2015年整编监理工程师《合同管理》模拟试题题及答案

最新整编监理工程师《合同管理》模拟试题题及答案1.施工企业授权项目经理在授权范围内进行施工管理,项目经理为施エ企业实施采购材料的行为属于（）。A.职务代理B.指定代理C.法定代理D.委托代理2.监理公司以其所有的房屋作为抵押物,与银行签订抵押合同,该抵押合同的生效日期为（）之日。A.当事人签字B.抵押物登记C.转移产权证D.转移房屋占有.下列关于留置担保的说法中,正确的是（）。A.留置不以合法占有对方财产为前提B.可以留置的财产仅限于动产C.留置担保可适用于建设工程合同D.留置以合法占有对方固定资产为前提.投标保证的有效期限从（）之日起计算。A.招标文件出售B.投标文件递交C.投标截止D.中标通知书发出5.采用《建设工程施工合同（示范文本）》订立合同的工程项目,建设工程一切险的投保人应为（）。A.发包人B.承包人C.监理人D.分包人6.下列关于合同公证的说法中,正确的是（）。A.合同公证只能确认合同的真实性B.合同公证由工商行政管理机关作出c.合同公证的效カ只能限于国内D.经公证的合同,法律效カ高于经过签证的合同.甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时间。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是()。A.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失,甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任,以乙施工企业有损失为前提.某工程项目的发包人代表只有30万元变更确认权,但施工企业并不知道具体的确认权限,某日,施工企业提交发包人代表签字确认了ー项工程款为50万元的变更工程,该50万元工程款的确认应该由()°A.发包人承担责任B.发包人代表承担责任C.承包人与发包人代表承担法律责任D.施工企业决定责任承担人参考答案ID2,A3.B4.C5.A6D7,C8.A.某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是（）〇A.各自承担自己的损失B.分别承担对方的损失C.供应方承担购买方1万元损失D.供应方承担购买方2万元损失.某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨()元。A.4300B.4250C.4200D.4150.某工程项目材料供应合同中约定,供货方支付订购的材料后,采购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,采购方行使的是()〇A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.先诉抗辩权D.不安抗辩权12.根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是（）〇A.债权人应当通知债务人B.债权人应当经债务人同意オ可转让C.主权利转让后从权利并不随之转让D.无论何种情形合同债权都可以转让.施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成フ万元损失,施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为（）万元。A.2B.5D.12.下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是()。A.和解B.调解C.行政复议D.仲裁.某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是()〇A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效,该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员,该仲裁条款即失效.建设工程合同的争端经仲裁裁决后,一方当事人发现裁决所依据的证据是伪造的,应（）〇A.审请仲裁机构重新仲裁B.申请仲裁机构撤销仲裁裁决C.申请人民法院撤销仲裁裁决D.申请政府主管部门撤销该裁决参考答案9.C10.D11.B12.A13.C14.D15.B16.C.某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件的正确处理是（）〇A.接受该优惠条件B.接受该优惠条件,但在评标时仅作参考C.拒绝接受该优惠条件D.将该投标人的投标按废标处理.下列关于最低评标价法的说法中,正确的是（）〇A.以投标人的平均报价作为评标价B.以中标人的评标价作为中标价C.以报价最低的投标价为中标价D.以中标人的报价为中标价.根据《中华人民共和国招标投标法》,中标通知书发出后招标人和中标人应在（）天内订立书面合同。A.10B.20C.30D.40)°.建设工程监理招标中,评标时需要考虑的最主要因素是（)°A.监理能力B.监理收费C.检测设备D.企业信誉.按照《建设工程委托监理合同（示范文本）》对合同文件组成的规定,下列文件中不属于对监理人有约束力的是（A.监理委托函B.工程变更申请书C.监理合同专用条件D.实施过程中与委托人签署的补充文件.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》,监理人巡视过程中发现危及作业人员安全的紧急情况时,首先应采取的措施是（）。A.通知委托人,建议下达停工指令B.征得委托人同意后,下达停工指令c.立即下达停エ指令并尽快通知委托人D.立即召开现场会议,讨论对策.建设工程委托监理合同的终止日为（）之日。A.监理合同内注明的监理工作完成B.监理的工程竣工验收通过C.监理的工程完成工程移交手续并收到监理报酬尾款D.