江苏省继续教育一级建造师等级试题库360题精选题精选(试题+答案)

1、江苏省继续教育一级建造师等级试题库360题精选题精选(试题+答案)第一部分 工程经济1、因建筑物或者其他设施以及建筑物上的搁置物悬挂物发生倒塌脱落坠落造成他人损害的,其赔偿责任主体是( )A、使用人B、管理人C、能够证明自己没有过错的所有人D、能够证明自己没有过错的使用人E、所有权人参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 2、下列权利中属于用益物权的是( )A、抵押权B、质权C、土地承包经营权D、留置权参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、根据大气污染防治法的规定,排污单位排放大气污染物的( )有重大改变的,应当及时申报。A、种类B、数量C、温度D、湿度E、浓度参考答案：A、B、E 文字解析：暂

2、无解析 4、一高速公路项目进行招标,按照招标投标法律法规的规定,开标后允许( )A、投标人更改投标书的内容和报价B、投标人再增加优惠条件C、评标委员要求投标人澄清问题D、招标人更改招标文件中说明的评标定标办法参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、某建筑工程项目,施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料,供货商考虑到合作关系,承诺无须支付报酬。防水材料人场检验发现不符合质量检验标准,则以下说法错误的是( )A、钢材供货商应自己亲自完成代购行为B、钢材供货商在紧急情况下(自己不能代购时),可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要C、钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任D、钢材供

3、货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付参考答案：C 文字解析：按照合同法的规定，此种情况下，由于钢材供货商为无偿接受委托，只有在其存在故意或者重大过失的情况下，才对给施工单位造成的损失承担赔偿责任。 6、某借贷合同,权利人将合同权利转让给第三人,则其他权利随之转移的有( )A、该借贷合同的保证合同B、借贷合同权利人的抗辩权C、借贷合同权利人的抵消权D、借贷合同权利人的人身损害赔偿权E、借贷合同权利人的抚恤金申请权参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 7、A市中级人民法院作出的一审民事判决生效后,债权人甲公司查明债务人乙公司在A市有一栋办公楼,在B市有一座厂房,在C市有一所房屋,根据法律

4、规定,甲公司可以向( )法院申请执行。A、A市中级法院B、A市高级法院C、B市中级法院D、B市高级法院E、C市中级法院参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、甲某与乙某口头约定,甲向乙借款5万元,未约定利息,也未约定还款期限。下列说法正确的是( )A、口头约定的借款合同无效B、借款合同自乙向甲提供借款时生效C、该借款合同应为要式合同D、甲随时可以要求乙还款,但应给乙必要的准备时间E、未约定利息,视为无利息参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 9、某建筑工程有限公司董事会讨论经理的人选和职权问题,正确的意见是( )A、经理是公司的法定代表人B、经理负责日常事务C、经公司董事会决定,经理

5、可由董事会成员兼任D、总经理只受董事会的领导,不受其他机构的监督E、经理可以成为公司监事会的成员参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 10、下列关于民事诉讼和仲裁关系,处理错误的是( )A、甲、乙双方当事人在买卖合同中约定,与该合同有关的一切纠纷应当向某仲裁委员会申请仲裁,而不得向人民法院起诉。后一方当事人向人民法院提起诉讼,人民法院在审查起诉时,发现双方当事人已在合同中签订了仲裁协议,因此,未予以受理B、甲、乙双方因赡养问题发生纠纷,双方当事人就此达成书面约定,将该纠纷申请仲裁,不得向人民法院起诉。一方当事人向人民法院提起诉讼时,人民法院没有理会仲裁协议受理了该纠纷案件。对方当事人向人民法院

6、提出管辖异议,人民法院裁定驳回了其请求C、甲、乙双方当事人在合同中签订仲裁协议。后甲方对该仲裁协议的效力问题提出异议,双方发生争执。甲方向人民法院提起诉讼,请求人民法院确认该仲裁协议的效力,人民法院受理了该案件D、甲、乙双方就合同纠纷进行了仲裁,甲方的仲裁请求得到仲裁庭支持。在向人民法院申请强制执行时,人民法院组成合议庭审查了被申请人提供的证据,发现仲裁裁决认定事实的主要证据不足,因此,裁定不予以执行参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、某电信综合楼工程35层,为桩基础剪力墙结构。由乙企业总包,甲方认可将设备安装工程分包给丙企业(以上企业的资质均符合要求)。工程于2005年3月20日交付使用

7、,2006年5月20夜晚,由于水管破裂漏水,造成了通信设备损坏的巨大损失。按建设工程质量管理条例,该损失应当由( )A、乙企业和丙企业承担连带责任B、乙企业单独承担C、丙企业单独承担D、由甲方和丙企业共同承担,因为丙企业是甲方认可的分包商参考答案：A 文字解析：暂无解析 12、袁某向一家保险公司进行了家庭财产保险。袁某外出旅游,其父亲在家里看门,一日袁父外出忘记锁门,袁某家里被窃。正确的处理方式为( )A、保险公司不承担赔偿责任B、保险公司进行赔偿后享有向袁父追偿的权利C、保险公司进行赔偿后不得享有向袁父追偿的权利D、保险公司可要求解除合同参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、就承、发包双方

