2022年设备监理师考试题库自我评估300题（各地真题）(河南省专用)

《设备监理师》职业考试题库

一,单选题(共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】CCR9T7G9H3S5W4J2HW4W9E6G3T4O5X1ZE8M8V1F9Z5S7W12、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCQ8O3R8W9M3H3E3HW7I3G3W8Q6L3H5ZK7Q10L6E4Q3N4I53、下列关于解决合同纠纷方式的说法中，正确的是()。

A.对仲裁裁决不服可以再向人民法院起诉

B.协商是解决纠纷的重要方式，和解协议是具有强制执行的效力

C.当事人可以通过调解程序解决合同争议

D.对法院一审判决不服，可以向仲裁机构申请仲裁【答案】CCQ1K5P4U1T10O7F5HQ4Q6B4H9Z6M4R10ZU1C2U6N10B2D7F94、如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。

A.工期延长

B.相应费用

C.合理利润

D.工期延长和相应费用加合理利润【答案】DCY3R4G7K4Q2M7M7HZ1W4V5C3O10W1F1ZU4K10B1V10M7L4R55、承包商承担照管工程和货物的全部职责的起止期限是()。

A.开工日期起，至竣工日期

B.签发开工通知起，至竣工时间届满

C.开工日期起，至签发工程接收证书

D.签发开工通知起，至签发履约证书【答案】CCD3P6E9P1X3N1V9HE8C8L3E1V7A1N2ZK7W6A3A2S8Z3I96、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCF10S10O3W9I9F9R1HQ5D10N5Q5A5U5M6ZM9C10J6C5B7R1C87、如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。

A.进行工程竣工试验

B.工程接收

C.进行工程竣工后试验

D.签发履约证书【答案】BCS1V2P10R4P10V8B6HF3H9K8M2D5X1B5ZF9J7X10I8L1E5K108、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书【答案】BCV10P5K9T10D1G10B5HR7Y8B6E10Y1K6F7ZW3S8M4Y3W8J7Y19、业主谈判的目的不包括()。

A.宣传自己的优势

B.了解报价的构成

C.讨论并共同确认某些局部变更

D.将过去的双方业已达成的协议进一步确认和具体化【答案】ACE7O6Q6F8N10F3B9HG5W3H4N2U3A3B1ZN7J8P7T10N10G3Y610、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCR6Y7Z7Q4Q4S5R9HK1K4X4D4J8C5H7ZZ5T4P5F4L8P10L111、行政纠纷的处理方式不包括()。

A.听证

B.复议

C.和解

D.诉讼【答案】CCR2Y9D3M3L3I5A7HP6Z9I5F2E5R1M3ZW7E2J2H5M9A4Z512、某工程公司使用变造的资质证书参与某工程项目的投标，这一不正当竞争行为属于()。

A.投标人相互串通投标

B.投标人与招标人串通招标投标

C.投标人以行贿手段谋取中标

D.投标人以弄虚作假方式骗取中标【答案】DCY6A8N6T4L1J4I7HE9L3G3U9L3L1J4ZR4Z2E3Y2K9R1I313、根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列情形中，可以作为招标人延缓或推迟开标理由的是()。

A.评标委员会未组建

B.发现有足以影响采购公正性的违法或不当行为

C.拟主持招标的招标单位负责人因故不能主持

D.投标人对开标时间有异议【答案】BCX10C4O8Q2H2O9R10HN7G1H4X3X5F1M9ZW6Y7H3O10A7S9L814、下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。

A.合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配

B.合同当事人相互享有同等的权利

C.合同当事人相互承担同等的义务

D.合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务【答案】ACI1U6E7A1A4T5A4HH6B4B8J4Z8B4K3ZI8V1A5Z6J9E8K515、下列关于设备承揽合同的说法，正确的是()。

A.设备承揽合同的标的是特定的工作成果

B.设备承揽合同是要式合同

C.一旦承揽人开始工作，定作人不得解除合同

D.共同承揽的，定作人应当分别与各承揽人签订承揽合同【答案】ACE8I6E3M4T8G5T6HU1S7K5O2X2F1K10ZC2P1C9K7G1J3G1016、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本【答案】CCI7W2T8I2O9E4W3HT1T8U10W4K6N5V2ZE7P10Q4Q10R3H8O717、根据《合同法》，除当事人另有约定外，书面合同的成立时间是()。

A.标的物交付时

B.双方当事人签字或者盖章时

C.定金支付时

D.承诺到达时【答案】BCJ8Q4Z7Q7N6T9O1HF7P1N2R5A5R8A7ZG7S8G9G8N3F7J118、合同法律关系，是指由合同法律规范调整的在民事流转过程中形成的()关系。

A.社会

B.权利义务

C.道德

D.人际【答案】BCM3M2E4I8Q2R4O2HK1Z9Y1J4I8Z7R2ZH4P4K2K7E5K10G219、组建编制设备工程合同的团队时，团队人员的知识构成至少应包括()。

A.设备工程技术知识、商务知识和法律知识

B.设备工程技术知识、商务知识和管理知识

C.商务知识、管理知识和法律知识

D.管理知识、法律知识和设备工程技术知识【答案】ACC4J9H7N3W5O8E2HI2M7B2W8H8N3C8ZL10E6I6W5X3J10S520、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】ACP3K6L2F1J8O7D10HM10H5U4T1J7V3J9ZJ3C8H6C6I9Q3Q921、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCV6T9K3R6R2T1Z9HH4K3R5W1D4D9R8ZQ9Z6B7W10Q7B8B622、根据世界银行的《生产设备设计、供应和安装采购标准招标文件》(2008年版，2010年修订)，设备工程的招标文件包括()。