监理的工程保修期届满.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》,下列情形中监理人可获得经济奖励的是（）〇A.监理的工程施工质量完全满足规范的要求B.监理的工程施工中未发生安全事故C.委托人采用监理人的建议减少了工程建设投资D.监理人的有效协调避免了承包人的索赔参考答案17.C18.D19.C20.A21.B22.C23.C24.C.根据《建设工程设计合同（示范文本）》,下列关于建设工程设计深度要求的说法中正确的是（）〇A.设计标准不得高于国家规范的强制性要求B.技术设计文件应满足编制初步设计文件的需要C.施工图设计文件应满足设备材料采购的需要D.方案设计文件应满足编制工程预算的要求.建设工程勘察合同履行期间,在发包人要求解除合同时,下列关于勘察费结算的说法中正确的是（）〇A.不论工作进行到何种程度,发包人均应全额支付勘察费B.完成的工作量在50%以内时,应支付预算额50%的勘察费,完成的工作量超过50%时,应全额支付赔偿费C.完成的工作量在50%以内时,定金不退;完成的工作量超过50%时,根据工作量支付勘察费D.不论工作进行到何种程度,定金不退,并应根据工作量比例支付勘察费27.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是（）。A.合同协议书、通用条款、专用条款B.中标通知书、专用条款、协议书C.中标通知书、专用条款、投标书D.中标通知书、专用条款、工程量清单.下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是（）〇A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同B.业主在初步设计完成后即招标的,因工程量估算不够准确,宜采用固定总价合同C.采用新技术的施工项目,因合同双方对施工成本不易准确确定,宜采用固定单价合同D.设备安装工程因无法估算工程量,宜采用成本加酬金合同.下列关于施工进度计划的说法中,错误的是（）〇A.承包人应当依据施工组织设计编制施工进度计划B.工程师无权对承包人提交的施工进度计划提出不同意见C.工程师对施工进度计划的认可,不能免除承包人对施工组织设计缺陷应负的责任D.经工程师认可的施工进度计划,将作为工程的施工进度控制的依据.某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日，承包人在9月1日向工程师提出了将在9月17日开エ的延期申请,理由是主要施工机械正在大修,工程师批准了延期申请,要求按延期申请的日期开エ,承包人的主要施工机械于9月25日运抵施工现场,实际开エ日期为9月30日,根据《建设工程施工合同（示范文本）》,该工程的开エ日期应为（）〇A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过（）共同清点。A.发包人与工程师B.工程师与承包人C.发包人与承包人D.工程师与供货人.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为（）〇A.发包人负责试验,费用由发包人承担B.发包人负责试验,费用由承包人承担C.承包人负责试验,费用由发包人承担D.承包人负责试验,费用由承包人承担参考答案25.C26.B27.D28.A29.B30.B31.C32.D.某基础工程施工过程中,承包人未通知工程师检查即自行隐蔽,后又遵照工程师的指示进行剥露检验,经与工程师共同检验,确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中,正确的是（）〇A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期,但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款,但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担.某:顷目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。重新检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是（）〇A.工期和经济损失由承包人承担B.给予经济损失补偿,不顺延合同工期C.顺延合同工期,不补偿经济损失D.补偿经济损失并顺延合同工期.工程师发现工程存在质量问题,发出了停止施工指示,承包人修复后经工程师检查确认该工程合格,向工程师发出了请求复エ的书面要求,经48小时后未收到工程师的任何指示,根据《建设工程施工合同（示范文本）》,承包人此时的应对措施是（）〇A.停止施工等待工程师的指示B.向工程师再次发出请求复エ的要求c.自行复エD.向发包人发出请求复エ的要求.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,由于设计变更需给予承包人追加合同价款时变更价款的支付时间为（）之日。A.工程师发出设计变更通知B.承包人完成变更工程C.承包人提交变更追加合同价款报告D.最近一期工程进度款支付.发包人采购的设备经过试车表明存在严重质量缺陷,需拆除并重新购置,下列关于该事件责任承担的说法中,正确的是（）。A.发包人负责拆除,重新购置,合同工期相应顺延B.发包人负责拆除,承包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期C.承包人负责拆除,发包人重新购置,顺延合同工期但不追加合同价款D.承包人负责拆除,发包人重新购置,追加合同价款并顺延合同工期.