8、停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。.A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、为维护债权人的合法利益,对于非金钱债务,在对方违约的前提下,为保证实现订立合同的目的,最适宜采用的违约责任承担方式是( )A、要求违约方继续履行B、要求违约方采取其他补救措施C、要求违约方赔偿损失D、要求违约方双倍返还定金参考答案：A 文字解析：尤其对于非金钱债务

9、的履行，要求违约方继续履行，最能保证原合同目的的实现；如：演出合同，故A项正确。 15、关于施工总承包单位与分包单位安全责任的划分,下列表述不正确的是( )A、由总承包单位对施工现场的安全生产负总责B、总承包单位和分包单位对各自承包范围内的安全生产自行承担责任C、总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任D、分包单位不服从总承包单位管理导致生产安全事故的,由分包单位承担主要责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 16、某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)

10、、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是( )A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B、乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级C、若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同D、丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人参考答案：D 文字解析：暂无解析 17、按照建设工程安全生产管理条例的规定,下列选项中符合建设工程项目专职安全生产管理人员配置要求的有( )A、1万平方米及以下的工程至少1人B、每50名施工人员至少1人C、5000万元以下的工程至少1人D、1-5万平方米的工程至少2人E、5万平方米以上的工程

11、至少3人参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 18、某市会展中心工程既含有土木建筑工程项目也含有安装工程项目,该工程承包给甲建筑工程有限公司,工程总造价约为2.2亿元,其中土木建筑工程项目造价约为1亿元。对于该会展中心工程的保险,正确选择的是( )A、只能按建筑工程一切险投保B、只能按安装工程一切险投保C、土木建筑工程项目按建筑工程一切险投保,安装工程项目按安装工程一切险投保D、整个工程按综合险投保参考答案：C 文字解析：暂无解析 19、在正常使用条件下,以下关于建设工程最低保修期限的说法,符合建设工程质量管理条例规定的是( )A、外墙面的防渗漏为5年B、供热与供冷系统为2年C、电气工程、

12、给排水工程为2年D、地基基础和主体结构工程为永久参考答案：A 文字解析：按规定，供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期，B表述为2年不准确且可能低于规定；C电气工程、给排水工程的范围都大于电气管线和给排水管线的范围，包括开关、水龙头等易损件，扩大了保修的范围；D的表述不正确。 20、某市一城区建委根据市政府总体规划,对某大街实施改造,刘某房屋位于改造区。某日,区建委改造建设指挥部下达住房拆迁通知,刘某未搬迁。数日后,区建委工作人员带领20余人强行拆除了刘某房屋,刘某不服提起行政复议,则下列( )机关可以作复议机关。A、省政府B、市政府C、区政府D、区建委参考答案：C 文字解析：西城区建委属于区政府

13、的工作部门，具有行政主体资格，本题中强行拆除房屋的执行行为是由区建委实施的，对其不服，根据行政复议法的规定应当向同级人民政府即区政府提请行政复议，即C项为正确答案。 21、甲是某项目玻璃幕墙的施工单位,与乙玻璃厂签订一份玻璃买卖合同,合同中约定乙在接到甲的书面通知后三个工作日向甲交付玻璃。签订合同后一个月,乙在没有收到甲书面通知的情况下,把玻璃运到甲的施工现场。则甲有权( )A、拒绝接收B、不得拒绝接收C、不接收玻璃并要求乙承担违约责任D、接收玻璃并要求乙承担违约责任E、可以接收玻璃并要求乙支付增加的费用参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 22、在法律责任的形式中,( )是行为人违反法律义务

14、而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 23、某综合楼工程由A、企业总承包,其中消防工程由B、企业分包。B企业于自检合格后,于2006年5月1日向A企业申请竣工验收,消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收,A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请,建设单位于5月15日组织了竣工验收,验收合格,工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年( )A5月1日B5月5日C、5月8日D、5月15日参考答案：D 文字解析：自工程整体

15、竣工验收收合格之日起计。 24、按照注册建造师管理规定,在下列情形中,不予注册的情形包括( )A、甲某曾于1年前因犯罪被判处管制两年B、乙某5年前因故意伤害罪被判处拘役6个月C、丙某今年已经63周岁D、丁某去年担任项目负责人期间,该项目发生重大安全事故E、戊某因事故中受伤,被鉴定为限制民事行为能力人参考答案：A、D、E 文字解析：选项A甲某的刑事处罚尚在执行期间.选项D丁某刚发生质量事故(不足3年),选项E属法定的不予注册的情形。上述3个选项为正确选项;而乙某曾受刑事处罚但现已执行完毕且超过了规定的3年,丙某63岁尚在注册上限年龄之内,故B?选项属可予注册的情形。 25、下列合同中,属于无偿合

