建造师继续教育选修课培训题

建造师继续教育选修课培训题建造师继续教育选修课培训题建造师继续教育选修课培训题资料仅供参考文件编号：2022年4月建造师继续教育选修课培训题版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：判断题B.11.编制项目成本计划就是编制项目成本报表。（×）48.BIM的用途决定了BIM模型细节的精度，现阶段一般只需一个BIM工具就能能完成所有的工作。(×)C.3.采用一般计税程序计算工程造价，附加税与增值税合并计算。(×)14.承包人可以向发包人索赔，反之，发包人也可以向承包人索赔。（√）16.承包人向发包人索赔机械窝工费时，都应按照机械租赁市场价计算。(×)41.长期以来，我国建筑业的很多问题不是孤立的，可以说是系统性的，与现有建筑市场监管体制机制不畅密切相关。(√)D.7.电线建筑安装与室外市政工程划分，以建筑外墙为界，以内为建筑安装相应子目，以外为市政工程相应子目。(√)15.对于持续性索赔事件，承包人可以在索赔事件结束后的28天内提交最终索赔报告。(√)25.当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人可以以此为由主张工期顺延。(√)27.当事人对建设工程开工日期有争议的，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。(√)31.对施工中出现质量问题的建设工程，无论是否施工企业原因造成的，施工企业都应负责返修。(√)F.30.发包人将依法不属于必须招标的建设工程进行招标后，与承包人另行订立的建设工程施工合同背离中标合同的实质性内容，当事人请求以中标合同作为结算建设工程价款依据的，人民法院应予支持，但发包人与承包人因客观情况发生了在招标投标时难以预见的变化而另行订立建设工程施工合同的除外。(√)32.发包人欠付工程款，实际施工人怠于追偿的，承包人可以将发包人、实际施工人列为共同被告。(×)34.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，但发包人可以根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权。(×)38.发包人在承包人提起的建设工程施工合同纠纷案件中，以建设工程质量不符合合同约定或者法律规定为由，就承包人支付违约金提出反诉的，人民法院可以合并审理。(√)G.1.赣建价[2018]5号文规定，人工费调整日期以前签订的合同，只能按照签订合同时的定额人工费执行。(√)5.根据增加建议法策略，可以自行修改认为不合理的方案，然后提出报价，对原方案可不提供报价。(×)12.工程实施过程中，所有的工程变更都必须有监理人发布的变更指示承包人才能执行。（√）13.根据清单计价规范（2013），如果某分项工程发生变更后，其工程量增减在合同约定的幅度范围以内，其单价一定不需要调整。(×)26.根据《建设工程质量管理条例》,设计中对有特殊要求的专用设备,设计单位可以指定生产厂商或供应商。(√)55.规范注册建造师的执业行为是提高工程项目管理水平、保证工程质量和安全的前提条件。(√)56.股动脉是供应下肢的主干动脉(√)J.2.计算建筑工程的清单综合单价时，管理费以定额人工与定额机械费之和为计费基础。(×)17.监理人应当在收到承包人的工程进度款申请报表14天内完成审查并报送发包人审批。(×)20.进行招投标过程中，招标文件的要求不得高于法律规定。(×)22.经公开招标确定中标单位，招标人发出中标通知书后，中标人拒绝签订合同的，应当承当法律责任。(√)24.建设工程开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。(√)33.建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，经施工单位修复后验收合格，承包人自行承担修复费用。(√)36.建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。(√)39.建设工程施工合同无效,将会产生赔偿损失、继续履行、支付违约金等法律后果。(×)40.建筑业对国计民生关系十分重大，直接影响到国家安全和人民生命财产安全。(√)43.建筑业产生的大量数据交互和共享是需要有统一的数据标准。(√)49.建设智慧工地在实现绿色建造、引领信息技术应用、提升社会综合竞争力等方面具有重要意义。(×)52.建设、勘察、设计、施工、工程监理单位的工作人员因调动工作、退休等原因离开该单位后，被发现在该单位工作期间违反国家有关建设工程质量管理规定，造成重大工程质量事故的，不需要追究法律责任。(×)L.21.两个以上不同资质等级的单位实行联合体共同承包的,应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。(√)M.8.某中学总建筑面积12000平方米、限高24米的教学楼土建项目公开招标，校方以确保工程质量和便于日后维修为由，要求必须具备一级资质且在本地注册的建筑施工总承包企业才能参加投标，你认为是否合法(×)9.