某工程施工合同约定的工期为20个月,专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金,施工至第16个月,因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度,承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月,工程师认可了该进度计划的修改,承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中,正确的是（）〇A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任,也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可,按延误工期0.5个月追究承包人违约责任39.承包人订购的建筑材料,通过铁路运抵工程所在地车站后,承包人提货时应与（）共同验货。A.供货商B.铁路运输部门C.监理工程师D.供货商和铁路运输部门.某材料采购合同中约定了提交数量与订购数量之间的合理磅差,合同履行过程中,供货方交付的材料多于订购数量,且超过了合理磅差界限,当采购方同意接受多付材料时,下列关于货款的说法中,正确的是（）。A.按订购数量加多付数量计算货款B.按订购数量支付货款,多交付部分不再追加货款C.按交货数量减去合理磅差时的数量计算货款D.按交货数量加上合理磅差时的数量计算货款参考答案33.A34.A35.C36.D37.D38.B39.B40.A.根据FIDIC《施工合同条件》,施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效42.某施工合同对工程拖期竣工的日拖期赔偿额和最高赔偿金额均作出了约定。合同履行中,发生了承包商分阶段移交工程拖期竣工的情形,根据FIDIC《施工合同条件》,下列关于计算拖期违约赔偿金额的说法中,正确的是（）〇A.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均应折减B.日拖期赔偿额和最高赔偿金额均不折减C.日拖期赔偿额折减,最高赔偿限额不折减D.最高赔偿限额折减,日拖期赔偿额不折减43.根据FIDIC《施工合同条件》,合同争端裁决委员会的组成人员由（）。A.行业协会指定B.仲裁委员会指定C.业主与承包商协商选定D.工程师和承包商协商选定.根据FIDIC《施工合同条件》,业主与承包商划分合同风险的“基准日"为（）〇A.发布招标公告之日B.承包商提交投标文件之日C.投标截止日前第28天D.签订施工合同后第28天.根据FIDIC《施工合同条件》,同时在现场施工的两个承包商出现施工干扰时,工程师有权发布调整其中某ー承包商原定施工作业顺序的指令,工程师发布该指令的依据是（）的规定。A.施工合同中关于进度控制条款B.施工合同中关于变更条款c.工程师与业主订立的服务合同中工程师权カ条款D.工程师与业主订立的服务合同中工程师责任条款.根据FIDIC《施工合同条件》,保留金的性质属于（）〇A.合同实施期的暂列金额B.承包商部分工程的预付款C.业主的履约保证金D.作为承包商严格履行合同义务的措施.根据FIDIC《施工合同条件》,工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的,工程师有权选择处理方法,下列处理方法中错误的是（）〇A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限.根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》,分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后,正确的做法是（）〇A.立即执行B.变更执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行参考答案41.D42.C43.C44.C45.B46.D47.C48.C.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中,正确的是（）〇A.承包人应向业主提交索赔意向通知B.承包人应向工程师提交索赔意向通知C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的损失.某建设工程施工期间,承包商按照索赔程序提交了索赔报告,エ程师在授权范围内处理承包商索赔时,错误的做法是（）〇A.顺延合同工期,给予费用补偿B.顺延合同工期,不给予费用补偿C.不顺延合同工期,给予费用补偿D.缩短合同工期,给予费用补偿二、多项选择题（共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分）.施工企业的分公司未经授权,为建设单位购买材料付款事宜,向材料供应商提供连带责任保证。对于该担保的有效性及可能产生结果的处理,说法正确的是（）〇A.保证合同无效B.材料供应商应当要求分公司承担保证责任C.材料供应商可以要求施工企业赔偿损失D.材料供应商可以要求建设单位付款E.材料供应商应当要求施工企业承担担保责任.施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中,正确的有（）〇A.该担保方式是抵押该担保方式是质押C.施工企业应当将汇票交付债权人D.双方应当办理登记E.汇票应由施工企业保管.某施工企业投标时,提交了银行出具的投标保函。由于投标有效期结束后评标仍未结束,致使投标保函的有效期到期。下列关于该投标保函的说法中,正确的是（）〇A.银行应当自动延长投标保函的有效期B.施工企业必须延长投标保函的有效期C.招标人可以通知投标人延长投标保函的有效期D.施工企业可以拒绝延长投标保函的有效期E.招标人退还投标人投标保函继续评标.下列情形中,可能导致建筑工程一切险的保险责任期限终止的有()。A.工程所有人对全部工程签发完工验收证书B.承包人撤出施工现场C.工程所有人实际占用全部工程D.工程保修期满E.工程合理使用期满55.