2022最新继续教育一级建造师资格模拟360题

1、2022最新继续教育一级建造师资格模拟360题第一部分 工程经济1、按照税务管理规定,下列情形正确的是( )A、县政府扶持某工厂,决定对该企业免征三年企业所得税B、王某拖欠税款,2006年7月出国留学并未提供担保C、税务人员张某与管辖范围内的私营企业老板李某是大学同学,张某在执行公务期间并未申请回避D、赵某承包一商店,经查应补交税款共计1万元,拖欠不交,税务机关扣押其个人财产参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某建筑公司工作人员刘某对某市辖属某县公安局派出所以该县公安局名义作出的行政拘留行为不服而申请复议,应由( )机关管辖。A、该县公安局B、该派出所C、该县人民政府或某市公安局D、某市人民

2、政府参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、建设工程质量管理条例要求施工单位在施工过程中,必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工。不得( )A、偷工减料B、变更施工工艺C、改变施工方法D、改变混凝土设计配合比参数E、擅自修改设计参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 4、某开发商拟拆除某商场,已经办理拆迁许可证,按照法律规定,还应当将( )资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。A、施工单位资质等级证明B、拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C、拆迁安置补偿方案D、拆除施工组织方案E、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析

3、 5、某建设工程施工合同约定承包人对建筑基础工程垫资施工,发包人对垫付资金按银行贷款利率3倍支付利息,后发包人未按合同约定支付垫资利息,承包人诉至法院,则人民法院对垫资利息的处理,正确的是( )A、予以追缴,收归国有B、不予支持C、按中国人民银行同期同类贷款利息支付D、按照合同约定支付参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、建设工程质量管理条例明确规定施工单位的质量责任和义务有( )A、在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程B、施工单位不得转包工程C、施工单位不得分包工程D、不得指定材料、设备的生产厂、供应商E、不得指定检测单位参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 7、甲省建筑公司承包了乙省的

4、工程施工任务,施工中甲省建筑市场管理条例与乙省建筑市场管理条例发生冲突,应如何适用?( )A、适用甲省建筑市场管理条例B、适用乙省建筑市场管理条例C、由国务院裁决适用哪一个D、当事人自由协商适用哪一个参考答案：B 文字解析：暂无解析 8、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、王某与一家保险公

5、司订立了轿车保险合同。一日,王某的轿车被房东张某无意损坏花去维修费用l000元。王某遂与张某达成协议：张某免收王某一个月的房租800元,王某不再要求张某赔偿修车费用。后来,王某将该事故报告给保险公司索赔。在此情形下,下列判断正确的是( )A、保险公司应赔偿1000元B、保险公司应赔偿800元C、保险公司应赔偿200元D、保险公司不再承担赔偿责任参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、建筑公司和安装公司订立了一份设备安装协议,即甲合同,后来双方就新增加的设备又订立了一份协议,即乙合同。甲合同约定解决纠纷的方式是仲裁,乙合同约定解决纠纷的方式是诉讼,两份合同在履行过程中都发生了纠纷,则当事人应当采

6、用( )的方式解决。A、一并申请仲裁B、一并提起诉讼C、甲合同仲裁,乙合同诉讼D、甲合同诉讼,乙合同仲裁参考答案：C 文字解析：自愿原则和或裁或审原则是仲裁法规定的重要原则，仲裁法第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理；”第五条规定：“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外，”所以本题选C。 11、下列( )不能作为行政诉讼的证据。A、行政机关作出行政处罚前对行政案件证人所作的询问笔录B、行政机关作出行政处罚前对行政案件当事人所作的询问笔录C、行政处罚听证记录D、人民法院立

7、案后行政机关自行向证人取证所作的笔录参考答案：D 文字解析：根据行政诉讼法第33条规定，在诉讼过程中，被告不得自行向原告和证人收集证据。 12、如果纸业公司在分公司项目的施工中,确实产生了噪声,并对周围居民的生活造成了影响,那么,根据我国环境噪声污染防治法的规定,在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时,其噪声应当符合国家规定的( )A、噪声污染的工业设备行业标准B、城市市区噪声排放地方标准C、产品的噪声排放国家标准D、建筑施工场界环境噪声排放标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、以下是施工单位试验员张某和监理工程师王某在某综合楼工程施工过程中的几次具体见证取样行为,其中符合要求