A.投标邀请函、业主要求以及合同条件和合同格式

B.招标程序、业主要求以及合同条件和合同格式

C.招标程序、设备工程要求以及合同条件和合同格式

D.投标人须知、设备工程要求以及合同条件和合同格式【答案】BCG10I3G5V4V9Q9Y6HH1J7M6Q3C3V6X10ZI6D1L7A1T10L10C523、FIDIC“新黄皮书”规定，如果工程师指示的工程暂停时间已经超过合同规定的期限，在收到承包商申请复工的通知后，工程师在()天内没有给出许可，承包商即可采取相应的行动。

A.14

B.28

C.56

D.84【答案】BCU4J7Y8K2H10J3T7HT6M9S7D5D5Z6J3ZO5S10Q7W9M2R2S324、根据我国《合同法》的规定，合同当事人承担违约责任适用()责任原则。

A.无过错

B.过错

C.推定过错

D.混合【答案】ACO9H5G5O5P5L2E7HS4A10O5Q2E10V4U1ZS8V7V4J8I10D6H125、9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。

A.9月10日

B.9月20日

C.9月25日

D.9月30日【答案】BCE2S3L5H4X7E7S10HZ9N6W2U6N10K10H1ZD4Z6S6F10J3L7E226、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】CCZ2J7Z7N2K2D8D1HJ3H6D1W9S10L7W6ZL2N10R3L5Y10W5X127、下列所有权的取得方式中，属于原始取得的是()。

A.受赠

B.收益

C.继承

D.受让【答案】BCJ5G2A4I3S6I5S3HL6F6X4S3V9T2U8ZV4D2R3A3B4Z8J928、具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的企业是()。

A.个人独资企业

B.合伙企业

C.私营企业

D.法人企业【答案】DCO4A7Y2X3J8G2Y8HV8I2F2H6R7F8T9ZO10T7Z2Y5K5O4M829、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，仲裁解决合同争议的，除非双方另有商定，否则，应当适用()的仲裁规则。

A.国际商会

B.中国商会

C.中国国际经济贸易仲裁委员会

D.FIDIC【答案】ACH3O2Y8Y4A7L9P1HB7D9F2G5D3R3M7ZW7S4X2Y5Z4J1E530、设备采购合同中，因出卖人原因导致不能全部或部分交货，应依照()的违约金数额支付违约金。

A.法律规定

B.合同约定

C.买受人要求

D.出卖人接受【答案】BCL5Y5B3U4D8Q10H7HU10J3E2A6X7A10H9ZW9F10U10Q4K3X1Y131、在设备承揽合同中，承揽人将辅助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。

A.第三人向定作人负责

B.承揽人与第三人共同向定作人负责

C.承揽人向定作人负责

D.承揽人与第三人向定作人承担连带责任【答案】CCL5H9J2K7E4Q7K6HH3F10W10Z9A9G5U4ZC2K6V2F6T3X7D332、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】ACV8O6I3B3K10B6Y2HU3N5I7D7I7L3F9ZU6J10O2N1K5C6D933、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCV1Z10J2R8S2W2X1HD5J4U5P4Z3R9B7ZJ1V8Q6S1M6P6H834、与邀请招标相比，公开招标的特有程序有()。

A.资格预审

B.资格后审

C.特别审查

D.现场踏勘【答案】ACA7J1Y1N2U6I5O10HS9C1M7G5F10S5Z5ZK8Q3C3A7X2F8F735、如果承包商遇到了不可预见的物质条件，承包商有权索赔()。

A.工期、费用和利润

B.费用和利润

C.工期和费用

D.工期和利润【答案】CCH1Q10C10L6L9N8Y5HP5M1Z5W5M1B10Q4ZH1G5E9X3N3O7F936、甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。

A.合同订立

B.甲提出撤销请求

C.人民法院受理撤销请求

D.人民法院判决撤销【答案】ACS5Y4L5R2C7I4G10HZ5N5B1X7Z2M10L3ZL3V1I5N7B10C8R837、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时【答案】CCW10J3Z5U9P1W1O1HP8G5G2U6N5V9F4ZE10G7X9D10L7G7O238、根据《招标投标法实施条例》，依法必须公开招标的，应当在()发布招标公告。

A.国务院发展改革部门依法指定的媒介

B.全国发行量最大的报纸、杂志

C.全国影响最大的门户网站

D.国务院建设行政主管部门指定的媒介【答案】ACA3X2Z1A3D6M2O7HW8Y3W2L6K8Z9U7ZW4A10A3U6J1V4A739、FIDIC新黄皮书规定，承包商在收到()后，应按合同规定的份数和时间向工程师提交最终报表草案并附证明文件。

A.接收证书

B.履约担保

C.履约证书

D.保留金【答案】CCB6L1X10U3W1F2H3HO7Q10A4F7A8M7T7ZU9Y3P5X10F1C2K640、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。

A.本单位安全生产管理人员

B.政府安全生产监管部门

C.本单位

D.本单位上级主管部门【答案】CCV6M6T8E8U6X4X5HJ1K4Y9F5U6K10L3ZK7D10P9B10U9A5J241、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】CCW4H1F4V3P5Y1J6HN8Z5E1B8T9M10O6ZV2G3V3L6T7P9E942、因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。

A.业主

B.项目经理

C.工程师

D.工程师代表【答案】CCP8C10A3R4N5H2H5HU2F8U6H6D1G2M9ZC4M7J9M1Q7S5R743、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】DCY10J5P10M1I7U2T7HV8L9Q1P8S1J10K1ZO4B10V7F5L5O6I444、发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。

A.合同

B.侵权行为

C.不当得利

D.无因管理【答案】CCU2M2Q6C10Z9Z2Q3HE5R1Z3D4R7M6O8ZM3I10N2K10Y9A9D145、下列文件中，属于工程师监督承包商实施过程和实施方法的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商建议书

