继续教育一级建造师资格题库360题精选题完整版全解析

1、继续教育一级建造师资格题库360题精选题完整版全解析第一部分 工程经济1、某投标人于2006年5月3日收到中标通知书。但是在2006年5月10日却又收到了招标人改变中标结果的通知。则下面说法正确的是( )A、招标人有权改变中标结果,不需要为此承担任何法律责任B、招标人应当为擅自改变中标结果承担违约责任C、招标人应当为擅自改变中标结果承担缔约过失责任D、招标人由于在投标有效期前发出通知,因此不需要承担任何责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、以下关于法院开庭审理程序的表述中,不正确的是( )A、原告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以按撤诉处理B、原告未经法庭许可中途退庭的,可以按撤诉处理

2、C、被告经传票传唤,无正当理由拒不到庭的,可以延期开庭D、被告未经法庭许可中途退庭的,可以缺席判决参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、建设工程因故中止施工满一年者,恢复施工时,该建设单位应当( )A、报发证机关核验施工许可证B、重新申领施工许可证C、向发证机关报告D、请发证机关检查施工场地参考答案：A 文字解析：建筑法第十条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。 4、我国处理劳动争议的程序通常是( )A、调B、仲C、诉讼、协商B仲裁、调解、协商、诉讼C协商、调解、仲裁、诉讼D、调解、协商、仲裁、诉讼参考答案：C 文

3、字解析：暂无解析 5、根据建设工程质量管理条例和勘察设计管理条例的相关规定,下述勘察设计单位的( )行为将被处以l0万元以上30万元以下的罚款。A、勘察单位未按照强制标准进行勘察的B、设计单位来按照强制标准进行设计的C、设计单位未按照规定进行设计交底的D、设计单位未根据勘察成果进行设计的E、设计单位指定材料供应商的参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定

4、利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 7、根据民法通则的规定,代理包括( )A、委托代理B、自愿代理C、法定代理D、指定代理E、强制代理参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 8、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达

5、时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 9、甲是债权人,乙是债务人,则下面说法正确的是( )A、乙怠于行使到期债权的,甲可以行使代位权B、甲行使代位权的范围以乙对第三人享有的债权为限C、甲行使代位权的所支付的诉讼费由其自己承担D、甲行使代位权可以自己的名义起诉乙的债务人参考答案：D 文字解析：最高人民法院关于适用若干问题的解释(一)第ll规定了代位权行使的4个条件： 10、根据建设工程质量管理条例的规定,违法分包情形中不包括( )A、总承包单位将建设工程分包给

6、不具备相应资质条件的单位B、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的C、发包人指定分包的D、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、甲开发公司因计划拆迁某旧城区,向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证,下列属于甲公司应当提交的资料是( )A、建设项目批准文件B、建设用地规划许可证C、国有土地使用证书D、拆迁计划和拆迁方案E、办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明参考答案：A、B、D、E 文字解析：c项错误在于拆迁人在申请领取拆迁许可证时，只有相应的国有土地使用权批准

7、文件，并不能取得国有土地使用证书。 12、按照标准的级别,把标准分为( )A、国家标准B、行业标准C、地方标准D、企业标准E、推荐性标准参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、工程施工单位将劳务作业分包给李某组织施工,李某的雇用人员范某在二次结构墙体砌筑过程中,不慎坠落摔伤,则范某因安全生产事故造成的人身损害应由( )A、李某赔偿B、施工单位赔偿C、李某和施工单位承担连带责任D、范某自己承担参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、甲公司把两栋楼工程发包给乙公司施工,乙公司私下把8楼的施工任务转包给丙公司,丙公司又把B楼的外装修工程分包给丁施工队完成。工程完工后甲公司付清了乙公司工程

8、款,但是丁施工队没有拿到工程款,准备起诉。下面的说法中,不正确的是( )A、丁施工队是8楼外装修工程的实际施工人B、丁施工队可以起诉丙公司C、丁施工队可以起诉丙公司、乙公司及甲公司D、甲公司没把工程款给实际施工人,应当承担还款责任参考答案：D 文字解析：因为按照最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释第二十六条的规定,“实际施工人以转包人、违法发分包人为被告起诉的,人民法院应当受理。实际施工人以发包人为被告主张权利的,发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”所以,丁施工队虽然有权起诉丙公司、乙公司及甲公司,但是甲公司只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任,

9、因此D项错。 15、某住宅工程交付使用十年后,发现因施工原因造成地基基础局部下沉。承重梁裂缝,对此应承担责任的是( )A、设计单位B、住户集体C、建设单位D、施工单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 16、某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后,分立成乙、丙两个公司,乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土,丙公司负责收受货款,并得到了甲公司许可,则( )A、乙、丙对此合同应享有连带债权,承担连带债务B、由批准原企业分立的上级单位承担合同义务C、乙、丙的内部约定,对甲不发生法律效力D、应当按照乙、丙的约定履行合同E、企业合并分立属于法定的权利义务概括转移参考答案：D、E 文字解析：根据合同法90条的规

