2022年中国二级建造师之二建建设工程法规及相关知识点睛提升提分题库有完整答案

《二级建造师之二建建设工程法规及相关知识》题库

一,单选题(每题1分，选项中，只有一个符合题意)

1、对于拆除工程，建设单位报送的备案资料中不包括的是（）。

A.拆除施工组织方案

B.堆放、清除废弃物的措施

C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危机毗邻建筑的说明

D.设计单位的资质证明【答案】D2、根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，原则上不认定“挂证”的是（）。

A.某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工

B.在某造价咨询公司注册并实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员

C.某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师

D.在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员【答案】C3、氧化塘多采用（）结构。

A.钢筋混凝土

B.砖砌

C.土膜

D.钢【答案】C4、关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是()

A.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任

B.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力

C.定额不属于工程建设标准范围

D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为【答案】A5、甲施工企业在某条公路的施工过程中，需要购买一批水泥。甲施工企业的采购员张某持介绍信到乙建材公司要求购买一批B强度等级的水泥，介绍信上明确购买B强度等级的水泥。由于双方有长期的业务关系，未签订书面的水泥买卖合同，乙建材公司很快就发货了。但乙建材公司发货后，甲施工企业拒绝支付货款。甲施工企业提出的理由是，公司让张某购买的水泥是A强度等级而非B强度等级。说法正确的有（）

A.水泥买卖合同无效

B.张某的行为构成表见代理

C.张某超越了代理权限

D.甲企业应支付水泥价款【答案】D6、根据《建设工程安全生产管理条例》，不属于施工总承包单位应承担的法定安全生产责任的是（）。

A.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

B.负责向有关部门上报施工生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.施工总承包单位与分包单位间约定责任与法定责任相抵触时，以约定责任为准【答案】D7、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，5年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是（）

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过5年保修期后，施工企业不承担保修责任【答案】A8、某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（）。

A.申请延期

B.自行废止

C.报发证机关核验

D.重新更换【答案】C9、《刑法》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，将处（）有期徒刑或者拘役，并处罚金。

A.3年以下

B.3年以上5年以下

C.5年以下

D.5年以上【答案】C10、下列争议中，不属于劳动争议的是（）。

A.因确认劳动关系发生的争议

B.因拖欠劳动报酬发生的争议

C.劳动者与用人单位之间没有订立书面劳动合同，但已形成劳动关系后发生的纠纷

D.家庭或者个人与家政服务人员之间的纠纷【答案】D11、下列选项中，投标行为有效的是（）。

A.黑龙江的甲施工单位参与向重庆市乙公司的投标项目的投标

B.招标项目所在公司下属子公司参与投标

C.单位负责人为同一人，参加同一标段投标

D.投标人不再具备招标文件规定的资格条件【答案】A12、合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。

A.履行时间

B.履行地点

C.争议解决

D.质量检验【答案】C13、当事人不得在合同中协议选择由（）的人民法院管辖。

A.原告住所地

B.仲裁机构所在地

C.合同签订地

D.标的物所在地【答案】B14、某基础设施工程未经竣工验收，建设单位擅自提前使用，2年后发现该工程出现质量问题。关于该工程质量责任的说法，正确的是（）。

A.设计文件中该工程的合理使用年限内，施工企业应当承担质量责任

B.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

C.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担质量责任

D.施工企业是否承担质量责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款【答案】A15、企业安全生产许可证办理延期手续的时间为有效期满前（）个月。

A.1

B.2

C.3

D.6【答案】C16、关于仲裁调解的说法，正确的有（）。

A.仲裁调解不成的，当事人应当及时起诉

B.仲裁调解可以在裁决作出后进行

C.仲裁调解书与裁决书的执行效力是相同的

D.仲裁调解书一经作出即发生法律效力【答案】C17、施工企业要求建设单位出具银行保函作为工程款支付担保，则保证人应为（）。

A.监理单位

B.银行

C.建设单位

D.施工企业【答案】B18、乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是（）。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理【答案】C19、张某为甲公司的业务员，手中有甲公司的介绍信和盖好公章的合同，后来张某离开甲公司，并没有将介绍信和合同交回。之后张某又与客户刘某以甲公司的名义签订了一份合同，而刘某一直以为张某是甲公司的业务员。这份合同的效力应该认定为（）。

A.无效，属于欺诈合同

B.无效，责任应由张某承担

C.有效，责任应由张某承担

D.有效，责任应由甲公司承担【答案】D20、根据《节约能源法》，违反建筑节能标准的，由建设主管部门责令改正，处10万元以上50万元以下罚款的参建单位是（）。

A.建设、施工、监理

B.设计、施工、监理

C.建设、设计、施工

D.建设、设计、监理【答案】B21、关于中标及签订合同，下列说法正确的是（）。

A.评标委员会提出书面评标报告并自行确定中标人

B.招标人和中标人应当自中标通知书送达之日起30日内签订合同

C.最终签订的合同可以根据双方自愿，更改合同内容

D.国有资金占控股或主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人【答案】D22、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，关于危大工程专项施工方案的说法，正确的是（）。

A.危大工程实行分包的，专项施工方案应当由相关专业分包单位组织编制

B.分包单位组织编制的专项施工方案应当由分包单位负责人签字并加盖单位公章

C.超过一定规模的危大工程，建设单位应当组织专家会议论证专项施工方案

D.危大工程实行施工总承包的，专项施工方案中应当由施工总承包单位编制【答案】D23、某贮水池设计水深6m，满水试验时，池内注满水所需最短时间为（）。

A.3.5d

B.4.0d

C.4.5d

D.5.0d【答案】D24、根据《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。

A.工程竣工验收合格

B.颁发施工许可证

C.工程缺陷责任期届满

D.工程法定最低保修期届满【答案】A25、（2021年真题第1批）关于标底说法正确的是（）。

A.招标人可以自行决定是否编制标底

B.招标人可以根据实际情况确定招标项目标底的数额

C.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有招标标底

D.在保密的前提下，接受招标人委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询【答案】A26、（2015年真题）下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的是（）。

