销售合同模板集合7篇

第销售合同模板集合7篇销售合同篇1

为明确公司与各部门的职责、权限、义务和利益分配关系，充分发挥各部门作用，确保公司经营目标实现，特制订承包方案。通过本方案，明确公司的业务承包实体地位，赋予其相应的管理职责权限；同时规定年度业务目标及其考核结算方法。

一、管理职责

1、必须保证完成企业下达的各项承包指标；万元

2、建立与企业财务制度相应的二级核算台账，做到账目清楚、核算正确，并定期检查，发现错误应立即纠正。

3、按企业制定的价格目录，并掌握一定的浮动幅度销售产品。如发现擅自涨价，应严加处理。

4、把握政策机遇和行业动态，根据企业生产能力和经营目标最大限度地争取市场份额

5、搞好产品发运调度，按合同保证平安正点交付。

6、制定科学合理的薪酬方案，充分激发业务人员的聪明才智，确保年度经营目标顺利实现。

7、根据市场情况，负责地提出产品开发和持续改良建议。

8、负责应收账款的管理和回收工作，呆滞欠款按规定移交法律事务部组织清收。

9、认证做好市场信息收集、处理工作，逐句编发《市场句报》，逐月编发《市场分析报告》提交企业经理层及各相关部门参考。

二、管理权限

1、对部门人员的调度权、安排权、加班审批权、出差审批权以及奖惩权。

2、有权决定业务员的聘用、区域定位和职务升迁，操作程序可参照企业相关制度，聘任决定须报企业人力资源部备案。

3、有权制定承包体内部二次分配方案和包干费用内控方法，经企业审定后实施。

4、有权组织相关部门对销售合同、特殊订单进行评审，编制要货方案。

5、有权合理组织产品的发送运输工作

6、属销售费用管理范围的费用开支权、用款审批权、费用核报权、费用领款权。

7、有权提出产品开发、持续改良及价格策略等合理化建议。

8、有权组织企业产品推广展示、品牌形象宣传及市场公关活动。

9、在不违背企业根本利益的前提下，享有营销业务管理全过程的自主调控权和应急处理权。

三、承包方式；

销售承包的结算，主要解决两大问题：

一是结算企业给销售承包部门的经济效益；

二是计算销售承包部门内部职工的利益分配。

1、目标任务万元，给与部门绩效工资为之上，每增加10%，绩效提成增加销售额度的10%。

2、工资发放采取先预支，季度考核兑现。根据部门定员人，依据企业现行岗位工资标准，按月发放根本工资。季度进行绩效考核后多退少补。考核基数是：第一季度任务为万

元，其他三个季度为万元。第一季度提成工资总额为万元，其余季度为万元。没有完成考核任务，结算绩效提成比例为10%。考虑销售季节性，年终完成任务后可以综合平衡全年提成。营销部人员每月总根本工资为万元由营销部自由支配。

3、销售部核定员工数为人，部门自行安排适当职位。具体人员名称见附件。

四、法律效力

1、本案一式两份双方签订后生效，具有同等法律效力。

2、未尽事宜，双方可以补充协议，补充协议具有同等法律效力

改制企业内部承包权的保护

在当前企业改制的实践中，有相当一局部企业在改制前处于内部承包经营状态，正确、妥善地处理好企业内部承包问题，对于确保企业改制的顺利进行、维护社会稳定都具有十分重要的意义。本文现结合审判工作实践，仅就改制企业内部承包权保护的几个法律问题作些粗浅的探讨，旨在抛砖引玉。

一、企业内部承包合同的解除方式

企业内部承包合同，是指企业作为发包方与其内部的生产职能部门、分支机构、职工之间为实现一定的经济目的，而就特定的生产资料及相关的经营管理权所达成的明确双方权利义务关系的协议。企业改制如果仍然处于内部承包经营状态，要改制首先就要解除原内部承包合同。在企业改制的实践中，大多数企业在改制前都是单方解除内部承包合同，承包方对此强烈不满。由于目前法律对企业内部承包合同没有明文规定，企业单方解除内部承包合同是否合法，司法实践中存在两种不同的观点。第一种观点认为，企业内部承包合同发包方与承包方双方主体地位不平等，是一种内部管理手段，作为发包方的企业有权单方解除合同。其理由是：〔一〕合同双方主体之间存在行政隶属关系，发包方是管理者，承包方是被管理者；〔二〕合同内容没有表达等价有偿原那么，发包方勿需支付对价便可以向承包方收取承包费，不是对价合同；〔三〕企业内部承包经营属于企业经营自主权范畴，是经营自主权的分解，是将企业同其下属的部门和职工的行政隶属关系改变为行政经济关系，是经营管理制度。第二种观点认为，企业内部承包合同双方主体地位平等，根据合同法第九十三条第一款的规定，要解除企业内部承包合同，必须经当事人协商一致，企业单方解除合同是不合法的。笔者同意这种观点。企业内部承包合同双方主体地位平等性主要表达在以下四个方面：一是双方主体签订合同平等、自愿、协商一致，发包方不能把自己的意志强加于承包方，对于条件苛刻的合同，承包人可以拒绝签订；二是合同的内容具有对价性。在企业内部承包合同，发包方出让财产使用权是为了取得承包费，承包方支付承包费是为了取得承包经营权和承包收益，因此发包方与承包方之间存在对价关系。虽然这种对价关系难以用等值来衡量，但对价的特征之一就是不要求必须等值等价。企业内部承包合同的对价性反映了双方主体的权利义务大致对等，表达了双方主体的平等地位；三是在企业实行内部承包合同经营的情况下，一方面承包人依合同享有承包财产的经营权，承当合同义务，受合同约束。另一方面承包人又是企业的成员，还要接受企业的行政管理，遵守企业的规章制度。这里就存在一个问题，发包人与承包人之间能否同时存在行政管理关系和合同关系。笔者认为完全可以，这就正如我国公民和国家行政机关之间存在行政管理关系的同时，公民和国家行政机关之间可以发生民事合同关系一样，行政管理关系和合同中的平等主体民事关系并不冲突；四是从保护当事人