8、的是( )A、预制梁取样:由试验员张某和监理工程师王某到预制构件厂随机抽取三榀,作好标识后由构件厂送往试验室B、水泥样:由试验员张某和监理工程师王某一起到施工现场水泥库房随机抽取C、梁钢筋焊件试件:在钢筋加工场随机抽取后截取D、基础混凝土:在搅拌机出料口抽取参考答案：B 文字解析：要求见证取样在施工现场抽取，但这个现场有其具体的地方：A选项是对大型构件取样中，常见的错误做法；C项中钢筋样本应当到梁中随机抽取，也是工程中常见的错误做法；D项应当在浇筑地点，这个浇筑地点是随着工程的不断建筑而变化的，也可能和出料口很近，但原则不能因距离的长短而改变。 14、下列协议中,适用于合同法调整的是( )A、

9、收养协议B、劳动服务期协议C、赠予协议D、离婚协议参考答案：C 文字解析：不受合同法调整的主要关系类型有关身份关系的合同、有关政府行使行政管理权的行政合同、劳动合同和政府间协议等，所以选项A、B、D不受合同法调整，答案是C。 15、某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同,并且约定了试用期。那么,根据我国劳动法的规定,双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过( )A、1个月B、3个月C、6个月D、1年参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物悬挂物发生倒塌脱落坠落造成他人损害的,其赔偿责任主体是( )A、使用人B、管理人C、能够证明自己

10、没有过错的所有人D、能够证明自己没有过错的使用人E、所有权人参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 17、下列关于民事责任的承担方式的选项中,只能适用于承担违约责任的有( )A、支付违约金B、排除妨害C、赔偿损失D、恢复原状E、修理重作更换参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 18、某设备生产厂,分别对甲、乙两个项目进行投标,在提交标书时,将乙项目的标书提交给了甲项目的招标人,将甲项目的标书提交给了乙项目的招标人,则设备厂提交的标书不成构成要约的原因是( )A、无订立合同的意思表示B、要约内容不明确C、受要约人错误D、要约人不特定参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、某市规划委员会拒绝履行生效

11、判决,第一审法院对该规划委员会可以采取的措施包括( )A、通知银行从其账户划拨罚款赔偿金B、期满不履行的,按日对其处以罚款C、向其上级或监察机关等提出司法建议D、拍卖该行政机关的主要财产E、构成犯罪的,追究有关人员刑事责任参考答案：A、B、C、E 文字解析：根据行政诉讼法第65条规定，行政机关拒绝履行判决裁定的，第一审人民法院可以采取以下措施：(一)对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金，通知银行从该行政机关的账户内划拨(二)在规定期限内不履行的，从期满之日起，对该行政机关按日处五十元至一百元的罚款(三)向该行政机关的上一级行政机关或者监察人事机关提出司法建议。接受司法建议的机关，根据有关规定进

12、行处理，并将处理情况告知人民法院(四)拒不履行判决裁定，情节严重构成犯罪的，依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任。 20、甲开发商与乙总承包人签订施工合同后,在开工建设前,开发商将建设用地使用权抵押银行贷款;房屋建成后,由于甲无力清偿贷款,银行拟行使抵押权。下列说法正确的是( )A、建设用地使用权和地上房屋均为抵押物B、抵押权效力仅及于建设用地使用权C、抵押权效力仅及于地上房屋D、银行申请人民法院拍卖建设用地使用权时,可以将房屋一并拍卖E、若甲拖欠乙工程款,乙对该工程享有优先权参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 21、法律效力等级是正确适用法律的关键,下述法律效力排序正确的是( )A

13、、国际条约宪法行政法规司法解释B、法律行政法规地方性法规部门规章C、行政法规部门规章地方性法规地方政府规章D、宪法法律行政法规地方政府规章参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、建设单位申请领取施工许可证应具备多项法定条件。下列选项中,符合该法定条件的是( )A、已经办理了建设用地申请B、依法确定了建筑施工企业C、已经领取了房屋拆迁许可证D、建设资金全部到位参考答案：B 文字解析：暂无解析 23、张某12周岁,其订立的合同有效的情形是( )A、经过其班主任的追认B、纯获利的C、与其年龄相适应的D、主观意思表示真实的E、内容不违法的参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 24、评标委员会在对某工程

14、项目评标过程中,发现个别投标文件中存在某些错误,则评标委员会的下列做法正确的有( )A、甲的投标文件中的大写金额和小写金额不一致,以大写金额为准B、乙的投标文件中总价金额与单价金额不一致的,以单价金额为准,但单价金额小数点有明显错误C、丙未按招标文件要求提交投标保证金,评标委员会将丙的投标文件作为废标处理D、丁的投标文件中有含义不明确的内容,评标委员会要求其对此作必要的澄清或者说明E、戊是以他人的名义投标,评标委员会将戊的投标文件作为废标处理参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 25、不得撤回的要约包括( )A、要约人确定了承诺期限B、要约人明确表示要约不可撤回C、撤回的通知在要约到达