某建设工程为政府财政资金投资项目，其施工单项合同估算价280万元，不需要招标。(×)50.没收违法所得、没收非法财物、没收财产属于行政责任。(×)P.6.平整场地超过±30cm，清单仍旧以平整场地子目列项。(×)S.23.施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的，应当认定为挂靠。(×)37.施工单位应当在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。(×)T.4.投标报价分析计算出来的挖潜盈余，用于企业投标的最高报价。(×)W.28.未经监理工程师签字,建筑材料不得在工程上使用，施工企业不得进入下一道工序的施工。(√)35.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，保修期限为5年。(√)42.我们要坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，推动建造方式创新。(√)46.无论组织设计得如何完美，在运行了一段时间以后都必须进行变革。(√)X.10.项目成本计划由项目组织机构负责编制。（√）44.项目经理需要掌握项目管理知识和工程项目相关的技术知识、经济知识和法律知识，只要满足会干的知识要求就行。(×)47.项目管理的目标是又快、又好、又便宜。(√)Y.45.一个施工企业如有多个项目同时在施工，则可按企业经营管理的需要选择若干个项目，组成一个或多个项目组合，以便相对集中进行有效管理。(√)Z.18.在进行结算价格调整时，在按月结算模式下，2018年12月进度款的结算价格以2018年12月的价格信息为准。(×)19.只有一般纳税人才可以开具增值税专用发票。(√)29.在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和救火等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，适用《建设工程安全生产条例》。(√)51.注册建造师没有按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正，逾期未改正的可以罚款1000元至10000元。(×)53.注册建造师在执业过程中按照规定应组织对所使用的建筑材料、构配件和设备进行检验，检验不合格应谨慎使用。(×)54.注册建造师是工程项目实施管理的核心岗位，其职业道德素质的高低直接影响到工程项目建设顺利运作，其执业行为直接关系到工程项目的成败。(×)57.50-60公斤伤病员急性出血量一般超过80-100毫升可引起轻度休克。(×)单选题C.57.成人心肺复苏时每循环的胸外按压的次数(B)次次次次F.52.发生重大工程质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的，对直接负责的主管人员和其他责任人员依法给予（B）。A.民事处分B.行政处分C.刑事处分D.党纪处分G.1.根据《工程量清单计价规范》（2013）规定，投标人应该承担的涨价风险是[A]。A.材料价格上涨6%B.机械台班费价格上涨12%C.工程设备价格上涨4%D.增值税率上调2%3.根据江西省现行规定，材料费扣税执行3%税率的是[D]。A.铝合金门窗B.钢筋C.木材D.混凝土4.根据江西省2017费用定额清单计价程序，土建工程管理费、附加税和利润计算基础是[A]。A.定额人工费B.定额人工费+定额机械费C.定额人工+定额材料+定额机械D.定额机械费12.根据工程量清单计价规范（2013），某分项工程的实际工程量为清单工程量的112%，下列说法正确的是（A）。A.该分项工程按合同约定单价结算B.该分项工程结算单价需重新认定C.该分项工程超过工程量清单部分需要重新认定单价D.该分项工程按工程量清单工程量结算21.关于联合体投标的说法,正确的是(C)A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的,联合体可以在资格预审后组成B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标D.联合体各方在同招标项月中可以以自己名义单独投标22.关于开标的说法,正确的是（D）A.开标应当在据标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行B.开标地点不必为招标文件中预先确定的地点C.开标由招标人以外的人主持,邀请所有投标人参加D.开标过程应当记录,并存档备查24.根据《招标投标法》，中标通知书自（A）发生法律效力。A.发出之日B.作出之日C.盖章之日D.收到之日25.关于留置的说法，正确的是(D)。A.留置权属于债权B.债权人不负责保管留置物C.设工程合同可以适用留置权D.留置权基于法定而产生28.关于建设工程依法实行工程监理的说法,正确的是（B）。A.建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理B.建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理C.工程监理单位不能与建设单位有隶属关系D.