的诉权角度看，如果不成认企业内部承包合同双方主体的平等地位，那么合同发生纠纷当事人向法院起诉时，由于既不属于行政合同又不属于民事合同，法院以行政案件或民事案件受理都没有法律依据，造成当事人投诉无门，大量纠纷无法解决，承包者的权益得不到保护，企业改制难以开展。只有成认企业承包合同双方主体的平等性，这些问题才能迎刃而解。

二、承包期间遗留对外债权债务的处理

改制企业内部承包合同解除后，必然会涉及到承包方承包期间遗留对外债权债务的处理问题，这也是搞好企业改制的关键。承包期间遗留对外债权债务应由谁承当，司法实践中意见不一致，有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由承包方承当，只有这样才能真正表达承包经营的自负盈亏、自担风险的原那么；还有一种观点认为，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承当后，再在企业与承包方之间进行结算。其理由有三：一是企业通过签订内部承包合同的方式，将企业局部财产或生产资料有期限地交给所属内部组织或职工经营，从法理上说，这是一种特别授权行为。承包方依据承包合同的规定对外进行经营活动，实质上仍是企业自身的经营行为；二是企业内部承包合同承包方是不具备法人资格的企业分支机构或内部组织，不具有对外从事民事活动的权利能力，承包方对外从事经营活动，只能以企业的名义进行。按照民法通那么第43条关于“企业法人对它的法定代表人或其他工作人员的经营活动，承当民事责任〞的规定，承包人在承包期间以企业名义对外形成的债权债务，自然应归属于企业承当；三是根据法律规定，企业法人以企业所有的财产承当有限民事责任。承包方对外以企业名义从事经营活动，但对企业的财产只有使用权没有所有权，无权进行处分。如果承包方直接承当对外债务，当债务超出了企业财产范围时，就等于企业承当了无限民事责任，这显然与法律规定不相符。笔者认为，上述二种观点都有失偏颇。笔者的观点是，一般情况下，承包期间遗留对外债权债务应由企业发包方承当后，再在企业与承包方之间进行结算，其理由与第二种观点阐述的理由相同。但在以下情况下，对外债权债务应由承包方承当：一是难以兑现的债权和不可兑现的债权，企业不能加以承受，以防止欺诈行为造成的恶果，免遭不必要的损失。难以兑现的债权是指债务人对此债权有争议，或虽无争议，但债务归还能力有限，不可能全部预期实现的债权。不可兑现的债权是指债务人逃匿或消失，已丧失归还能力的，或者是承包方虚拟的，根本无法实现的那局部债权，也可称之为虚假债权，只能作为企业的亏损；二是债权人不明确或债权人有异议的那局部非真实性债务，由于存在着消失、增多或减少的可能性，企业不应承当；三是承包方违反承包合同的规定，或擅自超越授权范围，对外进行民事活动所形成的债权、债务，应由承包方自己承当。

三、承包方承包债权的实现

承包方的承包债权，是指承包方根据内部承包合同的规定在承包期间应得的利润收入，以及改制企业解除内部承包合同承包方应得的因合同解除造成的损失赔偿款等。在企业改制的实践中，承包方的承包债权一般通过三种形式来实现：一是由改制企业改制前直接偿付给承包方；二是折抵承包方个人应自负上缴局部的职工养老保险金；三是承包债权转换企业股权。采取这种形式实现承包债权时，必须符合五个条件：〔1〕原企业发包方改制为股份制企业。〔2〕承包方完全自愿，来不得半点强迫命令，更不能搞政府行为。〔3〕股份有限责任公司的债权人转换成股权时应不得超过50人，否那么将违背公司法的规定。〔4〕该债权转换股权的行为只能视作为一般的股权，而不应将其当作上市的可转换公司券，否那么不仅违背公司法的旨意，还导致募资社会化。〔5〕转换时应有监督部门参加，防止欺诈性转换或将债权转换成有担保的股权。