下列关于合同订立过程的说法中,正确的有()。A.发布招标公告是要约邀请B.发布招标公告是要约C.投标是要约D.发出中标通知书是承诺E.发出中标通知书是新要约56.根据《中华人民共和国合同法》,下列合同中属于可撤销合同的有()的合同。A.因重大误解而订立B.一方以欺诈、胁迫的手段订立C.以合法形式掩盖非法目的D.订立合同时显失公平E.损害社会公共利益参考答案C49.B50.D51.AD52.BC53.CD54.AC55.ACD56.ABD.根据《中华人民共和国合同法》,合同被确认无效后,当事人因履行产生的财产应当（）〇A.返还财产B.赔偿损失C.没收财产D.上缴法院所有E.追缴收归国库.建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权却不积极行使,施工单位（）。A.可以行使代位权B.可以行使撤销权C.可以建设单位名义行使权利D.可以自己的名义行使权利E.只能对建设单位行使权利59.根据《中华人民共和国合同法》,下列关于违约赔偿损失的说法中,正确的有（）〇A.损失赔偿额应相当于因违约所造成的损失B.损失赔偿额不应包括合同履行后可以获得的利益C.损失赔偿额不以合同当事人订立合同时预见的违约损失为限D.损失赔偿额不包括未采取适当措施致使扩大的损失E.损失赔偿额包括当事人因防止损失扩大而支出的合理费用60.在总投资为2000万元的使用国有资金的ー个建设项目中,必须通过招标签订合同的有()。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目.施工项目招标中,投标文件应当在初评阶段就予以淘汰的情形有()°A.未按招标文件的要求予以密封的B.明显不符合技术标准要求的C.竣工期限超过招标文件要求的完成期限的D.投标报价的大小写金额不一致的E.投标报价明显低于市场价格的.某需要招标的施工项目,采用综合评分法评标,经评审,甲、乙两投标人的综合排名为第一、第二,评标报告中确定了甲乙为中标候选人,下列关于优先顺序确定中标人的说法中,正确的是（）。A.招标人应确定甲为中标人B.招标人可以在甲、乙两单位中任选一个中标人C.如果甲拒签合同,招标人可确定乙为中标人D.如果甲拒签合同,招标人应重新招标E.如果甲、乙都拒签合同,招标人可以选择其他投标人为中标人.在委托监理合同中,监理人相对于委托人享有的权利有（）〇A.完成监理任务后获得酬金B.变更委托监理工作范围C.监督委托人执行法规政策D.委托人严重违约时解除监理合同E.协调委托人与设计单位的关系.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》,下列工作中属于监理人附加工作的有（）〇A.两个承包人出现施工干扰后的协调工作B.因设计变更导致原定的监理期限到期后,需继续完成的监理工作c.委托人因承包人严重违约解除施工合同后,对承包人已完工程的エ程量进行支付款项的确认D.应委托人要求,编制采用新工艺部分的质量标准和检验方法E.施工需要穿越公路时,应委托人的要求到交通管理部门办理中断道路交通的许可手续参考答案57.ABE58.AD59.ADE60.AB61BC62.AC63.ADE64,BCD.根据《建设工程委托监理合同（示范文本）》,下列情况中,监理人应承担违约责任的有（）〇A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示,在施工中发生安全事故c.承包商未能发现设计错误,导致施工返エD.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断,导致工程发生质量事故.根据《建设工程设计合同（示范文本）》,下列关于建设工程设计合同生效和定金的说法中,正确的有（）〇A.设计合同经签字盖章后立即生效B.设计合同在支付定金后生效C.设计合同的定金为合同总价的20%D.设计人收到定金为设计开エ的标志E.委托人不按约定支付定金应承担违约责任.工程质量监督机构对工程建设项目的监督工作包括（）。A.检查工程项目报建审批手续是否齐全B.检查工程项目的实际进度是否与进度计划一致C.检查承包人是否有转包工程的行为D.抽查检验主体结构工程的施工质量是否满足规范要求E.监督工程验收程序是否符合验收规范的要求.根据《建设工程施工合同（示范文本）》,下列工作中,应由发包人完成的工作有（）。A.从施工现场外部接通施工用电线路B.施工现场的安全保卫C.已完工程的保护D.办理爆破作业行政许可手续E.施工现场邻近建筑物的保护.工程师依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时,其中应顺延合同工期的情况有（）〇A.地基开挖遇到勘察资料未标明的断层,需要重新确定基础处理方案B.发包人订购的设备未能按时到货C.施工作业方法存在重大安全隐患D.后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E.施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护70.施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》,提前竣工协议书中应包括的内容有（）〇A.提前竣工的时间B.发包人为赶エ应提供的便利条件c.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法.下列施工过程中发生的事件中,属于不可抗力的有（）〇A.地震B.洪水C.社会动乱D.发包人责任造成的火灾E.承包人责任造成的爆炸.根据《建设工程质量管理条例》,工程在正常使用条件下,承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有（）〇A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程参考答案