10、定。企业的合并、分立，原企业的合同权利义务将全部转移给新企业，这属于法定的权利义务概括转移，不需要取得合同相对人同意，E项正确；当事人订立合同后分立的，分立时另有约定，从其约定。故D项正确。 17、孙某是某建筑工程有限责任公司的股东,对于其所在公司的对外债务承担,下列说法正确的是( )A、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任B、孙某以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任C、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其注册资本对公司的债务承担责任D、孙某以其个人资产为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任参考答案：B

11、文字解析：暂无解析 18、发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项,在合同履行过程中,发生了部分材料价格上涨,同时因发包人原因造成阶段停工,承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付,则人民法院对承包人的请求应( )A、不予支持B、材料涨价部分不支持,停工损失支持C、材料涨价部分支持,停工损失不支持D、材料涨价和停工损失都支持参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔

12、偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 20、下列关于承接建设工程设计任务的表述正确的是( )A、具有甲级勘察设计资质的企业可以在全国范围内承接勘察设计业务B、承接方在异地承接勘察设计业务时,须经项目所在地的建设行政主管部门审批C、设计师承接工程设计任务腥有资质的设计机构盖章,该机构与设计师对此承担连带责任D、建筑师最多只能在两个工程设计机构执业参考答案：A 文字解析：有资格在异地承接勘察设计业务的机构，仅需在项目所在地的建设行政主管部门备案而非审批，故B项错误；勘察设计执业资格

13、人员只能在一家机构注册，且只能以单位名义承接业务，故C、D项错误。 21、建设工程施工投标保证金一般不得超过投标总价的2%,但最高不得超过( )万元人民币。A、80B、100C、120D、160参考答案：A 文字解析：暂无解析 22、某一出让娱乐用地土地使用权转让,已使用10年,则转让后的土地使用权年限为最多为( )A、60年B、50年C、40年D、30年参考答案：D 文字解析：娱乐用地的最高使用年限为40年，使用10年后，再转让，使用年限最多还有30年。土地使用权的年限是从土地出让开始起算的，故选项D正确。 23、安装工程一切险专门承保各类安装工程,即在安装和试车考核过程中因自然灾害或意外事

14、故所导致的损失。在这里意外事故通常包括( )A、火灾B、雷电C、火山爆发D、爆炸E、设计错误参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 24、某住宅项目进行公开招标,投标人在提交投标文件截止时间后,招标人发现投标人少于三个,此时( )A、应正常开标B、依法重新招标C、可进行议标D、可改为邀请招标参考答案：B 文字解析：根据中华人民共和国招标投标法第28条规定，投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标，故答案为B。 25、在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是( )A、在规划、设计、建造和使用过程中,采用新型墙体材料B、执行建筑节能标准,加强建筑物用能设备的运行管理C、合理设计建筑围护结构的热工性能,

15、提高采暖、制D、给水排水和管道系统的运行效率D采用新型能源取代传统燃料参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、投标文件有下列( )情形的,招标人不予受理。A、未按要求密封递送的标书B、有单位盖章或法人代表签字C、逾期送达或未送达指定地点的D、按招标文件要求提交了保证金E、联合体投标并附有联合体各方共同投标协议参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 27、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证,该许可证至( )届满。A、2006年3月1日B、2007年3月1日C、2008年3月1日D、2009年3月1日参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、赵某是一设计公司经理,他认为其是经董事会讨论通

16、过决定聘任的,就应当对公司的重要事务拥有职权,其范围应当包括( )A、主持公司的生产经营管理工作,执行股东会决议B、组织实施公司年度经营计划和投资方案C、制定公司的具体章程D、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人E、董事会授予的其他职权参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 29、建设工程质量管理条例明确规定施工单位的质量责任和义务有( )A、在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程B、施工单位不得转包工程C、施工单位不得分包工程D、不得指定材料、设备的生产厂、供应商E、不得指定检测单位参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 30、甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程,双方约定各方的工作范围并要

17、求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中,乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失,对该损失的处理方法正确的表述是( )A、乙承担全部责任B、乙承担主要责任,甲承担次要责任C、甲、乙承担连带责任D、由双方协商责任的分配参考答案：C 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、编制施工机械台班使用定额时,需要拟定机械工作的正常施工条件,具体包括( )A、拟定施工机械的作业方法B、确定施工机械的工作班制度C、确定工作地点的合理组织D、确定配合机械作业的施工小组的组织E、确定施工机械的净工作效率参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 2、已知预算定额中某分项工程的基本用工量为