在实现承包债权的过程中，经常会遇到以下二种特殊情况，处理难度较大：

一是企业改制后原承包债权的处理问题。笔者认为，对此可分为两种情形，采取不同的处理方法：1.如果改制后的企业仍是法人的，除当事人另有约定外，原承包债权应由改制后接受被改制企业资产的企业法人承当。因为，不管企业改制采取何种形式，从法律上看，无非是企业法人的终止、变更和重新设立，原企业的资产包括承包债权在内的债权债务总有新的承继者。根据民法通那么第四十四条第二款规定：“企业法人分立、合并，它的权利和义务由变更后的法人享有和承当。〞2.企业产权整体转让后购置者实行个体经营或私营独资或合伙经营的，原承包债权应由转让方从转让原企业所得价款中承当。理由是：首先，购置者经营的企业不具备法人资格，与原企业存在法律人格上的根本区别，不能成为原企业权利、义务的承继者；其次，购置者已对原企业的资产包括承包债权在内的债权债务，向转让方支付了对价，假设再要新企业承当承包债权，这就显失公平。

二是企业破产时承包债权的受偿问题。破产重组是对严重资不抵债企业实行改制的一种特殊手段，在这种情况下发包方的承包债权应当列入破产债权的范围，根据破产法规定从破产财产中按比例进行受偿。在这里有一个问题，就是企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿。有人认为，应列入破产债权受偿，其主要理由是：〔1〕民事诉讼法只规定了破产宣告前成立的有财产担保的债权，债权人享有就该担保物优先受偿的权利，没有规定对破产宣告前法律文书确认的债权也有优先受偿权，法律文书确认的承包债权也不另外。〔2〕企业破产法试行第十一条规定：“人民法院受理破产案件后，对债务人的其他民事执行程序必须中止。〞从这条规定可以看出，法律文书确认的承包债权只能作为一般破产债权看待。〔3〕如果允许法律文书确认的承包债权不列入破产债权受偿，既不利于平等保护全体债权人的利益，又会给其他债权人带来不安的心理，影响破产案件审理的正常进行。〔4〕按照特别法优于普通法适用的原那么，破产程序属特别程序，特别程序的效力高于民事执行程序，所以，法律文书确认的承包债权应按破产还债程序，作为一般破产债权办理。也有人认为，企业破产时已经法律文书确认的承包债权不应列入破产债权受偿，其主要理由是：〔1〕虽然已经法律文书确认的承包债权未能在法院受理破产案件之前得到执行，但这种结果并不能改变从法律意义上讲该项债权的标的物所有权已从债务人一方转移到债权人一方的事实，只是债权人没有实际控制和占有该财产。〔2〕确认承包债权的法律文书是法律成认的、合法的执行根据。依照法律规定可以中止执行，但没有可以在执行程序中改变其债的内容的规定，不能以后案来直接改变前案的审理结果。〔3〕企业破产法试行第十一条规定的其他民事执行程序必须中止，只是程序意义上的中止。这是破产案件审理活动正常进行所必需的。但是，中止执行本身说明，这些中止了的特定的民事债权的执行，在破产财产清偿时是要恢复的。这种恢复不是局部应是全部债权的恢复。〔4〕民事诉讼法和企业破产法试行规定，对破产宣告前成立的担保债权有优先受偿权。这就使债权人对收回这局部债权有了法律保障。法律文书确认的承包债权，应当比这种担保之债更为可靠，无论是从信用出发还是从严格执行法律出发，都不应当列入破产债权受偿。笔者的观点是，企业破产时已经法律文书确认的承包债权是否列入破产债权受偿，应当以时间界限来定。破产法第三十五条有破产企业追回权的规定，它是指为了满足多数债权人最大限度的清偿要求而设置的，由破产清算组对破产人在破产宣告前6个月至破产宣告之日的期间内实施的有损债权人利益的行为，通过法院进行否认并追回财产的权利。比照这一破产制度，笔者认为，如果法律文书是在法院受理破产案件前6个月至破产宣告之日的期间内发生法律效力而未执行的，该承包债权作为破产债权受偿，否那么，该承包债权应比照担保债权优先受偿。这样划定，既

可以最大限度地满足多数债权人的清偿要求，又可以防止承包债权人蒙受不应有的企业破产风险。

论企业内部销售承包合同的法律性质及其适用

杨旅，浙江百铭律师事务所专职律师，毕业于安徽大学法学院，擅长民商事诉讼、劳动仲裁及企业法律参谋。

企业内部承包经营是改革开放以来企业普遍采取的`一种生产经营模式，它对转换经营机制、深化国企改革曾起到较大的推动作用；进入市场经济后，内部承包合同被各种组织形式的企业所广泛采用，在提高效率的同时也带来各种问题和讼争，尤其在《劳动合同法》实施后的背景下，如何防止企业与劳动者在履行此类承包合同中发生纠纷，是当前应当引起重视的问题。本文结合实际案例剖析了当前企业内部销售承包合同的法律性质，同时也从实务角度对其法律适用提出建议。