65.DE66.BCD67.ACDE68.AD69.ABDE70.ABCD71.ABC72,CDE2012年监理工程师合同管理测试试题及答案第一题单项选择题第1题按照建设工程设计合同示范文本规定,设计人按合同规定时限交付设计资料及文件后,如果在一年内项目未开始施工,则设计人（ ）。A,不再负责处理有关设计问题B.仍应无偿负责处理有关设计问题C.仍应负责处理有关设计问题,但可适当收取咨询服务费D.仍应负责处理有关设计问题,但可不再负责设计变更正确答案:C第2题依据FIDIC《施工合同条件》,工程师颁发的工程接收证书表明（ ）〇A,工程照管责任移交B.承包合同的全部义务已完成C,缺陷通知期开始D.可以办理竣工结算正确答案:A

第3题某小型施工项目,甲乙双方只订立了口头合同。工程完工后,因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷,应当认定该合同（）。A.未成立B.补签后成立C,成立D.备案登记后成立正确答案:C第4题某施工合同约定,建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时,检验由（ ）。A.发包人负责,并承担检验费用B.发包人负责,检验费用由承包人承担C.承包人负责,并承担检验费用D.承包人负责,检验费用由发包人承担正确答案:D第5题工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围,工程师无权决定的情况是（ ）。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时,要求承包人提供索赔证据的补充资料

C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中正确答案:C第6题某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元,投标工期比招标文件要求的工期提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素,则评标价和合同价应分别为（ ）。4850万元和5000万元4850万元和4850万元5150万元和5000万元5150万元和4850万元正确答案:A第7题在项目招标中,中标通知书发出后,中标人拒绝与招标人订立书面合同时,（ ）。A.中标人不承担合同责任B.招标人应退还其投标保证金C.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失小于保证金,则小于部分应退还中标人D.招标人可没收其投标保证金,如果招标人的损失大于保证金,则可

继续向屮标人追索差额正确答案:D第8题（2008年）某施工合同履行过程中,承包人发现由于公路管理部门的责任,连接施工场地与国道之间的道路不符合招标文件中说明的条件,则承包人由此增加的费用由（ ）承担。A,公路管理部门B.承包人C.发包人D.承包人与发包人共同正确答案:C第9题施工合同履行中,发包人另行发包的设备安装工程开始施工,合同中没有规定二建承包人有配合安装的义务。工程师为避免施工的交叉干扰发出暂停部分土建施工指示,导致土建承包人的损失,由（ ）。A.发包人承担,批准顺延工期B.发包人承担,不批准顺延工期C.承包人承担,可以顺延工期D.承包人承担,工期不可顺延正确答案:A

第10题某施工合同约定设备由承包人负责采购,因设备制造原因试车达不到验收要求,则应由（ ）。A.承包人承担相关费用,工期不予顺延B.承包人承担相关费用,工期相应顺延C.设备制造商承担相应费用,工期不予顺延D.设备制造商承担相应费用,工期相应顺延正确答案:A第11题勘察合同约定采用定金作为合同担保方式。当事人双方已在合同上签字盖章但发包人尚未支付定金时,该合同处于（ ）状态。A.成立但不生效B.既不成立也不生效C.承诺生效但合同不成立D.生效但不成立正确答案:A第12题委托监理合同的标的是（ ）。A,服务B,工程C.管理