工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系29.关于履约保证金的说法,正确的是（C）。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%B.中标人不履行与招标人订立的合同的,履约保证金不予退还,给招标人造成的损失超过履约保证金数额的,对超过部分不予赔偿C.招标文件要求中标人提交履约保证金的,中标人应当提交D.施工企业不得以银行保函或担保公司保函的形式,向建设单位提供履约担保31.关于工程总承包的说法,正确的是（A）A.采购-施工总承包（P-C）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程项目采购和施工,并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责B.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有工程总承包资质的企由该企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务C.设计采购施工总承包（EPC）是指工程总承包企业按照合同约定,承担工程目设计和施工,并对承包工程的设计和施工的质量、安全、工期、造价负责D.交钥匙总承包的施工必须由总承包企业自行完成33.关于总分包单位的质量责任的说法，正确（B）。A.分包工程质量由分包单位自行向建设单位负责B.分包单位应当接受总承包单位的质量管理C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量各自向建设单位承担相应的责任D.分包工程发生质量问题，建设单位只能向总承包单位请求赔偿J.27.建设工程应当自领取施工许可证之日起（B）个月内开工。34.建设单位组织竣工验收，对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具（A）报告。A.竣工验收合格B.建筑节能合格C.建筑节能达标D.能耗验收合格44.建筑业改革发展的核心是（C）A.集约化B.市场化C.专业化D.信息化54.《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，建筑施工企业法定代表人是落实企业负责人及项目负责人施工现场带班制度的第一责任人，对落实带班制度（A）负责。A.全面B.主要C.首要D.不需M.14.某项目在实际施工过程中，由于地质环境等问题，发现原设计中的50mm厚聚苯乙烯泡沫塑料板不能够满足质量要求，为了更好地保质保量，建设单位向施工单位出具了设计变更，聚苯乙烯泡沫塑料板厚度由50mm变更为70mm，其他做法不变。此项变更适用于变更项目估价的（B）。A.适用原则B.类似原则C.新综合单价原则D.以上都可以15.某承包商把屋面防水工程分包给某分包商A，施工过程中因业主原因导致分包商A费用增加，下列说法中正确的是（C）。A.分包商A可以向业主索赔B.分包商A不能索赔C.分包商A可以向承包商索赔，承包商向业主索赔D.分包商A不可以向承包商索赔，承包商可以向业主索赔18.某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15%，主要材料和构配件所占的比重为60%，合同约定预付款从未施工工程的材料和构配件的价值刚好等于预付款时开始起扣，则预付款的起扣点为（C）万元。19.某施工合同规定，因材料价格波动超过5%从而影响合同价格时，采用造价信息进行价格调整。已知某材料在投标时的基准价格为200元/m，承包商的材料报价为180元/m，下列关于该项材料结算价的说法正确的是（D）。A.当实际材料价格低于180元/m时，超过部分据实调整B.当实际材料价格高于200元/m时，超过部分据实调整C.当实际材料价格低于190元/m时，超过部分据实调整D.当实际材料价格高于210元/m时，超过部分据实调整30.某施工企业对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建设行政主管部门名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议可以向（B）提出A.市质量监督站B.市建设行政主管部门C.区质量监督站D.区建设行政主管部门35.某项目施工完毕，发包人拒付工程款，（D）可以根据合同法第二百八十六条规定请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿A.与承包人订立分包合同的实际施工人。B.防水专业分包人。C.项目材料供应商。D.与发包人订立施工合同的承包人。37.某项目承包人起诉发包人要求支付工程款，一审诉讼中，经法院释明，承包人申请鉴定但未支付鉴定费用，二审诉讼中承包人再次申请鉴定的，人民法院下列处理方法中哪种是不正确的（A）A.不予准许承包人的鉴定申请。B.人民法院认为确有必要的，发回重审。C.人民法院认为确有必要的，同意鉴定。D.法院认为无必要的，不予准许承包人的鉴定申请。38.