监理工程师合同真题及答案

1、 HYPERLINK 05监理工程师师建设工程合合同管理考试试试题及答案案2006-5-29 166:17【】【】【】一、 单项项选择题（共50题，每题1分。每题的的备选项中。只只有1个最符合题题意）1.如果施施工单位项目目经理由于工工作失误导致致采购的材料料不能按期到到货，施工合合同没有按期期完成，则建建设单位可以以要求（ ）承担责任任。A.施工单单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理2.建设单单位将自己开开发的房地产产项目抵押给给银行，订立立了抵押合同同，后来又办办理了抵押登登记。则（ ）。A. 项目目转移给银行行占有，抵押押合同自签订订之日起生效效B. 项目目转移给银行行占有，

2、抵押押合同自登记记之日起生效效C.项目不不转移占有，抵抵押合同自签签订之日起生生效D.项目不不转移占有，抵抵押合同自登登记之日起生生效3.抵押与与质押的区别别主要在于（ ）。A.担保财财产是否为第第三人的财产产 B.担保财产变变卖后的剩余余部分是否归归债务人C.担保财财产是否转移移占有 D.债权人是否否有优先受偿偿权4.招标人人对施工投标标保函的正确确处理方式是是（ ）。A.未中标标的投标人不不退还 B.中标的投标标人在中标的的同时退还C.在中标标的投标人向向业主提交履履约担保后退退还 D.投标人在投投标有效期内内撤销投标书书后退还5.对处理理建设单位与与监理单位之之间拖欠监理理费的纠纷，没没

3、有强制执行行效力的文书书是（ ）。A.人民法法院的判决 B.仲裁机构的的裁决 C.经过公证的的还款协议 D.经过鉴证的的还款协议6.某建设设项目，承包包人与分包人人口头约定了了施工合同内内容，施工任任务完成后，由由于承包人欠欠工程款而发发生纠纷，但但双方一直没没有签订书面面合同，此时时应认定（ ）。A.施工合合同成立，但但不生效 B.施工合同成成立，且已生生效C.施工合合同不成立，不不生效 D.施工合同不不成立，但有有效7.如果当当事人在施工工合同中约定定有仲裁条款款，当合同其其他条款无效效时，应当认认为（ ）。A.仲裁条条款有效，由由仲裁委员会会解决争议 B.仲裁条款有有效，由人民民法院解决

4、争争议C.仲裁条条款无效，由由人民法院解解决争议 D.仲裁条款无无效，由双方方另行选择争争议解决方式式8.甲施工工企业授权某某采购员到乙乙公司采购钢钢材，但该采采购员用盖有有甲施工企业业公章的空白白合同文本，与与乙公司订立立了购买水泥泥的合同，则则该合同（ ）。A.有效，但但应由采购员员向乙公司支支付货款 B.有效，由甲施施工企业向乙乙公司支付货货款C. 无效效，由采购员员向乙公司支支付货款 D.无效，甲施工工企业退货，乙乙公司的损失失由采购员承承担9.按合合同法的规规定，合同生生效后，当事事人就价款或或者报酬没有有约定的，确确定价款或报报酬时应按（ ）的顺序履履行。A.订立合合同时履行地地的

5、市场价格格、合同有关关条款、补充充协议B.合同有有关条款、补补充协议、订订立合同时履履行地的市场场价格C.补充协协议、合同有有关条款、订订立合同时履履行地的市场场价格D.补充协协议、订立合合同时履行地地的市场价格格、合同有关关条款10.某物物资采购合同同履行过程中中，由于供应应方交付的货货物存在严重重质量缺陷，采采购方拒付货货款，其行为为依据的是合合同法中规规定的（ ）。A.双方享享有的同时履履行抗辩权 B.后履行方享享有的抗辩权权C.先履行行方享有的不不安抗辩权 D.后履行方享享有的不安抗抗辩权11.在施施工合同的履履行中，如果果建设单位拖拖欠工程款，经经催告后在合合理的期限内内仍未支付，则