D.项目目标正确答案:A第13题依据《建设工程施工合同（示范文本）》规定,因承包人的原因不能按期开エ,（ ）后推迟开エ日期。A,需承包人书面通知工程师B.应经建设行政主管部门批准C.应经工程师批准D,需承包人书面通知发包人正确答案:C第14题建设行政主管部门（如质检站等）对建设工程的实体质量监督的主要手段是（ ）。A,科学检测B.抽查C,旁站验收D.隐检正确答案:B第15题工程验收是合同履行中的ー个重要工作阶段,工程未经竣工验收或竣工验收未通过的,发包人不得使用。发包人强行使用时,由此发生的

质量问题及其他问题,由（ ）承担责任。A.发包人B.监理人C.设计人D.承包人正确答案:A第16题设计招标中,下列因素不属于评标评审比较要素的是（ ）。A.投标单位的企业规模大小B.投标方案的投入、产出比高低C,完成初步设计时间的早晚D.投标单位的质量管理体系是否科学正确答案:A第17题某施工合同履行过程中,因施工需要临时中断道路交通,发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路段交通流量大,全天中断交通的要求未获批准,承包人只能在夜间断续施工,则由此造成的承包人损失应由（）。A.发包人赔偿,延误的工期顺延B.发包人赔偿,延误的工期不予顺延C.自己承担,延误的工期顺延

D.自己承担,延误的工期不予顺延正确答案:A第18题工程竣工验收未能通过,经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下,计算承包人的实际竣工日期应为（ ）日。A.承包人第一次提交竣工验收报告B.承包人修改后再次提请竣工验收C,最终验收合格D,办理竣工验收手续正确答案:B第19题指定分包商是（ ）,完成某项特定工作内容的特殊分包商。A.由建设单位选定,与总包商签订合同B.由总包商选定,与建设单位签订合同C.由监理工程师选定,与建设单位签订合同D.由建设单位选定,与工程师签订合同正确答案：A第20题（2008年）某施工合同履行中,发包人派驻施工现场的代表甲平时很少参与管理,都由发包人的员エ乙对承包人完成的工程量确认并以甲的名义签字后支付工程款,但乙并未获得发包人法定代表人的书面授

权。工程竣工结算时,甲对乙确认的其中几项进度款提出异议。此时,对已支付的工程款（ ）。A.经乙签字的均无效,全部由甲重新确认B.经甲确认的有效,甲不予确认的无效C.经乙签字的全部有效D.需委托造价管理部门确定正确答案:B第21题（2008年）某工程竣工验收阶段,承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告,发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验。3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。3月1日3月15日3月18日3月20日正确答案:A第22题在建设项目各类招标中,不要求投标人依据给定工作量报价的是）招标。

A.施工B,设备采购C.设计D.材料采购正确答案:C第23题（2010年）施工合同的承包人经发包人同意,将专业工程分包给具有相应资质的分包人。根据《合同法》的规定,该行为属于（ ）。A.债务承担B.债权转让C.债务人向第三人履行债务,D.由第三人向债权人履行债务正确答案:D第24题某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。建设单位在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为（ ）。10月10日10月13日10月20日10月30日正确答案:A第25题某工程施工需要中断主要公路交通2天,发包人通知该项目监理机构到交通管理部门办理相关的批准手续。按照监理合同示范文本的规定,监理单位完成的此项工作属于（ ）的范围。A,正常监理工作B.额外监理工作C.变更监理工作D.附加监理工作正确答案:D第26题某工程施工合同的发包人拖欠工程进度款,承包人按照合同的约定及时调整了施进度,放慢施工速度。依照《合同法》的规定,承包人行使的是（）。A,不安抗辩权B.先履行抗辩权C.同时履行抗辩权D.后履行抗辩权