一、根本案情

2023年10月,X县A动力〔一审原告、二审被上诉人，以下简称A公司)与该公司片区销售负责人董某某〔一审被告、二审上诉人〕签订一份《片区销售负责人责任制协议》，其中A公司为甲方，董某某为乙方，协议约定：1、甲方对乙方实行与年销售额挂钩的月定额工资制，乙方销售额到达60万元的，月定额工资为1500元，年销售额每下浮10%，月工资下浮10%，以此类推，如达不到最低工资标准的，那么按当地最低工资标准发放；2、年销售额超过60万元至70万元的，超过局部按3%奖励，超过70万元的按照5%奖励；3、销售产品价格按原买断价格，差旅费由乙方自行承当，发货后三个月内，乙方须结清货款；4、原那么上甲方不予产品铺底，特殊情况下乙方提供担保的，甲方给予不超过10万元的铺底资金，限额内按照银行贷款利息计息；5、所有主机配套业务由甲方负责，假设甲方委托乙方负责的，按到款额的5%予以奖励，同时乙方承当贷款的催讨及退发、货责任；6、如有业务单位直接向甲方要货的，甲方应优先通知乙方，假设乙方不愿意办理，甲方有权自行供货；7、乙方的客户有拒付货款情况的，乙方认为应通过诉讼解决的，甲方予以协助，但相关费用由乙方承当。8、合同期内乙方出差发生意外事故等，除被认定为工伤的，甲方不负责其他责任。此外，该协议还就双方费用、个人所得税等事宜进行了约定。

该责任制协议履行一年后，至20某某年11月，A公司又与董某某签订了一份《20某某年度片区销售负责人责任制补充协议书》，约定将《片区销售负责人责任制协议》延续至20某某年10月，同时对原协议书中的利息扣罚、奖励幅度等条款做了调整和变更，增加了：1、销售人员在劳动合同期内不得给外单位代销产品，一经发现扣除其全年工资，已发放的工资从货款中扣除；2、销售人员发货必须提前一个月书面预测方案或每季度一次。

上述协议签定后，双方履行至20某某年9月，A公司终止了与董某某的劳动合同，双方亦未完成帐目核对工作。至20某某年7月1日A公司向X县法院提起民事诉讼，以上述关于产品销售的责任制协议属企业内部承包合同法律关系为由，认为董某某在销售后尚有货款.47元未能收回交付A公司，据此请求法院判令董某某给付未回收货款及该款延迟支付期间的约定利息15200.40元。

一审法院受理后，经过三次开庭审理，认为A公司与董某某所签订的协议属于正常商事合同争议范畴，双方意思表示真实，权利义务对等，且协议不违反相关法律的禁止性规定，故作出一审判决，判令董某某给付A公司未回收货款.47元，并支付该款自20某某年10月18日起至判决确定给付日止的约定利息。

董某某不服一审判决，于20某某年3月28日向N市中级法院提出上诉，二审法院在对该案受理后，

销售合同篇2

(甲方)：

(乙方)：

双方本着自愿、平等、互惠互利、老实信用的原那么，经充分友好协商，订立如下合同条

款以资共同恪守履行。

根据甲乙，甲、乙双方经协商，达成如下条款：

第一条设备品牌、规格型号、数量、价格及其它

金额单位：元数量单位：台

备注

合同总价(人民币小写)：

合同总价(人民币大写)：

注：以上合同总价包括运抵甲方的运费及安装调试费等。

第二条质量保证

乙方所供的设备与报价单上设备相一致，设备安装调试完毕后，能在设备功能范围内保障甲方的系统平安，并稳定运行。

第三条交货时间

1、乙方在合同生效后10个工作日内，设备回来后与甲方查验设备，安装调试和设备

的集成，安装点歌软件(软件版权由甲方负责)。

2、在甲方线路无问题以及原有设备与新装设备兼容的情况下，乙方调试安装在3个工

作日内完毕。

3、由于甲方线路有问题造成的后果延误进度甲方自行承当。

第四条售后效劳

1、售后效劳按国家有关规定执行，乙方提供上门现场效劳。所购设备从交工之日起，质保期为12个月，乙方承诺免费提供24小时的电话技术支持和现场技术效劳。

2、现场效劳响应时间：乙方在质保期内接到甲方的电话后，24时内到达现场。

第七条货款的支付

经甲、乙双方协商后，合同签订后，乙方须在三个工作日内向甲方付总设备款30%元，设备回来后，甲方查验后付设备款80%元，设备安装调试正常运行后付设备款元。

第八条其他约定

第九条违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2‰的违约金;乙方逾期10日不能交付的，应向甲方支付合同总价2%的违约金，同时甲方有权终止合同。

