2022年国家监理工程师之水利工程目标控制评估提分题库带答案解析

《监理工程师之水利工程目标控制》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（）个月。

A.1

B.3

C.6

D.9【答案】C2、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。

A.控制条件

B.保证条件

C.充分条件

D.必要条件【答案】D3、为了达到质量要求所采取的作业技术和活动是（）。

A.质量管理

B.质量方针

C.质量控制

D.质量体系【答案】C4、水利工程施工进度计划编制可分为（）个阶段。

A.四

B.三

C.二

D.一【答案】A5、初步设计编制的概算静态总投资超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

A.10%以上（含10%）

B.10%以上（不含10%）

C.15%以上（含15%）

D.15%以上（不含15%）【答案】C6、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D7、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（）天前通知发包人和监理机构。

A.3

B.7

C.10

D.14【答案】D8、下列关于堆石体填筑说法不正确的是（）。

A.每一层填筑应在前一层填筑层验收合格后使用

B.填料厚度可以超量10%

C.要求填料大粒径无较大面积集中情况

D.材料的纵向和横向结合部位应符合要求【答案】B9、下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收

B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收

C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定

D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A10、项目法人(建设单位)应根据工程规模和工程特点，按照水利部有关规定，通过资格审查招标选择勘察设计、施工、监理及第三方检测单位，并实行()。

A.质量管理

B.合同管理

C.进度管理

D.造价管理【答案】B11、某企业借款2000万元，期限2年，年利率9％，按年复利计算，到期一次性还本付息，则第二年应计的利息为（）万元。

A.80.0

B.180.0

C.196.2

D.2376.2【答案】C12、承包人按批准的技术方案组织施工，实施期间如需变更，则（）。

A.重新报批

B.内部审核

C.专家论证

D.平行检验【答案】A13、工程施工过程中发生生产安全事故造成5人死亡、直接经济损失5000万元，该事故属于（）事故。

A.一般

B.较大

C.重大

D.特别重大【答案】C14、每半年末存款2000元，年利率4%，每季复利计息一次。2年末存款本息和为（）元。

A.8160.00

B.8243.22

C.8244.45

D.8492.93【答案】C15、下列选项不属于项目法人在进度控制中的职责与权力的是（）。

A.确定建设工期目标

B.分解确定进度里程碑目标

C.按照资金使用计划编制并落实建设资金筹措计划

D.签发开工通知【答案】D16、当检验批、分项或分部的质量没达到要求时，可采用的方案是（）

A.修补处理

B.返工处理

C.调整处理

D.平行处理【答案】A17、下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收

B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收

C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定

D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A18、下列关于材料预算价格的说法，错误的是（）。

A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格

B.采购及保管费按材料运到工地仓库的价格为计算基数，不包括运输保险费

C.主要材料预算价格超过材料基价时，应按预算价计入工程单价参与取费

D.从工地分仓库到各施工点的运杂费用已计入定额内，在材料预算价格中不予计算【答案】C19、根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明其（）

A.生产厂

B.供应商

C.使用年限

D.规格和型号【答案】D20、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。

A.勘察单位

B.承包人

C.发包人

D.监理单位【答案】B21、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3【答案】D22、关于进度偏差和投资偏差，下列说法中正确的是（）。

A.进度偏差为正值时，表示进度提前

B.进度偏差为负值时，表示进度拖延

C.投资偏差为正值时，表示投资超支

D.投资偏差为正值时，表示投资节约【答案】C23、建设监理三大控制目标是（）。

A.范围、费用、进度

B.质量、进度、投资

C.安全、进度、质量

D.范围、投资、质量【答案】B24、在危险源评价的方法中，作业条件—管理因子危险性评价法适用于（）评价。

A.决策期

B.设计期

C.施工期

D.各阶段【答案】D25、参与工程项目建设的各方，为了保证建设工程质量所做的组织管理工作和生产全过程各项工作的水平和完善程度，是指的（）。

A.工作进度

B.工作安全

C.工作造价

D.工作质量【答案】D26、招标人可以自行决定是否编制（）。

A.招标控制价

B.招标底价

C.标底

D.招标限价【答案】C27、关于措施项目费调整下列说法正确的是（）。

A.工程变更引起的项目措施变化，承包人不可以提出

B.安全文明施工费可以浮动

C.措施项目费单价项目按分部分项工程费调整方法调整

D.按总价计算的措施项目费按实际发生的调整，但应考虑承包人报价浮动率【答案】C28、跟踪检测是监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督，其中跟踪检测费用由（）承担。

A.承包人

B.分包人

C.发包人

D.监理人【答案】A29、影响工程质量的因素有五大方面，即“人、材料、机械、方法、环境”。（）有效控制这五方面因素的质量是确保工程施工阶段质量的关键。

A.事后

B.事中

C.事前

D.验收时【答案】C30、编制水利工程后评价报告的单位是（）。

A.水利部

B.评价机构

C.监理人

D.项目法人【答案】B31、水利工程在发包人提供的材料和工程设备时，发包人应在材料和工程设备到货（）d前通知承包人。

A.3

B.7

C.14

D.21【答案】B32、工程开工前，发包人的准备工作中，监理机构应协助发包人做好施工现场的（）工作。

A.“三通一平”

B.“四通一平”

C.“五通一平”