第27题某工程竣工验收阶段,承包人于4月6日向工程师递交了竣工验收报告,发包人于4月20日组织生产设备启动试车检验,4月23日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格,工程师于4月25日签发工程移交证书,则承包商的实际竣エ日应为( )。4月6日4月20日4月23日4月25日正确答案:A第28题某工程双方口头协议委托施工任务,但双方一直没有签订书面合同。在施工任务完成后由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,此时就认定()〇A.尚无合同关系B,合同没有成立C,合同已经成立D.由于法律规定建设工程合同应当采用书面形式,故发包人不承担责任第29题（2008年）委托监理合同法律关系的客体是（ ）。A.监理工程B,监理服务C.监理规划D.监理投标方案正确答案:B第30题某施工合同的合同工期为18个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第14个月,因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第20个月,エ程师考虑该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第19个月,则竣工结算时应按（ ）。A,延误1个月竣工赔偿B.提前1个月竣工奖励C.不追究延误竣工责任,也不给予奖励D.考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿正确答案:A第31题对于国家或地方重点项目进行招标,选择招标方式时,招标人（ ）〇A.可自愿选择公开或邀请招标方式B.可自愿选择公开招标方式,而选择邀请招标方式应经过批准C.可自愿选择邀请招标方式,而选择公开招标方式应经过批准D.选择公开或邀请招标方式均应得到批准正确答案:B第32题设计合同示范文本规定,方案设计文件的设计深度应能满足（ ）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C,施工图设计D,非标准设备制作正确答案:A第33题（2009年）按照FIDIC《施工合同条件》规定,施工中遇到（ ）不属于业主应承担的风险。A,不利的外界自然条件B,不利的气候条件C,招标文件未提供的地质条件D.图纸未标明的地下障碍物第34题设计合同履行过程中,设计审批部门拖延对设计文件审批造成的损失应由（ ）。A.发包人承担B.设计人承担C,双方各自承担D.设计审批部门承担正确答案:A第35题甲建设单位与乙水泥厂签订了水泥购销合同,该合同法律关系的客体是（ ）。A.物B.财C.行为D.智力成果正确答案:A第36题合同生效后,当事人发现合同价款约定不明确,又未能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或交易习惯确定,则该合同价款应按（）的市场价格履行。A.订立合同时订立地B.订立合同时履行地C.履行合同时订立地D.履行合同时履行地正确答案:B第37题在评标委员会成员中,不能包括（ ）。A.招标人代表B.招标人上级主管代表C.技术专家D,经济专家正确答案:B第38题某施工合同履行过程中,经工程师确认质量合格后已隐蔽的工程,エ程师又要求剥露重新检验。重新检验的结果表明质量合格,则下列关于损失承担的表述中,正确的是（）。A.发包人支付发生的全部费用,工期不予顺延B.发包人支付发生的全部费用,工期给予顺延C.承包人承担发生的全部费用,工期给予顺延D.承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延第39题某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。A.乙承包人B.发包人C,甲承包人D.工程师正确答案:B第40题合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期,应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为6个月;主要工程及设备大多为( ):个别重要设备也可约定为18个月。18个月12个月C.8个月D.6个月正确答案:B第41题某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核,经监理工程师签认后承

包人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误,已经施工的部分エ程需要拆除,设计文件必须修改。则该事件的损失应由（ ）。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失,发包人承担施工损失正确答案:C第42题下列选项中,属于无效合同的是（ ）。A,因重大误解而订立的合同B.在订立合同时显失公平的合同C,以合法形式掩盖非法目的的合同D,以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危,使对方在违背真实意思的情况下订立的合同正确答案:C第43题根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后,给承包人增加的支付款属于（ ）。A.费用B,追加合同价款C.索赔款