2、甲方逾期支付货款，影响施工进度一切损失由甲方承当。

第十一条合同的生效

1、本合同经甲、乙双方法定代表人签字后生效。

2、合同履行期内甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同假设有未尽事宜，需经甲、乙双方和鉴证方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、本合同一式三份，甲方、乙方、鉴证方各执一份。

甲方：乙方：

签约时间:签约时间:

销售合同篇3

榆林高新区榆横实业投资公司20某某年绿化专用化肥

采购合同

采购单位：榆林高新区榆横实业投资有限责任公司〔以

下简称甲方〕供货单位：横山县兴隆农资〔以下简称乙方〕

根据《中华人民共和国合同法》及政府采购有关规定，

经甲乙双方协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

一、采购名称：榆横实业投资有限责任公司20某某年绿化

专用化肥采购

二、采购内容：各项采购货物名称、规格、型号、数量等

要求，

三、合同价格货款总额：人民币玖拾陆万肆仟伍佰捌拾壹元肆角零分〔￥.40〕。

该化肥合同价格为到现场价格，包含化肥的本钱、运输费、包装费、劳务费、保险、利润、税金及涉及到该货物到场的一切费用。

四、质量要求：

1、乙方所供给化肥的名称、规格等要求必须符合以上第二项条款里的要求，化肥的质量必须符合中华人民共和国国家及行业标准。

2、乙方提供的化肥必须是全新的厂家正品，且产品并必须具备出厂合格证、说明书等相关资料，如产品属专利产品，那么需提供产品的专利证书等资料。

3、限期使用的产品，应当在产品包装上显著位置清晰地标明生产日期和平安使用日期或失效日期，乙方不得供给已经失效或即将失效〔失效期前六个月〕的产品给甲方。

4、乙方必须保证所供化肥的质量到达该产品应当具备的使用性能且到达合格等级。

5、化肥如有质量问题而发生争议的，由甲方所在地商检部门进行质量鉴定。鉴定后货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承当；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承当。

五、交货及验收：

1、供货方式

按甲方在招标公告中的要求，供货方式按时间分三个批次供货，首批供货于20某某年5月15日之前，依照榆横实业投资有责任公司广场公园绿化效劳分公司指定的地点，依照采购要求，第一次供采购总量的40%，剩余局部按照30%的比例分别于20某某年6月10日，7月10日之前送达。

2、交货地点：供货单位必须按时免费送货到采购单位指定的地点〔即在榆横工业区范围内的使用现场〕,如有变更，另行通知。

3、验收标准：

〔1〕货到验收，验收条件以双方签定的合同等相关资料〔包括甲方确认的化肥的样品及相关说明文件和其他相关文件〕为准。

〔2〕乙方必须在供货日前三天提供化肥的样品给甲方确认，经甲方确认化肥样品前方能批量供货。

〔3〕甲方有权对乙方供给的化肥进行抽查，乙方保证一次开袋合格率达100%。乙方提交化肥的相关资料将作为产品验收的有效依据。

〔4〕使用不当容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产平安的产品，产品包装上应当有警示标志或者中文说明。

〔5〕经甲方验收产品无外观缺陷后，甲方视供货单位已根据有关国家或行业的规定提供了合格产品，但并不表示甲方对产品质量的认可，验收单须经双方验收合格并在验收单上签名盖章方为有效。

六、结算及付款方式：

本合同所产生的货款按照批次货到付款，供货单位在前两次结算货款时凭实业投资公司的验收单，在最后清算货款时需提供合法的销售发票、供货合同及相关资料，办理货物结算手续。本合同所述金额款项均以银行转账方式办理。

七、质量保证及售后效劳条款：

1、乙方保证所供化肥必须符合合同及相关资料规定的要求，且进货渠道合法。

2、产品保质期：在当事人双方人员对货物验收合格并签认验收单后之日起计不少于了六个月的产品保质期。

3、产品保质期内，发现产品有质量问题的，用以旧换新的方式进行产品更换，乙方在收到甲方通知之日起七天内无条件为甲方更换相关的合格产品。

4、产品保质期内，如乙方经甲方书面通知后仍未能如期按质按量更换不合格产品的，甲方有权另选供货单位供给货物，从而产生的费用由乙方负责。

5、对乙方供给的产品在使用过程中由于质量不合格或所提供的资料具有欺瞒性而导致的任何责任及损失，均由乙方负责。

八、违约责任：

1、乙方未能按时供货的，按逾期处理，乙方应向甲方偿付合同货款总额10%的违约金，逾期超过十五天，甲方有权单

方终止合同，甲方有权按法律规定〔程序〕向乙方索赔因此造成的损失。

2、乙方所交货物不符合国家法律法规和采购说明文件、合同等相关文件规定的，甲方有权拒收，乙方需向甲方偿付合同货款总额10%的违约金；甲方同意更换的，乙方在征得甲方同意的时间内未能更换的，按逾期交货的违约责任处理。