A.落实制度安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效利用

C.检查危险性较大的工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施【答案】C27、以下不属于建设工程施工合同发包方主要义务的是（）。

A.及时检查隐蔽工程

B.提供必要施工条件

C.支付工程价款

D.交付竣工验收合格的建设工程A.B.C均是发包人的义务，选项D是承包人的义务。参见教材P111。【答案】D28、（2019年真题）关于工程建设国家标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设推荐性国家标准由国务院建设行政主管部门制定

B.工程建设强制性标准包括地方标准

C.工程建设强制性国家标准的立项由国务院标准化行政主管部门负责

D.工程建设强制性国家标准只能由国务院批准发布【答案】C29、劳动行政部门自收到集体合同文本之日起（）未提出异议的，集体合同即行生效。

A.10日内

B.30日内

C.15日内

D.20日内【答案】C30、不动产作为担保物，依法可以设置的担保方式为（）

A.质押

B.留置

C.保证

D.抵押【答案】D31、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结

D.提交起诉状的同时提交全部证据【答案】C32、某建设工程属于国务院公安部门规定的大型的人员密集场所。该工程竣工后，建设单位应当()。

A.向住房和城乡建设主管部门申请消防验收?

B.在验收后报公安机关消防机构备案?

C.向公安机关消防机构申请消防认可文件?

D.提请公安机关消防机构进行消防抽查【答案】A33、某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正确的是()。

A.将施工用剩余炸药存放在职工宿舍里

B.严禁在居住场所内没置仓库

C.消防产品没有国家标准的，必须符合行业标准

D.为防丢失，将消防器材锁在铁柜中【答案】C34、发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（）。

A.提供的设计有缺陷

B.向承包人推荐分包人分包专业工程

C.提供的建筑材料不符合强制性标准

D.指定购买的设备不符合强制性标准【答案】B35、劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议仲裁委员会主任由（）担任。

A.同级工会代表

B.劳动行政部门代表

C.用人单位代表

D.人民法院指定的人员【答案】B36、关于施工合同解除的说法，正确的是（）。

A.发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准，致使承包人无法施工的，承包人可以解除合同

B.发包人不履行协助义务，致使承包人无法施工，承包人可以解除合同

C.承包人将建设工程分包的，发包人可以解除合同

D.承包人将建设工程转包的，发包人可以解除合同【答案】D37、关于项目经理部的说法，正确的是（）

A.项目经理部是施工企业的常设下属机构

B.施工项目不论规模大小，均应当设立项目经理部

C.项目经理部可以独立承担民事责任

D.施工企业应当明确项目经理部的职责【答案】D38、根据社会各方对某强制性国家标准实施情况的意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审，下列表述符合《强制性国家标准管理办法》规定的是（）。

A.标准化行政主管部门根据意见反馈和评估情况，对该强制性国家标准进行复审

B.复审结论为废止的，由国务院标准化行政主管部门直接以公告形式废止

C.复审结论为修订的，由标准化行政主管部门通知组织起草部门进行修订

D.强制性国家标准的修订，按照规定的强制性国家标准制定程序执行【答案】D39、根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）.

A.发现文物的单位或者个人应当保护

B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门

C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场

D.施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门【答案】A40、以下关于仲裁员组成的表述，正确的是()

A.仲裁庭可以由三名仲裁员或一名仲裁员组成，由三名仲裁员组成的设首席仲裁员

B.由若干名仲裁员组成仲裁庭的，不设首席仲裁员

C.仲裁庭由两名仲裁员组成，当事人双方各选定一名

D.仲裁庭由当事人各方选定两名仲裁员组成【答案】A41、对于定作人提供材料的承揽合同，承揽人的做法正确的是（）。

A.材料不符合约定时，应当通知定作人更换?

B.承揽人未经定作人同意而更换材料????

C.承揽人未经过定作人的同意而更换零部件?

D.承揽人未经过定作人的同意改变选用材料的数量【答案】A42、小王拥有市政和公路两个专业，则每一注册有效期内，应当参加继续教育的学时不少于（）。

A.120

B.150

C.180

D.200【答案】C43、关于施工现场大气污染防治的说法，正确的是（）。

A.施工单位对暂时不能开工的建设用地，超过1个月的，应当进行绿化，铺装或者遮盖

B.运送容易散落、流漏的物料的车辆，不必采取措施封闭、严密，但需保证车辆清洁

C.城市范围内主要路段施工工地设置高度不小于2.8米围挡

D.一般路段施工工地设置高度不小于1.8米围挡【答案】D44、下列有关建设用地使用权，描述错误的是（）。

A.土地的地表、地上或者地下部分的建设用地使用权，不可以分别设立

B.商业用地应当采用招标、拍卖等公开方式出让

C.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记

D.建设用地使用权自登记时设立【答案】A45、下列投标人的竞争行为中，符合法律规定的是().。

A.投标人利用其影响力影响招标人，以谋取竞争优势

B.投标人在投标文件中载明投标报价下浮率

C.投标人给予招标代理机构的工作人员财物，以谋取交易机会

D.投标人以行贿手段谋取中标【答案】B46、（2020年真题）建设工程施工合同无效，但已完工程验收合格，应当返还财产。关于返还财产的说法，正确的是()。

A.返还财产是指将已完工程拆除后返还施工企业

B.折价返还应当按照建安工程费用适当下浮

C.折价返还可以按照当地市场价、定额量据实结算

D.折价返还应当按照合同约定的价款进行【答案】C47、关于建筑意外伤害保险的说法，正确的是（）。

A.应当由建设单位统一投保

B.保险期限自开工之日起算

C.已在企业所在地参加工伤保险的人员，从事现场施工时不得参加建筑意外伤害保险

D.保险期限至缺陷责任期届满之日止【答案】B48、根据《建筑市场诚信行为信息管理力法》，关于建筑市场诚信行为记录信息的公布期限的说法,正确的是（）

A.对整改确实有实效的，经企业申请、审批，可缩短其不良记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于6个月