D.中标通知书【答案】CCL8Q7G9O5K10C3Q3HC9L7Q3P1A6S7D5ZI7E3N1X9E3W9F946、在间接代理，也称“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒绝履行合同义务，受托人应向委托人提供第三人与受托人签订的合同的情况，委托人可以直接追究第三人的法律责任。委托人的这一权利为()。

A.代理权

B.介入权

C.追认权

D.代位权【答案】BCS1I3L2V7S7X8N4HB3F8O2F1S8P3E7ZO1G8H2L5X3L9V347、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】ACE6Y9A1Z8H10O4R5HU2U3Z6Z10N8U7F4ZL8X7R5G1I6N2O648、在因缺陷产品导致人身损害的产品责任法律关系中，权利主体是()。

A.法人

B.自然人

C.销售者

D.仓储者【答案】BCC8O2P2L7Q1H5K4HV6L4Z7F2J9A2E2ZL7O8D8L7E3S6B849、设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。

A.工程量清单合同

B.固定总价合同

C.成本加固定费用

D.混合合同【答案】BCW5H2X10E10S8M9W10HX8R6G8C5C5E1Q3ZU5L5H10I3F8Q8P150、出卖人出卖交由承运人运输的在途中的设备，毁损、灭失的风险自()起由买受人承担。

A.自该设备运抵目的地时

B.自该设备买卖合同生效时

C.自该设备买卖合同成立时

D.自该设备交付买受人时【答案】CCE6I6E10K8F7M3A9HA4N1N2M2D5N8Q6ZU4Q9U1C9M9W8F651、在委托代理中，代理人享有代理权的依据是()。

A.委托合同

B.委托授权行为

C.人民法院指定

D.法律规定【答案】BCV5U3O8R3D7B2A10HX6C8O10U4E8D5G2ZF8V5W10Y2B10B4H552、按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。

A.投标人发出投标文件

B.招标人收到投标文件

C.提交投标文件截止

D.提交投标保证【答案】CCW6G4T7Y8R8I5W1HY1R1V4W3L4S5L3ZT4C3R10N6M1K6F453、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCA6N7R1W7E7N3Z6HK2U4C6A8X1L3M9ZA4A8K10U5U9O6B654、FIDIC合同条件规定，如果业主在()天内未支付进度款，则应对延迟付款金额支付融资成本。

A.工程师收到承包商申请付款的月报表后28

B.工程师开出付款证书后28

C.工程师收到承包商申请付款的月报表后56

D.工程师开出付款证书后56【答案】CCM7A7C10J6L1O2X2HE2C4G6H10J10S8Z7ZH9H4Z8D6A4W2T455、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。

A.安全设施

B.安全警示标志

C.安全疏散标志

D.安全报警装置【答案】BCV10Y2A8C10K7M5H3HN4P6D10S4B5K7C4ZJ4U7S10N3U9B7O456、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】ACK3K6B3O6V8V7D5HH5H4U8M7J7T4E8ZZ5N10U1A1O2Y10T357、下列关于留置担保的说法中，正确的是()。

A.定做人未向承揽人支付报酬，承揽人可以对工作成果实施留置

B.可以留置的财产包括不动产

C.定做人只是未向承揽人支付材料款，承揽人不可以对工作成果实施留置

D.承揽合同、设备工程合同都属于法定可以采用留置担保形式的合同【答案】ACD3A7Q5X5F4F6O1HW6T10L1F2G4X4U7ZS8I3Q3F3T9U6K358、生产者对其产品缺陷造成的人身伤害应当向受害人承担的法律责任是()。

A.刑事责任

B.瑕疵担保责任

C.行政责任

D.产品责任【答案】DCE4R10R1R7I6A10U8HF2O5H4P8Y5F9A10ZB2B9M1Q1B4T6F559、根据《民事诉讼法》，因设备采购合同纠纷提起的诉讼，由()人民法院管辖。

A.原告住所地

B.合同签订地

C.合同标的物所在地

D.被告住所地或合同履行地【答案】DCO2Z10Z7W5Q1Q2H4HK4C10N2M1U2R6N10ZY8C7C3X3W4C9P560、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，在投标函附录中规定的保留金扣除限额的比例是()。

A.中标合同金额的5%

B.中标合同金额的10%

C.合同价格的5%

D.合同价格的10%【答案】ACI8Q8M5G1Q3Y7V4HL3Z8C3V5G9F7M3ZR4E3Y2T1F1W1A961、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】DCI2M10A10S6Y1I2G2HG8Z10F10F5F5B8Y10ZD10A9L3S4W3A2Q1062、设备采购合同中，买受人逾期付款，应依照()的计算方法，支付逾期付款利息。

A.合同约定

B.买受人提供

C.银行延期付款规定

D.法律规定【答案】ACC9K3E10V1O5J10V5HS4L6R8H2K5Q3M6ZD8H2D5I3D7D5I563、设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。

A.该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬

B.该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责

C.承揽人应就该部分工作对定作人负责

D.该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作【答案】CCW9X4T7M7M5Z2R2HZ2E7V2V10T6Q1F1ZS7S2I1T2A1O1Z764、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCF1T3W10C5P4T7L10HJ8L3M9M4F3H8U6ZU6L7R8C6H5G10X265、设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。

A.签发初步验收证书

B.启动试车

C.性能验收试验

D.签发最终验收证书【答案】ACX1B2J9M9D1N3E8HV8G6S3X9Q1O3A4ZM6H6M3G5U1V6A866、基于员工健康和安全保障的需要，承包商应至少指派一名称职的()，负责现场的安全和预防事故工作，并赋予其发布指示和采取各种措施预防事故发生的职权。

