2022最全国家继续教育一级建造师资格真题模拟360题一遍过试题及答案

1、2022最全国家继续教育一级建造师资格真题模拟360题一遍过试题及答案第一部分 工程经济1、就承、发包双方停工损失赔偿纠纷一案,仲裁委员会根据承包人的申请受理案件后,在仲裁庭解决案件时,根据双方自愿原则,主持调解并达成调解协议,仲裁庭依照仲裁规则制作了仲裁调解书。下列关于调解书与仲裁裁决书效力的表述中,( )是正确的。A、基本相同的法律效力B、同等的法律效力C、不同的法律效力D、各自应有的法律效力参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、施工单位的安全生产费用不应该用于( )A、购买施工安全防护用具B、安全设施的更新C、安全施工措施的落实D、职工安全事故的赔偿参考答案：D 文字解析：暂无解析 3、

2、某省直机关办公楼建设项目进行招标,招标文件中明确规定投标人的资质等级必须是施工总承包二级以上(包括二级),甲(施工总承包三级)、乙(施工总承包二级)、丙(施工总承包一级)、丁(施工总承包一级)纷纷组成投标联合体参与投标,则下列说法正确的是( )A、甲可以与乙组成联合体以一个投标人的身份共同投标B、乙、丙组成投标联合体,其资质等级应为施工总承包一级C、若丙、丁组成的投标联合体中标,以丁作为代表与招标人签订施工合同D、丙、丁组成联合体,将共同投标协议连同投标文件一并提交给招标人参考答案：D 文字解析：暂无解析 4、仲裁庭对当事人之间的争议案件经过审理,双方当事人如果不能调解,应当作出裁决书。关于裁

3、决书,下列( )说法是正确的。A、当事人协议不愿写明争议事实的,可以不写B、当事人协议不愿写明裁决理由的,可以不写C、裁决书由仲裁员签名,加盖仲裁委员会印章D、对裁决持不同意见的仲裁员,必须签名E、对裁决持不同意见的仲裁员,可以签名,也可以不签名参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 5、甲向乙发出了一份投标邀请函,在邀请函中写明,投标书应通过电子邮件的形式提交给甲,但未约定电子邮箱的地址,则依据合同法规定,要约生效的时间应为( )A、乙发出电子邮件时的时间B、乙发出的电子邮件得到甲确认时的时间C、乙发出的邮件进入甲任何邮箱的时间D、甲单位知道收到邮件时的时间参考答案：C 文字解析：采用

4、数据电文形式订立合同的，收件人指定特定系统接收电文的，该数据电文进入该特定系统的时间，视为到达时间；未指定特定系统的，该数据电文进入收件人的任何系统的首次时间，视为到达时间。选项A是发出时间、选项B和D是收件人知道或确认收到的时间，以上均不符合法律规定。所以答案是C。 6、某公司欲建一新的办公楼,整个工程由甲建筑工程公司承包。甲公司在施工现场前方200米处挂一大幅警示牌:前方施工,危险,请绕行。乙开车经过,不愿绕行,想抄近路,跌入坑中,致车报废,乙重伤。则乙的损失应由( )承担。A、研究所B、甲建筑公司C、乙D、甲建筑公司和乙按过错比例负担参考答案：C 文字解析：暂无解析 7、在法律责任的形式

5、中,( )是行为人违反法律义务而应承担不利的法律后果中最强烈、最严厉的一种。A、民事责任B、行政责任C、刑事责任D、刑罚责任参考答案：C 文字解析：刑事责任，是犯罪主体因违反刑法，实施了犯罪行为所应承担的法律责任。 8、建设工程质量管理条例中要求,施工单位向建设单位提交工程质量保修书的时间为( )A、竣工验收后B、竣工验收时C、提交竣工验收报告时D、竣工结算后参考答案：C 文字解析：暂无解析 9、根据招标投标法,以下关于招标代理的表述正确的有( )A、招标代理机构是建设行政主管部门所属的专门负责招标投标代理工作的机构B、招标代理机构是社会中介组织C、招标代理机构应当具备经国家建设行政主管部门认

6、定的资格条件D、建设行政主管部门有权为招标人指定招标代理机构E、所有的招标都必须要委托招标代理机构进行参考答案：B、C 文字解析：暂无解析 10、某乡镇企业为解决融资问题,将自己厂房范围内的土地使用权单独抵押给信用社办理贷款,下列说法正确的是( )A、视为地上的厂房一并抵押B、视为仅抵押了土地使用权C、因抵押物不明确,抵押合同视为无效D、乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押参考答案：D 文字解析：暂无解析 11、某工程施工投保的大型设备,由于材料缺陷或工艺不当引起其保险财产本身的损失,不属于( )A、物质损失责任B、保险人责任C、供货商责任D、制造商责任参考答案：B 文字解析：暂无解析 12、

7、建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订合同时,应对工程文件的套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求。勘察、设计、施工、监理等单位应.将本单位形成的工程文件立卷后( )A、向建设行政主管部门移交B、向城建档案馆移交C、向建设单位移交D、通过建设单位转交参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、大学生张某暑假到某工地打工,项目负责人曾与民工王某口头商定,不管出现任何事故,公司最多赔付5000元。后在施工中,由于王某疏忽致使扣件坠落,砸伤了张某,发生医疗费7000元。下述说法正确的是( )A、公司最多赔偿5000元B、张某应要求王某赔偿C、公司应赔偿医疗费7000元D、公司应赔偿60