B.对招标投标违法行为记录公告期限为1年

C.建筑市场诚信行为记录的公布期限一般为6个月至3年

D.行政处理决定认定对招标投标当事人资质限制期限短于6个月的，公告期限从其决定【答案】C49、建设单位拟修建一条轻轨线路，部分路段临近居民住宅区，为了尽量减少环境噪声的污染，应当采取的措施是（）。

A.建设单位提交的环境影响报告书中，应当有项目所在地单位和居民的意见

B.轻轨项目投入试运营后，建设单位根据噪声检测结果决定是否修建声屏障

C.声屏障由建设单位组织设计、施工、监理单位验收后即可以投入使用

D.在轻轨项目运营中，声屏障拆除的，必须在施工前15日内报环境保护主管部门备案【答案】A50、下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】B51、下列人员中，不可以被委托为诉讼代理人的有（）。

A.律师、基层法律服务工作者

B.当事人的近亲属或者工作人员

C.当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民

D.当事人本人【答案】D52、根据《工程建设项目施工招标投标办法》规定，招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应向中标人提供()。

A.预付款担保

B.抵押担保

C.保证金

D.工程款支付担保【答案】D53、甲是某产品的专利权人，乙于2011年3月1日开始制造和销售该专利产品。甲于2012年3月1日对乙提起侵权之诉。经查，甲和乙销售每件专利产品分别获利为2万元和1万元，甲因乙的侵权行为少销售100台，乙共销售侵权产品300台。关于乙应对甲赔偿的额度，下列选项正确的是（）。

A.200万元

B.250万元

C.300万元

D.500万元【答案】A54、（2014年真题）关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法，正确的是()。

A.项目经理部具备法人资格

B.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目上的管理者

C.项目经理部行为的法律后果由其自己承担

D.项目经理部是施工企业内部常设机构【答案】B55、在财产保险合同的有效期内,保险标的的危险程度显著增加的,被保险人应当()。

A.及时通知投保人

B.及时通知保险人

C.及时通知受益人

D.及时通知保险经纪人【答案】B56、（2016年真题）根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（）。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.4个月【答案】B57、关于建筑施工企业安全生产许可证的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业变更法定代表人，应当办理安全生产许可证的变更手续

B.安全生产许可证有效期可以自动延期

C.安全生产许可证延期后的有效期短于原有效期

D.建筑施工企业变更地址，安全生产许可证无须办理变更手续【答案】A58、根据《民法典》，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自（）生效。

A.签订

B.不动产交付时

C.不动产登记时

D.合同成立时【答案】D59、施工合同当事人向人民法院主张诉讼请求中，可以得到支持的是（）。

A.解除合同并赔偿损失

B.继续履行并解除合同

C.支付违约金和双倍返还定金

D.确定合同无效并支付违约金【答案】A60、甲施工单位与乙混凝土供应商签订商品混凝土供应合同，在履行过程中，乙厂水泥的延误供应导致甲施工单位施工质量下降。对此，甲解除了他们之间的供应合同，合同解除的时间应自（）起算。

A.甲提出时

B.乙收到通知时

C.甲向乙发出通知时

D.通知到达乙方时【答案】D61、某建筑公司与某钢铁厂于2018年2月5日签订一钢材购销合同，而钢铁厂却将劣质钢材以优质的价格出售给该建筑公司使其蒙受损失，依据《民法典》的规定，无论该合同无效、被撤销，下列关于其后果的表述中正确的是（）。

A.建筑公司蒙受的损失应当自己承担

B.建筑公司蒙受的损失应当由钢铁厂赔偿

C.将双方所取得的财产收归国家所有

D.将钢铁厂所取得的合同价款收归国家所有【答案】B62、在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()

A.保险经纪人

B.保险人

C.受益人

D.投保人【答案】B63、下列请求事项中，属于人民法院不受理公民法人和其他组织提起的行政诉讼请求事项的是（）。

A.对吊销许可证和执照等行政处罚不服的

B.对财产的查封等行政强制措施不服的

C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的

D.认为某地方性法规违法的【答案】D64、某建筑公司为承揽一工程施工项目与某设备租赁公司签订了一份塔吊租赁合同，其中约定租赁期限至施工合同约定的工程竣工之日，则该合同是()。

A.附条件合同，条件成就合同解除

B.附条件合同，条件成就合同生效

C.附期限合同，期限届满合同解除

D.附期限合同，期限届满合同生效【答案】C65、当事人可以请求人民法院或仲裁机构撤销合同的情形是（）。

A.代理人超越代理权订立的合同

B.因重大误解而订立的合同

C.造成对方人身伤害、财产损失可以免责的合同

D.以合法形式掩盖非法目的的合同【答案】B66、（2020年真题）租赁合同可以约定租赁期限，租赁期限的上限为（）年。

A.10

B.20

C.25

D.30【答案】B67、关于安全生产重大事故隐患排除，说法正确的是（）。

A.重大事故隐患治理挂牌督办不必向社会公开

B.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即向相关主管部门报告

C.企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责

D.生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，应当立即处理【答案】C68、（2018年真题）关于施工许可的说法，正确的是()。

A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院建设主管部门备案

B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证

C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证

D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证【答案】A69、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法中，正确的是（）。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.工程监理实行总监理工程师负责制

C.理单位在接受监理委托后，因利害关系需要回避的，可转让监理业务

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任【答案】B70、注册建造师继续教育证书可作为申请()的证明。

A.初始注册、增项注册、减项注册和重新注册

B.初始注册、延续注册、增项注册和变更注册

C.初始注册、变更注册、增项注册和重新注册

D.初始注册、延续注册、增项注册和重新注册【答案】D71、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】C72、根据《文物保护法》，关于施工发现文物的报告和保护的说法,正确的是（）.