A.专职安全员

B.施工监督员

C.应急救援人员

D.专职医护人员【答案】ACF2L2J7T9G5Q7G2HR4S9V2E4F7U7K7ZE8X2G2K2Q5Q7E967、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACG5J4G6B8M5Z5V10HO6W3P5I3G2K8P10ZX5M4C6O5E2P5X968、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商对业主的全部责任，除合同另有规定外，不应超过专用条件中规定的总额，如果专用条件中没有规定该总额，则不应超过()。

A.合同价格

B.最终付款证书中确认的金额

C.竣工结算总额

D.中标合同金额【答案】DCM1Y9I3V7J4U6Q7HO4T8Y4O2Q6M3V6ZM10O4U10M4V1M1Q1069、中标人放弃中标，依法应当向招标人承担的法律责任，属于()。

A.缔约过失责任

B.违约责任

C.行政责任

D.经济责任【答案】ACB5H1W7I5X10Z2Z8HL2R2P1Z7A3C8W2ZM2K4E9M1G5W8L370、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】ACX10J5B1I6J9Z8V7HL4U2Y5I5N3M6Z7ZN5K7Q6I3Q3R2R271、设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。

A.具体合同事件

B.设备工程进度情况

C.工程资金使用情况

D.合同管理人员管理情况【答案】DCB8Y7L9J10J1V10C6HK6N6Y9D10N9V3J6ZU8T2P2H5I1P10Z272、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】DCO8S9R8X10M8P9C2HV3W7Z9S1O2C2O7ZJ5X4F5Q9J6F7X873、承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。

A.移交工程时

B.竣工试验开始前

C.通过竣工试验后

D.申请签发接收证书时【答案】BCQ7K7J9K4J3R5V4HO10M3L7H1A5O1Q10ZC4E4D1G1S9K1U274、如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。

A.重新试验

B.承包商提交试验报告

C.工程师认可试验结果

D.签发接收证书【答案】DCJ5F8S6N7N7V5P5HF8E2Y8G3R1R4F9ZP3F8T4B2G4X5T475、国内设备工程合同的生效时间是()。

A.经公证

B.经批准

C.双方对合同条款取得一致意见

D.双方签署【答案】DCC7D3F3A7M4Q6P7HG5D5Y1G2F7F6I5ZP9Z10C5E9R4X10E476、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，工程师应将能够证明的承包商的索赔款额，()中，支付给承包商。

A.签发临时付款证书

B.列入当月付款证书

C.列入竣工结算报表

D.签发索赔付款证书【答案】BCH2M7E5S8G6H3D2HQ9Q1V2L5G1L1J7ZJ4D2V6P8D7Q3U377、一般情况下，设备采购合同中设备毁损、灭失风险的承担原则是()。

A.由出卖人负责

B.由买受人承担

C.约定不明确时，由出卖人与买受人共同承担

D.设备交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担【答案】DCP3X3X7Q10J5F3E3HT3S8Y2X3V2Y9K8ZD1C2E7D5T10R1P378、在设备工程合同谈判阶段，双方谈判结果一般以()形式，形成书面文件。

A.技术资料

B.商务资料

C.合同专用条件

D.合同补遗【答案】DCD8S10B6R3Y4G10Q4HQ8P2C3H9P9Y4Q1ZC1L10C5L1B2M8Q679、根据《招标投标法》，评标委员会如认为所有投标都不符合招标文件要求，正确做法是()。

A.与投标人分别谈判，重新确定合同条件

B.降低条件，宣布综合得分最高者中标

C.否决所有投标

D.向招标人说明情况，由招标人酌情决定【答案】CCP7W6E9G2R5J7B4HJ5X3V6Z2U5L5O1ZJ6F4T4A5M7F1Q380、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】CCB9R4Y10I6D3N4L5HE8W5P3A1W6E8K2ZP7C6T8L7W6M3C481、根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。

A.工程师

B.监理公司

C.业主

D.安全生产主管部门【答案】ACB1H9W10M3M10O10E9HI2N9T5V4L1E9T9ZJ8G4H8G4V10R5S682、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCP6Q6A9H6X5A4J9HQ5B10O4N5E8B1I5ZH3Y5N6K1F6N7N583、工程师基于非承包商原因指示承包商暂停实施某一部分或全部设备工程后，负责对工程做好保护措施的是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.造成工程暂停的责任方【答案】CCT8R2L9L5F9E6N9HI6W8Q3V2M2K6T10ZB6V9Q7W8C7L10L484、对于无权代理行为，被代理人可以根据无权代理行为的后果，对自己有利或者不利的原则，行使()。

A.追认权或者拒绝权

B.催告权或者撤销权

C.追认权或者撤销权

D.同意权或者拒绝权【答案】ACR9I7W8I7G7I1V4HK3S3J8X4I9X2D8ZU6A7Y7F8K2L9F785、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，“不可预见”被定义为“一个有经验的承包商在()前不能合理预见”。

A.提交投标书日期

B.基准日期

C.实施工程

D.进入现场【答案】ACZ6S7V2J1G10S3S6HI5N3Y6C8O7B5U6ZA10B3L7P2G10A1F486、甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。

A.丙向甲

B.丙和乙共同向甲

C.乙向甲

D.丙和乙向甲连带【答案】CCA5P9G8X5N3M1G9HK5N2Y4E2Y1N8U7ZL4J4B4B3R9M3R787、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用【答案】CCS8A7D5U1R3V9P8HN1X9K5V7H7W3Q8ZB6A10C2F6P9M9L1088、合同履行中行使先履行抗辩权的方式是()。