8、00元医疗费,另1000元由张某赔偿参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、甲开发商与乙签订了商品房买卖合同,由乙购买甲开发的楼盘中的一栋别墅。交付前,甲又将此套别墅出售给丙,并办理了产权登记。在乙要求甲承担责任的方式中,不应采用的是( )A、要求甲支付违约金B、要求甲双倍返还定金C、要求甲在楼盘中另提供一套价格相等的别墅D、要求甲交付合同约定的别墅房屋参考答案：D 文字解析：暂无解析 15、某建筑安装公司作为营业税的纳税人,其营业税率为( )A、营业额的3%B、利润额的5%C、利润额的6%D、营业额的10%参考答案：A 文字解析：暂无解析 16、在施工单位与材料商材料采购合同的履行过程中,出

9、现( )情形时,材料供货商可以要求施工单位返还其供应的材料。.A、施工单位实际收到材料数量多于合同约定数量B、施工单位实际收到材料数量少于合同约定数量C、施工单位错收材料商的材料D、施工单位收到材料后未按照约定付款E、材料供货合同被法院确认撤销参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 17、某酒店建设项目,建设方在工程主体完工后需要支付工程款,由于资金紧张,拟将自己公司的两辆奔驰汽车、工程所占土地的土地使用权、已完成主体施工的在建工程向银行申请抵押贷款。对于上述的抵押行为,表述正确的是( )A、仅完成主体施工的在建工程不得抵押B、奔驰汽车抵押时应办理登记手续C、土地使用权抵押应办理登记手续D、

10、以建工程抵押无需登记E、若建设方仅抵押土地使用权没有抵押在建工程,则在建工程视为一并抵押参考答案：C、E 文字解析：根据物权法第180条、182条、187条、188条的规定。在建的建筑物可以抵押，抵押权登记时设立，AD项错误；交通运输工具抵押权的登记是对抗效力，B项错误；C、E项正确。 18、对于建设工程施工合同,具有下列( )情形之一的,建设工程施工合同无效。A、承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工B、工程施工需要资质为一级,而承包人为二级C、承包人通过与发包人事先串通谋取中标D、某包工头借用承包人名义承揽工程施工E、工程承包人原资质等级不足,后于工程竣工前取得工程相应资质参考答案

11、：A、B、C、D 文字解析：按照司法解释第1条和第4条规定的情形，A、B、C、D属于合同无效的法定情形，而E情形允许。 19、下列关于民事责任的承担方式的选项中,只能适用于承担违约责任的有( )A、支付违约金B、排除妨害C、赔偿损失D、恢复原状E、修理重作更换参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 20、甲、乙都是某建筑工地分包商技术负责人。乙的现场办公用房着火,甲为防止火势蔓延而去扑火,结果被烧伤,花去医疗费1000元,则以下叙述正确的是( )A、甲、乙之间构成了不当得利之债B、甲、乙之间构成了无因管理之债C、甲、乙之间构成了合同之债D、甲、乙之间没有形成债的关系参考答案：B 文字解析：暂无解

12、析 21、下列情形中,能导致注册建造师注册证书和执业印章失效的情形有( )A、未达到注册建造师继续教育要求B、聘用单位破产C、聘用单位被吊销营业执照D、与聘用单位解除了合同关系E、注册有效期满但未延续注册参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 22、在我国建设工程领域,依照建筑法的规定,可以自愿投保的险种有( )A、工程设计责任险B、建筑工程一切险C、建筑意外伤害险D、安装工程一切险E、工程监理责任险参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 23、根据建设工程安全生产管理条例规定,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业的人员有( )A、

13、垂直运输机械作业人员B、安装拆卸工C、爆破作业人员D、起重信号工E、钢筋工参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 24、某省人民政府所在地的市人民政府为加强对建筑业市场的管理,制定并颁布实施了某市建筑业市场管理暂行办法,那么该暂行办法中可以设定( )类型的行政处罚。A、责令停业B、吊销营业执照C、一定数额的罚款D、责令停止执业参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、甲是乙的债务人,甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了丙,则( )A、乙可以对之行使撤销权B、如果甲行为对实现乙的债权产生了损害,则在乙知道该事件发生之日起2年内可以行使撤销权C、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发

14、生之日起1年内可以行使撤销权D、如果该行为对实现乙的债权产生了损害,则在该行为发生之日起5年内可以行使撤销权参考答案：D 文字解析：合同法第74条规定，因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请示人民法院撤销债务的行为。债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。合同法第75条规定：“撤销权自债权人知道或应当知道撤销事由之日起一年内行使。自债务人的行为发生之日起五年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。”所以，乙在甲方的行为对其债权产生损害的情况下，自甲的行为发生之日起五年行使撤销权，答案是D。

15、26、下列可以设定吊销企业营业执照的行政处罚类型的法律规范是( )A、法律B、北京市人大制定的地方性法规C、上海市人民政府颁布实施的地方规章D、住房与城乡建设部制定的规章参考答案：A 文字解析：根据行政处罚法第9条至第12条规定，创设权依法的位阶递减。法律具有创设权和限制人身自由处罚的专属创设权；行政法规的创设权小于法律，限制人身自由的处罚除外；地方法规的创设权小于行政法规，限制人身自由和吊销企业营业执照的处罚除外；规章的创设权又小于法规，只能创扇告或者一定数额的罚款，同时罚款限额还要由国务院或地方人大规定。因此答案为A。 27、注册建造师有权( )A、在建造师执业范围内超出聘用单位业务范围从