15、后才到达受要约人D、受要约人有理由认为要约不可撤回,并已经为履行作为准备工作E、撤回的通知在承诺通知发出之后到达受要约人参考答案：C、E 文字解析：要约只能在未生效前可以被撤回，要约一旦生效则不能被撤回。选项A、B、D均没有说明要约是否生效，而选项C、E均说明要约已经生效，所以答案是C、E。 26、法律规定当事人不服行政机关的具体行政行为,可以向人民法院起诉,也可以申请复议并由复议机关作最终裁决的,如果当事人既提起诉讼又申请复议,且法院和复议机关同时收到有关材料的,应( )A、由复议机关管辖B、由法院管辖C、由法院与复议机关协商确定管辖的机关D、由当事人选择管辖的机关参考答案：D 文字解析：依

16、据行政诉讼法解释第34条：法律法规未规定行政复议为提起行政诉讼必经程序，公民法人或者其他组织既提起诉讼又申请行政复议的，由先受理的机关管辖同时受理的，由公民法人或者其他组织选择。公民法人或者其他组织已经申请行政复议，在法定复议期间内又向人民法院提起诉讼的，人民法院不予受理所以正确选项为D项。 27、建设单位没有按照建设工程施工合同约定的期限及时提供施工场地,造成施工单位不能按时开工,则建设单位应承担( )A、违约责任B、侵权责任C、刑事责任D、行政责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括( )A、验收程序是否合法B、验收组织形式是否合法C、竣工验收资

17、料是否齐全D、实体质量是否存有严重缺陷E、竣工结算是否编制参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、某报纸登载公告,国家某重点项目工程拟进行勘察设计招标,按照合同法的规定,此公告的性质属于( )A、要约B、要约邀请C、承诺D、合同参考答案：B 文字解析：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。招标单位在报纸上刊登公告是希望潜在投标人向自己发出订立合同的意思表示，所以该公告是要约邀请，答案是B。 30、以下关于公开审判制度,正确表述是( )A、不允许群众旁听庭审过程和宣判结果B、除法律规定的情形外,审理民事案件的过程应当向社会公开C、对公开审理或者不公开审理的案件,一律公开宣告判决

18、D、除法律规定的情形外,允许群众旁听庭审过程E、除法律规定的情形外,允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道,并将案件向社会披露参考答案：B、C、D、E 文字解析：根据民事诉讼法第一百二十条和第一百三十四条第一款的规定，除法律规定的情形外，审判过程应当向社会公开，允许群众旁听庭审，允许新闻媒体对庭审过程进行采访、报道，并将案件向社会披露，一律公开宣判，所以本题选B、C、D、E。 第二部分 项目管理1、建设工程总概算是以整个工程项目为对象,它的构成包括各单项工程综合概算和( )A、各单位工程概算B、其他工程和费用概算C、设备及安装工程费概算D、辅助工程项目概算参考答案：B 答案解析：暂无解析 2、某

19、建设项目设计生产能力为12万台/年,固定成本为1320万元/年,变动成本为630元/台,根据市场预测,估计该产品每台售价为900元,销售税金及附加50元/台,则此项目正常生产年份可获得的利润为( )万元。A、1320B、1860C、2420D、2635参考答案：A 答案解析：暂无解析 3、长期借款中一般性保护条款应用于大多数借款合同,根据具体情况内容会有所不同,主要内容包括( )A、对借款企业流动资金保持量的规定B、对支付现金股利和回购股票的限制C、限制租赁固定资产的规模D、对资本支出规模的限制E、限制其他长期债务参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 4、在标价计算之前要开展各项调查研

20、究,除了对所在国市场情况、政治形势、经济状况的调查、自然条件的调查、现场施工条件的调查外,还需要进行( )的调查。A、工程项目业主B、竞争对手C、当地出口结构D、当地的法律法规E、劳务规定、税费标准和进出口限额参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 5、某公司2009年度实现净利润100万元,该公司股东会决定按10%的比例提取任意盈余公积金,根据企业会计准则和相关规定,则该公司提取的全部盈余公积金为( )A、10万元B、20万元C、15万元D、25万元参考答案：B 答案解析：提取的全部盈余公积金=100万元(10%+10%)=20万元 6、企业采用经营租赁方式租用设备,在计算每期净现金流

21、量时,考虑的项目有( )A、销售收入B、设备折旧费C、所得税D、租赁费E、贷款利息参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 7、采用部分费用综合单价法编制施工图预算,生成工程承发包价,以各分项工程量乘以部分费用综合单价并汇总后,需再加上( )A、间接费B、措施费C、管理费D、规费E、税金参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 8、某建筑公司需要一台大型塔吊用于项目建设施工,项目经理经市场预测、企业财务能力分析及技术经济论证,决定以经营租赁方式租用该设备,并提出四条主要依据,其中错误的是( )A、当前的项目建设期较短,未来施工任务不确定B、该设备现有产品面临技术过时的风险C、可以用该设备抵押贷