3、乙方出现上述情形之一的，甲方有权单方终止合同，并取消乙方供货资格；并向担保银行没收的履约保证金，并将通过公众媒体向社会公布乙方的违约行为；甲方将上报建设行政主管部门，将乙方不守诚信的行为，记入政府采购报价或招投标信誉度极差不予采用的单位名单中；除追究乙方相关法律责任外，还需赔偿甲方相应的损失。

九、不可抗力因素：

甲乙双方的任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在五天内提供有关机构证明，允许延期履行、局部履行或不履行合同，并根据情况可局部或者全部免予承当违约责任。

十、争议的解决：本合同发生纠纷时，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

销售合同篇4

甲方：

乙方：深圳市辉创软件技术

地址：

地址：深圳市南山区南海大道美年广场3栋1205联系电话：联系电话：0

传真：

传真：0

甲乙双方经过友好、平等协商,根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守，条款如下：

第一条合同性质：

本合同属于软件销售合同。

第二条合同内容及要求：

乙方为甲方提供《虫虫营销助手专业版》软件，软件产品内容包括：usb硬件加密狗一只，软件的安装光盘或者网络下载地址；

第三条费用及支付方式：

本合同费用总额为人民币2800元整。支付方式：交通银行广东省深圳滨海支行，账户名：深圳市辉创软件技术帐号：443066209018160049619

第四条合同执行期限：

甲方全额付款到帐后，乙方应在2个工作日内安排配送发货。

第五条效劳工程

乙方授权甲方使用本软件；本软件仅限于甲方使用；乙方在工作时间内免费给甲方提供包括电话、即时通讯工具、网络远程协助等方式的效劳与技术支持；软件的使用和售后效劳期限为一年，一年之内免费升级。之后每年收取当年公开销售价格〔以乙方公司网站公布为准〕的1/3作为使用年费。逾期未续费的，系统会自动暂停软件使用权直至续费重新开通；软件所包含的usb硬件加密狗，提供一年质保。质保期内损坏，乙方应免费提供维修或者更换。如遇遗失、破损等人为原因，甲方可以硬件本钱价重新购置。

第六条甲方的权利及义务：

甲方拥有对软件的使用权；甲方应确保有专人对软件的使用和管理负责；如果甲方的电脑设备或者操作系统和乙方提供的软件不兼容，甲方应配合更换电脑设备或者操作系统；甲方应定期做好软件数据备份，并对备份数据进行妥善保管；乙方不对甲方的数据丧失负责；甲方严格在软件许可下使用软件，保证不对乙方所开发的软件进行反编译,解密破解等行为；甲方必须按合同规定的时间付清软件购置款项。

第七条乙方的权利与义务：

乙方必须保证提供的软件必须是官方正版软件；乙方有义务在甲方首次购置产品时为其操作人员进行软件操作培训；乙方对涉及到甲方的数据严格保密；乙方负责定期对软件升级，保证软件的有效性和生命力。

第八条合同生效

本合同正本一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。合同生效时限，以双方中的一方最终签定日期为准。未尽事宜双方友好协商解决。

甲方：

(签章)乙方：深圳市辉创软件技术(签章)

签字人：签字人：

日期：年月日日期：年月日

销售合同篇5

甲方：_________________________

乙方：_________________________

为了更好地繁荣我国新闻事业，_________________(以下称乙方)与_________________(以下称甲方)，就乙方在由乙方所主办的_________________网(_________)上代理销售甲方图片之合作事项，达成以下协议。

1.合作内容甲方委托乙方独家代理天府图片网上发布销售，甲方图片。

2.双方的权利和义务

2.1甲方选择代理销售的形式为：

□独家委托全面代理销售(甲方不得将乙方代理图片提供给除甲方所在单位以外的其他媒体有偿使用);

□独家委托代理网上销售(甲方可以将乙方代理图片提供给除甲方所在单位以外的其他纸质媒体有偿使用，但必须在提供图片时向乙方说明使用单位情况)。

2.2甲方选择代理销售图片的提交方式为：

□直接上传;

□e-mail发送;

□邮寄;

□直接交送。

2.3甲方图片必须具有独立版权，并保证其真实性，如果因为版权或新闻真实性所引发的一切后果由甲方完全承当。

2.4经甲方委托后，乙方可以进行甲方提供图片的网上发布和销售，甲方不得擅自将此图片提供给其他网站进行网上发布。

2.5甲方有权利对自己委托交易的图片的交易情况进行查询。乙方经营甲方图片时，一经成交应立即将成交结果(包括数量，价格，用途)通知甲方。

2.6交易结束后，乙方在收到交易收入的一个月之内与甲方结算。双方按照扣除乙方营业税后的收入分成，分成比例为：

□独家委托全面代理销售：甲方60%，乙方40%;