16、同的是( )A、房屋租赁合同B、赠与合同C、建筑设备运输合同D、勘察设计合同参考答案：B 文字解析：暂无解析 26、上题背景中,李某的收入中应向税务机关缴纳个人所得税的包括( )A、月薪2000B、利息收入200元C、房租1600元D、买卖股票获利20000元E、购买国库券获利5000元参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、下列关于合同生效的要件中,表述错误的是( )A、当事人必须具有完全的民事行为能力和民事权利能力B、当事人意思表示真实C、合同不违反法律和行政法规,不损害社会公共利益D、具备法律、法规规定合同生效须具备的形式要件参考答案：A 文字解析：暂无解析 28、根据土地管

17、理法及城市房地产管理法相关规定,下列各项中可以通过划拨方式取得国有土地使用权的有( )A、三峡水利枢纽工程用地B、北京市民政局用地C、奥运会主会场之一的水立方体育场D、商品房开发用地E、娱乐设施用地参考答案：A、B、C 文字解析：只能是法律、行政法规规定的其他用地才可划拨供应，地方性法规无权规定，故D错误；单纯的城市政府同意不是划拨供地的条件，尚需符合法律规定，故而E错误。 29、按照注册建造师管理规定,下列情形中不予注册的情形是( )A、申请人年近花甲,已达59岁高龄B、因执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已经满1年C、被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止

18、已经满2年D、申请人申请注册之日止4年前担任项目经理期间,所负责的项目发生过重大质量和安全事故参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、根据合同法的规定,下列合同中无效的是( )A、损害社会公共利益的合同B、附期限的合同C、以欺诈、胁迫的手段签订的合同D、因重大误解签订的合同E、恶意串通,损害个人利益的合同参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 第二部分 项目管理1、下列各项中,不属于货币供应量作为货币政策中间目标原因的是( )A、货币供应量的波动能比较灵敏地反映资金的供求关系B、货币供应量是经济过程中的内生变量C、比较容易操作D、货币政策的松紧变动,是通过货币供应量的增减变动表现出来的参考答案：

19、A 答案解析：暂无解析 2、某企业2010年3月购入一台设备,根据企业会计准则及其相关规定,该企业应该开始计提折旧的时间是2010年( )A、2月B、3月C、4月D、5月当期购买的固定资产从下个月开始计提折旧参考答案：C 答案解析：暂无解析 3、根据现行会计制度,反映企业财务状况的报表包括( )A、利润表B、现金流量表C、资产负债表D、利润分配表参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、某公司为了站稳市场,对占市场份额比较大的四种产品进行功能价值分析,得到相应的价值系数分别是:V甲=0.5,V乙=0.8,V丙=1.1,V丁=1.5,该公司应重点研究改进的产品是( )A、产品甲B、产品乙C、产品丙D

20、、产品丁参考答案：A 答案解析：暂无解析 5、采用标准图设计的工程,其施工图预算的审查,宜采用的审查方法是( )A、分组计算审查法B、重点审查法C、标准预算审查法D、对比审查法参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、玻璃器皿的摊销期限应该为( )A、一年以内B、一年以上C、两年以内D、两年以上参考答案：A 答案解析：暂无解析 7、周转性材料是指在施工过程中多次使用的工具性材料,定额中表示周转性材料消耗量指标通常用( )A、周转次数B、周转使用量C、摊销量D、回收量参考答案：C 答案解析：暂无解析 8、现金流量表由正表和补充资料两部分组成,下列各项中属于正表的项目有( )A、将净利润调节为经营活动

21、产生的现金流量B、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动C、现金及现金等价物净增加情况D、现金及等价物净增加额参考答案：D 答案解析：暂无解析 9、某具有常规现金流量的投资方案,经计算FNPV(13%)=150,FNPV(15%)=-100,则FIRR的取值范围为( )A、15%参考答案：C 答案解析：暂无解析 10、甲建设单位与乙投资咨询公司就某大型水利工程项目可行性研究签订了一份委托合同,甲根据合同向乙提供了该项目的项目建议书批复文件、国家批准的项目所在流域规划、委托单位关于该项目的设想要求。除以上资料外,乙要完成该项可行性研究任务,需要依据的资料还应包括( )A、有关坝址选择、工程设计的基本

22、数据B、国家统一颁发的有关项目评价的基本参数和指标C、工程施工方案D、项目建议书E、项目施工图设计文件参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 11、若某企业资产负债率的指标值已经大于100%,则说明( )A、企业资本结构正常B、企业已资不抵债,视为达到破产警戒线C、企业充分利用了借入资金,且无风险D、资产总额的绝大多数是所有者的权益投资参考答案：B 答案解析：暂无解析 12、企业定额的作用是( )A、企业定额是施工企业计算和确定工程施工成本的依据,是施工企业进行陈本管理、经济核算的基础B、企业定额是施工企业进行工程投标、编制工程投标价格的基础和主要依据C、企业定额是施工企业编制施工组织设计的