22、款以解决流动资金不足的困难D、可以使企业享受税费方面的利益参考答案：C 答案解析：暂无解析 9、在下列关于设备磨损的表述中,错误的是( )A、有形磨损造成设备的性能、精度降低,使得设备的运行和维修费用增加,效率低下B、同时存在有形磨损和无形磨损的损坏和贬值的综合情况为设备的综合磨损C、遭受无形磨损的设备不能继续使用D、无形磨损是技术进步的结果参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、根据设计要求,对某一框架结构进行破坏性试验,以提供和验证设计数据,该过程支出的费用属于( )A、检验试验费B、研究试验费C、勘察设计费D、建设单位管理费参考答案：B 答案解析：暂无解析 11、采用周转信贷协议向银行借

23、款时,企业( )A、可以周转使用信贷资金，贷款额度不受限制B、在有效期和最高限额内，可在任何时候借款C、可以周转使用信贷资金，不必偿还本金D、必须按规定的周期和固定的金额借款参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、某新建住宅的直接工程费为800万元,按照当地造价管理部门规定,土建工程措施费费率为8%,间接费费率为15%,利润率为7%,税率为3.4%。则该住宅的单位工程概算为( )万元。A、1067.20B、1080.10C、1081.86D、1099.30参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、建设投资的组成项目包括:设备工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费用、建设期利息、固定资产投资

24、方向调节税和( )A、预备费B、基本预备费C、涨价预备费D、建设管理费参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、下列各项中。属于经营活动流出现金的是( )A、支付给职工的现金B、购建无形资产所支付的现金C、偿还债务所支付的现金D、分配股利所支付的现金参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、某企业流动资产年末合计数为529150元。其中存货年末数为312500元,流动负债年末数为168150元,则该企业速动比率为( )A、1.288B、1.693C、2.288D、3.147参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、计入总成本费用的税种不包括( )A、房产税B、消费税C、土地使用税D、印花税参考答案：

25、B 答案解析：暂无解析 17、会计业务发生使银行存款和短期借款二账户产生相互依存的关系,具有这种账户间相互依存关系的账户称为( )A、联系账户B、关系账户C、借贷账户D、对应账户参考答案：D 答案解析：暂无解析 18、下列各项中,不能用于确定合同完工进度的是( )A、累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例B、已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例C、实际测定的完工进度D、预先设定的完工进度参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、价值工程中的功能一般是指产品的( )A、基本功能B、使用功能C、主要功能D、必要功能参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、应作为价值工程优先改进对象的是(

26、 )甲乙丙丁现实成本( )11002350目标成本( )10002000功能价值0.9090.8311.0890.921A、丙B、丁C、甲D、乙参考答案：D 答案解析：暂无解析 21、某新建工厂同时编制总概算及单项工程综合概算,下列包含在该厂某生产车间概算中的有该车间的( )A、一般土建工程概算B、设备安装费C、特殊构筑物工程概算D、电气照明工程概算E、建设单位管理费参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 22、建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有( )A、增量投资内部收益率法B、增量投资收益率法C、净年值法D、折算费用法E、综合总费用法参考答案：B、D、E 答

27、案解析：暂无解析 23、某企业销售一批商品,为扩大销售采用45天信用销售,考虑到货款尽早收回,决定给予客户现金折扣,条件为3/10,n/45。该信用条件表述的含义是( )A、45日为信用期限B、10日为信用期限C、10日为折扣期限D、45日为折扣期限E、3%为现金折扣参考答案：A、C、E 答案解析：暂无解析 24、属于商业信用筹资的是( )A、预付备料款B、应收账款C、无担保借款D、应付银行承兑汇票参考答案：B 答案解析：暂无解析 25、常用的GDP核算方法不包括( )A、收入法B、比例法C、支出法D、部门法参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、建设工程工程量清单的其他项目清单中不包括( )

28、A、预留金B、总承包服务费C、材料购置费D、规费参考答案：D 答案解析：暂无解析 27、某施工企业欲租用一种施工设备。与商家甲谈妥每月租金2000元,并支付了定金200元,定金不可退还;此后又有商家乙愿以每月1700元出租同样的设备。如果重新进行租用设备方案的比选,则沉没成本为( )元。A、200B、300C、1700D、1900参考答案：A 答案解析：暂无解析 28、施工图预算的构成有( )A、成本B、利润C、税金D、预算管理费E、预算编制费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 29、职工退职金属于( )A、生产工人辅助工资B、待业保险C、劳动保险费D、现场管理费参考答案：C 答案解析：