16、事执业活动B、在两个或两个以上单位受聘或执业C、允许信得过的人以自己的名义从事执业活动D、对本人执业活动进行解释和辩解参考答案：D 文字解析：暂无解析 28、下列( )而订立的合同,人民法院除判定合同无效,还可以收缴当事人的非法所得:A、承包人超越资质的B、实际施工人借用资质的C、工程必须招标而未招标的D、工程必须招标而中标无效的参考答案：B 文字解析：暂无解析 29、按照行政处罚法和建设行政处罚程序暂行规定,在具有违法行为的相对人提出要求时,行政机关应当组织行政处罚听证的情形有( )A、安全生产监督管理部门作出的吊销安全生产许可证的处罚措施B、工程质量监督机构作出的罚款5000元的处罚措施C

17、、行政机关作出的撤职的处罚措施D、建设行政主管部门作出的警告的处罚措施E、行政机关作出的开除处罚措施参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 30、按照合同法关于合同的分类,材料供应商与施工单位签订的材料供应合同属于( )A、有名合同B、实践性合同C、单务合同D、要式合同参考答案：A 文字解析：建材供应合同属于买卖合同，买卖合同为双务、诺成、有名、不要式合同。 第二部分 项目管理1、某施工企业某月实现营业收入5000万元,发生营业成本3200万元,财务费用100万元,管理费用200万元。企业当期营业利润应为( )万元。A、1800B、1600C、1500D、1700参考答案：C 答案解析：暂无解析

18、 2、建筑安装工程费用项目中,规费包括5项,下列费用中属于规费的有( )A、工程排污费B、社会保障费C、住房公积金D、劳动保险费E、财产保险费参考答案：A、B、C 答案解析：暂无解析 3、施工定额的编制应有利于促进企业的科学管理,促进劳动生产率的不断提高,从而提高企业的经济效益。为此,编制施工定额时,其定额水平的确定应遵循的原则是( )A、先进原则B、平均原则C、平均先进原则D、平等原则参考答案：C 答案解析：暂无解析 4、常用的GDP核算方法不包括( )A、收入法B、比例法C、支出法D、部门法参考答案：B 答案解析：暂无解析 5、某项目第四年至第十年营业收入为330万元/年,总成本费用为28

19、0万元/年,折旧费摊销费为80万元/年,利息支出10万元/年。该项目第八年的所得税后净现金流量为( )万元。A、50.00B、115.00C、125.00D、127.50参考答案：C 答案解析：暂无解析 6、在GDP的核算过程中,下列各项中应计入GDP的是( )A、当期发生的其他时期的产品支出B、中间产品产值C、有形产品、无形的劳动服务D、不经过市场销售的最终产品参考答案：C 答案解析：暂无解析 7、以下各项不属于建筑单位工程概算编制方法的是( )A、预算单价法B、概算定额法C、概算指标法D、类似工程预算法参考答案：A 答案解析：暂无解析 8、下面关于资金时间价值的论述中,正确的有( )A、资

20、金时间价值是资金随着时间推移而产生的一种增值,因而它是由时间创造的B、资金作为生产要素,在任何情况下都能产生时间价值C、资金投入生产经营才能增值,因此其时间价值是在生产、经营中产生的D、一般而言,资金时间价值应按间断复利计算方法计算E、资金时间价值常采用连续复利计算方法计算参考答案：C、D 答案解析：暂无解析 9、玻璃器皿的摊销期限应该为( )A、一年以内B、一年以上C、两年以内D、两年以上参考答案：A 答案解析：暂无解析 10、按照国务院颁布的现金管理暂行条例的规定,企业可以使用现金的范围包括( )A、职工津贴B、向个人收购农副产品的价款C、结算起点(2000元)以下的零星支出D、出差人员随

21、身携带的差旅费E、根据国家规定颁发给个人的体育奖金参考答案：A、B、D、E 答案解析：暂无解析 11、甲建设单位与乙投资咨询公司就某大型水利工程项目可行性研究签订了一份委托合同,甲根据合同向乙提供了该项目的项目建议书批复文件、国家批准的项目所在流域规划、委托单位关于该项目的设想要求。除以上资料外,乙要完成该项可行性研究任务,需要依据的资料还应包括( )A、有关坝址选择、工程设计的基本数据B、国家统一颁发的有关项目评价的基本参数和指标C、工程施工方案D、项目建议书E、项目施工图设计文件参考答案：A、B、D 答案解析：暂无解析 12、下列各项中,不是企业置存一定数量现金需要条件的是( )A、交易性

22、需要B、预防性需要C、投机性需要D、增值性需要参考答案：D 答案解析：暂无解析 13、对客户信用进行评估时,采用的方法可以是( )A、5C评估法B、直接调查法C、信用评分法D、间接调查法E、问卷法参考答案：A、C 答案解析：暂无解析 14、工程量清单模式下,投标人编制施工图预算时采用的工、料、机消耗量的编制依据是( )A、投标人自身水平B、社会先进水平C、社会平均水平D、行业平均水平参考答案：A 答案解析：暂无解析 15、预算定额中某分项工程的人工消耗量指标应包括完成该分项工程必须的各种用工量。以砖墙砌筑为例,人工消耗量指标中的基本用工量应包括( )A、筛砂子的用工量B、淋石灰膏的用工量C、调