A.发现文物的单位或者个人应当保护

B.发现文物的单位或者个人应当在合理时间内报告有关部门

C.文物行政部门必须在12小时内赶赴现场

D.施工发现的文物归施工企业所有，无需报告有关部门【答案】A73、建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准，擅自施工的，责令停止施工，限期改正，处工程合同价款（）的罚款。

A.0.5%以上1%以下

B.1%以上2%以下

C.2%以上4%以下

D.3%以上6%以下【答案】B74、下列关于承揽合同的表述不符合法律规定的是（）。

A.未经定作人同意，承揽人将主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同，但承揽人有权将承揽的辅助工作交由第三人完成

B.定作人享有随时解除合同的权利，但前提是赔偿承揽人的损失

C.定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，经承揽人催告，在合理期限内，定作人仍不履行的，承揽人可以依法解除合同

D.定作人未向承揽人支付报酬材料费等价款的，承揽人不能对完成的工作成果行使留置权【答案】D75、场景(七）

A.施工单位承担

B.建材商承担

C.施工单位和建材商各承担一半

D.建材商承担3/4，施工单位承担1/4【答案】B76、关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）。

A.由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督

B.发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改

C.监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡视检查

D.发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离【答案】C77、根据《中华人民共和国消防法》规定，建设单位应当向（）申请消防验收。

A.建设行政主管部门

B.安全生产监督管理部门

C.住房和城乡建设主管部门

D.县级以上政府【答案】C78、关于建筑市场诚信行为的公布时限的说法，正确的是（）。

A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年

B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月

C.招标投标违法行为记录公告期限为1年

D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月【答案】A79、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于该申请，说法正确的是（）。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，由合同签订地的中级法院管辖

D.施工单位有权向建设单位所在地或楼盘所在地中级法院申请执行【答案】D80、某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水直接排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严重，有权作出行政罚款的主管部门是（）。

A.该村的村民委员会

B.建设行政主管部门

C.生态环境主管部门

D.规划行政主管部门【答案】C81、对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中不正确的是（）。

A.施工单位在施工组织设计中编制安全技术措施

B.施工方案中应附具安全验算结果

C.施工方案应经施工单位项目负责人、总监理工程师签字后实施

D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督【答案】C82、（2021年真题第2批）施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。

A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担

B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付

C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担

D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担【答案】C83、关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5％

B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金

C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金

D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息【答案】D84、根据《劳动争议调解仲裁法》的规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为（），仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。

A.2个月

B.6个月

C.1年

D.2年【答案】C85、建设工程合同应当采用的形式是（）。

A.书面形式

B.口头形式

C.口头形式为原则，书面形式为例外

D.书面形式为原则，口头形式为例外【答案】A86、下列情形中，招标人应当拒收投标人送达的投标文件的是（??）。

A.在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的

B.?投标文件提前送达

C.?投标联合体提交的投标文件未附共同投标协议的

D.?投标文件未提交投标保证金的【答案】A87、某施工合同仅约定工程质量产生争议时由甲仲裁委员会仲裁。合同履行中，发包人与承包人在工程质量和工程价款上产生纠纷。承包人向甲仲裁委员会申请仲裁，发包人提出管辖异议。关于该案件仲裁受理的说法中，正确的是（）。

A.质量与结算争议均应由甲仲裁委员会受理

B.合同仲裁条款约定无效

C.双方必须签订补充仲裁协议

D.双方协商不成，质量纠纷由甲仲裁委员会仲裁，结算纠纷由法院管辖【答案】D88、甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是（）。

A.该裁决书不需履行

B.甲应当履行裁决书

C.甲可以就裁决事项提起诉讼

D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【答案】B89、（）引起债的关系，是债发生的最主要、最普遍的依据。

A.无因管理

B.不当得利

C.侵权行为

D.合同【答案】D90、关于企业资质的法定条件和等级的说法，正确的是（）。

A.企业净资产以企业申请资质前3个月合法的财务报表中净资产指标为准考核

B.企业自行拥有符合规定的技术装备，不得租赁

C.建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包、劳务分包资质三个序列

D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理【答案】D91、甲施工单位到A供应商的材料仓库提货，因仓库管理员的工作疏忽多发了2t水泥给施工单位，则由此形成的债称为()。

A.合同之债

B.无因管理之债

C.不当得利之债

D.侵权行为【答案】C92、根据《房屋建筑工程和市政机场设施工程实行见证取样和送检的规定》，下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检的是（）。

A.承重结构的混凝土试块

B.墙体混凝土使用的掺加剂

C.填充墙的混凝土小型砌块

D.水泥【答案】A93、（2017年真题）关于建设工程中代理的说法，正确的是（）。

A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理

B.建设工程中的代理主要是法定代理

C.建设工程中应由本人实施的民事法律行为，不得代理

D.建设工程中为被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理【答案】C94、关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法中，正确的是（）。

A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制

B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期未做出资质准予延续决定的，视为准予延续【答案】D95、大华建筑公司承包中信科技有限公司的办公楼扩建项目，根据《建筑法》有关建筑工程发承包的有关规定，该公司可以（）。