29、暂无解析 30、发生的待业保险费属于( )A、管理费用B、间接费用C、营业外支出D、财务费用参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、工程管理信息化属于( )的范畴。A、企业信息化B、领域信息化C、社会信息化D、区域信息化参考答案：B 文字解析：工程管理信息化属于领域信息化的范畴,它与企业信息化也有联系。 2、建设工程项目质量目标的确定和实现过程,需要系统有效地应用( )和质量控制的基本原理和方法,通过建设工程项目各参与方的质量责任和职能活动的实施来达到。A、科学管理B、质量管理C、技术措施D、目标管理参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括

30、( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包工程进行设计(分包合同有约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 4、在网络计划中,若某项工作的拖延时间超过总时差,那么( )A、该项工作变为关键工作B、不影响其后续工作C、将使总工期延

31、长D、不影响紧后工作的总时差E、不影响总工期参考答案：A、C 文字解析：工作的时间拖延超过总时差时,工程总工期必受影响,紧后工作也受影响,并且该工作也成为关键工作。 5、建设工程施工过程中,如遭遇特殊风险可引起索赔。下列事件中属于特殊风险的有( )A、某工程所在地区发生7级以上地震B、某工程所在地区发生军事政变C、某工程所在地区发生核辐射源泄漏事件D、某工程主要设备供应商在收取了定金、尚未供货的情况下突然申请破产E、某项对建筑施工有重大影响的法律进行修改参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 6、除主控项目以外的检查项目称为( )A、次控项目B、次要项目C、一般项目D、免检项目参考答案：C 文字

32、解析：暂无解析 7、招标人拟发布的招标公告应当( )A、至少在两家指定的媒介发布B、只能在指定报刊发布,不能将招标公告抄送指定网络C、由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名并加盖公章D、招标人或其委托的招标代理机构在两个以上媒介发布的同一招标项目的招标公告的内容允许有区别,以互相补充参考答案：C 文字解析：招标人或其委托的招标代理机构应至少在一家指定的媒介发布招标公告,指定报刊在发布招标公告的同时,应将招标公告如实抄送指定网络,在两个以上媒介发布的同一项目的招标公告内容应当相同。故正确答案为C。 8、不同企业应根据自己的特点,建立( )等方面的关联关系,并加以控制。A、资源管理B、环境

33、管理C、过程实现D、测量分析E、能源管理参考答案：A、C、D 文字解析：不同企业应根据自己的特点,建立资源管理、过程实现和测量分析等方面的关联关系,并加以控制。故选项B、E不正确。 9、施工过程中水污染的防治措施包括( )A、禁止将有毒有害废弃物作土方回填B、存放油料时,必须对库房地面进行防渗处理C、化学用品要妥善保管D、可以排入附近的河流E、可以自己净化处理参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 10、根据工程实际的施工情况,有权提出工程变更的单位包括( )A、分包人B、承包人C、发包人D、设计方E、工程师参考答案：B、C、D 文字解析：在施工承包合同履行过程中,有权提出设计变更的包括合同

34、主体(发包人、承包人)及设计方,工程师可以向承包人下发设计变更,或对承包人提出的变更方案进行审批,其自身无权提出设计变更。 11、在项目实施阶段,项目的总进度应包括( )等内容。A、编制可行性研究报告的进度B、设计工作进度C、招标工作进度D、施工前准备工作进度E、工程施工和设备安装进度参考答案：B、C、D、E 文字解析：项目的实施阶段从设计准备阶段开始到保修阶段结束,因此项目实施阶段总进度应包括：设计工作进度；招标工作进度；施工前准备工作进度；工程施工和设备安装进度等。而编制可行性研究报告属于项目决策阶段的内容,其相应的工作进度不属于项目实施阶段总进度的内容,故选答案B、C、D、E。 12、在

35、工程总概算中,应明确工程中有关职业健康安全和环境保护措施费用包括( )A、安全环保设施费B、文明施工措施费C、安全施工措施费D、环境保护措施费E、安全生产管理费参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 13、下列监理资料中,需要施工企业现场质检人员签字的是( )A、监理日记B、监理平行检测资料C、监理巡视记录D、旁站监理记录参考答案：D 文字解析：根据建设部房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）的规定，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。 14、施工组织总设计是指导全局性施工的技术和经济纲要,它的编制对象是( )A、单项个工程B、单位工程C、

36、分部工程D、整个建设项目参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、正常直方图呈正态分布,其形状特征是( )A、两边高B、中间高C、中间低D、两边低E、成对称参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 16、项目管理目标责任书应在( ),由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。A、项目投标之前B、项目实施之前C、项目实施之后D、项目结束之后参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、招标人在招标文件中要求中标的投标人提交保证履行合同义务和责任的担保,其形式有( )A、保留金B、履约担保书C、银行保函D、投标保函E、保兑支票参考答案：A、B、C 文字解析：履约担保是指招标人在招标文件中规定的要求中标的投