6、则施工企业可可以主张（ ），然后要要求对方赔偿偿损失。A.撤销合合同，无须通通知对方 B.撤销合同，但但应当通知对对方C.解除合合同，无须通通知对方 D.解除合同，但但应当通知对对方12.某施施工合同约定定由施工单位位负责采购材材料，合同履履行过程中，由由于材料供应应商违约而没没有按期供货货，导致施工工没有按期完完成。此时应应当由（ ）违约责任任。A.建设单单位直接向材材料供应商追追究 B.建设单位向向施工单位追追究责任，施施工单位向材材料供应商追追究C.建设单单位向施工单单位追究责任任，施工单位位向项目经理理追究D.建设单单位不追究施施工单位的责责任，施工单单位应向材料料供应商追究究13.执

7、行行政府定价的的合同，如果果当事人一方方逾期交付货货物，遇政府府价格上调时时，则应按（ ）执行。A.原价格格 B.新价格 C.原价与新价的的平均价格 D.市场价14.某建建设工程物资资采购合同，采采购方向供货货方交付定金金4万元。由于于供货方违约约，按合同约约定计算的违违约金为10万元，则采采购方有权要要求供货方支支付（ ）承担违约约责任。A.4万元元 B.8万元 C.10万元 D.14万元15.按照照诉讼的地域域管辖规定，建建设工程合同同纠纷应由（ ）的人民法法院管辖。A.工程所所在地 B.被告住所地 C.原告住所地 D.合同签字地地16.招标标投标过程中中需要对现场场进行考察，以以了解现场

8、情情况。现场考考察组织工作作由（ ）。A.招标人人承担，费用用由投标人承承担 B.投标人承担担，费用由招招标人承担C.招标人人承担，费用用由招标人承承担 D.投标人承担担，费用由投投标人承担17.公开开招标在开标标时，应当由由（ ）。A.招标监监督机构主持持，所有投标标人均应参加加 B.招标监督机机构主持，投投标人自愿参参加C.招标人人主持，所有有投标人均应应参加 D.招标人主持持，投标人自自愿参加18.开标标时判定为无无效的投标文文件，应当（ ）。A.不再进进入评标 B.在初评阶段段淘汰 C.在详评阶段段淘汰 D.在定标阶段段淘汰19.对招招标文件的响响应存在细微微偏差的投标标书，（ ）。A

9、.不予淘淘汰，在订立立合同前予以以澄清、补正正即可 B.不予淘汰，在在评标结束前前予以澄清、补补正即可C.不予淘淘汰，允许投投标人重新报报价 D.初评阶段予予以淘汰20.全部部施工内容只只发一个合同同包、招标人人仅与个中标人签签订合同的招招标方式，与与按专业分别别发包、分别别签订合同的的招标方式相相比，其特点点是（ ）。A. 管理理较简单，有有能力参与竞竞争的投标人人较少 B.管理较简单单，有能力参参与竞争的投投标人较多C.管理较较复杂，有能能力参与竞争争的投标人较较少 D.管理较复杂杂，有能力参参与竞争的投投标人较多21.某施施工项目招标标采用评标价价法评标，招招标文件规定定工期提前1个月，

10、评标标优惠20万元。某投投标人报价1000万元，工期期提前1个月，如果果只考虑工期期因素，则其其评标价应为为（ ）。A.10220万元 B.10000万元 C.9880万元 D.9660万元22.在建建设工程委托托监理合同（示示范文本）中中，纲领性的的文件是（ ）。A.建设工工程委托监理理合同 B.建设工程委委托监理合同同标准条件C.建设工工程委托监理理合同专用条条件 D.双方共同签签署的修正文文件23.某监监理合同中，出出现了“需遵守市地方性标标准建设工工程监理规程程”的约定，该该约定应写在在（ ）中。A.建设工工程委托监理理合同 B.中标函C.建设工工程委托监理理合同标准条条件 D.建设工

11、程委委托监理合同同专用条件24.在监监理合同履行行过程中，发发生不可抗力力导致施工被被迫中断，不不可抗力影响响消失后恢复复施工前必要要的监理准备备工作属于（ ）。A.附加工工作 B.额外工作 C.正常工作 D.委托人工作作25.监理理合同的有效效期是指（ ）。A.合同约约定的开始日日至完成日 B.合同签订日日至合同约定定的完成日C.合同签签订日至监理理人收到监理理报酬尾款日日 D.合同约定的的开始日至工工程验收合格格日26.在监监理合同履行行过程中，委委托人提供一一部汽车供监监理人使用。监监理工作完成成后，该部汽汽车应（ ）。A.无偿归归监理人所有有 B.按使用前的的原值付款后后归监理人C.归