A.不履行合同

B.终止履行合同

C.中止履行合同

D.要求对方履行合同【答案】CCU1R10E9H4L2H5I4HB6P8Q3F1F2T4G2ZO7V8J6J8V6N5Y789、在买卖合同中，买受人的义务有()。

A.对标的物提供质量保证

B.受领标的物

C.对标的物提供权利担保

D.提供有关单证和资料【答案】BCB3C3Y5X8V9J6V6HH10R1G5C1F2E5C7ZW9W6C2K10Q2R2H590、若由于业主原因使竣工试验无法按预定的时间和地点进行，则承包商有权索赔因此造成的()。

A.缺陷通知期延长损失

B.费用支出，且含合理利润

C.直接损失

D.费用支出，但不含合理利润【答案】BCL10R4I4F1W8S6E2HJ8J7N1K9J10X8S9ZA10D8B4X7A10E4E291、单位工程的竣工试验，承包商由于业主应负责的原因遇到妨碍达14天以上，正确的处理方法是()。

A.视为在竣工试验本应完成的日期业主已接收了该单位工程

B.视为在竣工试验本应完成的日期承包商已完成了竣工试验

C.工程师应另行通知承包商进行竣工试验的日期

D.承包商可自行完成竣工试验【答案】ACU10L9K5T2Z8P1F10HW5X9R10P1O2Y3V2ZZ2U7D1F2N4L8Q292、在市场经济条件下，()是民法的主要调整对象。

A.财产关系

B.人身关系

C.支配关系

D.生产关系【答案】ACC5C1S6A6F1T2T7HT9P4I8B1F8U5Q2ZY2B7E5Y3L1L2D493、根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。

A.一般保证

B.保证人要求的方式

C.债权人要求的方式

D.连带责任保证【答案】DCO3W8J9W10G4H7P9HW8U1U2H2D9T8G1ZY7Q9R7B4I3U9U694、承包商编制的质量管理计划，在得到()的批准后，将此类文件提交给工程师参考。

A.业主

B.承包商项目经理

C.承包商

D.工程师代表【答案】BCL7C3L6V9N1K3M8HW10O9V9V10X1E4B3ZK9I8E3J8B5H2G195、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACV3Y3N4U3C7H4G1HS4W6V2W9G3P1Y7ZR6V3F3B8L7B8N296、某施工企业依法获得的安全生产许可证有效期即将届满，该企业办理安全生产许可证延期手续的期限是()。

A.期满前3个月内

B.期满前6个月内

C.期满后15日内

D.期满后3个月内【答案】ACC5C9D4O10C5C6P4HE6F6S5M8F1Y3B4ZJ2I7E10L7W6P1Z297、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量【答案】CCL6L10Y6D8N6J6I9HW3E4Q3G8L2P7C5ZM5V8H10X10P7R5Q198、根据《民事诉讼法》，证据必须符合()要求。

A.真实性、合法性、客观性

B.合法性、客观性、公正性

C.合法性、客观性、关联性

D.真实性、关联性、公正性【答案】CCZ2Z3L1V4Z9G7Y8HW5T7A3U8L5L4Z6ZB6S2V5H9Q2H6X799、承包商按照工程师的指示更新了进度计划，并按照新的进度计划实施设备工程。承担由此带来的风险和费用的是()。

A.工程师承担风险，承包商承担费用

B.工程师承担风险，业主承担费用

C.承包商承担风险和费用

D.业主承担风险和费用【答案】CCD9O7L4L5N7X6I10HT5E3F2Q6S3E4G1ZS4M10A8K1A5I3M2100、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定，竣工验收合格后15日内甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工验收合格，3月3日乙向甲提交工程结算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲迟迟未能结算工程款，乙于6月10日向法院起诉，关于延期结算利息的计付日的确定，()是正确的。

A.2012年3月3日

B.2012年3月16日

C.2012年3月20日

D.2012年6月10日【答案】BCJ10K9V8Q4Y6L9D7HO10X4Y1V6Z3R3G4ZD1K10I3W3Y10T4C10101、下列产品中需要依照《产品质量法》予以规范的是()。

A.农产品质量

B.建筑工程质量

C.建筑材料质量

D.军工产品质量【答案】CCR8I3P2P8A2E10S5HO7I10K9Z4X3Z1O9ZN7H8V4S10I5K3K6102、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACZ7G3X2M9R1O4P6HI1U8U1F4M8W4G7ZL2R6U10R10R8L10V3103、建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任【答案】CCZ5W4F1A4R10D8D6HW6E6L9D3B4D7M1ZT4S6U4B6E7W1S5104、根据《合同法》规定，下列关于撤销权消灭的表述，正确的是()。

A.撤销事由发生之日起1年内没有行使

B.撤销事由发生之日起2年内没有行使

C.知道撤销事由发生之日起1年内没有行使

D.知道撤销事由发生之日起6个月内没有行使【答案】CCI1X1J1F4F1L3Y4HE9V8E4H8K2Y8A9ZA8J9P3V8S8E9Y8105、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCU10M3O1M8G9F4Q6HW8R5O2R1K1O8E4ZI7N9P10V9A6T7H8106、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACW9I10V4K4G1W7M2HT1A5S2S6W2Q5X3ZY6Y2R9V4C2L4J7107、给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金，接受定金的一方不履行约定债务的，应当()。

A.返还定金

B.抵作合同价款

C.双倍返还定金

D.继续履行合同【答案】CCK10T3P2A10Y7S8Q7HM9X8N5K4Z5Y8I9ZB5K3G1X1Q9I8N4108、采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险金额应为()。

