y8S7X1ZT7X1I7Y8L6C7G6150、某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中.由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由()承担。

A.发包人

B.承包人

C.分包人

D.工程师与承包人共同【答案】CCR1M5I9B9E9S9K4HL4Z7B4Q9X1X4W1ZP6X8B3J3N1H4D8151、投标保证的有效期至（）。

A.开标

B.定标

C.发出中标通知书

D.由招标文件确定【答案】DCD1M10W4Y9D3L2K8HQ10I1O9H6G6B5H4ZT6K2X6L6G6J9B2152、下列有关工程师对索赔作出决定的说法中，正确的是()

A.在授权范围内，工程师与承包人就费用补偿额不能达成一致时，有权单方面作出决定

B.工程师在授权范围内所作出的索赔处理决定，对发包人具有强制性的约束力

C.工程师的索赔处理决定对承包人是最终的决定

D.工程师的索赔处理决定不需通知发包人【答案】ACI3M6T4Y6U4L5U4HS10C8Z7X6A8E6V10ZN10O3S6D9I3S2Z6153、设计施工总承包合同模式下，当授权其他监理人员负责执行一项或多项监理工作时，()应将被授权监理人员的()通知承包人。

A.发包人，姓名及其授权范围

B.发包人，职能分工及监理权限

C.总监理工程师，姓名及其授权范围

D.总监理工程师，职能分工及监理权限【答案】CCO8P6B8A9L2G8G9HP7O7H6U6L5K4P6ZP8T3M8O3U6O3M9154、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（）。

A.留置担保

B.保证担保

C.抵押担保

D.质押担保【答案】BCO4S5Z4O1J5X3M2HO3V9O9E6P10Y7E5ZN6J2Z2F2B8C7B5155、根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，为防止重复投保或漏保，双方可在专用条款中约定由（）投保为宜。

A.发包人

B.其中一个承包人

C.多个承包人分别

D.组成联合体【答案】ACJ2Z10A8I