12、还委委托人，监理理人无须支付付费用 D.归还委托人人，监理人支支付折旧等费费用27.勘察察合同示范文文本按照委托托勘察任务的的不同分为（一一）、（二）两两个版本，分分别适用于（ ）的委托任任务。A.岩土工工程勘察、水水文地质勘察察 B.民用建设工工程勘察、其其他专业工程程勘察C.为设计计提供勘察工工作、仅限于于岩土工程勘勘察 D.要求简单的的勘察、要求求复杂的勘察察28.在设设计合同中，计计算“设计期限”的开始时间间是（ ）。A.合同签签订日 B.设计人收到到定金日 C.开始设计日 D.合同约定的的时间29.设计计合同履行过过程中，设计计审批部门拖拖延对设计文文件审批的损损失应由（ ）。A.发

13、包人人承担 B.设计人承担 C.双方各自承承担 D.设计审批部部门承担30.依据据施工合同示示范文本规定定，因承包人人的原因不能能按期开工，（ ）后推迟开工日期。A.需承包包人书面通知知工程师 B.应经建设行行政主管部门门批准C.应经工工程师批准 D.需承包人书书面通知发包包人31.施工工中需要使用用专利技术及及特殊时，按按照施工合同同示范文本的的规定，如果果是（ ）。A.发包人人要求使用，由由发包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用B.发包人人要求使用，由由承包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用C.承包人人提出使用，由由发包人办理理相应手续，承承包人承担相相应费用D.承包人人提出使

14、用，由由承包人办理理相应手续，发发包人承担相相应费用32.施工工过程中因承承包人原因导导致工程实际际进度滞后于于计划进度，承承包人按工程程师要求采取取赶工措施后后仍未按合同同规定的工期期完成施工任任务，则此延延误的责任应应由（ ）承担。A.工程师师 B.承包人 C.工程师和承包包人 D.发包人33.依据据施工合同示示范文本规定定，投料试车车工作应在工工程竣工（ ）。A.验收后后由发包人负负责 B.验收前由发发包人负责 C.验收后由工工程师负责 D.验收前由工工程师负责34.由承承包人负责采采购的材料设设备，到货检检验时发现与与标准要求不不符，承包人人按工程师要要求进行了重重新采购，最最后达到了

15、标标准要求。处处理由此发生生的费用和延延误的工期的的正确方法是是（ ）。A.费用由由发包人承担担，工期给予予顺延 B.费用由承包包人承担，工工期不予顺延延C.费用由由发包人承担担，工期不予予顺延 D.费用由承包包人承担，工工期给予顺延延35.按照照施工合同示示范文本规定定，承包人的的义务包括（ ）。A.协调处处理施工现场场周围地下管管线保护工作作 B.按工程需要要提供非夜间间施工使用的的照明C.办理临临时停电、停停水、中断道道路申报批准准手续 D.组织设计交交底36.按照照施工合同示示范文本规定定，当组成施施工合同的各各文件出现含含糊不清或矛矛盾时，应按按（ ）顺序解释释。A.施工合合同协议书

16、、工工程量清单、中中标通知书B.中标通通知书、投标标书及附件、合合同履行中的的变更协议C.合同履履行中的洽商商协议、中标标通知书、工工程量清单D.施工合合同专用条款款、施工合同同通用条款、中中标通知书37.在签签订施工合同同时，要同时时约定保修条条款。防水工工程的保修期期限应不低于于（ ）。A.1年 B.2年 C.5年 D.工程设计年年限38.工程程竣工验收未未能通过，经经过承包人修修正缺陷再次次验收检验合合格。这种情情况下，计算算承包人的实实际竣工日期期应为（ ）日。A.承包人人第一次提交交竣工验收报报告 B.承包人修改改后再次提请请竣工验收C.最终验验收合格 D.办理竣工验验收手续39.依

