工程合同(扬州沃尔)

1、PAGE PAGE 15建设工程施工合合同（江苏锋驰汽车车车身制造有有限公司厂房房）GF199990201第一部分 合同同协议书发包人（全称）： 江苏锋驰汽汽车车身制造造有限公司 承包人（全称）： 扬州兴成建建设工程有限限公司 依照中华人民民共和国合同同法、中中华人民共和和国建筑法及及其他有关法法律、行政法法规、遵循平平等、自愿、公公平和诚实信信用的原则，双双方就本建设设工程施工项项目协商一致致，订立本合合同。一、工程概况工程名称： 江苏锋驰驰汽车车身制制造有限公司司厂房 工程地点： 宝应县黄塍工业园 工程内容： 土建、钢结构构工程（其中：不包含水电、门，钢钢结构中钢梁梁改为两道、水水沟材质改

2、为为1.2mmm厚201不不锈钢） 资金来源： 自筹资金 二、工程承包范范围承包范围： 土建、钢结构构工程 三、合同工期：开工日期： 年 月 日 竣工日期： 年 月 日合同工期天数 晴天四、质量标准工程质量标准： 合 格 五、合同价款金额（大写）：肆佰贰拾捌捌万肆仟陆佰佰元整(人民民币) 【￥：428.446万元】。六、组成合同的的文件组成本合同的文文件包括：、本合同协议议书、补充协协议及其附件件2、本合同专用用条款3、本合同通用用条款4、标准、规范范及有关技术术文件5、施工图纸6、工程报价单单或预算书双方有关工程的的洽商、变更更等书面协议议或文件视为为本合同的组组成部分。七、本协议书中中有关

3、词语含含义与本合同同第二部分通通用条款中中分别赋予它它们的定义相相同。八、承包人向发发包人承诺按按照合同约定定进行施工、竣竣工并在质量量保修期内承承担工程质量量保修责任。九、发包人向承承包人承诺按按照合同约定定的期限和方方式支付合同同价款及其他他应当支付的的款项。十、合同生效合同订立时间： 年 月 日合同订立地点： 本合同双方约定定签字盖章章 后生效。发包人：（公章章） 承包人：（公公章）住所： 住所所：法定代表人： 法定定代表人：或委托代理人：（签章） 或委托代理理人：（签章章）电话： 电话话：传真： 传真真：开户银行： 开户户银行：账号： 账号号：邮政编码： 邮政政编码：第二部分 通通用条

4、款（省省略）第三部分 专用用条款一、词语定义及及合同文件2、合同文件及及解释顺序合同文件组成及及解释顺序：（1）本合合同协议书、补补充协议及附附件；（2）本本合同专用条条款；（3）本合同通通用条款；（4）标准、规范及有关技术文件；（5）施工图纸；（6）经双方确认的工程量调整后形成的造价文件；如发生争议解释顺序为从（1）到（6）。 3、语言文字和和适用法律、标标准及规范3.1本合同除除使用汉语外外，不再使用用其它语言文文字。3.2适用法律律和法规需要明示的法律律、行政法规规：执行江苏省省和市及宝应应县政府及有有关部门发布布的地方性法法规、规章、规规范性文件。 3.3适用标准准、规范适用标准、规范

5、范的名称：现行国家、行行业、地方标标准及规范及及其它相关规规范性文件。 发包人提供标准准、规范的时时间：/ 国内没有相应标标准、规范时时的约定： 无 。 4、图纸4.1发包人向向承包人提供图图纸日期和套套数：签订施工合同后后3日内提供4套施工图纸纸。图纸按发包包方提供的扬扬州沃尔科技技有限公司施施工图进行施施工，图纸所所有权由东信信电力江苏有有限公司拥有有。 发包人对图纸的的保密要求： 执行通用用条款。 使用国外图纸的的要求及费用用承担： 无。 二、双方一般权权利和义务5、工程师5.2监理单位位委派的工程程师姓名： 职务： 发包人委托的职职权：执行通用条款款及建设工程程监理规范（GGB5031

6、19-20000）。 需要取得发包人人批准才能行行使的职权：签发开工令令、停工令、复复工令、批准准工程延期及及涉及向承包包人支付各种种工程款项的的事项。 5.3 发包人人派驻的工程程师姓 名： 职务： 职 权： 11、工程变更更签发；2、工工期顺延的审审核；3、核核发停工令、缓缓建指令；44、工程款支支付签证权；等合同规定定的发包人权权利。 7、项目经理姓 名： 职 务： 8、发包人工作作8.1发包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作：（1）施工场地地具备施工条条件的要求及及完成的时间间： 已具备施施工条件。 （2）将施工所所需的水、电电、电讯线路路接至施工场场地的时间、地地点和供应要要