D.“七通一平”【答案】B33、质量要求随着时间的进展而不断变化，为了满足不断更新的质量要求，需对质量控制进行持续改进，这体现了质量控制的（）。

A.唯一性

B.多变性

C.动态性

D.固定性【答案】C34、下列关于竣工验收说法正确的是（）。

A.财务决算审计通过15日方可进行竣工验收

B.竣工验收包括竣工技术鉴定和竣工验收

C.大中型水利工程在竣工技术预验收前进行技术鉴定

D.竣工财务决算由审计部门负责审计【答案】A35、下列关于碾压工艺试验说法正确的是（）。

A.碾压试验时，每碾压两遍测量对应点的沉降量

B.碾压试验采用挖坑灌水法进行检查

C.取样部位应在压实层上部1/3范围内取样

D.每个试验小块取样数量为2个【答案】A36、下列质量数据特征值中，用来反映的是数据分散状况的是（）。

A.极差

B.标准偏差

C.均值

D.变异系数【答案】A37、根据《水利工程施工监理规范》（SL288）下列情形中，监理机构可以签发暂停施工指示，并抄送发包人的是（）。

A.工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害

B.为了保证工程质量和安全的暂停施工

C.承包人未经许可进行主体工程施工时，改正这一行为需要的局部停工

D.承包人发生了合同约定的违约行为，且未按照监理机构指示纠正其行为【答案】C38、搭建起以监理人为纽带的参建各方交流沟通的平台，建立共商分享协调机制，为发现和解决参建各方之间的争议和问题提供有效的途径，上述所指的制度是（）。

A.监理旁站制度

B.监理会议制度

C.监理巡视制度

D.监理合同制度【答案】B39、监理人的质量控制就是按照（）的质量标准对建设项目质量进行控制。

A.政府规定

B.合同规定

C.监理人规定

D.发包人规定【答案】B40、承包人提供材料时，应进行材料的进场抽样检验，检验和测试结果应提交监理人，若检验结果合格，需费用由（）承担。

A.监理单位

B.发包人

C.设计单位

D.承包人【答案】D41、招标人可以自行决定是否编制（）。

A.招标控制价

B.招标底价

C.标底

D.招标限价【答案】C42、用于水利工程建设所花费的工程宣传费应计入（）。

A.建设及安装工程费

B.独立费用

C.预备费

D.设备费【答案】B43、GB/T28000/OHSAS系列标准采用统一要求，它的普遍实施在一定程度上消除了（），将是未来国际市场竞争的必备条件之一。

A.通货膨胀

B.贸易壁垒

C.人口增长

D.资源浪费【答案】B44、若存款1000元，年利率为12%，按单利计息，则第2年年末的本利和为（）。

A.1240元

B.1254元

C.1267元

D.1305元【答案】A45、下列选项中不属于发包人应按照合同约定通过监理机构向承包人提供测量资料的是（）。

A.基准点

B.水准点

C.基准线

D.控制网【答案】D46、缺陷责任期除施工合同另有约定外，一般从（）之日起至有关规定或施工合同约定的缺陷责任终止的时段。

A.通过合同工程完工验收

B.工程尾款全部结算完

C.工程竣工决算完成

D.工程交付【答案】A47、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（）检测。

A.抽样

B.全数

C.无损

D.见证取样【答案】D48、为了某种目的从总体中抽取一部分产品来代表整批产品的质量，抽取的这部分产品称为（）。

A.总体

B.样本

C.部分

D.检验批【答案】B49、下列关于时标网络计划的编制方法，说法错误的是()。

A.时标网络计划宜按各项工作的最迟开始时间编制

B.无论哪一种箭线均应在其末端绘出箭头

C.在编制时标网络计划之前，应先按已经确定的时间单位绘制时标网络计划表

D.必要时，还可以在顶部时间坐标之上或底部时间坐标之下加注日历时间【答案】A50、工程产品在使用和维修过程中的安全程度，是指的工程产品的（）。

A.时间性

B.可靠性

C.经济性

D.安全性【答案】D51、必须经监理人检查才能继续施工的部位为（）。

A.见证点

B.紧急放行点

C.待检点

D.例行检查点【答案】C52、在全员积极参与原则中，整个组织内各级胜任、经授权并积极参与的人员，是提高组织创造能力和提供价值能力的（）。

A.控制条件

B.保证条件

C.充分条件

D.必要条件【答案】D53、对涉及结构安全的试块试件应采用何种检验方式（）。

A.见证取样

B.全数检验

C.抽样检测

D.免检【答案】A54、设计交底会议由（）主持。

A.发包人

B.质量监督单位

C.设计单位

D.承包人【答案】A55、由于系列标准是在总结世界各国，特别是发达国家经验的基础上产生的，具有很强的（）。

A.实践性和概括性

B.实践性和指导性

C.理论性和概括性

D.理论性和指导性【答案】B56、按照《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定：监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的（）天内完成核查，发包人应在收到监理人通知后（）天内审核完毕。

A.7，7

B.14，7

C.7，14

D.14，14【答案】D57、下列关于计量工作方式说法正确的是（）

A.计量工作方式包括承包人在监理人的监督下计量和监理人与承包人联合计量

B.承包人在监理的监督下计量的优点是占用监理人员较少，计量不容易失控

C.采用监理人与承包人联合计量的方法时，需要由监理与承包人分别委派专人组成联合计量小组共同计量，双方签字认可后作为计量的依据

D.采用监理人与承包人联合计量的方法增加了计量结果的确认时间，但是不可以保证计量的质量【答案】A58、监理机构在对承包人的施工组织设计和技术措施进行仔细审查后提出意见和建议，并用（）答复承包人是否批准施工组织设计和技术措施。