A.设备的购买价格

B.设备的残值

C.设备的全部重置成本

D.设备的制造成本【答案】CCY5J4L5G3P1G6E7HE3P8D6T5D1W3R2ZI7M9I8B8J9L6L8109、某设备工程合同履行期间，业主基于自身利益的考虑而终止合同。业主3月1日发出的终止合同通知于次日到达承包商、业主于3月10日退还履约保证，则该合同终止生效的时间是()。

A.3月2日

B.3月10日

C.3月30日

D.4月7日【答案】DCB9E8Q7B1Z10J4S6HR5I8C6E10C5N1B9ZK5Z1V4F8S9T7D5110、某必须招标的项目，招标文件规定采用评标价法评标，有甲、乙、丙、丁四家单位投标有效。四家单位的投标报价和评标得分为：甲单位投标报价1050万元，评标价1030万元；乙单位投标报价1000万元，评标价1000万元；丙单位投标报价980万元，评标价1050万元；丁单位投标报价950万元，评标价1020万元。据此，第一中标候选单位应是()。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁【答案】BCN5K3J5R9G3I5I10HZ1Y8N9C7M9Q9N3ZW10J10G10K6I6X7J8111、李某于2004年2月5日在马路上正常行走，被张某骑自行车撞倒，李某起来觉得无事没说什么就走了，2月7日李某觉得头痛，怀疑是张某撞的，2月9日到医院检查发现车撞部位有内伤，李某2月10日找张某要求支付治疗费，张某不同意，根据诉讼时效规定，此案的诉讼时效应从()起算。

A.2月5日

B.2月7日

C.2月9日

D.2月10日【答案】CCQ2B4B3I2I3F7D8HP1J6B4H4S3S6J7ZE4N6R10D8Z5R1T4112、甲、乙两企业欲进行零配件的交易，为了规避税收，双方将买卖合同签订为加工承揽合同，该加工承揽合同的效力为()。

A.无效

B.可撤销

C.可变更

D.效力待定【答案】ACN6B9P6J4J1W6B8HV4Z8X3T3V1Z9D7ZU8I7A9V10L2R2C6113、甲因需资金，将手中一张汇票质押给乙。根据《物权法》，乙对该汇票的质权自+()时成立。

A.甲将汇票交付于乙

B.汇票登记

C.甲将汇票提存于公证处

D.质押合同签字【答案】ACD7U4G10V8A9I9T5HK5P4N3K2H5T3O8ZQ3O6X7G8M2R6H4114、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCP8T5U2X5G7T4S6HK6V8W6N1T7K5L5ZI7G1P5B1T3G10G8115、根据《合同法》规定，招标公告属于()。

A.要约邀请

B.要约

C.再要约

D.承诺【答案】ACM8Q5E5D8K9M6Q10HT4F7O1X4O3E7D1ZL4G5R6K9V8S9Q10116、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期【答案】ACR4V9T8P1J8W3Q7HA5Q8K9E6K2M8F2ZK7D9C4S7V2O5P9117、下列关于设备工程设计合同中设计人的义务表述，错误的是()。

A.依照合同规定的进度、质量要求提交设计成果

B.对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充

C.提供设计依据资料并对资料的正确性负责

D.参加工程竣工验收【答案】CCR1F10C2Y2U7K8W8HN9K4X5O3E3E3S8ZE6K5P5C4H1G10Z8118、下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。

A.如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作

B.暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用

C.如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿

D.如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求【答案】ACR8T6Q9O4W4S3K9HN4E7M8Y10W5T8X10ZR4A4A8V6O1O7L7119、某建设项目在施工招标中，投标人按照招标文件的要求提交了投标保证金。招标人最迟在()日内，予以退还投标保证金。

A.开标后30

B.完成评标后15

C.发出中标通知书30

D.签订施工合同5【答案】DCV4V9M3Y4L9B4W6HL9M8A3X8P8B4N6ZC7Z6H3B4L1K2F10120、根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。

A.15日

B.2个月

C.3个月

D.6个月【答案】BCE3Z10K7G9B6Z4M7HV6R5P5G5J5D7B7ZB8F8U2K1L3D10B4121、对于一个大型的设备工程，相关人员在合同文件编制完成后，需对此文件进行评估，并最终得到()的审查认可。

A.业主

B.承包商

C.设备监理工程师

D.总监理工程师【答案】ACI3M3R5U5X6X8A9HI9L7B4I7S4D3B1ZG1G8L4H4V8O10D1122、如果承包商隐蔽已经完成的工作前未通知工程师进行检验，则当工程师提出剥露检验要求时，承担由于检验所产生的费用的是()。

A.业主

B.承包商

C.工程师

D.如果检验的结果证明完成的隐蔽工程符合合同要求，则由业主承担全部费用，否则，将由承包商承担全部费用【答案】BCT8R7W2D10H6F10O5HK3R5O1O6T5W4N3ZU7X5R1E3C8O1I2123、根据我国《合同法》，合同解除的方式包括()。

A.法定解除和约定解除

B.违法解除和合法解除

C.不安抗辩解除和同时履行抗辩解除

D.行政解除和司法解除【答案】ACR10G10L3E7O1M7D6HK1R3N6H1G4M5C4ZN3Z5I4Q6D6D6N6124、某工程的承包单位向业主提交的工程质量保修书中确定的供热，、供冷系统的保修期限为1年，该工程的供热、供冷系统的保修期限应为()。

A.设计文件规定的合理使用年限

B.5年

C.两个采暖期、供冷期

D.2年【答案】CCE2L9O3N4Y3G9H5HU5Z4A7X1Q5T5O10ZU10N2B3A5D6Z6S3125、设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。