23、制砂浆的用工量D、超过人工定额规定距离的运砖的用工量参考答案：C 答案解析：暂无解析 16、单位工程概算中,直接费是由分部分项工程直接工程费的汇总加上( )构成的。A、临时设施费B、公司管理费C、措施费D、保险费参考答案：C 答案解析：暂无解析 17、工程量清单作为招标文件的组成部分,其完整性和准确性应由( )负责。A、监理人B、招标人C、招投标管理部门D、投标人参考答案：C 答案解析：暂无解析 18、按我国现行建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号文件)的规定,建筑安装工程费用的组成为( )A、直接费、间接费、计划利润、税金B、直接工程费、间接费、利润、税金C、直接费、规费、间接费、

24、税金D、直接费、间接费、利润、税金参考答案：D 答案解析：暂无解析 19、资金成本受到无风险收益率和风险报酬两方面的影响。无风险收益率的高低主要取决于( )A、投资者投资的风险程度B、企业融资规模C、资本市场的条件D、市场供求关系参考答案：D 答案解析：暂无解析 20、根据国务院关于投资体制改革的决定(国发200420号),对于政府投资项目或使用政府性资金、国际金融组织和外国政府贷款投资建设的项目实行( )A、核准制B、审批制C、抽查制D、备案制参考答案：B 答案解析：暂无解析 21、动态财务分析指标包括( )A、偿债备付率B、财务净现值C、借款偿还期D、财务净现值率E、财务内部收益率参考答案

25、：B、D、E 答案解析：暂无解析 22、让渡资产使用权收入包括( )A、租金收入和手续费收入B、租金收入和折旧费收入C、手续费收入和折旧费收入D、利息收入和使用费收入参考答案：D 答案解析：暂无解析 23、工程施工人员的福利费属于( )A、管理费用B、生产成本C、营业外支出D、期间费用支出参考答案：B 答案解析：暂无解析 24、企业商曲信用筹资包括( )A、应收账款B、预付账款C、应收票据D、票据贴现参考答案：D 答案解析：暂无解析 25、采用扩大单价法编制设备安装工程概算,其适用条件是( )A、初步设计有详细设备清单B、初步设计的设备清单不完备C、有成套设备的重量D、安装预算单价不全E、具有

26、类似设备安装工程预算参考答案：B、C 答案解析：暂无解析 26、公司型合资结构是项目投资结构基本的法律形式之一,关于该形式下项目发起人与项目合资公司之间关系的说法,正确的有( )A、发起人根据股东协议认购合资公司股份B、发起人在项目中的利益都是间接的C、合资公司是与发起人完全分离的独立法律实体D、发起人直接拥有项目资产的产权E、发起人在项目中的利益都是直接的参考答案：B、D、E 答案解析：暂无解析 27、我国目前实行的工程量清单计价,来用的综合单价是( )A、预算单价B、实物单价C、部分费用综合单价D、全费用综合单价参考答案：C 答案解析：按照我国目前的工程量清单计价规范,计价采用的是部分费用

27、综合单价。分部分项工程单价中综合了直接工程费、管理费:利润,并考虑了风险因素,单价中未包括措施费、规费和税金,是不完全费用单价。 28、编制施工图预算时,以资源市场价格为依据确定分部分项工程工料单价,并按照市场行情计算措施费、间接费等其他税费,这种方法是( )A、预算单价法B、实物法C、部分费用综合单价法D、全费用综合单价法参考答案：B 答案解析：暂无解析 29、建设项目财务评价,分析论证的对象是( )A、投资企业财务状况B、投资项目市场需求状况C、工程建设方案经济合理性D、工程建设方案技术先进性参考答案：C 答案解析：暂无解析 30、因要兴建某一高速公路项目,国家需向农村集体经济组织征用土地

28、,征用耕地的土地补偿费为该耕地被征用前三年平均年产值的( )倍。A、35B、46C、58D、610参考答案：D 答案解析：暂无解析 第三部分 建设法规1、我国在建设工程项目管理中当前最薄弱的工作领域是( )A、进度管理B、信息管理C、质量管理D、成本管理参考答案：B 文字解析：应指出,我国在建设工程项目管理中当前最薄弱的工作领域是信息管理。 2、在工程施工承包招标时,施工期限( )的项目一般实行固定总价合同,通常不考虑价格调整问题。A、三个月B、六个月C、一年D、二年参考答案：C 文字解析：暂无解析 3、对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在( )方面

29、存在有区别和有联系。A、管理范围B、管理目标C、管理核心D、管理主体E、投资决策参考答案：A、B、D 文字解析：对于大型建设项目尤其是群体工程构成的建设项目,建设项目管理和建设工程项目管理,在管理范围、管理目标、管理主体方面存在有区别和有联系。故选项C、E不正确。 4、施工质量控制目标,可具体表述为：建设单位的控制目标( )A、质量监督单位的控制目标B、设计单位的控制目标C、施工单位的控制目D、供货单位的控制目标E、监理单位的控制目标参考答案：B、C、D、E 文字解析：暂无解析 5、按照建设工程示范合同文本约定,工程师认为确有必要暂停施工,下列做法中正确的是( )A、以书面形式要求要求承包人暂

30、停施工,并在提出要求后24小时内提出书面处理意见B、以书面形式要求要求承包人暂停施工,并在提出要求后48小时内提出书面处理意见C、承包人收到了工程师的暂停通知,但其认为组织施工无误,不需要暂停,故承包人致函工程师不同意暂停并继续组织施工D、承包人收到了工程师的暂停通知,但其以工期紧张为由,致函工程师不同意暂停并继续组织施工参考答案：B 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF99一0201)通用条款第l2条约定。 6、在网络计划中,若工作还需3天完成,但该工作距离最迟完成时间点的天数为2天,那么( )A、该工作不影响总工期B、该工作可提前1天完成C、该工作会影响总工期1天D、该工作会影响总工