A.把工程转让给华民建筑公司

B.把工程分为土建工程和安装工程，分别转让给两家有相应资质的建筑公司

C.经中信科技有限公司同意把内墙抹灰工程发包给别的建筑公司

D.经中信科技有限公司同意，把主体结构的施工发包给别的建筑公司【答案】C96、（2018年真题）根据《建设工程安全生产管理条例》，在城市市区内的施工现场未实行封闭围挡的，一般情况下可能承担的法律责任是()。

A.处以20万元罚款

B.责令施工企业限期改正

C.吊销施工企业营业执照

D.降低施工企业资质等级【答案】B97、建设单位在领取施工许可证之前，应当按照有关规定（）

A.办理开工报告手续

B.办理工程质量监督手续

C.签订工程施工合同

D.办理保证安全施工措施的备案手续【答案】B98、（2017年真题）关于仲裁协议效力的说法。正确的是()。

A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出

B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止

C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定

D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效【答案】D99、关于建筑业企业资质证书使用与延续的说法，正确的是（）

A.企业资质情况可以通过扫描建筑企业资质证书复印件的二维码查询

B.企业跨地区参加招标投标活动，应当提供建筑业企业资质证书原件

C.建筑业企业资质证书有效期为3年

D.延续申请应当于建筑企业资质证书有效期届满1个月前提出【答案】A100、根据《消防法》，关于施工企业的消防安全职责的说法，正确的是（）

A.按照地方标准或者企业标准配置消防设施、器材

B.重点工程施工现场应当定期组织消防安全培训和消防演练

C.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检查，确保完好有效

D.重点工程的施工现场应当每周至少进行一次防火巡查，并建立巡查记录【答案】C二,多选题(共100题，每题2分，选项中，至少两个符合题意)

101、某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。

A.安排女工赵某在经期从事冷水作业

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.批准女工孙某休产假120天

D.安排15岁的周某担任仓库管理员

E.安排17岁的李某担任矿井安检员【答案】BC102、下列情形中，评标委员会应当否决的投标有（）。

A.投标报价低于成本

B.投标联合体没有提交共同投标协议

C.投标文件未按照招标文件要求进行密封

D.投标报价高于投标文件设定的最高投标限价

E.投标文件未经投标人负责人签字，也未经投标人盖章【答案】ABD103、根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书【答案】ABC104、房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服一审判决，提起上诉，二审法院经审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力（）。

A.双方的购销合同解除

B.二审法院的判决即是终审的判决

C.二审法院的判决具有强制执行力

D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行

E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【答案】BCD105、根据《民法典》，非营利法人包括()等。

A.事业单位

B.社会团体

C.基金会

D.合伙企业

E.社会服务机构【答案】ABC106、.根据《安全生产法》的规定,从业人员安全生产中的权利包括()

A.知情权

B.调查处理权

C.控告权

D.拒绝权

E.紧急避险权【答案】ACD107、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）。

A.以严重违背公序良俗的方法获取的证据

B.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

C.无正当理由未出庭作证的证人证言

D.与一方当事人的代理人有利害关系的证人出具的证言

E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品【答案】BD108、行政机关在建设工程领域实施的如下行政行为中，属于行政许可的行为是()

A.建造师执业资格注册

B.吊销资质证书

C.颁发安全生产许可证

D.颁发施工许可证

E.核准企业资质等级【答案】ACD109、根据《物权法》规定，下列关于建设用地的使用说法正确的是（）。

A.建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押

B.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

C.工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地可以协议取得

D.建设用地使用期限由当事人约定

E.住宅建设用地使用权期间届满的，自动续期【答案】AB110、根据《民法典》，债权债务终止的情形有（）。

A.债务人依法将标的物抵押

B.合同解除

C.债务相互抵销

D.合同解除

E.债权人免除债务【答案】BCD111、关于民事诉讼回避制度的说法，正确的有()。

A.当事人必须在案件开始审理前提出回避申请

B.当事人提出回避申请，可以在法庭辩论终结前提出

C.案件诉讼代理人的近亲属仅担任翻译人员的，无须回避

D.人民法院的回避决定，可以口头或书面形式作出

E.申请回避复议期间，被申请回避的人员可以不停止参与本案的工作【答案】BD112、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，对由于勘察、设计的原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用的，可以给予勘察、设计单位项目负责人的行政处罚有（）。

A.对勘察、设计单位的负责人给予纪检监察部门的行政、纪律处分

B.对项目负责人责令停止执业，情况严重的吊销执业资格证书

C.处单位罚款数额5％以上10％以下的罚款

D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.向社会公布曝光【答案】BC113、（2014年真题）根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其()应当报项目审批、核准部门审批、核准。

A.招标范围

B.招标文件

C.招标方式

D.招标组织形式

E.招标代理机构【答案】ACD114、《注册建造师管理规定》中，不予注册的情形包括()。

A.1年前被吊销注册证书

B.6年前因故意伤害罪受到刑事处罚，被判拘役6个月

C.申请在两个或两个以上单位注册

D.2年前担任项目负责人期间，所负责项目发生重大安全事故

E.因事故中受伤，被鉴定为不具有完全民事行为能力的【答案】ACD115、下列关于分包的说法中，正确的有（）。

A.招标人可以直接指定分包人

B.经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包人他人完成

C.中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作部分分包他人完成

D.中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E.经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人【答案】BC116、根据《民法典》规定，属于效力待定合同的有（）。

A.无权代理人订立的合同

B.限制行为能力人订立的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

D.重大误解订立的合同

E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同【答案】AB117、下列与土地相关的权利的说法，正确的有（）。