A.口头形式

B.口头或者书面形式

C.书面形式

D.口头之后，追加书面形式【答案】C59、下列关于材料预算价格的说法中，错误的是（）。

A.材料预算价格是指材料从供应地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格

B.材料预算价格一般包括材料原价.运杂费.运输保险费3项

C.从工地的材料总库运到分仓库所发生的场内运杂费应计入材料预算价格

D.从工地分仓库到各施工点的运杂费在材料预算价格中不予计算【答案】B60、勘察、设计招标质量控制，首先是评审（）。

A.勘察、设计单位资格评审

B.投标文件内容的完整性

C.勘察、设计工作方案评审

D.勘察、设计单位信用等级及不良记录【答案】B61、某工程网络计划中，工作F的最早开始时间为第11天，持续时间为5天；工作F有三项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第20天、第22天和第23天，最迟开始时间分别为第21天、24天和第27天。则工作F的总时差和自由时差分别为（）天。

A.5；4

B.5；5

C.4；4

D.11；7【答案】A62、自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

A.5

B.10

C.20

D.30【答案】D63、使用调价公式法时，在计算调整差额时得不到现行价格指数的，根据《水利水电工程标准文件》通用合同条款规定（）。

A.使用平均价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整

B.参照类似工程价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

C.可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整

D.使用上一次价格指数计算，并在以后的付款中不再进行调整【答案】C64、土方压实质量检测的取样应在压实层厚的下部（）处取样。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5【答案】B65、在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间为（）。

A.总时差

B.最迟开始时间

C.自由时差

D.最迟完成时间【答案】C66、承包人应在接到开工通知后（）天内，向监理机构提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。

A.5

B.14

C.28

D.30【答案】C67、直接影响工程的最终质量的阶段是（）。

A.工程验收阶段

B.工程施工阶段

C.工程设计阶段

D.可行性研究阶段【答案】B68、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验【答案】A69、某施工企业从银行借款100万元，期限3年，年利率8%，按年计息并于每年末付息，则第3年末企业需偿还的本利和为（）万元。

A.100

B.108

C.124

D.126【答案】B70、建立质量第一，用户第一的观点属于（）体系。

A.思想保证子体系

B.组织保证子体系

C.工作保证子体系

D.劳动保证子体系【答案】A71、PDCA循环包括的四个阶段是（）。

A.策划、实施、检查、反馈

B.计划、实施、检查、处理

C.计划、实施、学习、改进

D.方法、展开、整合、处理【答案】B72、网络计划中，工作自由时差是本工作可以利用的机动时间，但其前提是（）时间。

A.不影响紧后工作最迟开始

B.不影响紧后工作最早开始

C.不影响紧后工作最早完成

D.不影响后续工作最早完成【答案】B73、在水土保持生态建设工程造价构成中，工程措施通常下设共（）级项目。

A.一

B.二

C.三

D.四【答案】C74、标准规定质量管理体系要求，用于组织的产品提供信任，用于审核和第三方认证的质量管理体系标准是（）。

A.GB/T19000

B.GB/T19001

C.GB/T19004

D.ISO19011【答案】B75、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（）。

A.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值

B.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值

C.本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值

D.本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值【答案】D76、大中型水利基本建设项目的项目建议书经技术审查后，报（）审批。

A.国家发展改革委

B.水利部或委托流域机构

C.省级水行政主管部门

D.国务院【答案】A77、经济净现值是指将项目在整个计算期内各年（）用社会折现率折算到建设期初的现值之和。

A.现金流量

B.效益流量

C.净现金流量

D.经济净效益流量【答案】D78、水利工程中，水泥的采购及保管费率为（）。

A.1%

B.2%

C.3%

D.2.75%【答案】C79、设计文件中选用的材料、构配件和设备，应当注明（）

A.生产厂

B.供应商

C.使用年限

D.规格和型号【答案】D80、某项目的固定投资为25000万元，流动资金为5000万元，项目资本金为15000万元。其试运行阶段的年平均净利润为3000万元，运营阶段的年平均净利润为4500万元。则其项目资本金净利润率（ROE）为（）。

A.10%

B.15%

C.20%

D.30%【答案】D81、监理机构对所监理的工程项目进行的定期或不定期的监督与检查，是指的（）。

A.旁站

B.见证取样

C.平行检验

D.巡视【答案】D82、重大风险由（）监督检查。

A.主管部门

B.项目法人

C.监理单位

D.施工单位【答案】A83、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量处理阶段的主要任务是（）。

A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案

B.将质量计划落实到工程项目的施工作业技术活动中

C.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

D.对计划实施过程进行科学管理【答案】C84、项目后评价的一般原则不包括（）。

A.科学

B.可靠

C.独立

D.公正【答案】B85、盈亏平衡分析是建设项目不确定性分析的方法之一，它只用于（）。

A.财务评价

B.国民经济评价

C.环境评价

D.社会评价【答案】A86、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。

A.60

B.70

C.80

D.90【答案】B87、CPM是用作业的工期和逻辑关系来计算（）。

A.进度日期

B.关键路径

C.总浮时参数

D.自由浮时参数【答案】A88、事先不规定抽样次数，每次只抽一个单位产品，即样本量为1，据累积不合格品数判定批合格/不合格还是继续抽样时适用的是（）。

A.二次抽样检验

B.多次抽样检验

C.序贯抽样检验

D.一次抽样检验【答案】C89、超过可行性研究报告估算静态投资（）时，必须重编可行性研究报告，重新按原程序报批。

A.15％以上

B.10％以上

C.8％以上

D.5％以上【答案】B90、工程项目划分表由（）组织编制并报质量监督机构确定。

A.项目法人

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位【答案】A91、“营改增”后，不应计入间接费中企业管理费的税费是（）。