18、0.677工日,超运距用工量0.02工日,辅助用工量0.08工日,人工幅度差系数取10%,则该分项工程的人工消耗量指标为( )工日。A、0.745B、0.767C、0.833D、0.855参考答案：D 答案解析：暂无解析 3、对于没有预先给定借款偿还期的项目,在判断偿债能力时经常采用的指标是( )A、借款偿还期B、利息备付率C、投资回收期D、偿债备付率参考答案：A 答案解析：暂无解析 4、传统计价模式采用的计价方法是( )A、工料单价法B、实物法C、综合单价法D、价值指数法参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、某建设项目年设计生产能力为20万台,产品单台售价为1600元,生产人员基本工资160

19、0万元/年,设备折旧费850万元/年,管理费750万元/年,原材料费16000万元/年,包装费1400万元/年,生产用电费800万元/年,单台产品销售税金及附加为200元。则该项目的盈亏平衡点的产销量为( )A、20000台B、46300台C、65306台D、80000台参考答案：C 答案解析：根据成本费用性质划分为固定成本和变动成本,固定成本包括:生产人员基本工资、设备折旧费和管理费,求和等于3200万元;变动成本包括:原材料费、包装费和生产用电费,年变动成本为=(16000+1400+800)=18200万元,换算成单台产品可变成本为910元,运用计算公式算出盈亏平衡点=3200/(160

20、0910一200)=65306台。正确选项为C。 6、下列不属于长期借款利率的是( )A、固定利率B、变动利率C、波动利率D、浮动利率参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、财务内部收益率是指建设项目在特定的时间范围内,财务净现值为零的折现率。这一特定的时间范围是指项目的( )A、自然寿命期B、生产经营期C、整个计算期D、建设期参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、选择利率作为货币政策的中间目标,主要是因为( )A、利率的升降波动能比较灵敏地反映资金的供求关系B、利率变化与宏观经济的目标一致C、利率与经济周期各阶段的变化有密切关系D、利率变化会影响货币乘数E、利率是一个可控变量参考答案：A、C、

21、E 答案解析：暂无解析 9、会计科目的理解要点是( )A、业务发生后记入账户的依据B、填制记账凭证的过程C、对会计要素进行进一步分类的项目D、设置会计科目是会计核算的一种专门方法E、会计科目是设置账户的依据,科目是账户的名称参考答案：C、D、E 答案解析：暂无解析 10、在新材料应用方案的选择过程中,通常作为主要评价原则的是( )A、技术先进B、技术适用C、技术可靠D、经济合理参考答案：D 答案解析：暂无解析 11、下列不属于工程成本的是( )A、人工费B、银行手续费C、间接费用D、机械使用费参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、当财务内部收益率大于基准收益率时,一定有( )A、动态投资回收

22、期小于项目的计算期B、财务净现值等于零C、财务净现值大于零D、静态投资回收期小于项目的计算期E、财务净年值小于零参考答案：A、C、D 答案解析：暂无解析 13、下述现金流量中,属于筹资活动流出的是( )A、偿还债务所支付的现金B、投资所支付的现金C、购建长期资产所支付的现金D、支付的各项税费参考答案：A 答案解析：暂无解析 14、项目建议书是鉴别项目投资方向,从宏观上对建设项目的必要性做出分析,其编制单位一般是( )A、规划部门B、设计单位C、政府部门D、投资人参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、在利润表中列示的第一个项目是( )A、管理费用B、营业成本C、利润总额D、营业收入参考答案：D

23、 答案解析：暂无解析 16、措施项目清单为可调整清单,投标人在进行措施项目计价时( )A、不得对措施项目清单做任何调整B、对措施项目清单的调整可以在中标之后进行C、可以根据施工组织设计采取的措施增加项目D、可以在招标后采用索赔的方式要求对新增措施项目予以补偿参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、甲建筑公司拟采用实物单价法进行某项目的投标报价,报价时首先应该做的工作是( )A、准备资料,熟悉施工图纸B、编制工料分析表C、计算工程量D、计算直接工程费参考答案：A 答案解析：暂无解析 18、进口设备增值税额的计税基数为( )A、离岸价民币外汇牌价+进口关税+消费税B、离岸价人民币外汇牌价+进口关税

24、+外贸手续费C、到岸价人民币外汇牌价+外贸手续费+银行财务费D、到岸价人民币外汇牌价+进口关税+消费税参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、企业为固定资产发生的支出符合下列条件之一者,应确认为固定资产改良支出。这些条件是( )A、使固定资产的使用年限延长B、使固定资产生产能力提高C、使产品质量提高D、使生产成本降低E、保持企业经营管理环境或条件不变参考答案：A、B、C、D 答案解析：暂无解析 20、承租人向出租人支付租金,获取设备的使用权以及与所有权相关的受益权,并承担相关的成本,同时承租人对租赁取得的设备按照固定资产计提折旧,租赁期满设备归承租人所有的租赁行为,是( )A、经营租赁B、融资