17、据据施工合同示示范文本，当当施工过程中中发生不可抗抗力，致使承承包人负责采采购的设备运运到现场准备备安装前造成成损失，该损损失应由（ ）承担。A.发包人人 B.承包人 C.设备供应人 D.发包人和承承包人分别40.材料料采购合同履履行过程中，由由供货方代运运的货物，采采购方在站场场提货地点与与运输部门共共同验货。如如果交货数量量少于订购数数量，（ ）。A.由供货货方承担全部部责任B.由运输输部门承担全全部责任C.属于交交运前的问题题由供货方承承担责任，运运输过程中的的问题由运输输部门承担责责任D.先由运运输部门承担担全部责任，然然后由运输部部门再与供货货方协商处理理责任41.供货货方供应的袋袋

18、装水泥，采采购方与供货货方进行现场场交货的数量量检验时，应应采用（ ）计算交货货数量。A.查点法法 B.理论换算法 C.衡量法 D.经验鉴别法法42.依据据FIDIC施工合同同条件有关关动员预付款款的规定，下下列说法不正正确的是（ ）。A.预付款款的金额不少少于合同价22 B.要获得动员员预付款，承承包商应提供供履约保函和和预付款保函函C.预付款款保函金额要要大于预付款款额D.自承包包商累计获得得工程进度款款达到合同总总价（减去暂暂列金额）10的月开始始扣回预付款款43.按照照FIDIC施工合同同条件规定定，施工中遇遇到（ ）影响，属属于承包商应应承担的风险险。A.不利的的气候条件 B.招标文

19、件未未说明的污染染C.不利于于施工的外界界自然条件 D.其他承包商商的干扰44.分包包工程施工过过程中，分包包商因执行了了工程师的错错误指令而返返工并造成损损失。对此损损失（ ）。A.分包商商可直接向工工程师递交索索赔报告B.分包商商可直接向业业主递交索赔赔报告C.在承包包商接到分包包商的索赔报报告后，以自自己的名义向向工程师递交交索赔报告D.在承包包商接到分包包商的索赔报报告后，向工工程师转交分分包商的索赔赔报告45.按照照FIDIC施工合同同条件规定定，因非承包包商原因导致致不能进行规规定的竣工检检验，工程师师应以（ ）签发接收证证书。A.本该进进行检验日 B.缺陷通知期期内补充检验验通过

20、日C.工程实实际移交日 D.业主实际使使用日46.按照照FIDIC施工合同同条件规定定，如果指定定分包商不是是因执行承包包商的错误指指令而出现违违约行为时，（ ）。A.业主可可将指定分包包商的违约行行为视为承包包商的违约B.应由选选定指定分包包商的工程师师和指定分包包商共同承担担责任C.应由承承包商和指定定分包商共同同承担责任 D.应由指定分分包商直接对对业主承担责责任47.按照照FIDIC施工合同同条件规定定，由于工程程师的原因使使承包商的实实际进度滞后后于计划进度度，承包商遵遵照工程师的的指示对进度度计划进行修修改，所发生生的费用由（ ）。A.业主额额外支付 B.工程师承担担C.承包商商自

21、行承担 D.业主与承包包商协商补偿偿48.依据据施工合同示示范文本的规规定，下列关关于承包商索索赔的说法，错错误的是（ ）。A.只能向向有合同关系系的对方提出出索赔 B.工程师可以以对证据不充充分的索赔报报告不予理睬睬C.工程师师的索赔处理理决定不具有有强制性的约约束力 D.索赔处理应应尽可能协商商达成一致49.某工工程项目施工工过程中，承承包人运料车车由于公共道道路断路不能能向工地运送送材料，致使使工期拖延5天，承包人就就此向发包人人提出工期索索赔。其理由由是发包人应应承担外部协协调不力责任任。此种索赔赔属于（ ）。A.总索赔赔 B.道义索赔 C.默示索赔 D.工程变更索索赔50.依据据施工

22、合同示示范文本规定定，索赔事件件发生后的28天内，承包包人应向工程程师递交（ ）。A.现场同同期记录 B.索赔意向通通知 C.索赔报告 D.索赔证据二、多项选选择题（共30题，每题2分。每题的的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选。所选的每个选项得O.5分）51.法人人应当具备（ ）等条件。A.依法成成立 B.有必要的财财产或者经费费 C.有自己的名名称、组织机机构和场所 D.能够独立承承担民事责任任 E.经上级行政政主管机关批批准52.在抵抵押合同中，某某些抵押财产产应当办理抵抵押物登记手手续。抵押合合同自登记之之日起生效的的包括（ ）等抵押合合同。A.