31、期2天参考答案：C 文字解析：若工作能在最迟完成时间之前完成,则不影响总工期；若超过最迟完成时间完成,则超过部分会拖延总工期。本题中,工作的计划完成时间超过了工作最迟完成时间1天,故影响总工期1天。 7、建设工程中经常采用的担保种类包括( )A、投标担保B、签约担保C、履约担保D、预付款担保E、支付担保参考答案：A、C、D、E 文字解析：建设工程担保通常分为投标担保、履约担保、预付款担保和支付担保。 8、按照建筑工程施工质量验收统一标准规定：分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定,当分部工程较大或较复杂时,可按( )及类别等分为若干子分部工程。A、材料种类B、施工特点C、工程难点D、施工程序

32、E、专业系统参考答案：A、B、D、E 文字解析：按照建筑工程施工质量验收统一标准规定：分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定,当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等分为若干子分部工程,故选项C不正确。 9、监理工程师应当按照工程管理规范的要求,采取( )等形式,对建设工程实施监理。A、旁站B、抽查检验C、巡视D、见证取样E、平行检查参考答案：A、C、E 文字解析：引自建设工程质量管理条例第三十八条。 10、运用比较法进行施工成本分析的形式中,若想分析影响目标完成的积极因素和消极因素,以便及时采取措施,保证成本目标实现,应采取( )A、将实际指标与目标指标

33、对比B、将本期实际指标与上期实际指标对比C、与本行业的平均水平对比D、将本期目标指标与上期目标指标对比参考答案：A 文字解析：暂无解析 11、承包人在跟踪分析发包人的工作内容时,关注重点应放在( )A、发包人是否有效协调了各类社会关系,保证工程顺利进展B、发包人是否及时并足额支付了应付的工程款C、发包人是否对专业分包人进行了管理协调,使其专业施工工程质量达到了合同约定的质量标准D、对承包人提出的工程疑难问题是否及时进行解答参考答案：B 文字解析：在合同履行过程中,承包人应重点跟踪业主是否及时、足额地支付了工程款。 12、通过返修或加固后处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程(

34、 )A、勉强验收B、缓期验收C、严禁验收D、严格验收参考答案：C 文字解析：暂无解析 13、建设工程监理规范规定,设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更应( )A、提交总监理工程师B、编制工程变更单C、编制设计变更文件D、按规定经有关部门审定参考答案：C 文字解析：建设工程监理规范规定：设计单位对原设计存在的缺陷提出的变更,应编制设计变更文件 14、下列选项中,属于建设工程项目进度控制组织措施的有( )A、专门的工作部门和符合进度控制岗位资格的专人B、进度计划多方案比较和优选C、项目进度控制的工作流程D、项目合同见面的划分E、项目管理组织设计的任务分工表参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析

35、15、在单代号搭接网络图中,工作G的持续时间为4天,与紧前工作之间的搭接关系为STF=12天。如果工作最早开始时间为6天,则G工作的最早开始时间为( )A、12天B、14天C、16天D、18天参考答案：B 文字解析：本题主要考查搭接网络图中各种搭接关系的含义和最早开始时间的计算。sTF为开始到结束的时距,由工作D和G的关系可知,工作G最早开始的时间为(6+12-414)天。 16、某化工建设工程在项目决策阶段,需要依法办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续的单位应该是( )A、施工单位B、建设单位C、地方政府D、施工承包商参考答案：B 文字解析：暂无解析 17、按建设工程监理规范,处理建设单

36、位提出工程变更的程序内容有( )A、施工单位提出变更的暂定价格B、变更提交总监理工程师C、总监理工程师组织专业监理工程师审查变更D、原设计单位编制设计变更文件E、建设单位审定涉及安全、环保内容参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 18、某公司投标承包某工程施工,为此编制了施工成本计划,并决定组建强有力的项目管理部负责工程的施工管理。在选派项目经理、组建项目管理部的阶段,需要编制的施工成本计划是( )A、竞争性成本计划B、指导性成本计划C、过程性成本计划D、考核性成本计划参考答案：B 文字解析：指导性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划,是项目经理的责任成本目标,故选项B正确。竞争性成本

37、计划是工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划；实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划；实际管理中,一般无考核性成本计划,所以选项A、C、D不恰当。 19、按施工成本组成编制施工成本计划,需将施工成本分解为( )A、直接费、间接费、利润、税金B、单位工程施工成本及分部、分项施工成本C、人工费、材料费、施工机械使用费、措施费、间接费D、建筑工程费和安装工程费参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、如何评价、度量风险的大小,确定可接受风险和不可接受风险,对不可接受风险作进一步分析,制定补偿措施,将风险减至最小或可以接受的水平,是一个急需解决的课题。其中不可接受风险是指( )A、超出了方

38、针、目标和企业规定的其他要求的风险B、超出了法律、法规和规章的要求的风险C、超出了人们普遍接受的要求的风险D、超出了人们的判断能力的限度的风险E、超出了建设工程项目的总体目标范围的风险参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 21、合同交底的对象是( )A、承包人工程管理部门人员B、承包人合同管理部门人员C、项目管理人员和各个工程小组D、项目管理人员及各分包人参考答案：C 文字解析：合同交底的目的是要求项目履约人员熟悉合同中的主要内容、规定及管理程序,了解掌握合同双方的责任范围和工作范围,使大家树立全局观念,使各项工作协调一致推进,避免违约行为发生。 22、材料费的索赔中除采购费外,还应包括(