A.城市郊区的土地属于国家所有

B.建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记

C.建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物应一并处分

D.经营性用地的土地使用权应当出让的方式取得

E.需役地上的用益物权转让时，受让人受地役权约束【答案】CD118、人民法院对第二审案件的审理，在下列表述中，正确的有（）

A.—审判决认定事实基本清楚，引用法律并无不当，发回重审

B.—审判决认定事实清楚，适用法律正确的,判决驳回上诉，维持原判决

C.一审判决认定事实不清，证据不足，可以发回一审人民法院重审

D.一审判决适用法律错误的，依法改判

E.当事人对第二审案件的判决，不可以上诉【答案】BCD119、（2021年真题第2批）下列情形中，属于应当重新组织建筑节能工程验收的有（）。

A.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的

B.建筑节能工程存在质量缺陷的

C.参加验收人员不具备相应资格的

D.参加验收各方主体验收意见不一致的

E.验收程序和执行标准不符合要求的【答案】CD120、关于违约金的说法，正确的有（）。

A.支付违约金是一种民事责任的承担方式

B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

C.违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行

D.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款

E.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少【答案】ABC121、某设计单位未根据勘察成果文件进行工程设计，造成工程质量事故，情节非常严重。对此可以给予的行政处罚包括()

A.责令停业整顿

B.责令改正，处10万元以上30万元以下的罚款

C.吊销资质证书

D.依法承担赔偿责任F、降低资质等级【答案】ABC122、场景(十二）

A.供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由电力局负担

B.供货商通知电力局到供货商处提货，运输费由供货商负担

C.供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由供货商承担

D.供货商用自有运输机械将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担

E.供货商委托运输公司，将设备运到电力局指定地点，运费由电力局承担【答案】AD123、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，发包人可以请求人民法院解除建设工程施工合同的有（）。

A.承包人明确表示不履行合同主要义务的

B.承包人已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的

C.承包人将承包的建设工程转包的

D.承包人在合同约定的期限内没有完工的

E.承包人将承包的建设工程违法分包的【答案】ABC124、（2018年真题）下列施工合同中，属于无效合同的有（）。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的【答案】ABCD125、根据《劳动合同法》的规定，下列表述正确的是（）。

A.非全日制用工，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过10小时，

B.非全日制用工，劳动者在同一用人单位一般平均每日工作时间不超过4小时

C.非全日制用工，每周工作时间累计不超过12小时

D.非全日制用工可以订立口头协议

E.非全日制用工建立劳动关系应当订立书面劳动合同【答案】BD126、地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。下面关于地役权的表述正确的是()。

A.当事人应当采用书面形式订立地役权合同

B.地役权合同应包括解决争议的方法

C.地役权自地役权合同签订时设立

D.地役权自地役权合同生效时设立

E.地役权是按照当事人的约定设立的用益物权【答案】ABD127、投标有效期内，投标人有（）等行为的，其投标保证金应当被没收。

A.撤销投标文件

B.补充投标文件

C.放弃中标

D.澄清投标文件

E.说明投标文件【答案】AC128、（2018年真题）下列施工合同中，属于无效合同的有（）。

A.施工企业借用他人资质签订的

B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的

C.建设工程依法必须进行招标而未招标的

D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的

E.施工企业将其承包的部分非主体工程分包的【答案】ABCD129、关于对工程建设强制性标准的监督检查的说法，正确的有()。

A.工程质量监督机构负责设计、施工、验收阶段强制性标准执行的监督

B.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定是监督检查的工作内容

C.工程建设标准批准部门可以定期对建设项目规划审查机关实施强制性标准的监督进行检查

D.工程安全监督机构需在竣工验收时进行监督管理

E.工程建设标准批准部门可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式进行监督检查【答案】B130、某开发公司的商住楼工程，建筑面积6万平方米，为赶在雨季前完成土方工程，在尚未完全具备法定开工条件的情况下破土动工。对此，建设行政主管部门应（）。

A.责令停止施工，限期改正

B.对建设单位处以合同价款1%以上2%以下的罚款

C.没收非法所得

D.责令施工单位停业整顿

E.吊销监理单位的营业执照【答案】AB131、符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。

A.被告住所地人民法院

B.合同履行地人民法院

C.合同纠纷发生地人民法院

D.标的物所在地人民法院

E.合同签订地人民法院【答案】ABD132、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。

A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告

B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查

D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报

E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】BC133、在建设工程领域，行政机关所做的下列行为不属于行政许可的有()。

A.对责令停止施工的项目允许其开工建设

B.吊销资质证书

C.对先进单位予以表彰

D.颁发施工许可证

E.核准企业资质等级【答案】ABC134、（2021年第1批真题）一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，无权拒绝向债权人承担保证责任的情形有()。

A.债务人下落不明，且无财产可供执行

B.保证人口头表示放弃一般保证人的权利

C.人民法院已经受理债务人破产案件

D.债权人有证明债务人的财产不足以履行全部债务

E.债权人有证据证明债务人丧失履行债务能力【答案】ACD135、某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有（）。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担【答案】B136、下列关于抵押的效力的表述正确的是（）。

A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，该转让行为无效

B.抵押人转让抵押物的价款，全部属于抵押权人所有

C.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况

E.抵押人的行为足以使抵押物价值减少的，抵押权人有权要求抵押人停止其行为。【答案】CD137、下列违约情形中，不适用继续履行方式承担违约责任的有（）。

A.某材料供应商以材料市场价格上涨幅度过大为由拒绝履行供货义务

B.因施工单位被吊销企业法人营业执照不能按时开工

C.因地震导致建筑物主体结构严重损毁

D.某施工单位在工程完成到付款节点后，建设单位拒绝支付工程款

E.某合同债权人在合理期限内未要求债务人履行债务【答案】BC138、企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，有下列情形的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请（）。