23、土地使使用权 B.城市房地产 C.车辆 D.机器 E.土地所有权权53.建筑筑工程一切险险的保险期终终止时间可以以是（ ）日。A.工程动动工 B.全部工程验验收合格 C.工程所有人人实际占有全全部工程 D.施工合同约约定的竣工 E.保修期满54.按照照合同法的的规定，属于于要约邀请的的包括（ ）。A.价目表表的寄送 B.招标公告 C.递送投标书 D.无价格的商商业广告 E.发出中标通通知书55.缔约约过失责任的的构成必须具具备的条件包包括（ ）。A.缔约一一方受有损失失 B.缔约一方有有违约行为 C.缔约当事人人有过错 D.合同尚未成成立E.合同已已经成立56.在施施工合同中，（ ）的合同属于

24、无效合同。A.施工企企业伪造资质质等级证书签签订 B.招标人与投投标人串通签签订C.施工企企业的违约责责任明显过高 D.建设单位的的违约责任明明显过高E.约定的的质量标准低低于强制性标标准57.施工工合同双方当当事人对合同同是否可撤销销发生争议，可可向（ ）请求撤销销合同。A.建设行行政主管部门门 B.仲裁机构 C.人民法院 D.工程师 E.设计单位58.合同同履行中，承承担违约责任任的方式包括括（ ）等。A.继续履履行 B.采取补救措措施 C.赔偿损失 D.返还财产 E.追缴财产，收收归国有59.发生生涉及工程造造价问题的施施工合同纠纷纷时，如果仲仲裁庭认为需需要进行证据据鉴定，可以以由（

25、）鉴定部门门鉴定。A.申请人人指定的 B.政府建设主主管部门指定定的 C.工程师指定定的 D.当事人约定定的 E.仲裁庭指定定的60.按照照招标投标标法的要求求，招标人如如果自行办理理招标事宜，应应具备的条件件包括（ ）。A.有编制制招标文件的的能力 B.已发布招标标公告 C.具有开标场场地 D.有组织评标标的能力 E.已委托公证证机关公证61.在开开标时，如果果发现投标文文件出现（ ）等情况，应应按无效投标标文件处理。A.未按招招标文件的要要求予以密封封 B.投标函未加加盖投标人的的企业公章C.联合体体投标未附联联合体协议书书 D.明显不符合合技术标准要要求E.完成期期限超过招标标文件规定的

26、的期限62.按照照招标投标标法的规定定，不允许招招标人在定标标过程中（ ）。A.与投标标人就投标价价格进行谈判判 B.将中标结果果通知未中标标的投标人C.强制中中标人接受新新的承包条件件 D.在评标委员员会推荐备选选中标人名单单外确定中标标人E.授权评评标委员会确确定中标人63.建设设工程监理招招标的特点包包括（ ）。A.招标文文件强调对人人员数量的要要求 B.招标宗旨是是对监理单位位能力的选择择C.报价在在选择中居于于次要地位 D.邀请投标人人较少 E.强调对监理理单位提供设设备的要求64.依照照建设工程程委托监理合合同标准条件件的规定，监监理人执行监监理业务过程程中可以行使使的权力包括括（

27、 ）。A.工程设设计的建议权权 B.工程规模的的认定权 C.工程设计变变更的决定权权D.承包人人索赔要求的的审核权 E.施工协调的主主持权65.监理理合同履行过过程中，合同同当事人承担担违约责任的的原则包括（ ）。A. 委托托人违约，赔赔偿监理人经经济损失 B.因监理人的的过失造成工工程损失时，应应赔偿委托人人全部损失C.因监理理人过失造成成的损失赔偿偿额，累计不不超过扣除税税金后的监理理酬金总额D.因监理理人工作失误误，不赔偿委委托人损失E.任何一一方索赔要求求不成立时，应应当补偿对方方的各种费用用支出66.在设设计合同履行行过程中，设设计人的责任任包括（ ）。A.按时提提供设计依据据文件和