37、标人提交的保证履行合同义务和责任的担保。履约担保的形式包括：银行履约保函；履约担保书；保留金 18、下列选项不属于建设工程环境保护措施的是( )A、大气污染防治措施B、水污染防治措施C、安全保护措施D、文明施工措施参考答案：C 文字解析：建设工程环境保护措施主要包括大气污染的防治、水污染的防治、噪声污染的防治、固体废弃物的处理以及文明施工等措施。 19、在FII新黄皮书适用于( )项目。A、发包人提供设计的房屋建筑和土木工程项目B、工程师提供设计的房屋建筑和土木工程项目C、承包人负责绝大部分设计的工程项目D、承包人负责所有设计、采购和建造的项目参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、( )的先

38、进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素。A、施工规范B、施工计划C、施工工艺D、施工图案参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、下列说法,属于项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责是( )A、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策B、严格财务制度,加强财经管理C、执行业主规定的各项管理制度D、确保工程质量,尽量缩短工期E、积极推广应用新技术参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 22、下列选项,属于设计阶段建设监理的工作任务的是( )A、监督合同的实施B、参与设计协调工作C、参与主要材料和设备的选型D、参与设计单位向施工单位的设计交底E、审核或参与审核主

39、要材料和设备的清单参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 23、工程施工过程中,发包人未在合同约定时间内支付工程进度款,承包人可以( )A、及时向发包人发出要求付款的通知B、与发包人协商签订延期付款协议,从付款申请生效后按同期银行贷款利率计算应付款的利息C、停止施工,承担相应责任D、与发包人协商将该工程折价,就该工程折价的价款优先受偿E、申请人民法院将该工程依法拍卖,就该工程拍卖的价款优先受偿参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 24、建设工程项目质量控制系统的运行机制是( )A、动力机制B、约束机制C、培训机制D、反馈机制E、持续改进机制参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 25、

40、应采取措施,使建设工程项目信息的处理由传统方式向( )方向发展,以充分发挥信息资源的价值。A、数字化B、管理信息系统C、基于网络的信息处理平台D、电算化参考答案：C 文字解析：应采取措施,使信息处理由传统方式向基于网络的信息处理平台方向发展,以充分发挥信息资源的价值,以及信息对项目目标控制的作用。 26、双代号时标网络计划可以在图上直接显示出的内容有( )A、工作的最早开始时间B、关键线路C、工作的总时差D、工作的最迟开始时间E、工作的自由时差参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 27、按照我国施工合同示范文本,合同实施过程中承包人提出工程变更,批准人须是( )A、承包人上级机构B、设计方

41、C、工程师D、项目经理参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、( )是在所含全部分项工程验收的基础上进行验收的,这是在施工过程中随完工随验收,并留下完成的质量验收记录和资料。A、检验批B、工序交验C、分部工程D、见证取样参考答案：C 文字解析：暂无解析 29、无论是在决策阶段还是在实施阶段,建设工程项目技术策划均应在( )等方面进行分析和论证。A、管理技术B、技术方案C、风险技术D、关键技术E、技术体系参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 30、针对工程特点,编制安全技术措施的技术人员必须掌握工程概况、施工方法、施工环境、条件等一手资料,并熟悉安全法规、标准等。这说明了编制安全技术措施要有(

42、)A、可操作性B、全面性C、有效性D、针对性参考答案：D 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、道路交通安全法规定的高速公路最高时速是( )公里。A、120B、110C、100D、140参考答案：A 文字解析：暂无解析 2、路基高度设计时应考虑地下水、毛细水和冰冻的作用,并应使路肩边缘高出路基两侧( )高度不使其影响路基的强度和稳定性。A、设计洪水频率的计算水位+05m的安全B、波浪侵袭C、壅水D、地面积水参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字

43、解析：暂无解析 4、公路建设项目招投标活动中,中标者接到中标通知书后应在( )天内与招标单位签订承包合同。A、40d内B、30d内C、20d内D、10d内参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、隧道监控量测时,当位移一时间曲线出现反弯点时,则表明围岩( )A、刚刚稳定B、已经稳定C、不稳定D、已经垮塌参考答案：C 文字解析：暂无解析 6、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平

44、面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 7、沥青路面面层的主要作用是( )A、承受行车荷载B、防冻、防湿C、排水、隔水D、防污、防渗参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、简支梁桥常用的施工方法有( )A、顶推施工B、现浇施工C、悬臂施工D、预制安装施工E、转体施工法参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 9、无筋混凝土的氯化钙或氯化钠掺量,以干质量计,不得超过水泥用量的( )A、1B、2C、3D、5参考答案：C 文字解析：用户提供的解析贡献者：范建闻2012-07-2112:27:04 10、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引起的费用