7、求：已接至至施工现场指指定位置。从指定位置置接到施工或或办公现场由由承包人负责。 （3）施工场地地与公共道路路的通道开通通时间和要求求：已开通。（4）工程地质质和地下管线线资料的提供供时间： 如如果需要可在在提供施工图图纸时提供。（5）由发包人人办理的施工工所需证件、批批件的名称和和完成时间：由发包人在开开工前办理，如需要承包人人协助则由承包人提供必必要的支持。 （6）水准点与与座标控制点点交验要求：执行工程师师书面指令。 （7）图纸会审审和设计交底底时间：承包包人收到图纸纸后3日内，具体要要求由发包人人通知。 （8）协调处理理施工场地周周围地下管线线和邻近建筑筑物、构筑物物（含文物保保护建筑

8、）、古树名木的保护工作：以上工作均由承包人负责并承担相应费用。 （9）双方约定定发包人应做做的其他工作作： 无。 8.2发包人委委托承包人办理的的工作： 无。 9、承包人工作作9.1承包人应应按约定的时时间和要求完完成以下工作作：（1）需由设计计资质等级和和业务范围允允许的承包人人完成的设计计文件提交时时间： /。（2）应提供计计划、报表的的名称及完成成时间： 执执行本专用条条款及监理工工程师指令。 （3）承担施工工安全保卫工工作及非夜间间施工照明的的责任和要求求： 承包人承担；因为本项职职责不履行或或履行中由于于过错给发包包人及相关单单位造成损失失的应给予赔赔偿 。 （4）向发包人人提供的办

9、公公和生活房屋屋及设施的要要求：/（5）需承包人人办理的有关关施工场地交交通、环卫和和施工噪声管管理等手续：按规定执行行（6）已完工程程成品保护的的特殊要求及及费用承担：承包人负责其其工程范围内内的成品保护护，相关费用用已经计入合合同总价。 （7）施工场地地周围地下管管线和邻近建建筑物、构筑筑物（含文物物保护建筑）、古古树名木的保保护要求及费费用承担：承承包人负责周周围地下、地地上管线和邻邻近建筑物、构构筑物及其他他财产人员的的保护；承包包人承担相应应费用。 （8）施工场地地清洁卫生的的要求：达到到文明工地标标准，承包人人承担相应费费用。 （9）双方约定定承包人应做的的其他工作：合同备案、安安

10、全监督备案案等工作；工工程竣工后，由由乙方负责将将建筑垃圾、工工程设备及时时运出至场外外并将完成路路面及现场清清理干净、以以满足验收要要求为准，所所需费用由承承包人负担。三、施工组织设设计和工期 10、进度计划划10.1承包人人提供施工组组织设计（施施工方案）和和进度计划的的时间：开工工前7日内。施施工单位应按按照监理工程程师的要求提提供进度计划划。工程师确认的时时间：收到后后7日内。 10.2群体工工程中有关进进度计划的要要求： / 。13、工期延误误13.1双方约约定工期顺延延的其他情况况：执行“通用条款”。 四、质量与验收收17、隐蔽工程程和中间验收收17.1双方约约定中间验收收部位：中

11、间间验收部位包包括基础工程程、主体工程程、隐蔽工程程及按照规范范要求的其它它中间验收工工程；政府质监部部门有特殊检检测要求的（如室室内环境检测测），执行其其要求，费用用由发包人承承担。19、工程试车车（调试）19.5试车（调调试）费用的的承担：试车（调试试）需要由承包人配合的，承包人予以配配合，发生的的费用由发包人人承担。五、安全施工执行通用条款和和建设工程程安全管理条条例及省市市安全文明施施工规定，安安全施工与检检查、安全防防护费用和安安全责任均由由承包人承担，与与发包方无关关。六、合同价款与与支付23、合同价款款及调整23.2本合同同价款采用本本条（1）方式确确定。（1）采用固定定总价合同

12、，合合同价款中包包括的风险范范围：本工程程采用固定总总价合同。施施工期间各类类建材的市场场风险和政策策性调整，按预算价与与市场价的偏偏差在5%范范围内不调整整，预算价与市市场价的偏差差在5%范围围外竣工结算算按实调整。风险费用的计算算方法：承包包人已考虑了了工程中使用用的物资(暂暂估价材料设设备除外)、劳劳务市场价格格变化、措施施费用、施工工过程中安全全问题及其它它施工过程中中可以预见的的其它风险。承包人已自行行估算上述风风险费用并计计入了合同总总价。 风险范围以外合合同价款调整整方法：只有出现下下列事项才对对合同单价进进行调整： 设计变更；现场签证；合同文件中约定定的暂估价部部分。价格调整按

