工程合同汇总七篇

Word-18-工程合同汇总七篇

工程合同篇1

一、当事人就工程款结算达成全都后又主见索赔的，如何处理？

结算协议生效后，承包人依据协议要求支付工程款，发包人以因承包人缘由导致工程存在质量问题或逾期竣工为由，要求拒付、减付工程款或赔偿损失的，不予支持，但结算协议另有商定的除外。当事人签订结算协议不影响承包人依据商定或法律、行政法规规定担当质量保修责任。

结算协议生效后，承包人以因发包人缘由导致工程延期为由，要求赔偿停工、窝工等损失的，不予支持，但结算协议另有商定的除外。

二、工程开竣工日期如何确定？

建设工程施工合同实际开工日期的确定，一般以开工通知载明的开工时间为依据;因发包人缘由导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定开工日期;因承包方缘由导致实际开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期;承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的，以实际开工时间为开工日期;既无开工通知也无其他相关证据能证明实际开工日期的，以施工合同商定的开工时间为开工日期。

发包人、承包人、设计和监理单位四方在工程竣工验收单上签字确认的时间，可以视为竣工日期，但当事人有相反证据足以推翻的除外。

工程合同篇2

授权托付书

本授权托付书声明：我（姓名）系（单位名称）的法定代表人，现授权托付（单位名称）（姓名）为我的代理人，以本单位的名义办理工程的施工合同备案事宜。授权托付人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权，特此托付。

代理人：性别：年龄：手机：

授权人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

年月日

工程合同篇3

第一部分协议书

发包人（全称）：必需与中标通知书名称全都或企业法人营业执照全称

承包人（全称）：与中标通知书全都_

依照《合同法》、《建筑法》及其他有关法律、

行政法规、规章，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施

工协商全都，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：（必需与中标通知书名称全都）

工程地点：应填写具体工程地址

结构形式：层数：_____建筑面积：

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项批准文号：_由发包人填写

资金来源：应填写财政拨款或银行贷款或单位自筹以及外商投资等

二、工程承包范围

承包范围：必需填写齐全招标文件中规定的施工范围。如：施工图纸范围内的土建、给排水、采暖、线路、管道、设备安装、装饰装修、电气、通风、煤气、通讯、消防以及室外道路，土石方、围墙、绿化等工程（包工包料）

三、合同工期：

工期：日历天

开工日期：××年××月××日(群体工程以第一个开工工程为准)

竣工日期：××年××月××日(群体工程以最终竣工工程为准)

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：

（小写）￥：元。

（其中：工程暂列金额依据招标文件发包人给定金额填写元，计日工依据招标文件发包人给定金额填写元，材料暂估价和专业工程暂估价依据招标文件发包人给定金额填写元，平安文明施工措施费依据投标报价书中的详细金额填写元，总承包服务费如担当总承包责任，必需计取该项费用元。）

2、综合单价：详见承包人的已标价工程量清单。（见附件4：）

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）本专用合同条款；

（5）本通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单；（附件4：）

（9）招标文件、招标文件澄清及修改；

（10）其他合同文件。

双方在履行本合同中的有关洽商、变更、签证等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分《通用合同条款》中给予的定义相同。

八、承包人根据合同商定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。

九、发包人根据合同商定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：_______年____月______日（必需在中标日期后，开工日期前）

合同订立地点：。

本合同双方商定_________签字盖章___________后生效。

发包人：（公章）___________承包人：（公章）______________

地址：地址：邮政编码：_________________邮政编码：

法定代表人：_______________法定代表人：__________________

托付代理人：_______________托付代理人：必需分公司经理签字

电话：_____________________电话：

传真：_____________________传真：开户银行：_________________开户银行：

账号：_____________________账号：

其次部分通用合同条款

1.一般商定

1.1词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所给予的含义。

1.1.1合同

1.1.1.1合同：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

1.1.1.2.合同协议书：指第一部分合同协议书。

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录，含商务标和技术标等内容。

1.1.1.6通用合同条款：是依据法律、行政法规规定及建设工程施工所需要的，通用于建设工程施工合同的条款。

1.1.1.7专用条款：是发包人与承包人依据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成全都看法的条款，是对通用合同条款的详细化、补充或修改。