25、租赁C、营业租赁D、资产租赁参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、某新建项目装配车间的土建工程概算200万元,给排水和电气照明工程概算10万元,通风空调工程概算10万元,设计费20万元,装配生产设备及安装工程概算150万元,联合试运转费概算10万元,则该装配车间单项工程综合概算为( )万元。A、370B、380C、390D、400参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、根据我国证券法的规定,股份有限公司发行债券,其净资产额不低于人民币( )A、2000万元B、3000万元C、6000万元D、8000万元参考答案：B 答案解析：暂无解析 23、我国建设项目投资中,投资机会研究或项目建议书阶段常

26、用的估算方法是( )A、资金周转率法B、生产能力指数法C、比例估算法D、指标估算法E、系数估算法参考答案：A、B 答案解析：暂无解析 24、资金成本用相对数表示,其公式是( )A、资金使用费和资金筹集费除以筹资额的商B、资金使用费除以筹资额的商C、资金筹集费除以资金使用费的商D、资金使用费占筹资净额的比率参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、按人民币计算,某进口设备的离岸价1000万元,到岸价1050万元,银行财务费5万元,外贸手续费费率为1.5%,则该设备的外贸手续费为( )万元。A、15.00B、15.75C、16.65D、17.33参考答案：B 答案解析：暂无解析 26、按建标2003

27、206号文件的规定,措旌费包括( )A、脚手架费B、材料检验试验费C、钢筋混凝土模板及支架费D、夜间施工增加费E、二次搬运费参考答案：A、C、D、E 答案解析：暂无解析 27、建设工程项目总概算是由( )等汇总编制而成。A、各单项工程综合概算B、工程建设其他费用概算C、预算费用D、固定资产投资方向调节税E、预备费参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 28、已知折现率i0,所给现金流量图表示( )A、A1为现金流出B、A2发生在第3年年初C、A3发生在第3年年末D、A4的流量大于A3的流量E、若A2与A3流量相等，则A2与A3的价值相等参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 29、企业

28、筹集的资本金,按照投资主体可以分为( )A、法人资本金B、外商资本金C、国家资本金D、实收资本E、个人资本金参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 30、在资金等值计算中,下列表达正确的是( )A、P一定,n相同,i越高,F越大B、P一定,i相同,n越长,F越小C、F一定,i相同,n越长,P越大D、F一定,n相同,i越高,P越大参考答案：A 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、在固定总价合同情况下,承包人要重点分析合同的( )A、合同标的B、发包人责任C、价格组成D、工作范围参考答案：D 文字解析：在固定总价合同情况下,承包人在工程量方面承担了较大风险,故应重点分析工作范围。 2、

29、应用动态控制原理进行建设工程项目投资控制时,相对于工程合同价而言,投资的计划值有( )A、投资规划B、工程概算C、工程预算D、工程进度款E、工程决算参考答案：B、C 文字解析：投资的计划值和实际值是相对的，如：相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价而言，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值等。 3、竞争性成本计划带有成本战略性质,是项目( )A、施工成本基本框架和水平的奠定B、投标阶段技术标书的支撑C、实施方案制定的依据D、指导性成本计划的深化参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、职业健康安全管理体系中“审核”要素的目标和意图包括( )A、持续评估组织的职业健康安全管

30、理体系的有效性B、评审本组织的职业健康安全管理体系与GBT28001要求的符合性C、评价组织的执业健康安全方针是否继续合适D、确定对形成文件的程序的符合程度E、评价管理体系是否有效满足组织的职业健康安全目标参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 5、对承包人索赔的审核主要是( )A、判定索赔事件是否成立及核查索赔计算是否正确B、仅审查索赔计算是否正确合理C、审查索赔资料中是否有原件证据资料D、审查索赔事件的证明是否客观真实参考答案：A 文字解析：对承包人索赔的审核主要分为判断索赔事件是否成立以及核查承包人的索赔计算是否准确方面。 6、( )的质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质

31、量。A、施工B、监理C、项目管理D、设计参考答案：D 文字解析：由于设计费仅占建设总投资很小的比率,业主方往往忽视对设计过程的管理,这是项目管理的一个误区。应指出,设计阶段的项目管理是建设工程项目管理的一个非常重要的部分,设计的质量直接影响项目实施的投资(或成本)、进度和质量；设计的进度也直接影响工程的进展。 7、大中型工程项目的项目组成中,通常构成单项工程的是( )A、单位工程B、单体工程C、单个工程D、单元工程参考答案：A 文字解析：暂无解析 8、支付担保的形式通常有( )A、现金支票、银行保函、担保公司担保B、银行保函、履约保证金、担保公司担保C、银行汇票、履约保证金、保险公司担保D、不