23、依据D、企业定额是计算工人劳动报酬的依据E、企业定额有利于推广先进技术参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 13、某设备目前实际价值为20万元,预计残值为2万元,第1年设备运行成本为1600元,每年设备的劣化增量是均等的,年劣化值为400元,则此设备的经济寿命是( )A、10年B、20年C、30年D、40年参考答案：C 答案解析：暂无解析 14、借贷记账法记账规则中,“借贷必相等”的含义是指将一笔经济业务在账户中登记时,( )A、两个或两个以上账户中的借方金额之和与贷方金额之和必须相等B、一个账户的借方金额必然等于另一个账户的贷方金额C、两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之和必须等于

24、经济业务的价值D、两个或两个以上账户中的借方金额与贷方金额之差必须等于经济业务的价值参考答案：D 答案解析：暂无解析 15、某施工企业生产所需甲种材料,年度采购总量为45000公斤,材料单价为500元,一次订货成本为120元,每千克材料的年平均储备成本为1.20元,该批材料的经济采购批量是( )公斤。A、3000B、3500C、4500D、6000参考答案：A 答案解析：暂无解析 16、资产的账面价值小于其计税基础或者负债的账面大于其计税基础,产生( )A、可抵扣永久性差异B、应纳税永久性差异C、可抵扣暂时性差异D、应纳税暂时性差异参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、在可行性研究中对某日用

25、品生产项目的流动资金估算时,若采用分项详细估算法,为简化计算,则应对应付账款这项流动负债进行估算,除此之外,应估算的流动资产包括( )A、现金B、无形资产C、坏账准备D、存货E、应收账款参考答案：A、D、E 答案解析：暂无解析 18、下列不属于价值工程特点的是( )A、价值工程将产品价值、功能和成本作为一个整体同时来考虑B、价值工程是一个有计划、有组织的管理活动C、价值工程将功能转化为能够与成本直接相比的量化值D、价值工程的目标是以最低成本,使产品具备它必须具备的功能参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、会计主要利用的计量单位是( )A、实物计量单位B、货币计量单位C、劳动计量单位D、工时计

26、量单位参考答案：B 答案解析：暂无解析 20、在资金等值计算中,下列表达正确的是( )A、P一定,n相同,i越高,F越大B、P一定,i相同,n越长,F越小C、F一定,i相同,n越长,P越大D、F一定,n相同,i越高,P越大参考答案：A 答案解析：暂无解析 21、建设工程工程量清单中预留金的额度应根据设计文件的深度、设计质量的高低、拟建工程的成熟程度及工程风险的性质确定。对于设计深度深、设计质量高的成熟设计,预留金一般占工程总造价的( )A、3%5%B、5%10%C、10%15%D、15%20%参考答案：A 答案解析：暂无解析 22、因火灾发生的非常损失属于( )A、期间费用支出B、生产成本C、

27、营业外支出D、资产减值准备参考答案：C 答案解析：暂无解析 23、为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用应列入( )A、分部分项工程清单B、措施项目清单C、其他项目清单中的投标人部分D、其他项目清单中的招标人部分参考答案：C 答案解析：暂无解析 24、某企业购入一项固定资产,预计使用年限为10年,预计净残值率为8%,根据企业会计准则及其相关规定,按平均年限法计提折旧,该固定资产第二年的折旧率是( )A、10%B、20%C、9.2%D、26.67%参考答案：C 答案解析：按平均年限法计提折旧,第二年折旧率=(1-净残值率)/使用年限=(1-8%)/10=9.2% 25、企业筹集的资本

28、金,按照投资主体可以分为( )A、法人资本金B、外商资本金C、国家资本金D、实收资本E、个人资本金参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 26、企业会计核算的基本原则包括( )A、客观性原则B、重要性原则C、权责发生制原则D、无关性原则E、相关性原则参考答案：A、B、C、E 答案解析：暂无解析 27、长期借款的利率形式有( )A、固定利率B、变动利率C、浮动利率D、定额利率E、超额累进利率参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 28、国际工程投标中,投标人做出最终报价前应对估算人员算出的暂时标价进行对比分析,其目的是( )P332A、从宏观上把握标价的合理性B、分析报价的竞争力C、预测

29、报价的利润水平D、检查标价计算是否存在错误参考答案：D 答案解析：暂无解析 29、年利率为12%,复利半年计息一次,第5年年末的本利和为1000元,现在存款为( )元。A、558B、567C、582D、625参考答案：A 答案解析：暂无解析 30、间接费的组成项目包括( )A、直接工程费B、规费C、措施费D、利润E、企业管理费参考答案：B、E 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、对于大型建设工程项目,应通过编制( )等进行工程进度目标的逐层分解。A、工程总进度规划B、工程总进度计划C、项目各子系统工程进度计划D、单位工程进度计划E、各子项目工程进度计划参考答案：A、B、C、E 文字解析：