A.城市维护建设税

B.教育费附加

C.地方教育附加

D.增值税【答案】D92、根据《水利水电土建工程施工合同条件》（GF—2000—0208），监理人有权决定进行重新检验，如果重新检验结果符合合同要求，则其检验费用及工期延误等均由（）承担。

A.发包人

B.承包人

C.监理人

D.第三人【答案】A93、下列工程中，其单位工程可按招标标段并结合工程量划分的是（）

A.枢纽工程

B.除险加固工程

C.引水工程

D.堤防工程【答案】B94、塑性混凝土应在浇筑完毕后应根据环境因素确定浇筑后的养护时间，正常情况下应在浇筑完毕后（）小时内开始洒水养护。

A.6～20

B.5～20

C.6～18

D.5～18【答案】C95、下列选项不属于工作历时估算方法的是（）。

A.组织者预估

B.参数估算

C.类比估算

D.三点估算【答案】A96、大型水利工程应建立质量监督项目站，中、小型水利工程可根据需要建立质量监督项目站（组），或进行（）。

A.巡回监督

B.抽查

C.旁站

D.平行检验【答案】A97、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，对具有连续影响的索赔事件，承包人应在索赔事件影响结束后（）天内，提交最终索赔通知书。

A.14

B.28

C.30

D.54【答案】B98、工程变更引起措施项目发生变化的，承包人提出调整措施项目费的，应事先将拟实施的方案提交（）确认。

A.发包人

B.监理人

C.审计人

D.承包人技术负责人【答案】B99、某建设项目，建设期为3年，建设期第一年贷款400万元，第二年贷款500万元，第三年贷款300万元，贷款均为年初发放，年利率为12%，采用复利法计算建设期的贷款利息，则第三年末贷款的本利和为（）万元。

A.1525.17

B.1361.76

C.1489.17

D.1625.17【答案】A100、关于工程隐蔽部位覆盖前检查的说法，错误的是（）。

A.监理机构应加强重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的质量控制

B.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理机构在约定的期限内检查

C.监理机构未按约定的时间进行检查的，承包人不可自行完成覆盖工作

D.承包人覆盖工程隐蔽部位后，监理机构对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、水利工程项目划分的依据包括（）。

A.结构特点

B.组成

C.专业

D.施工部署

E.施工要求【答案】AD102、安全作业环境为实现施工作业安全所需的环境条件，包括（）。

A.安全作业所需的作业环境条件

B.施工作业对周围环境安全的保证要求

C.确保安全作业所需要的施工设施

D.安全生产的技术环境

E.宽敞的工人休息场所【答案】ABC103、《水利水电工程单元工程施工质虽验收评定标准——堤防工程》适用于（）堤防工程的单元工程施工质量验收评定。

A.1级

B.2级

C.3级

D.4级

E.5级【答案】ABC104、工程质量要求主要包括（）。

A.工程合同

B.现场签证

C.设计文件

D.技术标准规范的质量标准

E.工程变更【答案】ACD105、依据《建设工程造价鉴定规范》（GB/T51262-2017），当事人因现场签证费用发生争议，鉴定人应做到（）。

A.现场签证只有总价款而无明细表述的，按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程总价适当上浮动计算

B.现场签证只有总价款而无明细表述的，按总价款计算

C.现场签证明确了人、机、材数量及其价袼的，按签证的数量和价格计算

D.现杨签证只有用工数量没有人工单价的，其人工单价按照工作技术要求比照鉴定项目相应工程人工单价适当上下浮动计算

E.现场签证只有材料和机械台班用量没有价格的，其材料和台班价格按照市场平均价格计算【答案】BC106、为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的人员，其中包括（）。

A.具有相应规模的农民工

B.具有相应资格的专业技工和合格的普工

C.具有相应施工经验的技术人员

D.具有相应资质的检验检测人员

E.具有相应岗位资格的各级管理人员【答案】BC107、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD108、下列关于工程清单计价的说法，正确的有（）。

A.工程量清单报价表的内容应由投标人填写

B.投标总价应按工程项目总价表合计金额填写

C.分类分项工程量清单计价一般采用工程单价计价

D.其他项目按招标文件所列的价格计价

E.投标金额小于投标总报价万分之五及以下的工程项目，投标人应编报工程单价计算表【答案】ABCD109、下列关于妨害社会管理秩序罪的论述，说法正确的一项是：

A.冒充国家机关工作人员诈骗他人财物数额较大的，也应以招摇撞骗罪论处

B.大二生甲因担心考试挂科，于是在期末考试时让其学长乙替自己参加考试，甲乙成立代替考试罪

C.网络服务提供者对该网站上的违法犯罪信息放任自流，致使大量违法犯罪信息传播，成立拒不履行信息网络安全管理义务罪

D.乙对医生的工作不满，而将死者的遗体抬到医院，在医院设灵堂，严重扰乱医疗秩序的，以聚众扰乱社会秩序罪论处【答案】D110、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD111、堤防工程按（）划分分部工程。

A.长度

B.招标标段

C.功能

D.工程结构

E.部位【答案】AC112、工作保证子体系的重要组成部分包括（）。

A.勘察过程的质量保证子体系

B.设计过程的质量保证子体系

C.监理过程的质量保证子体系

D.施工过程的质量保证子体系

E.分包过程的质量保证子体系【答案】BD113、国际私法的规范主要包括四类，即外国人民商事法律地位的规范、冲突规范、国际统一实体私法规范、国际民商事争议解决规范。下列哪些属于国际私法的规范？（）