45、增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、高速公路、一级公路路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按( )的原则实施。A、一次设计、一次实施B、分期设计、分期实施C、一次设计、分期实施D、分期设计、一次实施参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、某高速公路有一座单跨拱桥,其净跨径为l0,计算跨径为l,净矢高为f0,计算矢高为f,则该拱桥的矢跨比为( )A、f0/l0B、f0/lC、f/l0D、f/l参考答案：D 文字解析：暂无解析 13、监控系统信息采集功能包括收集道路状况、( )、紧急电话以及交通事故告警等信息。

46、A、防雷接地状况B、交通流状况C、气象状况D、对讲电话状况E、设备运行状况参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 14、对于破坏、损坏、移动公路工程设施的行为,由交通主管部门责令停止违法行为,可以处以( )以下罚款。A、10000元B、20000元C、30000元D、50000元参考答案：C 文字解析：暂无解析 15、在预应力混凝土构件制作的后张法张拉的施工中,对预应力筋张拉时,构件混凝土强度应符合设计要求；当设计无要求时,其强度应保证( )A、不应低于极限强度值的75B、不应低于标准强度值的75C、不应低于平均强度等级值的75D、不应低于设计强度等级值的75参考答案：D 文字解析：暂无解析

47、 16、隧道周边位移的测量仪器一般采用( )A、收敛计B、测缝计C、声波仪D、水平仪参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、在缆索吊装的拱桥施工中,拱肋的吊装和合拢过程,为防止出现反对称变形,导致拱肋纵向失稳,施工调整拱轴线时,应观测各接点标高、调整轴线时精度要求为( )A、拱顶标高不大于3cmB、每个接头点与设计标高之差不大于15cmC、两对称接头点相对高差不大于2cmD、中线偏差不超过0510cmE、拱脚截面标高不大于3cm参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 18、相对于轮胎式推土机,下面属于履带式推土机特点的是( )A、爬坡能力强B、行驶速度高C、作业循环时间短D、运输转移不损坏路

48、面参考答案：A 文字解析：暂无解析 19、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 20、背景材料某公路桥梁工程结构物的流水施工的进度计划双代号网络图和节点时间参数如下：问题：挖3工序的最迟开始时间和最迟完成时间论述正确是( )A、挖3工序最迟在5d后开始并且最迟在6d晚上结束B、挖3工序最迟在5d早晨开始并且最迟在8d晚上结束C、挖3工序最迟在8d早晨开始并且最迟在9

49、d晚上结束D、挖3工序最迟在8d后开始并且最迟在9d晚上结束参考答案：D 文字解析：暂无解析 21、属于压缩关键工作持续时间的经济措施有( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件E、用物质刺激和精神刺激的方法提高工作效率参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 22、公路工程质量事故分为( )A、质量问题B、重大质量事故C、一般质量事故D、特大质量事故E、重特大质量事故参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 23、特种设备停用、注销、过户、迁移、重新启用应到特种设备( )办理相关手续。A、所有权单位B、使用单位C、租赁单位

50、D、安全监督管理部门参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、建立完整的合同管理制度包括( )A、合同审查批准制度B、合同档案管理制度C、合同管理绩效考核制度D、合同管理的公证制度E、印鉴及证书管理使用制度参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 25、监控信息发布的被控对象包括可变信息标志、交通信号灯、车道指示标志、( )以及其他可能控制交通流的设施。A、道路施工安全标志B、指路标志C、旅游区标志D、可变限速标志参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、护面墙的类型有( )A、实体式B、窗孔式C、衡重式D、锚杆式E、拱式参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 27、安全用电技术档案不包括(

51、 )A、施工现场用电组织设计的全部资料B、用电技术交底资料C、定期检查表D、电工体检表E、特殊工种操作证参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 28、根据安全生产违法行为处罚办法的规定,各级政府安全生产监管部门可以实施( )处罚行为。A、警告B、罚款C、没收违法所得D、责令改正E、责令停产停业整顿参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 29、整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由( )承担。A、监理单位B、施工单位C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 30、施工现场的室内配电线路包括( )A、绝缘导线和电缆的明敷设B、绝缘导线和电缆的

52、暗敷设C、绝缘导线架空敷设D、绝缘电缆埋地敷设E、电缆线架空明敷设参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、施工图纸由( )签发。A、建设单位代表B、设计负责人C、监理单位D、项目法人参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、下列关于爆破器材装卸的说法正确的是( )A、严禁夜间装卸雷管B、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mC、人力装卸和搬运爆破器材时,搬运者相距不得少于3mD、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理E、在雷电时间,装卸和运输爆破器材必须采取严格的预防措施参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、混凝土拆模时间一般根据( )而