30、暂无解析 2、某工程施工过程中,为对部分隐蔽工程进行检查,工程师下发指令要求承包人暂停施工进行检查。后证明该隐蔽工程施工符合约定的质量标准,则承包人( )A、仅有权向发包人提出索赔要求工期顺延B、仅有权向发包人提出索赔要求合理的额外费用补偿C、有权向发包人要求工期顺延及合理的额外费用补偿D、无权向发包人提出索赔要求,承包人应无条件服从工程师指令参考答案：C 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第18条约定。 3、施工合同跟踪的含义包括( )A、承包人合同管理部门对合同执行者的履行情况进行的跟踪B、承包人合同管理部门对分包人执行情况的跟踪C、合同执行者本身对合同计划

31、的执行情况进行的跟踪D、合同执行者对发包人执行合同情况进行的检查与分析对比E、合同执行者对工程师执行合同情况进行的检查与分析对比参考答案：A、C 文字解析：施工合同跟踪有两方面含义,即承包单位的合同管理部门对合同履行情况的跟踪和合同执行者(一般指项目经理部)对合同计划的执行情况进行的检查、分析与对比。 4、不同的组织(企业)根据自身的实际情况制定方针,为实施、实现、评审和保持(持续改进)其方针需要进行的管理工作中不包括( )A、建立组织机构B、实施计划活动和过程管理C、规定进行活动和过程的范围及效果D、确定实现的过程(任何使用资源输入转化为输出的活动可视为一个过程)E、提供人员、设备、资金和信

32、息等资源参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 5、项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码它应综合考虑( )等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。A、人工单价B、机械租赁单价C、标底D、合同价E、工程款支付参考答案：C、D、E 文字解析：项目的投资项编码(业主方)成本项(施工方),它并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码,它应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素,建立统一的编码,以服务于项目投资目标的动态控制。人工单价、机械租赁单价是数字,无需编码。 6、项目的信息管理,是使项目的信息能方便和有效地获取、( )、

33、存档、处理和交流。A、分类B、存储C、编码D、打印参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、某工程施工,拟采用赢得值法进行费用和进度综合分析控制,则需要计算的基本参数有( )A、计划工作实际费用B、计划工作预算费用C、已完工作实际费用D、已完工作预算费用E、拟完工作实际费用参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 8、分析发包人的合同责任,主要内容包括( )A、发包人是否及时提供了施工图纸和施工场地、道路等B、发包人是否履行了对专业分包人的管理协调责任C、发包人是否向承包人出示了工程师的授权委托书D、发包人是否及时足额地支付了工程款E、发包人是否在合同约定的期限内组织竣工验收参考答案：A、C、D、

34、E 文字解析：暂无解析 9、对于一个施工项目而言,成本计划按其作用分类主要有( )A、估算性成本计划B、竞争性成本计划C、预算性成本计划D、指导性成本计划E、实施性成本计划参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 10、采用施工总承包管理模式时,对分包单位支付工程款的方式可以有( )A、由业主直接支付给分包单位,不必经过施工总承包管理单位认可B、由业主直接支付给分包单位,但需经过施工总承包管理单位认可C、由分包单位选择由业主还是由施工总承包管理单位支付D、通过施工总承包管理单位支付,分包工程款列入施工总承包管理费中E、通过施工总承包管理单位支付参考答案：B、E 文字解析：暂无解析 11、以下属

35、于合同价格分析内容的是( )A、在单价合同中,工程内容单价是否准确B、在总价合同中,合同总价对承包人是否公平合理C、合同价格所包括的范围D、工程量计量程序,工程款结算方法和程序E、合同价格的调整规定参考答案：C、D、E 文字解析：合同的价格分析是合同签订后对合同价格包括的范围工程量计量及结算程序合同价格的调整范围等进行的分析,而不去分析价格对承包人是否合理公平。 12、项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括( )A、项目经理B、金融机构C、主设计师D、工程咨询单位E、物业管理单位参考答案：B、D、E 文字解析：项目的政府主管部门和各参与单位编码(组织编码)包括：政府主管部门、业主方

36、的上级单位或部门、金融机构、工程咨询单位、设计单位、施工单位、物质供应单位、物业管理单位。项目经理、主设计师不是单位。 13、采用价格指数调整价格差额的价格调整公式方法,一般情况下适用于使用的材料( )A、品种较少、每种材料使用量也较小的工程B、品种较少、但每种材料使用量较大的工程C、品种较多、但每种材料使用量较小的工程D、品种较多、每种材料使用量也较大的工程参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、在直方图中质量特性数据分布偏下限,易出现( )A、不经济B、不合格C、不实用D、好品质参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、有关项目的投资、进度、质量目标之间的关系,下列叙述有误的一项是( )A、

37、缩短工期往往需要增加投资B、提高质量往往需要增加投资C、加快进度往往影响质量目标D、工期拖延会增加投资参考答案：D 文字解析：项目的投资目标、进度目标和质量目标之间既有矛盾的一面，也有统一的一面，它们之间的关系是对立的统一关系。要加快进度往往需要增加投资，欲提高质量往往也需要增加投资，过度地缩短进度会影响质量目标的实现，这都表现了目标之间关系矛盾的一面；但通过有效的管理，在不增加投资的前提下，也可缩短工期和提高工程质量，这反映了目标之间关系统一的一面。 16、针对各种技术措施、新工艺等项目,既可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的,也可以对准备采取措施的项目进行核查和审查,看是否有效果的核算