A.增加人员投入

B.变更工程设计

C.加大资金收入

D.调整合同计划【答案】BCB10V6D8S10J8X8T5HU10V6F1E9G6F5X8ZQ6R1C6G2E7F5D4126、根据《物权法》，物权分为()。

A.所有权、债权和用益物权

B.动产物权、不动产物权和权利质权

C.所有权、用益物权和担保物权

D.抵押权、质权和留置权【答案】CCA8T7J2L1T3R8D1HW1A10Y2C3C7U4U4ZB1Y1Z9Z5F5F6K1127、根据《合同法》规定，下列关于标的物提存的事由，表述不正确的是()。

A.债权人丧失民事行为能力未确定监护人的

B.债权人下落不明的

C.债权人被宣告死亡，未确定继承人的

D.债权人主张提存的【答案】DCW3O9K8Y7C4O10P1HZ8M3O6S6W2K7J6ZY4A2M8T7J1D1E3128、如果出现缺陷的生产设备不能在现场修复，承包商可征得()同意，将有缺陷的生产设备移出现场修复。

A.业主

B.业主代表

C.工程师代表

D.工程师【答案】ACJ3Z3G3P5Q6S2L7HR10M2C6O2X6S4Y3ZB8F8W10N2D4M7W3129、与邀请招标相比，公开招标的特有程序是()。

A.开标

B.组织现场踏勘

C.发出投标邀请书

D.发布招标公告【答案】DCJ10M2R8M9O9W7D2HO4J6V7Q3W10X1I1ZR4Q4P7O8Y2A8L5130、根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。

A.债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权

B.专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权

C.代位权的行使范围以债务人的债权为限

D.债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担【答案】CCI1Z5F10K9X1M4P7HI7G3S5N3J9N4N10ZG6Y6W7S3V10D3F1131、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验【答案】CCO6Y3J4O9N3W9M9HG6C4Q5E2Z5F4J8ZF2E5H5D8R8I7Y8132、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCS1Z4Z2Q7R6F2E1HR10F7X5K4D7Q3W5ZF3G5A2U4K7I10M3133、FIDIC新黄皮书规定，工程师签发履约证书的期限是()的28天内。

A.通过竣工试验后

B.完成缺陷修补工作后

C.缺陷通知期期满后

D.承包商提交最终报表前【答案】CCP8T9M3V1I6A10B4HI9C7B2V5Q5O8T10ZB1O3Y8N1X6M7N10134、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是()。

A.诉讼时效期间从权利人的权利被侵害之日起算

B.权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由之一

C.只有在诉讼时效期间的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行

D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经过去的时效期间统归无效【答案】CCV5H8M9L5J7T10Y5HL10U6B7F9D5S8W6ZP5H6K10M7E5C3Z2135、如果由于非承包商原因导致竣工后试验未能在缺陷通知期(或双方商定的其他期限)内完成，则()。

A.承包商另行选择日期进行竣工后试验

B.此设备工程或单位工程应被认为已通过了竣工后试验

C.缺陷通知期后，工程师再安排竣工后试验

D.双方商定其他期限，完成竣工后试验【答案】BCK4R7Y3M8Q5D4C3HO1G10S4Q3Q10W9P2ZG10C10J10U4F9P10R9136、设备工程合同履行期间，承包商要求索赔时，应在()内，及时提交索赔报告。

A.已经察觉索赔事由后28天

B.理应察觉索赔事由后28天

C.取得现场资料后28天

D.发出索赔通知后28天或设备监理工程师指定的期间【答案】DCM7F6L4U2Z4N2A1HB8S1O3N9U8A3Q3ZB6E4A6U3V1E3W9137、根据《保险法》，对保险合同中()的条款，保险人在订立合同时应当在投保单、保险单或者其他保险凭证上作出足以引起投保人注意的提示，并对该条款的内容以书面或者口头形式向投保人作出明确说明。

A.纠纷解决方式

B.免除保险人责任

C.保险费用收取

D.免除投保人责任【答案】BCM1J1I3Q1T10D8N3HU4J1F3J5J10P1Y9ZT9Y7N10F5W4O1Q9138、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A.订立合同时，由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B.委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C.由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D.因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任【答案】DCP7G4J3I2O10V8I3HR9W6J9X8M2J9L7ZX8X2O5I5K9C6J2139、《安全生产法》规定，矿山、建筑施工单位和危险物品的()单位，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。

A.生产、运输、储存

B.生产、使用、储存

C.生产、运输、使用

D.生产、经营、储存【答案】DCC7N8T6A9Z7Q2G5HH6P4S3U9F10I5F8ZC7B10E4N6J3E8T6140、与指定分包商签订分包合同的当事人是()。

A.业主

B.工程师

C.工程师代表

D.承包商【答案】DCC5F6N6B9J7L4B6HH3I1W7Q5X9O7T9ZW2F3E8F1M7I3G2141、大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。

A.30

B.28

C.20

D.15【答案】ACU6O3N4T10U10P6N7HU2C3G9F6V2N6R7ZF4P9G2I5Q2W7D10142、承包商提交履约保证的期限是()。

A.收到中标函后的28天内

B.签订合同后的28天内

C.收到开工通知后的28天内

D.设备工程合同生效前【答案】ACV9P3L4W6X3W5Y6HC1M2M9J1E8M3G9ZG9W6I9T9R5M6E8143、承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。

A.基准日期

B.投标截止日期

C.中标通知到达承包商

D.开工日期【答案】ACF10J2N8E2L10Y9S2HO8V3U9Z3O3O3M5ZN8Z3I1I3C3P7M10144、承包商支付给员工的工资水平和提供的劳动条件不得()。