1.1.1.8技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的.名为技术标准和要求的文件，包括合同双方当事人商定对其所作的修改或补充。

1.1.1.9图纸：指由发包人供应或由承包人供应并经发包人批准，满意承包

人施工需要并包含在合同中的全部工程图纸，以及由发包人按合同商定供应的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明和有关资料。

1.1.1.10工程量清单：表现拟建设工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。

1.1.1.11已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人根据规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.12其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件，包括发包人承包人为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件。

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.1合同当事人:指发包人和承包人。

1.1.2.2发包人：指协议书中指明并与承包人在建设工程施工合同协议书中签字并具有工程发包主体资格和支付工程价款力量的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3承包人：指在协议书中商定，被发包人接受并与其签订建设工程施工合同，具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4承包人项目经理：指承包人在专用条款中指定的派驻施工场地具有执业资格，负责施工管理和合同履行的全权负责人。

1.1.2.5分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人托付对本工程监理、合同履行实施管理并取得相应工程监理资质等级证书的法人或其他组织。

1.1.2.7总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工场地对本合同履行实施管理的全权负责人，其详细身份和职权由发包人承包人在专用条款中商定。

1.1.2.8设计单位：指发包人托付的具有相应工程设计资质等级、负责本工程设计任务的单位。

1.1.2.9工程造价管理部门：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其托付的工程造价管理机构。

1.1.3工程和设备

1.1.3.1工程：指发包人、承包人在协议书中商定的承包范围内的永久工程和（或）临时工程。

工程合同篇4

立合同双方：

甲方（房主方）

姓名：身份证号：

（简称甲方）

乙方（承建方）

姓名：身份证号：

（简称乙方）

依据《建筑法》、《合同法》及相关法律法规，甲乙双方在公平自愿、公正合理、诚恳信用的原则下，通过双方就本住宅建房工程的施工有关事项协商全都，为规范建筑私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同，以资双方共同信守。

一、工程地点：

二、工程概况：

本工程为结构私人居住房，楼层为层加隔垫层建筑。此结构厕所、厨房、阳台、梁、柱为现浇混凝土，其它楼板为预制板，建筑面积以实际建筑面积为准。

三、承包方式：

甲方将其住宅以包工不包料，包工期、包质量、包平安、包验收、包脚手架、包施工机械，以及全部劳务工具的形式承包给乙方承建本工程。

四、承包工程内容：

建筑基础、主体结构的砌砖，扎钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、预制板安装；室内墙面天棚及后外墙、侧外墙粉水泥砂浆，前面外墙砖粘贴；主体顶层瓦面，室外散水，楼面找平，台阶等修建工作。

五、工程质量及要求：

1、乙方必需严格根据甲方供应的图纸和变更要求进行施工，工程质量应达到优良标准，确保平安。因乙方缘由达不到工程质量合格条件的，乙方应无条件返工，并担当一切由返工带来的人工和材料损失的费用。

2、房屋建成后，XXX_年内，甲方发觉质量问题的，乙方必需进行修理。如因质量问题，在质保期内，乙方拒绝修理，甲方有权另请他人修理，所需费用直接从乙方质保金内扣除。

3、乙方如施工过程中遇到图纸和现场主体结构不相符合，必要变更时，必需与甲方共同协商，协商结果须经甲方同意后，乙方才能进入下一步施工。

六、工期：

从年____月____日开头建设，工期为天。如发生下雨、停电、地震及甲方对外关系影响施工的不行抗力状况的，可顺延工期。

七、甲、乙双方权利义务：

1、甲方负责供应石灰、砖、水泥、碎石、沙子、水源、钢材、屋面所需的木材、瓦等建筑材料。

2、甲方负责协调对外及邻里关系。

3、甲方应准时拨付工程进度款。

4、甲方有权指导和监督施工过程及质量。

5、乙方应提前通知甲方购买所需的建筑材料。

6、乙方施工所需要的，全部电动施工机械，机械上的损耗器材和全部的劳动工具，以及模板、顶木、锁木、木方、脚手架等由乙方自带，费用由乙方自理。

7、乙方所属人员的工资酬劳由乙方负责支付，与甲方无关。

8、乙方必需在施工前和施工过程中做好相关平安措施，如在施工过程中发生的任何平安事故（包括乙方在施工过程中造成第三方的人身损害等）一切法律责任及经济损失全部由乙方担当，与甲方无关。