D.可接受合同金额正确答案:B第44题建设工程设计合同履行时,属于发包人义务的是（ ）。A.解决施工中出现的设计问题B.保护设计人的知识产权C.保证设计质量D.对外商的设计资料进行审查正确答案:B第45题根据代理权产生依据的不同,可将代理分为（ ）。A.直接代理与间接代理B.无权代理与有权代理C.法定代理、指定代理与委托代理D.显名代理与隐名代理正确答案:C第46题某建筑工程,业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后,在合同约定保险期限内发生地震,造成部分建筑物损坏,业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。A.保险公司承担全部损失B.保险公司承担除外责任以外的全部损失C,业主自行承担全部损失D.业主和保险公司协商分担损失正确答案:C第47题发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实,给予确认或提出修改意见。（ ）后,及时办理竣工结算价款的支付手续。A,施工全部完毕B.保修期满C.试车合格D.竣工验收报告被批准正确答案:D第48题对承包商设备的控制,其目的是（ ）。A.保证本工程的施工,同时,承包商不能将其中的任何一部分运出施エ现场B.保证本工程的施工,同时,承包商在经工程师同意后,可以将其中的任何一部分运出施工现场C,不是为了保证本工程施工D.上面说法均不正确第49题工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,此价款（ ）。A.竣工后一次支付B,与工程进度款同期支付C.确认后一次支付D.提前支付正确答案:B第50题依据FIDIC《施工合同条件》的规定,如果全部工程只颁发ー个接收证书和一个履约证书,则保留金（ ）。A,在颁发接收证书时全部返还B.在颁发履约证书时全部返还C,在颁发接收证书和履约证书时各返还一半D.不再返还正确答案:C第二题多项选择题第51题在施工合同履行中,由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付,贝リ（ ）〇A.发包人无权要求交付工程B.发包人有权要求交付工程

C.发包人未要求交付工程的,承包人仍应承担工程照管责任D.发包人未要求交付工程的,承包人不再承担工程照管责任E.承包人可以留置该工程正确答案:BC第52题（2008年）设备安装工程的竣工验收阶段,下列有关组织试车的论述中,正确的有（ ）。A.单机无负荷试车由发包人组织B.单机无负荷试车由承包人组织C.联动无负荷试车由发包人组织D.联动无负荷试车由承包人组织E.竣工后的试车由承包人组织正确答案:BC第53题下列合同中,属于效カ待定合同的有（ ）。A.与限制民事行为能力人订立的合同B.因重大误解订立的合同C,与无代理权人订立的合同D,与行政法人单位订立的合同E,与超越权限的法定代表人订立的合同正确答案:ACE

第54题根据《合同法》规定,要约撤回和要约撤销的主要区别有（ ）。A,要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C,撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D,受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同正确答案:ABCD第55题FIDIC合同条件下,关于用于永久工程的设备和材料预付款,下列说法正确的是（ ）。A.订购物资经工程师确认后,按发票价值的80%作为材料预付的款额B.可以在专用条款内修正这个百分率,通常在60290%内C,材料和设备只有进场后,才能将费用计入工程进度款结算支付D,材料的质量和储存条件符合技术条款的要求E,扣除预付材料款金额的计算方法与预付金额的相同正确答案:ABDE第56题（2008年）工程设计合同签订后,设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动,应遵循的原则包括（ ）。A.在原定设计范围内的内容,经发包人同意,设计人可以进行必要的

修改和调整补充B.设计人进行设计交底时,监理人提出的设计变更要求,经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需要修改,发包人先报经原审批机关批准,再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件,发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计正确答案:ACD第57题招标项目开标后发现投标文件存在下列问题,可以继续评标的情况包括（ ）。A.没有按照招标文件要求提供投标担保B.报价金额的大小写不一致C.总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致D.货物包装方式高于招标文件要求E.货物检验标准低于招标文件要求正确答案:BCD第58题下列情况中,属于额外监理工作的有（ ）。A.由于变更而需延长的监理工作B.由于承包商延误竣工而延长的监理工作

C.业主因承包商严重违约解除合同后,监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后,恢复监理业务的工作E.设计变更导致竣工时间延长而延长的监理工作正确答案:CD第59题按《合同法》规定的基本原则,因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力,( )。A,不免除迟延履行方的相应责任B,双方的风险责任均不免除C.如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续D.如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续E.保险公司的赔偿不能弥补损失,由合同约定的责任方承担赔偿义务正确答案:ACDE第60题依据FIDIC《分包合同条件》,分包商应立即执行的变更指令包括()〇A.工程师直接送达的书面指令B.工程师代表直接送达的书面指令C,承包商代表直接送达的书面指令

D.经工程师代表确认承包商代表发出的书面指令E.经承包商代表确认工程师代表发出的书面指令正确答案:CE第61题依据《建设工程施工合同（示范文本）》的规定,施工合同发包人的义务包括（ ）。A.办理临时用地、停水、停电申请手续B,向施工单位进行设计交底C,提供施工场地地下管线资料D.做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护E.开通施工现场与城乡公共道路的通道正确