A.我国《对外贸易法》第6条规定,中华人民共和国在对外贸易方面根据所締结或者参加的国际条约、协定,给予其他缔约方、参加方最惠国待遇、国民待遇等待遇，或者根据互惠、对等原则给予对方最惠国待遇、国民待遇等待遇

B.《民法通则》第147条规定，中华人民共和国公民和外国人结婚适用婚姻締结地法律

C.1980年《联合国国际货物销售合同公约》

D.《民事诉讼法》关于“涉外民事诉讼的特别规定”【答案】ABCD114、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。

A.ISO9000

B.ISO9001

C.ISO9003

D.ISO9004

E.ISO9011【答案】ABD115、ISO质量管理体系的质量管理原则包括（）。

A.以顾客为关注焦点

B.领导作用

C.部分人员参与

D.过程方法

E.持续改进【答案】ABD116、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）

A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程

B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程

C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程

D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD117、质量的定义是：客体的—组固有特性满足要求的程度，其中“特性”来源有（）。

A.固有的

B.赋予的

C.定量的

D.定性的

E.可变的【答案】ABCD118、对工程质量进行评定的目的包括（）等。

A.提高设计水平

B.鉴定工程质量是否达到合同要求

C.能否进行验收

D.评优的依据

E.鉴定材料品种规格【答案】BCD119、下列关于闸门安装说法正确的是（）

A.钢闸门附件安装、附属装置安装、钢闸门本体及附件涂装、试验检测和调试校正等工作所需费包含在闸门安装费用中

B.闸门安装按闸门尺寸以m3为单位进行计算

C.启闭机以台为单位进行计量

D.基础埋件安装、附属设备（起吊梁或平衡梁、供电系统、控制操作系统、液压启闭机的液压系统等）安装、与闸门连接和调试校正等工作所需费用包含在启闭机安装费用中

E.门楣二次埋件、附件安装、涂装、调试校正等工作所需费用包含在门楣安装费用中【答案】ACD120、承包人质量责任包括（）。

A.应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.不得将其承接的水利建设项目的主体工程进行转包

C.必须依据国家、水利行业有关工程建设法规、技术规程、技术标准的规定以及设计文件和施工合同的要求进行施工

D.按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量负责

E.应主持或与监理机构联合主持设计交底会议【答案】ABC121、按费用设计的准则包括（）。

A.限定所需的性能，不限定达到预定结果的途径。

B.限定所需的性能，也限定达到预定结果的途径。

C.限定所需使用能力的总时间，但不限定详细的中间阶段。

D.设计过程中，费用目标值可根据融资情况作调整。

E.限定所需使用能力的总时间，也限定详细的中间阶段。【答案】AC122、下列关于发包人提供材料和工程设备说法正确的有（）。

A.发包人应在材料和工程设备到货7d前通知承包人

B.承包人会同监理机构在约定地点赶赴现场验收

C.发包人提供的材料设备全程由发包人运输保管

D.发包人要求提前交货，承包人可以拒绝

E.承包人要求更改交货地点所增加的费用和工期由承包人负责【答案】AB123、建设工程进度控制计划体系中，施工单位的进度计划主要包括（）

A.施工准备工作计划

B.施工总进度计划

C.单位工程施工进度计划

D.分部分项工程进度计划

E.资金流动计划【答案】ABCD124、ppp项目实施全过程包括下列哪几个方面（）

A.储备

B.项目论证

C.社会资本方选择

D.项目执行

E.资本方退出【答案】ABCD125、分权制衡原则是民主政治的重要内容，它源于古代西方政治思想，直至近代才作为重要的政治原则得以确立和完善。下列对分权制衡原则及其相关含义理解错误的是哪一项？（）

A.英国思想家洛克是分权制衡理论的集大成者

B.分权制衡原则强调将国家权力分为不同的类型，从而实现权力间的相互制约

C.分权制衡原则的目的是防止国家权力的滥用

D.分权制衡原则典型地体现在1787年美国宪法中【答案】A126、根据我国相关法律的规定，国务院组成人员中包括下列哪些？（）

A.总理、副总理

B.国务委员、各部长

C.各委员会主任、审计长

D.秘书长、各部副部长【答案】ABC127、根据《水利水电工程标准文件》，承包人只能索赔工期和费用的有（）。

A.施工过程发现文物

B.异常恶劣的气候条件

C.发包人的原因造成工期延误

D.承包人遇到不利物质条件

E.不可抗力【答案】AD128、根据《水利工程设计变更管理暂行办法》（水规计[2012]93号），下列施工组织设计变更中，属于重大设计变更的是（）的变化。

A.主要料场场地

B.枢纽工程施工导流方式

C.导流建筑物方案

D.主要建筑物工程总进度

E.地下洞室支护形式【答案】ABCD129、双次抽样检验时，在检验批量为N的一批产品中，随机抽取n1件产品进行检验，C1为第一次抽取样本时的不合格判定数，C2为第二次抽取样本时不合格的判定数。发现n1中的不合格数为d1，则（）

A.d1≤C1，判定该批产品合格

B.d1≤C1，判定该批产品不合格

C.d1>C2，判定该批产品不合格

D.d1>C2，判定该批产品合格

E.C1＜d1＜C2，无法判断【答案】AC130、根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223--2008），政府验收主要包括（）