某施工单位经正常招投标程序中标某市政项目，随后跟建设单位签订了与中标通知书关于工期、价款约定不一致的建设工程施工合同并进行了备案，项目开工之前又跟建设单位签订了与备案合同、中标通知书关于工期、价款约定不一致的补充合同作为实际履行的合同。后双方因工程款结算发生纠纷，施工单位欲起诉建设单位，应当以（B）为结算依据A.实际履行的补充合同。B.招投标文件。C.备案的施工合同。D.视实际情况选择对自身结算工程款有利的。P.23.评标委员会由（A）组建。A.招标人B.招标代理机构C.投标人推荐D.招标人和投标人共同确定系统的主要功能包括（C）控制线和费用控制线等二条控制主线、八条管理副线A.质量B.安全C.进度D.信息S.10.施工成本由直接成本和间接成本所组成，其中间接成本主要是指（B）。A.人工费、材料费、机具使用费B.企业管理费C.企业管理费、利润D.施工措施费11.施工成本计划管理机构一般由（A）担任组长。A.项目经理B.商务经理C.项目总工D.项目部预算员32.设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金20万元。采购人按照约定向供应商交付定金15万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是(D)万元。39.施工企业将工程隐蔽部位覆盖后，建设单位对质量有疑问并要求施工企业对已覆盖的部位揭开重新检查的，其费用、工期和利润的承担原则是（A）。A.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用和延误的工期B.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由施工企业承担由此增加的费用，建设单位承担延误的工期C.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位承担由此延误的工期并支付施工企业合理的利润D.经检查证明工程质量符合合同要求的，建设单位只承担由此增加的费用和延误的工期40.施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的,应当(D)A.继续按设计文件和图纸施工B.对设计文件和图纸进行修改,按修改后的设计文件和图纸进行施工C.对设计文件和图纸进行修改,征得设计单位同意后按修改后的设计文件和图纸进行施工及时提出意见和建议D.及时提出意见和建议41.（A）是建筑工业化的重要组成部分，势必极大地提升我国建筑业的生产效率。A.装配式建筑技术C.大数据公司D.互联网购物42.随着全国统一建筑市场的推进，资质管理和行政审批等措施的改革，必将为建筑业带来更为（C）的发展环境。A.高效B.严格C.宽松D.国际化45.随着项目经理能力的不断提升，会有机会进入组织（企业）的（A）工作，应重视逐步培养项目经理的宏观思维、战略分析和经营管理能力A.高层B.中层C.基层D.底层50.（D）是运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈。A.文明工地B.秀美乡村C.舒美公路D.智慧工地W.53.违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，尚不够刑事处罚的，处2万元以上20万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分;自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（D）年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。年年年年X.2.下列选项不属于措施费的是[B]。A.排水降水B.工程暂估价C.模板D.脚手架5.下列报价技巧可以提供两个报价的是[B]。A.不平衡报价法B.多方案报价法C.突然降价法D.许诺优惠条件6.下列选项不属于评标形式审查内容的是[C]。A.投标人的名称是否一致B.投标函的签字盖章是否完整C.投标报价的范围是否符合D.投标文件的格式是否符合7.下列关于砌筑工程的基础与墙身划分，正确的是[A]。A.使用相同材料有地下室者，以地下室室内设计地面为界B.使用相同材料，基础与墙身以设计室外地坪为界C.使用不同材料，位于设计室内地面±300mm以内，以室内地坪为界D.使用不同材料，超出设计室内地面±300mm，以不同材料为分界线8.下列关于防水工程的说法错误的是[A]A.屋面防水伸缩缝、女儿墙、天窗的弯起部分按500mm计算，并入平面工程量B.卷材防水附加层套用卷材防水相应项目，人工乘以相应的系数C.零星部位防水，人工乘需乘以相应的系数D.单个房间楼地面面积≤8m2时，人工乘以相应的系数16.下列关于索赔意向通知的说法正确的是（B）。A.索赔意向通知需要计算详细的工期损失和费用损失B.索赔意向通知需要说明索赔的依据和理由C.索赔意向通知应当在索赔事件发生后14天内向监理人提交D.索赔意向通知不需要描述索赔事件17.下列不可抗力事件发生后产生的后果中，应当由承包人承担的是（A）。A.承包人施工用设备损坏B.发包人人员伤亡C.永久工程的损坏D.不可抗力事件后发包人要求赶工而增加的赶工费20.现行的建筑业增值税税率为（D）。