13、照以以下方法进行行：设计变更、现场场签证部分单单价调整方法法：工程量清单报价价表中已有适适用于变更项项目的价格，按按工程量清单单报价表中已已有的价格确确定；工程量量清单报价表表中只有类似似于变更工程程的价格，可可参照类似价价格确定，但但仅换算材料料的价格和用用量，人工费费及机械费用用不进行调整整。工程量清清单报价表中中没有适用或或类似于变更更工程的价格格，由双方协协商后确定，其其工程量计量量规则按照建建设工程工程程量清单计价价规范（GGB505000-20008）、20009江苏省省建设工程费费用定额、江苏省建设工程工程量清单计价项目指引、2003年江苏省建筑与装饰工程计价表和江苏省安装工程计

14、价表相关分册执行。招标文件中的暂暂估价材料、设设备单价及数数量调整方法法：/（2）采用可调调价格合同，合合同价款调整整方法：不采采用。 23.3双方约约定合同价款款的其他调整整因素： 不不采用。 24、工程预付付款发包人向承包人人预付工程款款的时间和金金额：/。扣回工程预付款款的时间、比比例：/。 25、工程量的的确认25.1承包人人向工程师提提交已完工程程量报告的时时间：/。 26、工程款（进进度款）支付付的方式和时时间：分部分项工程（实实体工程）工工程款支付： 工程款支付时间间：工程师接到承包包人的申请报报告后2日内审核完完毕，并经发发包人批准开开具工程款支支付证书；发发包人接到工工程师签

15、发的的工程款支付付证书后5日内支付。 工程款支付方式式：由承包人提出工工程款支付申申请，甲方代代表和监理签签发付款支付付证书，甲方方依据合同约约定付款给乙乙方。七、材料设备供供应27、发包人供供应材料设备备27.4发包人人供应的材料料设备与一览览表不符时，双双方约定发包包人承担责任任如下：（1）材料设备备单价与一览览表不符：无无。（2）材料设备备的品种、规规格、型号、质质量等级与一一览表不符：无。（3）承包人可可代为调剂串串换的材料：无。 （4）到货地点点与一览表不不符：无。 （5）供应数量量与一览表不不符：无。 （6）到货时间间与一览表不不符：无。 27.6发包人人提供材料设设备的结算方方法

16、： 无。28、承包人采采购材料设备备28.1承包人人采购材料设设备的约定：承包人自行采购购的材料设备备在进场前，应应提供样品及及质量保证资资料并得到招招标人及监理理的认可后方方采购、进场场。承包人须对承承包范围内的的所有材料进进行实验、检检验。其实验验方案包括次次数、方法及及程序等须符符合国家及部部门的规范、规规定等。 八、工程变更在竣工验收前的的任何时间，工工程师可通过过发布指令或或要求承包人人提供建议书书的方式提出出变更。所有有工程变更需需经发包人认认可，承包人人不得对工程程擅自变更。除除为避免危及及安全外，承承包人不应以以任何理由拒拒绝或拖延工工程师指令。如如果工程师发发出指令进行行变更

17、完全是是由于承包人人的违约或由由他负责的原原因造成，则则任何此类违违约或错误造造成的费用应应由承包人负责。承包人应认真阅阅读施工图纸纸并就图纸中中出现的问题题及时提交工工程变更建议议。因没有发发现明显存在在的错误或因因应发现而未未发现错误的的或发现而未未提出工程变变更建议的原原因造成工程程价款调整和和工程延期的的，相关付款款申请和工程程延期申请将将不予批准。九、竣工验收与与结算32、竣工验收收32.1承包人人提供竣工图图的约定：/32.6中间交交工工程的范范围和竣工时时间：无。 十、违约、索赔赔和争议35、违约35.1本合同同中关于发包包违约的具体体责任如下：本合同通用条款款第24条约约定发包

18、人违违约承担的违违约责任：双双方协商解决决。 本合同通用条款款第26.44款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：甲方不不按合同履行行自己的义务务，甲方应承承担违约责任任。如逾期未未支付工程款款，每逾期一一天甲方应向向乙方支付建建筑工程造价价万分之一的的违约金。本合同通用条款款第33.33款约定发包包人违约应承承担的违约责责任：双方协协商解决。 双方约定的发包包人其他违约约责任：无。 35.2本合同同关于承包人人违约的具体体责任如下：本合同通用条款款第14.22款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：/本合同通用条款款第15.11款约定承包包人违约应承承担的违约责责任：/37、争议37.1双方约约定，在履行行合同过程中中产生争议时时：（1）请建设行行政主管部门门调解。（2）调节不成成的按下列第第 一 种方式解解决，或依法法向 当当地 人民法院起起诉。第一种：提交 当地 仲裁委员会会仲裁；第二种：依法向向 当地人民法院院起诉。十一、其他38、工程分包包38.1工程发发包人同意承承包人分包的的工程：承包包人必须自行行完成本工程程的所有工作作内容，不得得转包和违法法分包；一切切发现，发包包人有权终止合合同，由此造造成的一