A.竣工验收

B.单位工程验收

C.专项验收

D.阶段验收

E.水电站中间机组启动验收【答案】ACD131、根据质量事故的情况，事故的技术处理方案包括（）。

A.修补处理

B.返工处理

C.不作处理

D.限制使用

E.加固处理【答案】ABC132、下列各项中，将资金用于（），属于间接投资。

A.购买股票

B.购买债券

C.购买厂房

D.购买期货

E.购买设备【答案】ABD133、关于事故隐患控制，要对存在隐患的安全设施、过程和行为进行控制，需确保（）。

A.不合格设施不使用，，

B.不合格过程不通过

C.不安全行为不放过

D.责任人员未处理不放过

E.整改措施未落实不放过【答案】ABC134、关于证据的审查判断，下列哪一说法是正确的：

A.询问被害人地点不符合规定而形成的被害人陈述，经补正或者作出合理解释的，可以采用

B.与被告人有利害冲突的证人提供的对被告人不利的证言，不得采信

C.询问证人没有个别进行而形成的证人证言，经补正或者作出合理解释的，可以采用

D.被害人有生理缺陷，对案件事实的认知和表达存在一定困难，故其陈述不得采信【答案】A135、任何部位混凝土开始浇筑前，承包人必须通知监理机构对浇筑部位的准备工作进行检查，其中检查内容包括（）。

A.地基处理

B.加热系统

C.已浇筑混凝土面的清理以及模板

D.钢筋.插筋

E.灌浆系统【答案】ACD136、由于气候变暖，使北极成了各国争夺的目标。甲国在北冰洋底插上了一面甲国国旗,依相关国际法，下列哪些是正确的？（）

A.甲国在北极插国旗的行为并不改变北极的法律地位

B.北极应属于北冰洋沿岸国共有

C.北极上的北冰洋应为公海

D.甲国可依先占原则取得对北极的主权【答案】AC137、世界贸易组织的《服务贸易总协定》没有对服务贸易下定义，而是规定了服务贸易的几种方式,下列哪些属于《服务贸易总协定》规定的服务贸易方式？（）

A.从一国境内直接向其他国境内提供服务

B.从一国境内向其他国的服务消费者提供服务

C.外国实体在另一国境内设立附厲公司或分支机构并提供服务

D.—国的服务提供商通过自然人到其他国境内提供服务【答案】ABCD138、根据《水利建设项目后评价管理办法（试行）》（水规计（2010）51号），项目后评价中的过程评价包括（）等内容。

A.社会影响评价

B.环境影响评价

C.财务评价

D.运行管理评价

E.建设实施评价【答案】D139、关于竣工验收的规定，说法错误的有（）。

A.竣工验收应当在工程建设项目全部完成并满足一定运行条件后3年内进行

B.不能按期进行竣工验收的，经竣工验收主持单位同意，可以适当延长期限，但最长不得超过3个月

C.竣工财务决算应当由竣工验收主持单位组织审查和审计

D.竣工财务决算审计通过15日后，方可进行竣工验收

E.竣工验收主持单位应当自收到竣工验收申请之日起20个工作日内决定是否同意进行竣工验收【答案】AB140、项目监理机构对进场工程原材料外观质量进行检查的主要内容有（）。

A.外观尺寸

B.规格

C.品种

D.产品标志

E.工艺性能【答案】ABCD141、下列关于宪法与法律关系的说法，正确的是、（)

A.两者具有共同的经济基础，其性质都主要取决于社会的物质文化条件

B.两者都是由国家制定并以国家强制力保障实施的行为规范

C.两者都通过规定社会关系参加者的权利义务来确认和保护社会秩序

D.宪法与法律相比，缺少制裁性【答案】ABC142、安全生产目标主要内容包括（）。

A.安全生产教育培训目标

B.重大危险源监控目标

C.应急管理目标

D.生产安全事故控制目标

E.安全生产支出目标【答案】ABCD143、甲国发生内战,乙国拟派民航包机将其侨民接回。依国际法相关规则，下列哪些选项是正确的？（）

A.乙国飞机如需飞越丙国领空,应经该国许可

B.乙国飞机未经甲国许可，不得飞人甲国领空

C.乙国飞机未经允许飞越丙国领空,丙国有权将其击落

D.对未经许可飞越丙国领空的乙国飞机，丙国军机有权在警告后将其击落【答案】AB144、可行性研究阶段编制投资估算与编制设计概算是相同的有（）等。

A.组成内容

B.项目划分

C.费用构成

D.编制方法

E.计算标准【答案】ABC145、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD146、质量检验按照实施者分类，可以分为（）。

A.发包人/监理人的质量检验

B.免检

C.第三方的检验

D.施工单位的质量检验

E.全数检验【答案】ACD147、根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，工程事故分为（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

E.轻微事故【答案】ABCD148、根据《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总〔2014〕429号文）有关规定，在水利工程中采购及保管费的计算基数为（）。

A.材料原价

B.运杂费

C.采购费

D.保管费

E.损耗费【答案】AB149、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。

A.单机容量15MW及以上

B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上

C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上

D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上

E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD150、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。

A.ISO9000

B.ISO9001

C.ISO9003

D.ISO9004

E.ISO9011【答案】ABD151、某市民政局以某慈善基金会擅自改变捐赠财产用途为由给予该基金会负责人刘某15万元罚款。刘某向市政府申请复议。市政府将罚款额改为5万元。刘某仍不服向法院起诉。该法院安排助理审判员丁某一人审理。下列说法不成立的是：