39、 )A、运输费、仓储费及合理的损耗费B、包装费、运输费及仓储费C、运输费、仓储费及二次搬运费D、运输费、仓储费及人工费参考答案：A 文字解析：暂无解析 23、下列选项中,应编制分部(分项)工程施工组织设计的是( )A、无粘结预应力混凝土B、大量土石方工程C、特大构件的吊装D、室内抹灰E、填充墙砌筑参考答案：A、B、C 文字解析：分部(分项)22程施工组织设计(也称为分部(分项)工程作业设计,或称分部(分项)工程施工设计)针对某些特别重要的、技术复杂的,或采用新工艺、新技术施工的分部(分项)工程,如深基坑、无粘结预应力混凝土、特大构件的吊装、大量土石方工程、定向爆破工程等为对象编制的,其内容具体

40、、详细,可操作性强,是直接指导分部(分项)工程施工的依据。 24、工程建设项目施工招标投标办法规定,施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的( ),但最高不得超过( )人民币。A、1,50万元B、15,50万元C、2,80万元D、25,80万元参考答案：C 文字解析：暂无解析 25、质量手册内容一般包括( )A、企业的质量方针、质量目标B、组织机构及质量职责C、体系要素或基本控制程序D、质量手册的管理办法E、质量培训计划参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 26、成本分析方法中的动态比率法,常采用的计算方法有( )A、同比指数B、基期指数C、环比指数D、期望指数E、实际指数参考答案：

41、B、C 文字解析：动态比率法就是将同类指标的不同时期的数值进行对比,求出比率,通常采用基期指数和环比指数两种方法。 27、某工程按合同要求全部完成后,承包人向发包人提出竣工验收报告,发包人组织竣工验收时有部分工程因施工质量原因未通过验收。承包人按发包人要求修改后再次提请发包人验收,此次验收通过。则该工程的竣工日期为( )A、实际完工之日B、承包人提出竣工报告之日C、发包人组织第二次验收通过之日D、承包人第二次提请验收之日参考答案：D 文字解析：见建设工程施工合同示范文本(GF990201)通用条款第324款约定。 28、下列选项中,属于建设工程项目进度控制的管理措施的有( )A、选择适用的网络

42、计划方法B、选择合理的承发包模式C、选择合理的工程物资的采购模式D、重视信息技术的应用E、不考虑影响项目进度的风险参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 29、成本加酬金合同对业主而言,其优点包括( )A、可以等所有施工图完成、工程投资全部到位后才开始招标B、可以利用承包商的施工技术专家帮助改进或弥补设计中的不足C、业主可以利用自身力量和需要,较深地介入和控制工程施工和管理D、可以减少承包商的对立情绪,承包商对工程变更和不可预见条件的反应会比较积极E、可以通过确定最大保证价格约束工程成本不超过某一限值参考答案：B、C、D、E 文字解析：采用成本加酬金合同,业主可以通过分段施工缩短工期,而

43、不必等待所有施工图纸完成才开始进行招标。 30、工程量清单漏项或设计变更引起的新的工程量清单项目,其相应综合单价的提出首先应是( )A、监理工程师B、承包人C、发包人D、工程造价管理部门参考答案：B 文字解析：暂无解析 第四部分 公路实务1、公路工程在建项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位参考答案：B 文字解析：暂无解析 2、阻碍公路建设或抢修,致使公路建设或抢修不能正常进行,尚未造成严重损失的,给予的处罚是( )A、治安处罚B、行政处罚C、经济处罚D、刑事处罚参考答案：A 文字解析：暂无解析 3、悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和( )组成

44、。A、满堂支架B、拱架C、主桁架D、工作平台底模架E、锚固系与平衡重参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 4、路段视频监视系统一般由摄像机、( )等组成。A、视频与数据传输设备B、会议电视终端装置C、分中心的视频监视装置D、便携式投影机E、分中心的存储及控制装置参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 5、水泥混凝土路面横向裂缝产生的原因有( )A、混凝土配合比不合理B、切缝深度过浅C、水灰比大D、未设置拉杆E、材料计量不准确参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 6、( )路面不宜分期修建,但位于软土、高填方等施工后沉降较大的局部路段,可按“一次设计、分期实施”的原则实施。A、高速

45、公路B、高等级公路C、一级公路D、二级公路E、县乡公路参考答案：A、C 文字解析：暂无解析 7、下列关于对急流槽的施工要求描述正确的有( )A、急流槽必须用浆砌圬工结构B、急流槽的纵坡不宜超过1：15,同时应与天然地面坡度相配合C、当急流槽很长时,应分段砌筑,每段不宜超过10mD、当急流槽较长时,槽底可用几个纵坡,一般是上段较缓,向下逐渐放陡E、急流槽的平面转弯半径应大于20m参考答案：A、B、C 文字解析：暂无解析 8、已交付使用的公路工程项目,事故报告单位为( )A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、接养单位参考答案：D 文字解析：暂无解析 9、工程价款价差调整的主要方法有( )法几种。