□独家委托代理网上销售：甲方40%，乙方60%。

2.7乙方在每月15日前向甲方支付甲方上月应得稿费。

2.8乙方在甲方委托的权限内独立经营，甲方不得干预。乙方越权经营，甲方有权追究乙方的责任，并收回乙方越权经营所得收入。

2.9乙方有责任通过必要的技术手段保护甲方委托经营的图片的版权及其它合法权益。如发生的第三方侵权，对追讨回的收入双方应在扣除甲乙双方为追究侵权责任过程中发生的必要费用后，按2.6款中所列明的比例进行分配。

2.10甲方收入原那么上由甲方个人按照国家有关法规交纳税款。甲方要求乙方代扣代缴相关税款时，乙方有义务代其代理相关手续，并向甲方提交税单。

2.11甲方允许乙方出于促销的目的，在印刷样本，出版电子刊物，网络宣传等方面使用甲方委托代理的图片。乙方将通过对图片的技术处理来保证其版权不受侵犯。

3.协议的生效，变更及解除

3.1本协议生效期间为______年_____月_____日至______年______月_____日;

3.2如在本协议有效期满或在延长期满时有一方提出终止合同，均应提前一个月通知另一方;

3.3除法律认可的不可抗力外，在本协议有效期内，双方不得以任何理由终止本协议的执行;

3.4协议条款的任何补充，须经过双方协商同意后签定补充，并作为本协议的组成局部。在执行本协议过程中所发生的与本协议有关的一切争议，双方应本着相互信任和理解的精神协商解决;

4.其他

4.1本协议有效期为一年。期限届满，如双方均未提出终止本协议的要求，协议自动延长一年;

4.2本协议一式两份，双方各执一份。补充协议作为本协议的组成局部，与协议正文具有同等效力;

4.3未经过对方许可，甲方双方都不得将本协议内容透露给第三者。

甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_______________

法定代表人(签字)：__________法定代表人(签字)：_________

地址：______________________地址：______________________

邮编：_______________________邮编：______________________

电话：_______________________电话：______________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

签订地点：___________________签订地点：__________________

销售合同篇6

需方湖南省第四工程株冶低货位工程部(以下简称甲方)供方株洲天仙水泥(以下简称乙方)

经协商同意，根据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下：

第一条甲方向乙方订货总值为人民币140万元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列。

第二条验收方法;由甲方现场验收，乙方应确保质量合格，如出现问题，乙方在接到甲方通知24小时负责处理解决。

第三条货款及费用等付款及结算方法

第五条交货规定

1.交货方式：甲方提供一定的材料验收场地，保证货运道路畅通。石子采用过磅计量，以磅单为准，甲方派人过磅抽检。

2.交货地点：株冶低货位施工现场

3.交货日期：甲方天提前三通知

4.运输费：包含在货款内

第六条经济责任

(一)乙方应负的经济责任

1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货局部货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的局部，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承当。如甲方需要而乙方不能交货，那么乙方应付给甲方不能交货局部货款总值的5%的罚金。

3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承当返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。

4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货局部货款总值万分之三的罚金。

(二)甲方应负的经济责任

1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更局部货款(或包装价值)总值%的罚金。

2.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货局部货款总值%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。

3.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之三的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。

4.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货局部货款总额万分之三的罚金。

5.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之三计算付给乙方，作为延期罚金。

6.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承当因此而造成的损失和运输费用及罚金。

第七条产品价格如须调整，必须经双方协商，并报请物价部门批准前方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，那么每延期交货一天，乙方应按延期交货局部总值的万分之三作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙、任何一方如要求全部或局部注销合同，必须提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同局部总额%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前__天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，局部履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或延期履行或局部履行，并免予承当违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。

第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附那么附于本本合同之内，所有附那么在法律上均与本合同有同等效力。

第十五条本合同共一式四份，由甲、乙双方各执正本一份、并报双方主管部门各一份。

订立合同人：

甲方：湖南省第四工程株冶低货位工程部盖章

乙方;株洲天仙水泥盖章

经办人：_(盖章)经办人：__(盖章)

地址：______地址：______

电话：______电话：______

开户银行：建行香樟路支行____开户银行;建行株洲电力支行___

帐号帐户

__年__月__日__年__月__日

销售合同篇7

合同编号：

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

传真：传真：

投诉电话：签定地点：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，达成如下协议，在履行协议的过程中，甲、乙双方应严格遵守，假设有违约应按合同约定赔偿对方由此导致的经济损失。