38、方法是( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、成本核算参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、某地下工程合同约定,计划3月份完成混凝土工程量500,4月份完成450,合同单价均为600元。而至各月底,经确认的工程实际进展情况为,3和4月份实际完成的混凝土工程量均为400,实际单价700元。至3月底,该工程的费用绩效指数为( )A、0800B、0857C、1167D、1250参考答案：B 文字解析：费用绩效指数C 18、施工成本分析的依据有( )A、会计核算B、业务核算C、统计核算D、成本核算E、单项核算参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 19、某建筑安装工程,在签订设备采购合同时,

39、设备有关材料的物价指数为125,人工成本指数为80,设备合同价为82万元,双方合同明确,合同价中固定费用占20%,材料费占56%,人工成本占24%,三个月后交货采用动态结算。结算时,材料物价指数为150,人工成本指数为88,则工程结算款应为( )万元。A、83152B、85232C、93152D、95232参考答案：C 文字解析：建筑安装工程费用的价格调整公式为：工程结算款=82(20+56150125+248880)=93152万元 20、某工程施工至某年5月份底,检查时得下图所示曲线,则有( )A、费用偏差为零B、费用偏差为负,费用超支C、进度偏差为零D、进度偏差为负,进度延误E、进度绩效

40、指数为零参考答案：B、D 文字解析：由图可见,至5月份底,ACWP与BCWS重叠；BCWP在下方,离ACWP与BCWS的重叠线较远。按赢得值法,费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。据此,费用偏差和进度偏差依然存在,不为零,且均为负,故进度延误,费用超支,故选B、D。绩效指数一般不为零,故不选E。 21、按照延误事件之间的关联性划分,工程延误包括( )A、直接延误B、间接延误C、单一延误D、共同延误E、交叉延误参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 22、根据我国有关规定,以下( )项目经批准可以进行邀请招标。A、项目有特殊技术要求,但可供选择的潜在的投标人较多

41、B、受自然地域环境限制的C、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾,适宜招标但不宜公开招标的D、拟公开招标的费用与项目的价值相比,不值得的E、法律、法规规定不宜公开招标的参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 23、国际工程承包活动中通常使用的合同示范文本包括( )A、FIDIC合同B、NEC、合同CAIA合同D、世界银行贷款项目合同条件E、联合国援助项目合同条件参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、在FII于1999年出版的新型合同条件下,没有业主委托的工程师这一角色的合同条件是( )A、施工合同条件B、永久设备和设计建造合同条件C、简明合同格式D、E、PC交钥匙项目合同条件参考

42、答案：D 文字解析：暂无解析 25、根据建设工程示范合同文本约定,下列不属于承包人应完成的工作有( )A、根据发包人委托,在其设计资质等级和业务允许的范围内,完成施工图设计或与工程配套的设计B、将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,保证施工期间的需要C、根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫D、保证施工场清洁符合环境卫生管理的有关规定参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第91款约定。 26、工程施工过程中,为从事劳务作业的施工人员办理的保险应由( )办理。A、承包人B、分包人C、发包人D、劳务分包

43、人参考答案：C 文字解析：劳务分包人开始施工前,承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需要劳务分包人支付保险费用。 27、安全事故调查过程中,事故调查组的职责包括( )A、查明事故发生原因、过程和人员伤亡情况、经济损失情况B、确定事故责任者C、提出事故处理意见和防范措施的建议D、写出事故调查报告E、宣布事故处理结果参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 28、程序文件的内容及详略可视企业情况而定。一般有文件控制、( )和预防措施控制程序为通用性管理程序。A、外部审计B、质量记录管理C、内部审核D、不合格品控制E、纠正措施控制程序参考答案：B、C、D、

44、E 文字解析：暂无解析 29、建设工程质量监督档案按( )建立,要求归档及时,资料记录等各类文件齐全,经监督机构负责人签字后归档,按规定年限保存。A、工程名称B、工程规模C、工程造价D、单位工程参考答案：D 文字解析：建设工程质量监督档案按单位工程建立,要求归档及时,资料记录等各类文件齐全,经监督机构负责人签字后归档,按规定年限保存。 30、建设工程项目质量控制系统是以( )为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立的面向对象开展质量控制的工作体系。A、工程设计B、工程项目C、工程勘察D、工程规划参考答案：B 文字解析：建设工程项目质量控制系统是以工程项目为对象,由工程项目实施的总组织者负责建立

45、的面向对象开展质量控制的工作体系。 第四部分 公路实务1、桥梁上部结构采用现浇法施工的有( )A、逐段悬臂挂篮施工B、满堂支架法C、顶推法施工D、转体施工E、缆索吊装施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 2、属于压缩关键工作持续时间的技术措施是( )A、增加工作面,组织更多的施工队伍B、采用先进的施工机械C、对所采取的技术措施给予相应经济补偿D、改善劳动条件参考答案：B 文字解析：暂无解析 3、省级公路工程施工招标投标的监督管理机构是( )A、交通部B、交通厅C、省招标办D、省发改委参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的一级标准公路路面工程的施