46、A、调值公式B、调价文件计算C、预算价格调整D、实际价格调整E、工程造价指数调整参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 10、背景材料2某项目部为控制材料成本,主要从控制供料成本和量差控制入手。在材料的采购环节,通过网上采购的方式与一供应商签订了水泥、砂、石的供应合同,并由项目部自己组织运输。在材料发放环节,按照发料的原则,尽量控制损耗；使用环节,尽量减少材料的场内运输损耗。问题：根据背景资料的描述,量差节约的途径应该采取( )方式。A、节约降耗B、控制物耗C、节约材料场外运输费用D、减少材料场外搬运费E、降低材料购买价参考答案：A、B 文字解析：暂无解析 11、背景材料2某桥全长130

47、m。主跨为100m钢筋混凝土箱形拱桥,下部结构东岸为组合式桥台,西岸为重力式U形桥台。拱箱采用分片预制、吊装就位、木拱架上拼装的施工方法。问题：拱桥净跨径是每孔拱跨两拱脚截面( )A、形心之间的直线距离B、形心之问的水平距离C、最低点之间的直线距离D、最低点之间的水平距离参考答案：D 文字解析：暂无解析 12、公路工程质量事故发生后事故发生单位隐瞒不报、谎报、故意拖延报告期限的,故意破坏现场等行为,构成犯罪的,由司法机关依法追究( )A、刑事责任B、行政责任C、民事责任D、经济责任参考答案：A 文字解析：暂无解析 13、项目组织机构设置中的“管理跨度”原则是指( )A、确定合理的任务目标B、确

48、定合理的领导人数C、使上下级形成一条等级链D、分工合理、协作明确参考答案：B 文字解析：暂无解析 14、适合于高速公路水泥混凝土路面面层施工中使用的施工方法是( )A、滑模机械铺筑B、小型机械铺筑C、路面板装配式施工技术D、轨道摊铺机铺筑E、碾压混凝土铺筑参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 15、分包可分为( )A、指定分包B、特殊分包C、专业分包D、一般分包E、劳务分包参考答案：C、E 文字解析：暂无解析 16、桥梁工程的基本体系可归结为( )几种基本体系。A、梁式B、拱式C、斜拉式D、悬索桥E、刚架桥参考答案：A、B、D、E 文字解析：暂无解析 17、流沙地段开挖边墙马口,其长度不得大于

49、( )A、1mB、2mC、3mD、4m参考答案：B 文字解析：暂无解析 18、可承担单跨100m及以下桥梁工程的施工的企业包括( )A、公路工程施工总承包特级企业B、桥梁工程专业承包一级企业C、桥梁工程专业承包二级企业D、桥梁工程专业承包三级企业E、公路工程施工总承包一级企业参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 19、建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度,加强对职工安全生产的教育培训,( )不得上岗作业。A、无作业证的人员B、未经劳务部门同意的人员C、未经安全生产教育培训的人员D、工作年限不够的人员参考答案：C 文字解析：暂无解析 20、为提高成本管理的有效性,可以采取的方

50、法有( )A、行政方法B、经济方法C、法制手段D、以最少的人力和财力完成较多的管理工作E、以减少安全投入节约成本支出参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 21、发包人应在监理人收到进度付款申请单后的( )天内,将进度应付款支付给承包人。A、7B、14C、21D、28参考答案：D 文字解析：暂无解析 22、水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法是：( )A、控制压实含水量,需要根据土的性质采用最佳含水量B、设置伸缩缝,在石灰土层中,每隔510m设一道缩缝C、铺筑碎石过渡层,在基层与路面间铺筑一层碎石过渡层,可有效地避免裂缝D、在能保证水泥稳定土强度的前提下,尽可能采用较高的水泥用量E、设计合理

51、的水泥稳定土配合比,加强拌合,避免出现粗细料离析和拌合不均匀现象参考答案：A、E 文字解析：水泥稳定土基层裂缝的主要防治方法 23、高速公路、一级公路、二级公路路堤基底的压实度应符合原设计要求,当路堤填土高度小于路床厚度(80cm)时,基底的压实度不宜小于( )A、92B、98C、路面垫层的压实度标准D、路床的压实度标准参考答案：D 文字解析：暂无解析 24、半刚性基层包括( )A、级配碎石B、水泥稳定土C、石灰工业废渣稳定土D、石灰稳定土E、沥青碎石参考答案：B、C、D 文字解析：暂无解析 25、路面工程施工中,相邻结构层之间的速度决定了相邻结构层之间的搭接类型,前道工序的速度快于后道工序时

52、选用( )搭接类型。A、开始到开始B、开始到完成C、完成到开始D、完成到完成参考答案：A 文字解析：暂无解析 26、特种车辆监视系统是由车载GPS和GSMGPRSCDMA(简写为GSM)通信装置、( )及覆盖本路网的GPS及GSM移动通信网构成。A、移动通信基站B、分中心大屏幕投影机C、分中心GPS和GSM通信及控制装置D、分中心紧急电话控制台参考答案：C 文字解析：暂无解析 27、复合衬砌中防水层施工应在( )后,二次衬砌施作前进行。A、围岩变形完全稳定B、初期支护完成并且围岩变形稳定C、初期支护变形基本稳定D、初期支护变形完全稳定参考答案：C 文字解析：暂无解析 28、复合式衬砌的隧道地质