一、合同期限：

1、本合同签署有效期自____年_____月______日至_____年_____月____日，其中前____个月为试销期。

2、合同到期后，另确定新的经销条件，乙方在同等条件下享有优先权。

二、经销产品及区域：

1、甲方授权乙方经销甲方_________酒产品。

2、甲方授予乙方______酒产品的销售区域仅限。

三、产品价格：

1、价格按全国统一价执行〔价格表附合同〕。

2、乙方严格执行合同约定产品销售价格体系，不能低于或高于合同约定价格销售。否那么，甲方不予兑现销售奖励。

3、甲方保存统一调整产品价格的权力，调价提前______天通知乙方。

四、结算方式

1、经甲方财务部门确认，乙方货款到帐后，甲方组织发货。

2、如甲方更改帐号，以甲方财务部签章后的书面通知为准。

3、在未得到甲方财务部签章的书面通知，乙方不得将货款〔或借款〕交给或借给甲方业务人员或汇入其他帐户，否那么，乙方承当责任。

五、合作保证

1、乙方首批货款在本合同签定之日起十日内全额汇入甲方指定帐户。否那么，视乙方违约，本合同自行失效。

2、甲乙双方签定合同时，乙方向甲方交纳______万元的合同保证金，否那么视乙方自动放弃合同。合同保证金利息按照银行同期活期存款利率计算。

六、市场操作要求：

1、乙方应建立起本区域完整的销售网络，保证经销甲方的产品在经销区域内终端铺货到达：商超家，酒店______家，酒楼______家〔附终端明细目录〕，产品进入所有终端网点铺货覆盖率第一个月应到达______%，第二个月以后保持在_____％以上，每月建设堆头、端架的商超数量应保持在商超总数量的_____％以上，经甲方确认。

2、乙方在经销期内必须完成销售任务万元人民币〔按实际回款额计算〕，其中首批回款万元，月度销售比例及任务如下：

〔单位：万元〕

┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐

│月份│││││││││││││合计│

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│比例││││││││││││││

├──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤

│任务││││││││││││││

└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

3、经销期〔包括试销期和正式经销期〕内乙方保证完成月度销售任务，按合同约定完成终端铺货，建设商超堆头、端架。假设在合约期内乙方连续累计无法完成两个月度销售任务，或不能按合同约定完成终端铺货数量和商超堆头、端架建设数量，甲方有权取消经销商资格。

4、在试销期内，乙方完成合同约定的月度任务、终端铺货率、商超堆头建设数量，那么转为正式经销商，甲方发经销商确认通知函。

5、乙方保证合同指定产品均在限定区域内销售，如窜区域销售，甲方不予兑现销售奖励，并根据数量乙方支付甲方_____元／件--_______元／件的违约金，或甲方有权取消经销商资格。

6、乙方做好售后效劳并积极维护品牌形象，同时负责做好产品包装物的回收处理工作。

7、乙方不得经销与甲方产品名称、包装、风格相近的仿冒品或同类产品。否那么，甲方视乙方违约，终止与乙方的合作。

七、甲方责任：

1、甲方负责监督并杜绝窜货现象的发生，以确保乙方在销售区域内的合法权益。

2、乙方在销售甲方产品过程中所发生的广告媒体宣传、宣传品、促销品、推广活动等事宜，乙方应提出方案方案，经甲方审核同意后，乙方即可安排实施。

3、甲方协助乙方做好产品的售前、售中、售后效劳。

4、保证提供乙方所需的货源，负责做好市场的管理、指导工作；负责提供电视、软性文章等宣传媒体资料及终端培训。

5、及时兑现合同约定的政策支持。

6、负责将产品运至乙方市场，运费由甲方承当。

八、产品验货约定：

甲方货到乙方市场当日清点核实品种、规格、数量，由乙方法人代表在货运回执单上签字并加盖公章后产品验收生效，运送的产品、宣传品、促销品等物品如出现短缺或破损，乙方应在货运回执单上注明。否那么，出现的一切损失由乙方负责。

九、奖励政策：

参与公司经销商级别评定，兑现奖励。

十、产品调剂约定：

本合同产品在发货三个月内如滞销可提出调剂，调剂产品的来回运费，运送损失及内外包装材料损失费均由乙方承当，乙方所有调换产品必须保证包装无开封、脏、损现象，不影响二次销售，否那么不予退换。

十一、双方合作前特别约定：

1、乙方严格遵守国家工商、税务等有关政策、法令、法规进行商业活动，如有违反，属乙方个人行为，概与甲方无关，因此衍生的一切后果，由乙方负责。

2、乙方向甲方汇报每月库存、销货情况及下期要货方案、市场信息，乙方每次上货金额应在_____万元以上。

3、甲方每月对乙方的考核截止日为当月的_____日。

4、乙方必须向甲方提供完整、准确、真实的终端明细目录，由乙方签字并加盖公章。如出现虚报、错报、漏报现象，经甲方核实后，乙方支付甲方_____元／家的违约金。

5、属甲方投入进店费的终端网点，进店所有权应归甲方。

十二、解约手续：

1、在合同生效期，如乙方未能到达双方合同约定条款其中一条，甲方有