A.超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程

B.未取得施工许可证擅自施工的

C.发生过一起一般质量安全事故的

D.拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的

E.违反国家工程建设强制性标准施工的【答案】AB139、书面委托代理的授权委托书应当载明（）。

A.代理事项

B.代理权限

C.代理期间

D.代理人的姓名

E.代理方式【答案】ABCD140、投标有效期内，投标人有()等行为的，其投标保证金应当被没收。

A.撤回投标文件

B.补正投标文件

C.放弃中标

D.澄清投标文件

E.说明投标文件【答案】AC141、根据《建设工程质量管理条例》，关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（）。

A.勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽工程

B.勘察文件应注明工程使用年限

C.勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计

D.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字并对设计文件负责

E.有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等可由设计单位指定【答案】ACD142、（2021年第1批真题）根据《建设工程质量管理条例》下列工程中，法定最低保修期限为2年的有()。

A.房屋建筑的主体结构工程

B.装修工程

C.给排水管道工程

D.屋面防水工程

E.设备安装工程【答案】BC143、用人单位的下列事项发生变更，不影响劳动合同履行的有（）。

A.名称变更

B.投资人变更

C.财务负责人变更

D.法定代表人变更

E.劳动合同期限【答案】ABCD144、《大气污染防治法》对施工单位的规定包括（）。

A.在施工工地设置硬质围挡

B.采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等措施

C.将防治扬尘污染的费用列入工程造价

D.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾应当及时清运

E.建筑土方、工程渣土、建筑垃圾在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖【答案】ABD145、根据《著作权法》，下列权利属于著作财产权的有()。

A.使用权

B.修改权

C.许可使用权

D.转让权

E.获得报酬权【答案】ACD146、（2015年真题）根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效合同的有()。

A.违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

B.由用人单位提供的格式劳动合同

C.用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D.与用人单位代理人签订的劳动合同

E.未明确规定合同期限的劳动合同【答案】AC147、（2017年真题）（教材新修改）甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。

A.60万元

B.80万元

C.120万元

D.160万元【答案】BC148、根据《民法典》，免除施工单位违约责任的情形有（）。

A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误【答案】CD149、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。

A.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

B.落实安全生产管理制度

C.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

D.保证安全生产条件所需资金的投入

E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC150、合同解除的说法,正确的有()。

A.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月

B.合同解除适用于可撤销合同

C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为【答案】AC151、合同解除的说法,正确的有()。

A.当事人对合同解除的异议期限有约定的依照约定,没有约定的,最长期3个月

B.合同解除适用于可撤销合同

C.对解除有异议的,可以申请人民法院确认解除的效力

D.合同解除仅使合同关系自始消灭

E.合同解除须有解除的行为【答案】AC152、（2017年真题）下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）。

A.不同投标人的投标文件相互混装

B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出

C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜

D.不同投标人的投标报价呈规律性差异

E.投标人之间约定中标人【答案】ABCD153、下列代理行为中，应当由被代理人承担法律后果的是（）

A.张某其未成年的儿子签订了一份房屋买卖合同

B.已经被辞退的王某持单位的空白合同书以单位的名义与某厂订立了一份合同

C.李某与第三人串通以合同的形式损害了被代理人的利益

D.普通职工赵某未经授权擅自以所在单位的名义订立了一份合同

E.某分公司以总公司的名义订立的一份供销合同【答案】B154、发明和实用新型取得专利权的条件是()

A.具有经济价值

B.创造性

C.实用性

D.新颖性

E.先进性【答案】BCD155、根据《仲裁法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲裁裁决。

A.双方当事人均不满意仲裁结果

B.没有仲裁协议

C.仲裁庭的组成违反法定程序的

D.对方当事人向仲裁机构隐瞒了证据的

E.裁决事项超出仲裁委员会权限【答案】BC156、依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有（）

A.项目受自然环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可替代的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标

E.采购人依法能够自行建设、生产或者提供【答案】AC157、劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）。

A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

B.在试用期内

C.用人单位濒临破产

D.用人单位未依法缴纳社会保险费

E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动【答案】A158、（2021年第1批真题）某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，当该企业裁员时，应当优先留用的人员有()。

A.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的

B.与本企业订立无固定期限劳动合同的

C.在本企业连续工作满15年的

D.在本企业因工负伤并被确认部分丧失劳动合同的

E.与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的【答案】AB159、总承包单位依法将建设工程分包给其他单位施工，若分包工程出现质量问题时，应当由()。

A.总承包单位单独向建设单位承担责任

B.分包单位单独向建设单位承担责任

C.总承包单位与分包单位向建设单位承担连带责任

D.总承包单位与分包单位分别向建设单位承担责任

E.分包单位向总承包单位承担责任【答案】C160、下列情形中，将被列入拖欠农民工工资黑名单的有（）。

A.克扣、无故拖欠农民工工资报酬达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的

B.因拖欠农民工工资引发群体事件造成严重不良后果的

C.将劳务违法分包造成拖欠农民工工资事实的

D.将劳务转包给不具备用人资格的组织或个人造成拖欠农民工工资的

E.未在工程所在地银行开设农民工工资专用账户的【答案】AB161、融资租赁合同的法律特征为()