项目组合关注确保项目集和项目能够按照组织战略的关联与一致性进行（C）地资源配置A.统一B.分散C.优先级D.智能化47.《项目组合、项目集合项目治理实践指南》指出，治理和管理是两个不同的概念，管理的核心是关注（B）,包括工作的组织和实践。A.做什么B.怎么做C.为谁做D.哪里做49.现阶段，大家越来越清楚BIM的价值所在，BIM应该是以（B）为源头，要从设计开始贯彻应用BIM，最终的目的是缩短工期、减少拆改、节约财务成本，提高品质。A.政府B.业主C.设计D.施工51.项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。项目负责人在同一时期只能承担（A）工程的管理工作。A.一个B.二个C.三个D.最多不超过三个58.心肺复苏中必须开放气道的原因是（D）A便于判断呼吸B.便于观察伤员C.防止颈椎损伤D.防止舌根后坠阻塞气道Y.43.要缩小必须招标的工程建设项目范围，让社会投资工程的建设单位自主决定发包方式。充分尊重市场主体意愿，体现“谁（D）、谁决策”的理念。A.管理B.负责C.使用D.投资Z.9.《中华人民共和国政府采购法》规定的政府采购方式有几种[D]种种种种13.《中华人民共和国招标投标法》于1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，自年月日起施行。[B]A.1999年12月1日年1月1日年3月1日年6月1日26.在施工合同中,就施工行为而言，债权人是（C）A.建设单位B.设计单位C.施工企业D.监理单位36.注册建造师担任施项目负责人,在其承建的工程项目竣工验收手续办结前,可以变更注册至另一个企业的情形是（B）。A.同一工程分期施工B.发包方同意更换项目负责人C.承包方同意更换项目负责人D.停工超过120天承包方认为需要调整的55.职业道德依靠文化、内心信念和习惯，通过员工的（A）实现。A.自律B.教育C.制裁D.学习56.注册建造师应廉洁自律，严格按照（D）规定履行义务，不得索取、受贿或谋取合同约定费用以外的其他礼金、财务等利益A.法律B.法规C.规则D.合同多选题B.技术在不断创新，BIM与（ABCDE）技术融合更能发挥其价值。打印C.3.采用一般计税程序投标报价时，下列选项需要扣除进项税的是[ACD]。A.人工费B.管理费C.其他总价措施费D.规费E.安全文明施工费15.承包人向发包人索赔成立的必要条件包括（BCD）。A.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出和直接工期损失B.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失C.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任D.承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告E.监理人同意承包人提出索赔申请18.采用价格指数调整公式进行价格调整时，需要确定时点价格，这里的时点价格包括（CE）。A.开工时的市场价格B.政府指定价格C.基准日期对应的时点价格D.工程价款结算时的价格E.与特定付款证书相关的期间最后一天42天前的时点价格29.存在下列哪些情形之一的，应当认定为转包（ABC）A.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的B.承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的C.合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位或个人采购、租赁，或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提供相应证明的D.没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的E.有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的D.44.德国的AHO标准将与建设项目控制和管理服务相关的工作阶段分为（ABCD）A.建设项目准备阶段B.设计阶段C.施工阶段D.项目完成E.使用阶段F.50.法律责任分为:(ABCDE)。A.刑事法律责任B.民事法律责任C.行政法律责任D.违宪法律责任E.国家赔偿责任G.4.根据赣建价[2019]1号文以及江西2017费用定额的规定，下列说法正确的是[BCE]。A.材料费归类汇总，分别按各自所属材料的平均税率除税B.材料费可抵扣进项税计算是将含税材料价格变为不含税价格，再乘以税率C.安全文明施工费中没有可抵扣进项税D.规费计算依据的定额机械费包含有进项税E.其他总价措施费以人工费为计费基础，没有可抵扣的进项税5.关于不平衡报价技巧，下列说法正确的是[ACDE]。A.总价不变，某些项目报价调高，某些项目报价调低B.适用于总价合同C.一般早期完工的项目报价调高，后期完工的项目报价调低D.预计以后工程量增加的项目提高报价，工程量减少的项目降低报价E.施工方案实施可能性较大的项目提高报价，对实施可能性较小的项目降低报价7.