53、定。A、设计要求B、拌合物坍落度C、气温D、混凝土强度E、温控要求参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 4、单位工程完工验收由( )主持。A、项目法人B、监理单位C、项目法人或监理单位D、竣工验收主持单位参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、根据评标委员会和评标方法暂行规定,评标工作由( )负责。A、招标人B、上级主管部门C、行政监督部门D、评标委员会参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设征地及移民安置包括( )等。A、灌溉渠道工程B、文物古迹保护工程C、城镇迁建D、库底清理工程E、环境保护工程

54、参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 7、关于混凝土坝的施工质量检测方法,下列说法正确的是( )：A、物理监测主要监测裂缝、空洞和弹模B、压水试验单位吸水率应大于001L(minmm)C、大块取样可采用1m以上的大直径钻机取样D、原型观测是预埋仪器观测温度变化、应力应变变化等情况E、整个建筑物施工完毕交付使用前须进行竣工测量参考答案：A、C、D、E 文字解析：暂无解析 8、根据水法规定,国家对水工程建设移民实行( )的方针。A、综合性移民B、自然性移民C、开发性移民D、单一性移民参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、依法批准的流域规划中确定的大中型水利水电工程建设项目的用地,应当纳入(

55、 )A、土地利用总体规划B、土地利用区域规划C、移民安置规划D、土地利用划拨计划参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、根据水电工程设计概算编制办法及计算标准(国家经济贸易委员会2002年第78号公告),水电工程建设项目工程静态总投资包括( )A、枢纽建筑物费用B、建设征地和移民安置费用C、独立费用D、基本预备费E、建设期贷款利息参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 11、将建筑物基础底面以下一定范围内的软弱土层挖去,换填无侵蚀性及低压缩性的散粒材料,从而加速软土固结的方法是( )A、开挖B、置换法C、防渗墙D、挤实法参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、招投标阶段,下列关于钢支撑安

56、装工程量计算正确的是( )A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量B、计算钢支撑重量时,应增加电焊条、铆钉、螺栓等的重量C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标人应另外支付拆除费用参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 13、闸后、跌水、泄水、水轮机中的水流均为( )A、均匀流B、渐变流C、紊流D、层流参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、中型基坑初期排水,排水时间可采用( )A、35dB、46dC、57D、D68d参考答案：A 文字解析：暂

57、无解析 15、土石围堰水下部分石渣、堆石体的填筑,一般采用( )施工。A、分层填筑B、整体浇灌C、进占法D、填压法参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、施工单位的施工组织设计和技术措施应由( )审查。A、建设单位代表B、项目法人C、设计单位D、监理单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人负责采购的材料和工程设备,应由承包人会同监理人进行检验和交货验收,并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试,其所需费用由( )承担。A、发包人B、监理人C、承包人D、材料和设备供应商参考答案：C 文字解析：暂无解析 18、砂砾石地

58、基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面( )时,应自上而下贯通。A、5mB、15mC、10mD、20m参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、水利水电工程单位工程验收分为( )A、阶段工程投入使用验收和阶段工程完工验收B、单位工程投入使用验收和单位工程完工验收C、单位工程阶段验收和单位工程完工验收D、单位工程投入使用验收和单位工程阶段验收参考答案：B 文字解析：暂无解析 21、根据水利工程建设项目招标投标行政监督暂行规定(水建管200638号),对招标准备工作的监督包

59、括( )等。A、招标工作应具备的条件是否满足有关规定和要求B、招标公告的内容、发布方式及媒介是否符合有关规定C、招标文件(含资格审查文件)的内容是否符合有关规定D、招标方式是否符合有关规定E、招标人是否已进驻工地现场参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 22、根据水电水利工程模板施工规范(DLT51102000),混凝土浇筑过程中,模板的形状及位置与设计线的偏差不超过模板安装允许偏差绝对值的( )倍。A、12B、13C、14D、15参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、根据水工建筑物水泥灌浆施工技术规范(DLT51482001),隧洞固结灌浆宜在该部位的回填灌浆结束( )后进行。A、

60、5dB、6dC、7D、D8d参考答案：C 文字解析：暂无解析 24、水利工程质量事故分类为( )A、特大、重大、较大、质量缺陷B、特大、重大、较大、一般C、特大、重大、较大、一般、质量缺陷D、重大、较大、一般、质量缺陷参考答案：B 文字解析：暂无解析 25、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、灌浆按其作用分为( )A、固结灌浆B、化学灌浆C、高压喷射灌浆D、帷幕灌浆E、接触灌浆参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 27、化学灌浆的工序是( )A、钻孔及压水试验B、钻孔及裂缝的