9、如因乙方自身各种缘由，中途自行终止施工，甲方有权拒付乙方之前所施工的一切费用。

八、承包价格：

按建筑面积计算，每平米

元，大写：元整。建筑面积以实际面积为准，此价包含人工费、工程管理费、平安费、材料搬运费、全部劳动工具费、机械费，以及脚手架的费用。

九、付款原则及付款方式：

房屋从开工至每层盖板后，预付该层人工费的60%，工程整体竣工验收合格后，余款付至总价的95%，留5%作为工程修理质保金，质保期为XXX_年，待XXX_年期满无任何质量问题，甲方无息付清余款。

十、其它未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

十一、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，本合同自双方签订日生效，合同履约期完成后失效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

电话：

电话：XXXXXXX_月____日

XXXXXXX_月____日

工程合同篇5

甲方：

乙方：

经甲、乙双方友好协商，甲方同意将地段，全部土石方工程发包给乙方施工，现就有关条款明确如下：

一、工程内容：地段内土石方挖填与平整运弃。

二、工程地点：

三、工程量：土石方约万立方米左右，在线内组织施工，工程结算按实际完成工程量计算。

四、承包方式：采纳包工的方式，单价以元/m3基数。本工程全部渣土、运输、倒土及渣土办证手续费用等全部费用，全部由乙方负责，石方和混凝土结构双方协商另行计价。

五、结算方法：乙方进场后，甲方先付元给乙方进场费，以后按立方米结算一次，以此类推。余款在工程竣工后阅历收合格，在乙方完工七天内进行工程验收工程，并且出结算表，凭结算表一个月内付清。

六、税收由甲方担当。

七、甲方责任

1、水、电源由甲方供应。

2、甲方派技术人员到现场帮助乙方搞好施工指导，加强工程质量监督，确保工程质量达到要求，并准时进行隐藏工程质量验收。

3、甲方负责派专人准时签收认定所做工程量，以协作乙方顺当进行后续工作。

八、施工日期：从开工日起有效天内完成上述项目的施工任务。设计变更，以及自然灾难等不行抗拒的因素，以及节假日渣土办通知停工，如消失石方，（造成工期延误，工期相应顺延。）

九、本合同未尽事宜，双方另行协商补充完善协议。

十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字或盖章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同终止。

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日

工程合同篇6

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

发包方（简称甲方）：

承包方（简称乙方）：

依据《建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温

二、施工地点：望奎镇北三街一小对面

三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

四、承包方式：外墙保温施工。

五、工期要求：天竣工。从年月日开头至年月日结束。由甲方缘由或天气等不行抗拒力等缘由致使无法正常施工，工期顺延。

六、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件供应水电，塔吊协作乙方施工。

②无条件为乙方施工人员供应寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

③甲乙双方交叉施工时，甲方负责现场工作的协调，帮助。达到不窝工，以保障工期不延误。

④准时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺当进展。

2、乙方责任：

①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

③墙体表面因原始施工缘由造成的不平整，局部的酌情处理。状况简单的与甲方协商解决。

七、工程验收：

1、达到国家一般施工标准。

2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

八、合同价款与计算方式：

1、合同价款：面积按投影面积计算（楼的周长乘以高）每平方米一十五元人民币。

2、工程价款支付方式：

①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费，每栋楼完成工程的一半时付%给乙方。

②工程完成后付清余下工程款。

③此工程款结束不含发票，如需要乙方供应发票，甲方付相应的税款。

九、其他商定：

1、如因甲方缘由造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

2、如因甲方资金未能准时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并担当由此给乙方造成的经济损失。

3、如因乙方缘由造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。

4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金XX元，以补对方损失。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：

法定代表人（盖章）：法定代表人（盖章）：

或授权代理人（盖章）：或授权代理人（盖章）：

签订日期：年月日签订日期：年月日

工程合同篇7

合同编号：

发包方：xxxxxxxxxxxxxxxx

承包方：xxxxxxxxxxxxxxxx

签约时间：

签约地点：

为了保证xxxxxxxx施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《合同法》、《建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商全都