32、可撤销信用证、银行保函、履约保证金参考答案：B 文字解析：暂无解析 9、在固定总价合同条件下,一般不考虑价格调整问题,以签订合同时的单价和总价为准,物价上涨的风险全由承包商承担。但对建设周期一年半以上的项目,则应考虑( )因素引起的价格变化问题。A、劳务工资以及材料费用的上涨B、运输费、燃料费、电力等价格变化C、外汇汇率的不稳定D、承包人履约水平的变化E、国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 10、FII是指( )A、国际监理工程师联合会B、国际承包工程师联合会C、国际注册工程师联合会D、国际咨询工程师联合会参考答案：D 文字解析：暂无解析

33、11、政府质量监督部门的第一次监督检查的主要内容为工程项目( )及各施工方的质量保证体系是否已经建立以及完善程度。A、质量计划B、质量控制系统C、质量验收标准D、规范执行情况参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建设( )的健全程度及其执法力度。A、法律法规B、规章制度C、组织构架D、项目管理参考答案：A 文字解析：影响建设工程项目质量的社会因素,表现在建设法律法规的健全程度及其执法力度。 13、某混凝土地面工程分为回填土,铺垫层和浇混凝土三个施工过程,其单代号搭接网络图如下所示,则铺垫层的最早开始时间为( )天。A、2B、4C、5D、6参考答案：B 文

34、字解析：暂无解析 14、在双代号网络计划中,如果两项非生产性工作M和N之间的先后顺序关系属于工艺关系,则说明它们的先后顺序是由( )决定的。A、劳动力调配B、原材料供应C、工作程序D、资金需求参考答案：C 文字解析：双代号网络图中工作之间的逻辑关系包括工艺关系和组织关系。工艺关系是指生产性工作之间由工艺过程决定的,非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系。根据题意选答案为C,而答案A、B、D均属于组织关系。 15、甲公司经投标获得某大楼工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计为此发包人发出变更通知,甲公司对此( )A、拥有拒绝的权利B、没有拒绝

35、的权利C、需要与发包人协商接受与否D、不需与发包人协商接受与否参考答案：B 文字解析：合同实施过程中发包人发出变更通知,承包人对此没有拒绝的权利。这是因为发包人是工程的出资人、所有人和管理者,对将来工程的运行承担主要的责任,赋予发包人这样的权利才能减少更大的损失,故选项B正确。 16、施工项目成本控制工作贯穿于施工企业生产经营全过程,其开始阶段应是施工项目的( )A、设计阶段B、投标阶段C、施工准备阶段D、正式开工参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、按照招标投标法及相关部门规章规定,下述项目中应该采用招标方式确定承包人的包括( )A、大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

36、B、全部使用国有资金投资或者国家融资的项目C、某建筑设备的采购,单项合同估算价在80万元人民币D、某建筑设计合同,单项合同估算价在30万元人民币E、使用国际组织或者外国政府资金的项目参考答案：A、B、E 文字解析：见原国家计委2000年5月1日第3号令工程建设项目招标范围和规模标准规定第七条相关规定。 18、在进行工程设计时,设计单位应当考虑( )和防护需要,对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明,并对防范生产安全事故提出指导意见。A、使用功能B、施工难度C、施工工艺D、施工安全参考答案：D 文字解析：暂无解析 19、项目管理规划大纲应由( )编制。A、组织的管理层或组织委托的项目管理

37、单位B、设计单位C、项目经理D、业主方参考答案：A 文字解析：暂无解析 20、下列事件中,属于承包人可以向发包人提起索赔的有( )A、发包人在合同中对承包人提出保密要求B、工程师不能及时向承包人提供所需指令及批复C、地质勘探机构出具的地质情况报告不准确D、发包人不按合同约定时限支付工程款E、承包人认为工程师指令不正确而拒绝执行导致的损失参考答案：A、B、C、D 文字解析：如发包人对承包人提出有关工程的保密要求,则承包人采取相关保密措施的费用由发包人承担。任何情况下承包人必须执行工程师就工程下发的指令,因拒不执行工程师指令而造成的损失由承包人负责。 21、在工程建设实践中,特殊风险引发承包人向发

38、包人的索赔主要是指( )A、台风、海啸、地震等引发的索赔B、建设规划变更引起的索赔C、承包合同适用的法律法规变更引起的索赔D、战争、入侵、暴动、核辐射等引起的索赔参考答案：D 文字解析：特殊风险一般指战争、敌对行为、入侵、核污染及冲击波破产、叛乱、政变、内战等行为。 22、由于建设工程施工危害因素复杂、风险程度高、伤亡事故多,如有遗漏就可能发展到失控,酿成事故,造成损失。为了避免事故发生,制定的预防措施必须严谨。这体现了施工安全控制的( )A、动态性B、交叉性C、严谨性D、针对性参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、为确保施工安全,施工过程中对施工电梯、井架(龙门架)等垂直运输设备,位置搭设