A.其法律效力是买卖合同和租赁合同的叠加

B.出租人身份的二重性

C.融资租赁合同可以是不要式合同

D.承租人享有买受人的权利但不承担买受人义务

E.出租人不承担租赁物的维修与瑕疵担保义务【答案】BD162、物权是指权利人依法对特定的物享有直接支配和排他的权利，包括()。

A.使用权

B.所有权

C.财产权

D.用益物权

E.担保物权【答案】BD163、关于建设工程保险的说法，正确的有（）。

A.工程开工前，承包商应为建设工程办理保险，支付保险费用

B.建筑工程一切险的被保险人可以是业主，也可以是承包商或者分包商

C.工程开工前，业主应为施工现场从事危险作业的施工人员办理意外伤害保险

D.建筑工程一切险的保险期限可以超过保险单明细表中列明的保险生效日和终止日后15天

E.安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期【答案】B164、根据《必须招标的工程项目规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一必须进行招标的有()。

A.重要设备采购的单项合同估算价为人民币150万

B.材料采购的单项合同估算值为人民币250万

C.施工单项合同估算价为人民币300万

D.项目总投资额为人民币3500万

E.监理服务采购的单项合同估算价为人民币100万，设备采购100万元【答案】B165、（2021年第1批真题）已经取得下列资质的设计单位，可以直接申请相应类别施工总承包一级资质的有()。

A.工程设计综合资质

B.行业乙级资质

C.行业甲级资质

D.建筑工程行业乙级资质

E.建筑工程专业甲级资质【答案】AC166、根据《工程建设国家标准管理办法》，工程建设强制性标准是指直接涉及工程()等方面的工程建设标准强制性条文。

A.市容市貌

B.质量

C.安全

D.卫生

E.环境保护【答案】BCD167、关于终止劳动合同经济补偿的表述中，正确的有(：)÷

A.工作年限为6个月以上不满1年的，按1年计算

B.工作年限不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿

C.月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资

D.劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资的，按实际平均工资支付

E.经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付【答案】ABC168、关于劳动者工资的说法，正确的是（）。

A.企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制

B.工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人

C.用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准

D.劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资

E.工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人【答案】D169、下列行为中，属于投标人串通投标的有（）。

A.投标人之间先行内部竞价确定中标人

B.投标人之间互相约定抬高或者压低投标报价

C.招标人向投标人泄露标底

D.投标人借用其他企业名义投标

E.招标人预先内定中标人【答案】AB170、（2015年真题）下列行为中，属于招标人违法行为的有（）。

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行整改

D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改【答案】ABD171、关于规范性文件效力比较及处理的说法,正确的有()。

A.行政法规的效力低于法律

B.地方性法规的效力低于地方政府规章

C.地方性法规在本辖区内的效力高于法律

D.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决

E.部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决【答案】AD172、下列关于行政复议的说法中，正确的是（）。

A.行政复议机关只审查具体行政行为的合法性

B.行政机关尚未做出决定之前，可以对其倾向性意见提请复议

C.行政复议以书面审查为主，以不调解为原则

D.对于正确的处罚决定不得提请复议

E.复议决定一般为非终局【答案】C173、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（）。

A.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患

B.落实安全生产管理制度

C.工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况

D.保证安全生产条件所需资金的投入

E.及时、如实报告生产安全事故【答案】BC174、下列关于保险索赔的说法中，正确的是（）。

A.投保人进行保险索赔必须提供必要有效的证明

B.投保人知道保险事故发生后，应当及时通知保险人

C.保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔

D.保险单上载明的保险财产部分损坏，但已无法修理，只能按照部分损坏进行索赔

E.如果工程项目同时由多家保险公司承保，则应当平均分配索赔比例【答案】ABC175、关于建筑施工企业负责人带班检查的说法，正确的有()。

A.应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目所在地建设行政主管部门存档备案

B.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

C.建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的20％

D.工程出现险情或发现重大隐患时，施工企业负责人应到施工现场带班检查

E.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，可口头通知工程所在地的分公司负责人带班检查【答案】BD176、在下列情形中，注册机关依据职权或根据利害关系人的请求，可以撤销注册建造师注册的有（）。

A.注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的

B.超越法定权限作出注册许可的

C.违反法定程序准予注册的

D.采用弄虚作假手段取得继续教育证书的

E.向不符合条件的申请人颁发注册证书的【答案】ABC177、关于生产安全事故的报告和处理，下列说法中正确的有（）。

A.单位负责人应当于2小时内向安全生产监督管理部门报告

B.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报生产安全事故

C.特别重大事故由国务院或其授权有关部门组织事故调查组进行调查

D.火灾事故造成的伤亡人数发生变化的，应当在30日内及时进行补报

E.事故发生地与事故单位不在同一地区的，由事故单位所在地人民政府调查【答案】BC178、关于劳务派遣的说法，正确的有（）

A.劳务派遣的显著特征是劳动者的聘用与使用分离

B.经营劳务派遣业务，应当向劳动行政部门依法请行政许可

C.实施劳务派遣的，由用工单位与劳动者订立劳动合同

D.劳务派遣可以在替代性的工作岗位上实施

E.被派遣劳动者在无工作期间，劳务派遣单位无需向其支付报酬【答案】ABD179、下列属于承揽业务不良行为的是（）。

A.超越本单位资质等级承揽工程的

B.将承包的工程转包或违法分包的

C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

D.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的

E.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的【答案】BCD180、建设单位申请领取施工许可证，应当具备的条件不包括（）。

A.已经确定施工企业

B.建设资金已经落实

C.已经与施工企业签订了合作协议

D.有保证工程质量和安全的具体措施

E.施工场地已经具备水电条件【答案】C181、建筑企业就以下行为可以提出行政复议的有()。

A.罚款

B.取消投标资格

C.仲裁裁决书

D.吊销资质证书

E.判决书【答案】ABD182、用人单位不得解除劳动合同的情形有()

A.女职工在孕期、产期、哺乳期内的

B.患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的

C.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件的

D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行

E.患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的【答案】AB183、下列选项中，对我国《固体废物污染防