A.低于当地同行业的标准

B.高于当地同行业的标准

C.低于本国同行业的标准

D.高于本国同行业的标准【答案】ACS7A3B2G6K4P1S5HL3N6F6V6O9W7D1ZP7Y8M9S5W6E8V4145、检核表的核心思想是()。

A.确定事件的逻辑关系

B.持续改进

C.分析事件的合理性

D.完整描述事件的全过程【答案】BCE5X5V10Q9G4D10H5HY1A1D1Z7C5I2J5ZV8P3T1B4P1G2E7146、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】DCE5X10U9A8V1H4L9HB5V7Q7G6N3F10Y4ZV8J10A5C6S1O4I2147、下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。

A.监理投标书

B.中标通知书

C.专用条件

D.协议书及附件【答案】DCX1V5Y2P7K10D2P2HK8L1V2F4E3V6E10ZA2H10H2W8R9I2Q9148、下列文件如果出现矛盾，应当优先适用的是()。

A.合同条件

B.承包商建议书

C.业主要求

D.投标函【答案】DCT2V3T9Y1D7K7C10HL3L9W5B6Q5N5S8ZB2R3L3R3A6U1Y10149、《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCF6Q8W1Q8O6L7R9HA5P10T1G1O8A9K6ZT5A10H3F9X5U1J6150、诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。

A.最后4个月

B.最后6个月

C.最后3个月

D.最后2个月【答案】BCG5L5I9J5J3T10X6HZ1R2Y2Z7C4Z3O3ZR10B4X8T1J1X6L7151、下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。

A.交付设备

B.交付设备所有权凭证和其他凭证

C.移交设备中体现的知识产权

D.接受设备检验【答案】CCE10F10R5I8S4A4O5HZ7X4V1M2D4P2T6ZN4O2X6S9V7J5L7152、根据我国招标投标法律、行政法规的规定，招标方式不包括()。

A.议标

B.公开招标

C.邀请招标

D.分两阶段进行招标【答案】ACK5Y6P6J7I4E5G9HR2O6T7D8Y9M2G6ZB9X6Y6X6V7V10J3153、无权代理属于()行为。

A.无效

B.可变更的

C.可撤销的

D.效力待定的【答案】DCM7B2T5M8Z9K9Z4HU9W2O6S7X6M9P2ZP10N4Q9A10E10F2S2154、下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。

A.承包人行使优先权的期限为1年

B.行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失

C.承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者

D.抵押权人优先于承包人的工程价款受偿【答案】CCV10D8E5U5I9X3X8HM8K3S4I8D5W9C7ZL5D3I5Q3G9X5L6155、下列文件中，属于确认承包商的工作成果是否符合合同的重要依据的是()。

A.设计文件

B.业主要求

C.承包商文件

D.投标书【答案】BCB2B3P10X3Z2O2L2HH8J7A5R1B3B2G9ZT3D3N6S5Y5F4W3156、根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。

A.张某因工伤要求损害赔偿

B.某设备厂商因租用仓库而拒付租金

C.甲厂购买的机床存在质量缺陷

D.某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁【答案】DCJ9I1G6K7E3O9A2HG10B10W6K10P5B5W7ZT3Z3N4Z6J8R5M10157、对基准点、基准线和基准标高等原始数据的错误，应由()承担责任。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】BCI4O2I8M7M8J5Z10HY9C8C6K2Q4B7C6ZC10Z4F10S9W10E3J9158、对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。

A.承包人越级承揽工程

B.承包人超越范围承揽工程

C.承包人向评标委员行贿中标

D.承包人将主体结构的施工进行分包【答案】DCB2G7K9H1W4F6V2HO1O1B5P3T8A2M3ZU6C9N7Z3B4I9I3159、世达公司投资的某工程项目依法应进行招标投标。世达公司的下列行为中，不符合招标投标法规定的是()。

A.世达公司委托某工程咨询公司编制了标底

B.世达公司自行选择了招标代理机构

C.世达公司的招标文件中写明了评标的标准

D.世达公司的招标文件中写明了评标委员会专家名单【答案】DCH3P2N4N10Q4G10L2HM8J2B1H4O10O3Q6ZM4B5N5E9H3M10O7160、下列()财产可以抵押。

A.土地所有权

B.抵押人依法承包但未经发包人同意的荒山的土地使用权

C.以公开协商方式取得的土地承包经营权

D.有争议的财产【答案】CCD5Z4S3Z10P9L4V2HI6H8I3D1Q1H7S4ZH7H9S6Z7J4H7H7161、基准点、基准线和基准标高等原始数据使用前，应当采取合理措施验证其准确性的责任方是()。

A.工程师

B.业主

C.承包商

D.分包商【答案】CCJ3S7I8Y3H5A9W10HZ5Z3D8G10C4G5P7ZG1B3B2P4W6O5R4162、地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。

A.乙公司

B.甲公司

C.邮电部门

D.双方各一半【答案】BCR8M6A10Z8W8C5N9HT9L5X2T6A5Q7E5ZF4E3Q4D7V8P3B6163、由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。

A.7

B.14

C.21

D.28【答案】BCK9J8P5M2G4Z2D6HC1I8I7H8L1U5E1ZZ9H6P10Z7K5G3J10164、根据《民法通则》，下列责任形式中，属于民事责任形式的是()。

A.赔礼道歉

B.责令停业

C.罚款

D.具结悔过【答案】ACW10Y1J6M6T5J2F4HI4O3I1X3Y5G4L10ZD1H5I1B10M5L8P4165、在加工承揽合同中，定作人未按合同约定支付报酬的，承揽人对承揽物享有()。

A.扣押权

B.留置权

C.处置权

D.抵押权【答案】BCB5N2B1D2S2S1L2HF8B3N5O7J9L3B9ZR6M4F10V9Z3Z10C2166、FIDIC“新黄皮书”规定，承包商应提前()天，通知工程师可以开始竣工试验的日期。

A.7

B