39、等要求,稳定性、安全装置的要求,编制( )A、特殊工程安全技术措施B、一般工程安全技术措施C、季节性安全技术措施D、应急措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 24、在质量方针的指导下,通过组织的( )的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界定等,形成组织质量管理体系的运行机制。A、方针策略B、质量手册C、管理文本D、程序性管理文件E、质量记录参考答案：B、D、E 文字解析：在质量方针的指导下,通过组织的质量手册、程序性管理文件、质量记录的制定,并通过组织制度的落实、管理人员资源的配置、质量活动的责任分工与权限界定等,形成组织质量管理体系的运行机制。故选项A、

40、C不正确。 25、某工程在基坑开挖过程中,地下水位突然上涨,承包人不得不停工进行排水作业。承包人据此提出的索赔应是( )A、不可预见条件索赔B、不可抗力索赔C、工程延期索赔D、工程变更索赔参考答案：A 文字解析：由于施工中地质条件与业主提供的地质勘察报告不符,这超出了一个有经验的承包商的正常预见范围,故应选A。 26、( )由施工企业调查、处理结案。A、轻伤事故B、重伤事故C、死亡事故D、重大伤亡事故E、一般事故参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 27、专业工程分包合同中,分包人的主要义务包括( )A、向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件和各种相关资料B、对分包工程进行设计(分包合同有

41、约定时)、施工、竣工和保修C、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪声以及环境保护和安全文明生产等管理规定D、在分包工程施工过程中直接服从承包人、发包人及工程师的相关指令E、已竣工工程未交付承包人之前,负责已完分包工程的成品保护工作参考答案：B、C、E 文字解析：向分包人提供与分包工程有关的各种证件、批件系承包人的工作；专业分包人在工作中不得与工程师及发包人发生直接联系。 28、下列关于项目管理组织结构模式的表述中,正确的有( )A、职能组织结构中每一个工作部门只有一个指令源B、矩阵组织结构中有横向和纵向两个指令源C、大型线性组织系统中的指令路径太长D、线性组织结构中可以跨部门下达指令E、

42、职能组织结构适用于大型组织系统参考答案：B、C 文字解析：在职能组织结构中，每一个工作部门可能有多个矛盾的指令源；在线性组织结构中，每一个工作部门只有一个指令源，不能越级下达指令，避免了由于矛盾的指令而影响组织系统的运行，大型线性组织系统中的指令路径太长，会造成组织运行的困难；矩阵组织结构设纵向和横向两种不同类型的工作部门，在矩阵组织结构中，指令来自于纵向和横向工作部门，因此其指令源有两个，矩阵组织结构适宜用于大的组织系统。 29、施工总承包模式下,( )与分包单位签订分包合同。A、总承包管理单位B、业主C、总承包单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 30、下列有关单价合同的说法,

43、正确的是( )A、单价合同的特点是单价优先B、工程发包前,发包人需对工程范围和工程量做出完整详尽的规定C、当投标书总价和单价的计算结果不一致时,应以总价较低的金额为准D、固定单价合同允许双方约定工程量变化幅度,在变化幅度内不予调整合同总价,在变化幅度以外的部分予以调整总价参考答案：A 文字解析：单价合同的特点就是单价优先,允许单价合同随工程量的变化而调整合同总价,业主与承包商都不存在工程量方面的风险；实际工程款的确认也以实际完成的工程量乘以合同单价确定。 第四部分 公路实务1、公路工程项目施工成本管理的原则包括成本最低化原则和( )原则。A、成本管理科学化B、全面成本管理C、成本责任制D、成本

44、管理有效化E、成本管理数量化参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 2、计算设于水中的支架或拱架的强度和稳定时,应考虑的荷载有( )A、风力B、水流压力C、流冰压力D、船只漂流物的冲击力E、土压力参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 3、对于可调价的公路工程合同,在截止投标日之前的( )天以后的法律法规变更引起的费用增减,合同价可相应调整。A、7B、14C、28D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 5、在路基工程中,用于排除地下水的设施是( )A、拦水带B

45、、急流槽C、截水沟D、渗井参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、目前我国主要使用的通行券为( )A、纸质磁性券B、纸质二维条形码券C、非接触式IC卡D、磁卡参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于( )A、11B、12C、15D、18参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、背景材料2某桥全长130m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施

46、工方法。问题：计算矢高是从拱顶截面( )A、形心到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离B、形心到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离C、下缘到相邻两拱脚截面最低点之间连线的垂直距离D、下缘到相邻两拱脚截面形心之间连线的垂直距离参考答案：A 文字解析：用户提供的解析贡献者：王茜茜2012-07-0515:03:3794,静矢高是C,正确答案是A 10、按公路工程质量检验评定标准(JTGF801-2004)的规定,工程质量评定得分大于等于( )分为优良。A、80B、85C、90D、95参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、由于责任过失造成工程倒塌、报废和造成人员伤亡或重大经济损失的事故称为(