28、基础础B.施工图设计计完成后，组组织鉴定和验验收C.负责审审查外商提供供的设计资料料 D.保证设计质质量 E.设计交底67.按照照设计合同示示范文本的规规定，在设计计合同的履行行中，发包人人要求终止或或解除合同，后后果责任包括括（ ）。A.设计人人未开始设计计工作的，退退还发包人已已付的定金B.设计人人未开始设计计工作的，不不退还发包人人已付定金C.设计工工作不足一半半时，按该阶阶段设计费的的一半支付设设计费D.设计工工作超过一半半时，按实际际完成的工作作量支付设计计费E.设计工工作超过一半半时，按该阶阶段设计费的的全部支付设设计费68.按照照施工合同示示范文本的规规定，对合同同双方有约束束力

29、的合同文文件包括（ ）。A.投标书书及其附件 B.招标阶段对对投标人质疑疑的书面解答答C.资格审审查文件 D.工程报价单 E.履行合同过过程中的变更更协议69.按照照施工合同示示范文本的规规定，由于（ ）等原因造造成的工期延延误，经工程程师确认后工工期可以顺延延。A.发包人人未按约定提提供施工场地地 B.分包人对承承包人的施工工干扰 C.设计变更 D.承包人的主主要施工机械械出现故障 E.发生不可抗抗力70.依据据施工合同示示范文本规定定，施工合同同发包人的义义务包括（ ）。A.办理临临时用地、停停水、停电申申请手续 B.向施工单位位进行设计交交底C.提供施施工场地地下下管线资料 D.做好施工

30、现现场地下管线线和邻近建筑筑物的保护E.开通施施工现场与城城乡公共道路路的通道71.下列列有关隐蔽工工程与重新检检验提法中正正确的有（ ）。A.承包人人自检后书面面通知工程师师验收B.工程师师接到承包人人的通知后，应应在约定的时时间与承包人人共同检验C.若工程程师未能按时时提出延期检检验要求，又又未能按时参参加验收，承承包人可自行行检验D.若工程程师已经在验验收合格记录录上签字，只只有当有确切切证据证明工工程有问题的的情况下才能能要求承包人人对已隐蔽的的工程进行重重新检验 E.重新检验如如果不合格，应应由承包人承承担全部费用用，但工期予予以适当顺延延72.施工工合同履行过过程中，当发发包人收到

31、竣竣工结算报告告后56天内仍然不不支付竣工结结算款时，承承包人可以（ ）。A.留置该该工程 B.拍卖该工程 C.与发包人协协议将该工程程折价 D.请仲裁机构构将该工程依依法拍卖 E.申请法院将将该工程依法法拍卖73.依据据施工合同示示范文本的规规定，下列有有关设计变更更说法中正确确的有（ ）。A.发包人人需要对原设设计进行变更更，应提前14天书面通知知承包人B.承包人人为了便于施施工，可以要要求对原设计计进行变更C.承包人人在变更确认认后的14天内，未向工工程师提出变变更价款报告告，视为该工工程变更不涉涉及价款变更更D.工程师师确认增加的的工程变更价价款，应在工工程验收后单单独支付E.合同中中

32、没有适用和和类似变更工工程的价款，由由承包人提出出变更价格，经经工程师确认认后执行74.设备备性能验收过过程中，应当当签发“设备初步验验收证书”的情况包括括（ ）。A. 一次次检验即达到到性能保证值值指标 B.一次检验虽虽有个别微小小缺陷，但不不影响设备安安全可靠运行行B. 二次次验收不合格格，缺陷属于于采购方使用用原因 C.二次验收不不合格，缺陷陷属于设备制制造原因E.采购方方生产原因在在合同约定期期限内不能进进行性能试验验75.依据据FIDIC施工合同同条件规定定，工程师的的职权范围包包括（ ）。 A.修改改进度计划 B.控制使用暂暂列金额 C.批准工程分分包并审查分分包商资质 D.发布变更指指令 E.审查承包商商索赔要求76.依据据FIDIC施工合同同条件规定定，指定分包包商的特点表表现为（ ）。A.由业主主指定，并与与其签定合同同 B.工作内容不不属于合同约约定由承包商商应完成工作作范围C.对其付付款从暂列金金额内开支 D.承包商负责责对其施工进进行协调管理理E.对其违违约行为承包包商承担连带带责任77.按照照FIDIC施工合同条条件中有关关风险责任划划分的规定，业业主应承担的的风险包括（ ）。A.业主提提供的设计不不当造成的损损失 B.承包商施工工原因造成的的爆炸 C.工程所在国国