46、工企业是( )A、公路路面工程专业承包特级企业B、公路路面工程专业承包一级企业C、公路路面工程专业承包二级企业D、公路路面工程专业承包三级企业参考答案：C 文字解析：暂无解析 5、沥青路面面层的主要作用是( )A、承受行车荷载B、防冻、防湿C、排水、隔水D、防污、防渗参考答案：A 文字解析：暂无解析 6、下列桥台中属于梁桥轻型桥台的有( )A、有支撑梁的轻型桥台B、埋置式桥台C、钢筋混凝土薄壁桥台D、加筋土桥台E、组合式桥台参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 7、有关专业分包的规定中错误的是( )A、所有专业分包计划和专业分包合同须报监理人审批,并报发包人核备B、专业分包工程不得再次

47、分包C、专业分包人应具备相应的专业承包资质D、专业分包人应将其专业分包工程的施工组织设计和施工安全方案报承包人批准参考答案：D 文字解析：暂无解析 8、按照通风、防尘安全要求,应每月至少取样分析或检测一次的指标有( )A、空气成分B、施工人员数量C、施工机械数量D、风速E、含尘量参考答案：A、D、E 文字解析：暂无解析 9、分标段招标的,招标人应合理划分标段,合理确定工期。施工标段的确定应有利于施工单位的合理投入和机械化施工。高速公路标段路基工程一般应不少于( )A、10kmB、15kmC、20kmD、5km参考答案：A 文字解析：暂无解析 10、安全生产法规定,生产经营单位的主要负责人对本单

48、位安全生产工作负有的职责,其中不包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、督促和落实本单位的安全文化建设参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、计算拱架施工预拱度时,应考虑的因素有( )A、施工荷载引起的支架弹性变形B、混凝土的收缩徐变及温度变化引起的挠度C、墩台水平位移引起的拱圈挠度D、结构重力和全部汽车荷载引起的拱圈弹性挠度E、插件接头的挤压等引起的非弹性变形参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括( )A、建立、健全本单位安全生产责任

49、制B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程C、保证本单位安全生产投入的有效实施D、及时、如实报告生产安全事故E、外包队伍的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 13、土方工程施工中,最适用于运土距离为100300m的机械是( )A、大型推土机(118235kW)B、大型装载机C、大型铲运机D、中小型铲运机参考答案：D 文字解析：暂无解析 14、生产工具用具使用费属于( )A、施工机械使用费B、其他直接费C、临时设施费D、现场管理费参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、可测量距离的仪器有( )A、水准仪B、经纬仪C、全站仪D、罗盘仪E、全球定位

50、系统(GPS)参考答案：B、C、E 文字解析：暂无解析 16、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 17、具有通信系统工程分项资质的企业可承担的施工任务有( )A、防眩板的安装B、程控交换系统施工C、光(电)缆敷设施工D、中央控制系统施工E、收费管理系统施工参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 18、监理人在收

51、到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的( )天内完成核查。A、7B、14C、21D、28参考答案：B 文字解析：暂无解析 19、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 20、按公路工程设计变更管理办法的要求,设计变更文件的审批应当在( )d内完成。A、10B、15C、20D、30参考答案：C 文字解析：暂无解析 21、A类突起路标与8类突起路标的性能区别是( )A、具备减速性能B、具备防滑性能C、具备视线诱导性能D、具备逆反射性能参考答案：D 文字解析：暂

52、无解析 22、用于公路路基的填料,确定其最小强度是按( )A、弯拉应力值B、弯沉值C、E0值D、CBR值参考答案：D 文字解析：暂无解析 23、在基层上用于浇洒透层的材料包括( )A、乳化沥青B、煤沥青C、液体沥青D、石灰浆E、水泥浆参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 24、根据国家相关规定,可承担各等级公路及其桥梁、隧道工程施工的企业是( )A、三级B、二级C、一级D、特级参考答案：D 文字解析：暂无解析 25、隧道、人防工程,有高温、导电灰尘或灯具离地面高度低于24m等场所,电源电压应不大于( )A、18VB、24VC、32VD、36V参考答案：D 文字解析：暂无解析 26、公路低压

53、配电系统中的接地的形式有( )A、TN-S系统B、TN-C系统C、TN-C-S系统D、TT系统E、TM-TC系统参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 27、三线电缆中的红色线是( )A、零线B、火线C、地线D、其他参考答案：B 文字解析：暂无解析 28、不属于招标文件应具备的基本内容是( )A、设计文件B、技术规范C、合同文件D、资格预审条件参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、按照测量管理制度的要求,以下未体现测量工作双检制的是( )A、测量工作必须两个人共同进行B、测量外业工作必须有多余观测C、测量成果采用两组独立平行计算相互校核D、外业工作采用两种不同方法进行复核测量参考答案：