47、)A、一般质量事故B、重大质量事故C、质量问题D、特大质量事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、下列不属于桥梁基础的是( )A、刚性基础B、承台C、沉井D、盖梁E、地下连续墙参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 13、按照原国家经贸委发布的特种作业人员安全技术培训考核管理办法的界定,下列属于特种作业人员的是( )A、爆破作业员B、登高架设作业员C、电工D、驾驶员E、企业内机动车辆驾驶员参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 14、钢筋的纵向焊接应采用( )A、电弧焊B、气压焊C、电渣压力焊D、闪光对焊参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、下列关于基础施工说法正确的是( )A、干涸

48、无水河滩、河沟中坑壁也要支撑B、有水经改河或筑堤能排除地表水的河沟中坑壁可不支撑C、基础埋置不深就不用支撑D、不管何种情况下都要采取支撑措施参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、根据交通部公路工程施工招标投标管理办法相关规定实行施工招标的公路工程项目,应符合的条件有( )A、初步设计文件已被批准B、三通一平完成C、征地拆迁工作已基本完成或落实,能保证分年度连续施工D、建设资金已经落实E、项目法人已经确定,并符合项目法人资格标准要求参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 17、项目所在地省级交通主管部门评定的最高信用等级是( )A、单AB、双AC、三AD、四A参考答案：B 文字解析：暂无解析

49、 18、特殊路基类型包括有( )A、沿河路基B、岩溶地区路基C、黄土地区路基D、涎流冰地段路基E、泥石流地区路基参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 19、工程完工验收后,可以不交建设单位保管的资料是( )A、竣工图表B、施工日记C、隐蔽工程验收记录D、永久性水准点位置参考答案：B 文字解析：暂无解析 20、预备费用由工程造价增长预备费和( )组成。A、基本预备费B、装备费C、间接费D、管理费参考答案：A 文字解析：暂无解析 21、在路基填筑时考虑填料是否符合压实要求的依据不包括( )A、粒径B、天然稠度C、液限D、针入度参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、在公路建设中,应当按照项

50、目管理隶属关系将施工图设计文件报交通主管部门审批的是( )A、公路施工单位B、公路监理单位C、公路建设项目法人D、公路监督单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 23、排除滑坡地下水的方法有( )A、跌水井B、支撑渗沟C、边坡渗沟D、暗沟E、平孔参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 24、整个建设项目竣(交)工验收期间质量监督机构进行工程质量检测所需的费用由( )承担。A、监理单位B、施工单位C、质量监督机构D、项目法人参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、桥梁明挖扩大基础施工在基坑开挖基坑前,应做好的工作有( )A、复核基坑中心线、方向和高程B、根据实际情况确定开挖坡度C、确定支护方

51、案D、设计地面的防水,排水措施E、安设护筒参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 26、矢跨比是反映拱桥受力特性的一个重要指标,其表达式是( )A、矢高跨径B、净矢高净跨径C、计算矢高计算跨径D、总矢高总跨径参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、喷射混凝土护坡适用于( )A、直面为完整结构的硬岩B、直面为碎裂结构的硬岩C、层状结构的不连续地层D、片状结构的不连续地层E、块状结构的不连续地层参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 28、投标人以联合体形式投标,投标人必须是( )A、至少一个是独立法人B、两个或两个以上的经济组织C、两个或两个以上的独立法人D、联合体的主办人是法人即可参考答案

52、：A 文字解析：暂无解析 29、桥面铺装施工的主要检验内容包括( )A、刚度B、桥面横坡C、铺装层的厚度、平整度D、压实度E、抗滑构造深度参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 30、在架设悬索桥中跨、边跨猫道面过程中,需要监测( )A、塔的两侧水平力差异B、塔的偏移量C、承重索的垂度D、锚碇的位移量E、温度参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、无堤防的河道、湖泊,其管理范围为( )A、历史最高洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区B、设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区C、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地D、历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水

53、域、沙洲、滩地和行洪区参考答案：D 文字解析：暂无解析 2、某次水利工程施工招标中,只有甲、乙两家投标递交了投标文件,根据水利工程招标投标有关规定,招标人应当( )A、直接委托给投标人甲B、直接委托给投标人乙C、组织评标,然后在甲、乙中确定中标人D、依法重新招标参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、阶段验收的主持单位是( )A、项目法人B、项目法人或监理单位C、竣工验收主持单位或其委托单位D、监理单位参考答案：C 文字解析：暂无解析 4、将厂房本身作为挡水建筑物,一般为低水头( )水电站。A、坝式B、引水式C、坝后式D、河床式参考答案：D 文字解析：暂无解析 5、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达