根据江西省2017定额规定，下列关于混凝土板的说法正确的是[BCDE]。A.无次梁现浇板，板和梁可以合并计算执行有梁板子目B.没有现浇板的梁，执行现浇单梁子目C.有柱和柱帽的板，执行无梁板子目D.有主次梁的现浇板，主、次梁和板合并计算，执行有梁板子目E.以墙为支撑的现浇板，执行现浇平板子目13.根据清单计价规范（2013），在确定工程变更项目单价时，下列属于在已标价工程量清单中有类似于变更工程项目的有（ABC）。A.变更项目综合单价的组价内容没有变化，只是人工、材料、机械的消耗量按比例改变，而施工工艺、材料、施工条件未发生变化B.变更项目改变施工工艺和方法，但所用人工、材料和机械没有变化C.变更项目在原项目的基础上增加工作内容D.变更项目只改变材质，但人工、机械、材料消耗量不变，施工方法、施工条件不变E.变更项目的项目特征没有变化，人工、材料、机械的消耗量没有变化，施工工艺、材料、施工条件没有变化17.工程预付款额度的确定，一般应考虑的因素有（BCDE）。A.质量要求B.施工工期C.建安工程量D.材料储备周期E.主要材料和构件占建安费的比重19.根据江西省2017年费用定额，当采用一般计税模式时，在计算销项税额时，应扣除进项税的项目有（BCD）。A.人工费B.材料费C.施工机具费D.企业管理费27.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租、使用的情形有（ACE）。A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的28.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,发包人的下列行为中,造成建设工程质量缺陷,应承担过错责任的有（ABCE）。A.提供的设计有缺陷B.提供的建筑材料不符合强制标准C.指定购买的建筑构配件不符合强制标准D.同意总承包人依法选择的分包人分包专业工程E.直接指定分包人分包专业工程30.关于质量保证责任的说法,正确的有（BDE）。A.因建设单位错误管理造成的质量缺陷，由施工企业负责维修和承担费用B.质量保修有保修期限和保修范围的双重约束C.因地震、台风、洪水等原因造成的永久工程损坏，先由施工单位负责维修，建设参与各方再根据国家具体政策分担经济责任D.建设工程质量保证金是从建设单位应付的工程款中预留的资金E.缺陷责任期内预留质量保证金的，施工企业履行合同约定的责任，到期后施工企业可以向建设单位申请返还质量保证金31.根据《建设工程安全生产管理条例》,属于建设单位安全责任的有（BC）。A.编制施工安全生产规章制B.向施工企业提供准确的地下管线资料C.将拆除工程的有关资料报送有关部门备案D.保证设计文件符合工程建设强制性标准E.为从事特种作业的施工人员办理意外伤害保险39.关于建设工程保修责任的说法,正确的是(CDE)。A.因建设单位使用不当造成的工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由施工企业向建设单位承担B.由于设计问题造成的质量缺陷,施工企业有义务维修,其费用由材料采购单位承担C.因建筑材料质量不合格引起的质量缺陷,由施工企业负责维修,其费用由材料采购单位承担D.因地震等自然灾害造成工程损坏,由施工企业负责维修,其费用由建设单承担E.因施工企业违反有关标准佳规范施工导致质量缺陷,由施工企业负责维修J.9.建设工程施工招投标，投标人必须提供的证件证明至少包括：[ACE]A.营业执照B.主要设备清单C.有效期内的安全生产许可证D.财务审计报告E.资质证书25.建设工程施工合同签订后，承包人以发包人未取得建设工程规划许可证为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院如何处理（AD）A.予以支持。B.不予支持。C.人民法院视工程进度情况综合考虑。D.发包人在起诉前取得建设工程规划许可证的，不予支持。E.发包人在判决前取得建设工程规划许可证的，不予支持。34.建设工程价款优先受偿的范围包括（BCD）A.违约金B.承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬。C.承包人为建设工程应当支付的材料款。D.依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。E.利息40.建筑业的持续健康发展对于我国成功实施“一带一路”有着重大影响。国家“一带一路”倡议要在（ABCDE）等方面互联互通。A.政策B.设施C.资金D.贸易E.民心42.今后要鼓励（ABCDE）等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。A.投资咨询B.勘察设计C.监理D.招标代理E.造价52.《建设工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》明确了建筑工程的责任主体，主要指（ABCDE）。在工程设计使用年限内，工程项目发生质量事故或者严重质量问题，该五方主体对工程质量有最重要和最直接的责任。A.建设单位项目负责人B.勘察单位项目负责人C.设计单位项目负责人D.