54、A 文字解析：暂无解析 30、有抗冰(盐)冻要求地区,各交通等级路面、桥面、路缘石、路肩及贫混凝土基层必须使用( )A、引气剂B、早强剂C、缓凝剂D、阻锈剂参考答案：A 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、碾压混凝土卸料、平仓、碾压中的质量控制要求主要有A、卸料落差不应大于20mB、堆料高不大于15mC、入仓混凝土及时摊铺和碾压D、两种混凝土结合部位重新碾压,同时常态混凝土应掺速凝剂E、避免层间间歇时间太长参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 2、非跨年度的小型项目竣工决算报表不需要编制( )A、项目投资分析表B、项目主要材料年度用量表C、年度财务决算表D、项目转出投资表E、项目

55、成本表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 3、保证水位是指保证江河、湖泊、水库在汛期安全运用的( )A、上限水位B、下限水位C、工作水位D、警戒水位参考答案：A 文字解析：暂无解析 4、下列关于抓扬式挖泥船及其施工方法叙述正确的有( )A、抓扬式挖泥船一般以一个主锚和四个定位边锚挖泥B、抓扬式挖泥船的工作机构与抓斗式类似,有自航式和非自航式两种C、抓扬式挖泥船的挖深可达20m以上,但下斗深度不易控制D、抓扬式挖泥船是一种菲自航的单斗式挖泥船,其工作机构与正向铲挖土机类似E、抓扬式挖泥船一般用定位桩定位施工参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 5、征地补偿和移民安置资金包括( )A、土

56、地补偿费、安置补助费B、勘测设计科研费、实施管理费、技术培训费C、安置区移民的生产生活费D、库底清理费和淹没区文物保护费E、移民个人财产补偿费和搬迁费参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 6、施工期间的外部变形监测垂直位移的基点,至少要布设一组,每组不少于( )个固定点.A、2B、3C、4D、5参考答案：B 文字解析：暂无解析 7、装载机的特点包括( )A、可进行挖装作业B、可进行推运C、可进行平整D、能用于水下开挖E、购置费用高参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 8、堤防工程的护堤地属水利工程的( )A、管理范围B、保护范围C、工程覆盖范围D、临时用地范围参考答案：A 文字解析

57、：暂无解析 9、根据泵站担负的任务不同,泵站枢纽布置一般有( )等几种典型布置形式。A、灌溉泵站B、排水泵站C、混流泵站D、排灌结合站E、轴流泵站参考答案：A、B、D 文字解析：暂无解析 10、行灯应使用低压照明,其电压不得超过( )A、12B、24C、36D、48参考答案：C 文字解析：暂无解析 11、根据土地管理法规定,经县级以上人民政府依法批准,可以以划拨方式取得国有土地的有( )A、国家机关用地和军事用地B、城市基础设施用地和公益事业用地C、国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地D、村民建设住宅用地E、法律、行政法规规定的其他用地参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 12

58、、某省水利厅作为项目法人拟进行某项目施工招标,该项目属中央投资的公益性水利工程,则评标委员会专家可从( )中抽取。A、该省水利厅组建的评标专家库B、该省建设厅组建的评标专家库C、该省某招标代理机构组建的评标专家库D、该项目所属流域管理机构组建的评标专家库E、水利部组建的评标专家库参考答案：D、E 文字解析：暂无解析 13、大中型水利水电工程建设土地补偿费和安置补助费的总和不得超过土地被征收前3年平均年产值的( )倍。A、15B、20C、30D、36参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、根据大坝的结构特点和设计要求,为达到选取恰当的防渗措施和校验建筑物在渗流作用下是否安全的目的,不一定都进行(

59、 )的计算。A、确定渗透压力和渗透力B、确定渗透坡降(或流速)C、确定渗流量D、确定浸润线位置参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、以下属于水工建筑物偶然作用荷载的是( ).A、校核洪水位时的浪压力B、地应力C、土压力D、预应力参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、土体中细小颗粒在渗流作用下开始在孔隙内移动时的水力坡降为( ).A、临界坡降B、允许坡降C、极限坡降D、破坏坡降参考答案：A 文字解析：暂无解析 17、设计水工建筑物时。首先计算建筑物上承受的荷载,然后进行荷载组合。在下列荷载中,( )是可变作用荷载。A、土压力B、扬压力C、浪压力D、静水压力E、结构自重参考答案：B、C、D 文

60、字解析：暂无解析 18、关于防洪规划、流域综合规划、区域综合规划,下列说法正确的是( )A、所在流域、区域的综合规划应当服从防洪规划B、防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划C、所在流域的流域防洪规划应当服从区域防洪规划D、区域防洪规划应当服从所在流域的流域防洪规划E、防洪规划是江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据参考答案：B、D、E 文字解析：暂无解析 19、砂砾石地基的处理方法主要有( )等。A、挤实法B、防渗墙C、排水法D、开挖E、帷幕灌浆参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 20、骨料开采量是根据( )A、混凝土浇筑强度B、开挖料的储存量C、开挖料的可利用量D、堆料场地