54、到的最高水位,称为( )A、防洪限制水位B、设计洪水位C、正常高水位D、防洪高水位参考答案：B 文字解析：暂无解析 6、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由( )承担。A、发包人B、设计入C、承包人D、监理人参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、国家防汛指挥机构即目前的国家防汛总指挥部的指挥长由( )担任。A、国务院副秘书长B、国家改革与发展委员会负责人C、国务院副总理D、国务院水行政主管部门负责人参考答案：C 文字解析：暂无解析 8、下列适用铲运机开

55、挖的岩层有( )A、砂土B、黏土C、砂砾石D、风化岩石E、爆破块石参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 9、某大型泵站施工需进行一段河流改道作为其引渠,其相关资料如表1F420050-5所示,则最终发包人应向承包人支付的该段河流改道土方开挖的价款应为( )万元。A、73B、72C、70D、69参考答案：D 文字解析：暂无解析 10、各项验收(包括枢纽工程、库区移民、环保、消防、劳动安全卫生、工程档案、工程竣工决算)工作完成后,由项目法人向( )提出竣工验收申请报告,由( )组织工程竣工验收。A、项目审批部门项目审批部门B、省级政府主管部门项目审批部门C、电网经营管理单位省级政府主管部门D、项目

56、审批部门项目法人参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、下列关于碾压式土石坝防渗体与岸坡结合部位的施工错误的是( )A、填筑土料宜选用黏性土B、填筑土料含水率应调整至施工含水率上限C、应采用轻型机械压实D、填筑分层厚度应较坝体大参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、当灌浆孔的基岩段长小于6m时,适宜采用( )灌浆法。A、全孔一次B、自上而下分段C、自下而上分段D、孔口封闭参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、下列关于土石方工程施工说法正确的是( )A、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严禁采用自下而上的开挖方式B、土石方明挖施工过程中,未经安全技术论证和主管部门批准,严

57、禁采用自上而下的开挖方式C、严禁在设计建基面、设计边坡附近采用洞室爆破法或药壶爆破法施工D、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自上而下进行,严禁上下垂直作业E、地下洞室洞脸施工过程中,洞口削坡应自下而上进行,严禁上下垂直作业参考答案：A、C、D 文字解析：暂无解析 14、混凝土防渗墙的墙体材料性能主要检查其( )龄期的抗压强度和抗渗性能。A、7dB、28dC、14D、D设计参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、关于爆破材料的装卸、运输,下列说法正确的是( )A、在装卸爆破器材时,汽车、马车等运输车辆离库房的停车距离不小于10mB、装有爆破器材的汽车严禁在中途加油或修理C、装卸过程中驾驶员不得

58、离开驾驶室D、在雷电时间,若要装卸和运输爆破器材,必须采取专业的保护措施E、同一车上装运两类不同性质的爆破器材时,层问必须垫软垫参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 16、型号为20sh一19的离心泵属于( )离心泵。A、单级单吸卧式B、单级双吸卧式C、单级单吸立式D、单级双吸立式参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、建设项目环境影响报告书中的水土保持方案一般分为( )A、防治水土流失的措施B、防治水土流失的工作计划C、水土保持方案的费用D、水土保持方案报告书E、水土保持方案报告表参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 18、根据水工混凝土工程施工规范(SDJ20782),下列关于钢筋材质

59、的控制要求正确的是( )A、钢筋若有出厂证明书或试验报告单,使用前,仍应作拉力、冷弯试验B、需要焊接的钢筋应作好焊接工艺试验C、钢号不明的钢筋,不能使用D、水工结构的非预应力混凝土中,不应采用冷拉钢筋E、水工结构的非预应力混凝土中,可采用冷拉钢筋参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 19、根据水利工程建设项目招标投标管理规定(水利部令第14号),评标方法可采用( )A、综合最低评标价法B、综合评分法C、合理最低投标价法D、两阶段评标法E、投票表决法参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 20、下列关于水力发电工程合同商务管理的内容正确的是( )A、分包项目的施工措施计划、开工申报等应

60、通过承包单位向监理申报B、承建单位与分包单位之间的合同纠纷应由监理机构裁定C、监理与设计单位的关系是监理与被监理的关系D、施工不符合设计要求时,设计单位可直接向承建单位发出指示E、项目法人不得擅自变更总监理工程师的指令参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 21、横缝一般是自地基垂直贯穿至坝顶,在( )附近设置止水系统。A、上游坝面B、下游坝面C、上、下游坝面D、坝体中线参考答案：C 文字解析：暂无解析 22、人工填土中的锚固方法包括( )A、钻孔回填B、锚定板C、简易灌浆D、加筋土E、预压灌浆参考答案：B、D 文字解析：暂无解析 23、建设项目设立由( )牵头组建的安全生产委员会。A、施工单位