施工单位项目经理E.监理单位总监理工程师M.26.某项目开工通知发出后，现场实际上尚不具备开工条件，后发承包双方因工期发生纠纷，法院如何确定开工日期（ABC）A.以承包人实际进场施工的时间为开工日期。B.以开工条件具备的时间为开工日期。C.如因承包人原因导致开工时间推迟，以开工通知载明的时间为开工日期。D.如因承包人原因导致开工时间推迟，以合同约定的开工时间为开工日期。E.如因承包人原因导致开工时间推迟，以有利于发包人的时间为开工日期。S.35.施工合同中对应付款时间约定不明时，关于付款起算时间的说法，正确的有(ABE)。A.工程已实际交付的，为交付之日B.工程未交付的，为提交峻工结算文件之日C.工程已交付，工企业主张工程款的，为提出主张之日D.工程未交付的，为提交竣工验收报告之日E.工程未交付，工程程价款也未结算的，为当事人起诉之日37.实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加（AC）为本案第三人，在查明发包人欠付建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。A.转包人B.分包人C.违法分包人D.违法转包人。E.监理49.数字化施工系统是指依托建立数字化地理基础平台、（ABCDE），整合工地信息资源，突破时间、空间的局限，而建立一个开放的信息环境，以使工程建设项目的各参与方更有效地进行实时信息交流，利用BIM模型成果进行数字化施工管理。A.地理信息系统B.遥感技术C.工地现场数据采集系统D.工地现场机械引导与控制系统E.全球定位系统等基础平台T.投标前所作的合同分析内容包括[ABD]。A.合同背景分析B.合同形式分析C.合同担保分析D.合同条款分析E.合同纠纷解决38.投标人相互串通投标报价,损害招标人利益,情节严重的,可能承担的刑事责任有（BCD）。A.没收财产B.拘役C.有期徒刑D.罚金E.管制W.54.我国公民道德建设实施纲要中职业道德的基本内容包括（ABCDE）。A.爱岗敬业B.服务群众C.奉献社会D.诚实守信E.办事公道X.2.下列选项属于清单综合单价组成部分的是[ABCD]。A.人工费B.材料费C.机械费D.管理费E.计日工6.下列关于沟槽、基坑的说法正确的是[ACDE]。A.挖基坑清单子目基坑底面积应小于等于20m2B.槽长大于槽宽3倍以上属于挖沟槽子目C.槽宽3m以内的属于挖沟槽子目D.基坑底面积大于20m2属于挖土方子目E.槽宽3m以上的属于挖土方子目10.下列属于成本计划编制依据的有（ABCE）。A.合同文件B.设计文件C.相关定额D.工程变更E.价格信息12.下列关于变更权的说法正确的有（ACE）。A.发包人可以提出变更B.监理人有变更决策权C.监理人可以提出变更D.承包人没有变更建议权E.承包人有变更反对权14.下列属于承包人可以向发包人索赔的情形有（ABDE）。A.监理人指示错误、延误导致费用增加、工期延误B.发现化石、文物等导致工期延误，人员、机械窝工C.承包人租赁机械故障导致停工D.发包人提前向承包人提供材料、工程设备E.发包人提前使用工程16.下列选项中，承包商可以提出材料费索赔的有（CD）。A.由于承包商责任导致工程延期引起的材料价格上涨和超期存储费B.施工中材料消耗增大而增加的费用C.完成合同外工程所用的材料款D.材料价格涨幅超过合同约定的幅度E.由于仓库被盗造成的材料损失22.下列情形中，视为投标人相互串通投标的有（ABC）。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.属于同一组织的成员按照该组织要求协同投标E.投标人之间约定部分投标人放弃投标24.下列施工合同中，属于无效合同的有（ABCD）。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的33.下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ACDE）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.完成建设工程设计和合同约定的主要内容C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件D.有施工企业签署的工程保修书E.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告46.《项目组合、项目集合项目治理实践指南》指出，治理的核心是关注做什么，主要的治理职能包括（ABCDE）。A.研究职能B.监督职能C.控制职能D.决策职能E.整合职能47.项目管理信息系统（PMIS）主要包括(ABCDE)等功能模块。A.投资控制B.进度控制C.质量控制D.合同管理E.系统维护51.信息公开对注册建造师的过程监管发挥了不可替代的作用，2016年，住建部启用了全国建筑市场监管服务平台，公开（ABDE），并定期公布企业和个人的不良行为信息，在一定程度上规范了建筑市场主体的行为。A.企业注册信息B.个人注册信息C.建造师家庭信息D.工程项目信息E.资质信息53.县级以上人民政府住房城乡建设主管部门及其工作人员，在注册建造师管理工作中，有下列（AB