A.本案可以调解

B.本案由丁某一人审理，应经本案当事人同意

C.本案一审对象是5万元罚款

D.本案可由市民政局所在地基层法院管辖【答案】D152、以下属于工程质量检验作用的有（）。

A.保证工程质量的重要工作内容

B.只有通过质量检验，才能得到工程产品的质量特征值

C.保证建设单位的利润最大化

D.质量检验为工程质量控制提供了数据

E.保证器材和原质量【答案】ABD153、下列关于地基及基础工程计量与支付的说法正确的是（）。

A.承包人按合同要求完成振冲试验所需费用，包含在《工程量清单》相应项目有效工程量的每米工程单价中，不另行支付

B.承包人按合同要求完成振冲桩体密实度和承载力检验等工作所需的费用支付

C.承包人按合同要求完成灌注桩成孔成桩试验、成桩承载力检验包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中，不另行支付

D.承包人按合同要求完成理设孔口装置、造孔、清孔、护壁等工作所需的包含在《工程量清单》相应灌注桩项目有效工程量的每立方米工程单价中费用，不另行支付

E.承包人按合同要求完成的混凝土拌合、运输和灌注等工作所需的费用应另行支付【答案】ACD154、设备安装前，应按照规范对设备基础的（）进行复检验收。

A.混凝土强度

B.位置

C.平整度

D.几何尺寸

E.混凝土配比【答案】BD155、施工过程中进行安全检查，其形式主要有（）。

A.施工单位“三检制”实施

B.施工单位定期组织的安全检查

C.各级管理人员的日常巡回检查、专业安全检查

D.季节性和节假日安全检查

E.班组自我检查、交接检查【答案】BCD156、下列关于期间说法正确的选项是：

A.甲因盗窃罪被判有期徒刑三年，2016年5月1日刑期届满，因4月30日至5月2日为五一假期，执行机关应于5月3日依法释放甲

B.乙于2016年3月1日收到一审法院判决，因不服判决，于3月11日17时通过邮局向二审法院提起诉讼，装有上诉状的挂号信上邮戳时间是3月11日20时，挂号信于3月15日9时寄至二审法院，据此，乙行使上诉权没有过期

C.被告丙因不可抗拒的原因，无法在法定的期限内行使上诉权，有权提出恢复期间的申请，经法院查证属实后，应当决定准许

D.丁放火案，先由M法院管辖，后依法改变为N法院管辖，N法院的办案期限从M法院依法改变管辖之日起计算【答案】B157、适用于资金需求大，偿债能力较强的建设项目的债务筹资方式有（）。

A.政策性银行贷款

B.国际金融组织贷款

C.银团贷款

D.企业债券

E.融资租赁【答案】CD158、环境不利因素包括（）。

A.人机（物）交互环境因素

B.自然环境因素

C.缺乏安全意识

D.施工作业场地狭小

E.交通道路不宽畅【答案】AB159、ISO9000系列标准中，其核心组成部分包括（）。

A.ISO9000

B.ISO9001

C.ISO9003

D.ISO9004

E.ISO9011【答案】ABD160、水利工程质量监督的依据包括（）。

A.质量保修书

B.国家有关的法律、法规

C.水利水电行业有关技术规程、规范，质量标准

D.相关合同文件

E.经批准的设计文件等【答案】BC161、将应判为不合格的交验批被错判为合格批，这种错误判断为（）。

A.第一类错误判断

B.第二类错误判断

C.承包人风险

D.用户的风险

E.第三方风险【答案】BD162、旁站监理人员应当认真履行职责，对需要实施旁站监理的（）在施工现场全程旁站，及时发现和处理旁站过程中出现的质量问题。

A.所有部位

B.所有工序

C.关键部位

D.关键工序

E.主体工程【答案】CD163、下列关于使用行灯应遵守的规定，正确的有（）。

A.电源电压不超过24V

B.灯头与灯体结合牢固，灯头有开关

C.灯头外部有金属保护网

D.反光罩固定在灯具的绝缘部位上

E.电源电压不超过36V【答案】CD164、根据宪法和法律，我国国家机关的个人负责制是指下列哪些？（）

A.由首长个人决定问题并承担相应责任的领导体制

B.民主集中制的一种运用方式

C.由单位首长说了算的法律术语

D.由单位第一把手对其员工行为承担一切责任的制度【答案】AB165、实施以顾客为关注焦点的原则，可开展的活动包括（）。

A.全面了解顾客的需求和期望

B.有计划地、系统地测量顾客满意程度

C.在重点关注顾客的前提下，确保兼顾其他相关方的利益

D.确定组织的质量方针，做好发展规划

E.提倡公开和诚恳的交流和沟通【答案】ABC166、GB-T19000族核心标准的构成有（）。

A.GB-T19000质量管理体系——基础和术语

B.GB-T19001质量管理体系——要求

C.GB-T19004质量管理体系——追求组织的持续成功质量管理方法

D.GB-T19011—质量管理体系审核指南

E.GB-T19011—质量环境和审核指南【答案】ABCD167、下列关于附带民事诉讼说法正确的选项是：

A.被害人或其法定代理人、近亲属仅对部分共同侵害人提起附带民事诉讼的，法院应告知其应当对其他共同侵害人一并起诉，否则，不予受理

B.经公安机关、检察院调解，当事人已经达成协议并全部履行，不论以何种理由提起附带民事诉讼的，法院均不予受理

C.附带民事部分不论是与刑事部分一并审判，还是另行审判，上诉期限都按刑事诉讼法规定的期限确定

D.如果刑事部分作出撤销案件、撤回起诉、不起诉或终止审理的处理，附带民事诉讼不能继续审理【答案】C168、下列破坏家庭秩序的犯罪中属于秦律规定的是、（)

A.擅杀子

B.子女控告父母

C.子不孝

D.卑幼殴尊长【答案】ABCD169、监理单位在进行质量检验评价时，当遇到目前尚无确定、需要自动的技术标准时，下列说法正确的是（）。

A.施工单位应向监理单位主动提出施工规范和检查验收标准作为实施标准

B.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可委托有关单位进行审查

C.当监理单位不熟悉相关技术标准的业务时，可向有关单位或部门咨询后再审查

D.新型水轮发电机组安装工程质量检验常见于此情况

E.施工单位应向质量监督管理部门提出施工规范和检查验收标准并经审查合格【答案】BCD170、服务大局是社会主义法治的重要使命,以下说法不正确的是、（)

A.正确认识大局,牢牢把握大局，是服务大局的首要前提

B.大局集中代表和体现整体与全局，具有根本性地位

C.法治只需服务于党和国家的大局，对于其他方面可以不必涉及

D.服务大局要正确处理好法律效果，社会效果和政治效果的关系，其中法律效果是首要的基本标准，社会效果和政治效果是最终的根本标准【答案】C171、《建设工程质量管理条例》的出台对整个工程建设强制性标准工作具有重要意义，包括（）。

A.落实了工程建设强制性标准工作的三大任务

B.规划了标准体制改革的方向

C.最大限度地保护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益

D.对违反强制性标准的处罚有了明确的、具体的规定

E.进一步提高了水利工程建设质量与安全管理水平【答案】ABD172、下列水利水电工程的水轮发电机组安装工程的单元工程施工质量验收评定可采用《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL636—2012）的有（）。

A.单机容量15MW及以上

B.冲击式水轮机，转轮名义直径1.5m及以上

C.反击式水轮机中的贯流式水轮机，转轮名义直径1.0m及以上

D.轴流式、贯流式水轮机，转轮名义直径3.0m及以上

E.斜流式水轮机，转轮名义直径2.0m及以上【答案】ABD173、对工程质量进行评定的依据包括（）等。

A.监理通知

B.合同要求

C.施工规程

D.技术标准

E.经批准的设计文件【答案】BCD174、马克思主义法学认为，法律的产生是一个长期的社会历史的过程，有其独特的发展规律，这些规律主要表现在下面哪些方面？（）

A.法律的产生经历了从个别调整到规范调整的发展过程

B.法律的产生经历了习惯到习惯法，再由习惯法到制定法的发展过程

C.法律的产生经历了法律与宗教规范、道德规范的浑然一体到法律与宗教规范、道德规范的分化、法律的相对独立的发展过程

D.法律的产生经历了从一般规范性调整到法的调整的发展过程【答案】ABCD175、工程项目建设由于涉及面广，是一个极其复杂的综合过程，主要表现在以下哪些个方面？（）

A.项目难易程度不一

B.形成过程的复杂性

C.影响因素多

D.波动性大

E.质量隐蔽性【答案】BCD176、下列选项中，属于施工单位的安全责任的有（）。

A.保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入

B.落实安全生产责任制度

C.编制专项施工方案

D.建立健全安全生产责任制度

E.组织编制保证安全生产的措施方案【答案】ABCD177、MSProject主要功能包括（）。

A.管理人员不能对项目的最终控制权保持，但能与资源和其他项目干系人交流

B.跟踪收集项目的工期.成本和资源需求

C.以标准.美观的格式形象具体地呈现项目计划

D.使用外观和操作类似桌面程序的应用来管理项目

E.与其他MicrosoftOffice系统应用程序交换项目信息【答案】ABC178、刚从法学院毕业的甲、乙、丙三人都准备做律师,在谈到律师具有的权利义务的时候三人有着不同的看法。

A.甲①和乙②的说法均错误

B.甲②和丙②的说法均正确

C.甲①、乙①和丙①的说法均正确

D.甲①、乙②和丙①的说法均错误【答案】AD179、甲乙两国由于边界纠纷引发武装冲突，进而彼此宣布对方为敌国。目前，乙国军队已突入甲国境内，占领了甲国遍境地区。根据与武装冲突相关的国际法规则，下列选项哪些是正确的？（）

A.甲国对位于其境内的乙国国家财产，包括属于乙国驻甲国使馆的财产，可予以没收

B.甲国对位于其境内的乙国国民的私有财产，可予以限制

C.乙国对占领的甲国边境地区的甲国公民的私有财产，可予以没收

D.乙国强令位于其境内的甲国公民在规定时间内进行敌侨登记【答案】BD180、建立、完善质量管理体系一般要经历的阶段包括（）。

A.质量管理体系的策划与设计

B.质量管理体系文件的编制

C.质量管理体系的试运行

D.质量管理体系的验收

E.质量管理体系的审核与评审【答案】ABC181、下列费用中，承包人可以通过索赔获得补偿的有（）

A.异常恶劣气候导致的人员窝工费

B.发包人责任导致工效降低所增加的人工费用

C.不利物质条件而造成的降低的利润

D.发包人责任导致的施工机械窝工费

E.发包人责任引起工期延长的而增加的人工费【答案】BD182、关于证据的客观性、关联性和合法性关系，下列哪一选项是正确的：

A.客观性和关联性涉及的是刑事证据的形式

B.合法性涉及的是证据的内容

C.刑事证据的客观性、关联性需要通过诉讼程序来审查和检验

D.刑事证据的合法性是刑事证据客观性和关联性的前提【答案】C183、按照统计抽样检验的目的分为（）。

A.预防性抽样检验

B.验收性抽样检验

C.监督抽样检验

D.全数检验

E.抽样检验【答案】ABC184、监理机构在工程施工过程