53、和支护状况观察量测的间隔时间是( )A、3次天B、2次天C、12次天D、每次爆破后进行参考答案：D 文字解析：暂无解析 29、按照公路水运工程试验检测管理办法的有关规定,公路工程综合类检测机构等级划分是( )A、甲、乙两个等级B、甲、乙、丙3个等级C、一、二、三3个等级D、一、二两个等级参考答案：B 文字解析：暂无解析 30、公路工程施工中,项目经理部应文明施工,在项目部或工程适当位置应设置公示标志,内容包括( )A、工程概况牌B、施工总平面图C、企务三公开宣传栏D、卫生防疫E、安全纪律牌参考答案：A、B、E 文字解析：暂无解析 第五部分 水利实务1、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本

54、(GF20000208),承包人受其自身施工设备和施工能力的限制,要求对原设计进行变更或要求延长工期,这类变更增加的费用和工期延误责任应由( )承担。A、发包人B、设计入C、承包人D、监理人参考答案：C 文字解析：暂无解析 2、根据水利水电工程施工合同和招标文件示范文本(GF20000208),下列属于发包人违约的情形有( )A、发包人未能按合同规定的时间提供施工用地B、发包人未提供测量基准C、发包人未按期提供应由发包人负责的图纸D、发包人未能按合同支付各项预付款E、发包人未按合同规定参加监理例会参考答案：A、B、C、D 文字解析：暂无解析 3、混凝土防渗墙的墙体材料性能主要检查其( )龄期的

55、抗压强度和抗渗性能。A、7dB、28dC、14D、D设计参考答案：B 文字解析：暂无解析 4、全段围堰导流法包括明渠导流隧洞导流和( )A、涵管导流B、永久建筑物导流C、厂房导流D、束窄河床导流参考答案：A 文字解析：暂无解析 5、项目后评价的三个层次是( )A、施工单位自评、项目法人评价、主管部门评价B、监理单位评价、项目法人评价、主管部门评价C、设计单位评价、项目法人评价、主管部门评价D、项目法人自评、项目行业评价、主管部门评价参考答案：D 文字解析：暂无解析 6、为适应低热性的要求,建筑物内部的大体积混凝土,应优先选用( )A、矿渣硅酸盐大坝水泥B、矿渣硅酸盐水泥C、粉煤灰硅酸盐水泥D、

56、普通硅酸盐水泥E、火山灰质硅酸盐水泥参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 7、工程质量监督的主要内容为( )A、对监理、设计、施工和有关产品制作单位的资质及其派驻现场的项目负责人的资质进行复核B、对监理、设计、施工等单位的资质等级、经营范围进行核查C、对工程项目的单位工程、分部工程、单元工程的划分进行监督检查和认定D、提请有关部门奖励先进质量管理单位及个人E、检查施工单位和建设、监理单位对工程质量检验和质量评定情况参考答案：A、C、E 文字解析：暂无解析 8、招投标阶段,下列关于钢支撑安装工程量计算正确的是( )A、计算钢支撑重量时,应扣除孔眼的重量B、计算钢支撑重量时,应增加电焊条、

57、铆钉、螺栓等的重量C、钢支撑的备用量,应按招标文件工程量清单的数量制备,并另行计价D、制备完成而未安装架设的剩余钢支撑,招标人也应在支付工程价款后收回作为招标人所有财产E、一般情况下钢支撑不拆除,如需拆除,招标人应另外支付拆除费用参考答案：C、D、E 文字解析：暂无解析 9、坝底扬压力包括浮托力和渗透压力两部分,其中( )A、浮托力是由上游水深形成的,渗透压力是由上下游水位差形成的B、浮托力是由下游水深形成的,渗透压力是由上下游水位差形成的C、浮托力是由上下游水位差形成的,渗透压力是由上游水深形成的D、浮托力是由上下游水位差形成的,渗透压力是由下游水深形成的参考答案：B 文字解析：暂无解析 1

58、0、当平原、滨海地区的水利水电工程其永久性水工建筑物的挡水高度高于( )m,且上下游水头差大于( )m时,其洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定。A、105B、1510C、2015D、2515参考答案：B 文字解析：暂无解析 11、适用于河谷狭窄两岸地形陡峻山岩坚实的山区河流的导流方法是( )A、涵管导流B、永久建筑物导流C、隧洞导流D、束窄河床导流参考答案：C 文字解析：暂无解析 12、基坑经常性排水两种方式是( )A、明沟排水B、管井排水法C、真空井点排水法D、人工降低地下水位E、喷射井点法参考答案：A、D 文字解析：暂无解析 13、基坑在初期排水时,排水设备应选择( )离心式水泵。A、小容

59、量低水头B、大容量高水头C、大容量低水头D、小容量高水头参考答案：C 文字解析：暂无解析 14、流域范围内的区域规划应当服从( )A、专业规划B、流域规划C、综合规划D、战略规划参考答案：B 文字解析：暂无解析 15、工程监理单位对施工质量承担( )A、全部责任B、经济责任C、监理责任D、主要责任参考答案：C 文字解析：暂无解析 16、在坝址处于峡谷地区,岩石坚硬、岸坡陡峻、交通不便时,可采用( )A、投块料截流B、水力冲填法截流C、定向爆破截流D、下闸截流参考答案：C 文字解析：暂无解析 17、下列关于水工建筑物地下开挖工程施工技术及爆破施工的说法正确的是( )A、单向开挖隧洞,安全地点至爆

60、破工作面的距离应不少于200mB、相向开挖的两个工作面相距15m时应停止一方工作,单向开挖贯通C、竖井单向自下而上开挖,距离贯通面5m时,应自上而下贯通D、装有爆破器材的车辆应根据实际情况调整线路E、电力起爆只允许在无雷电天气、感应电流和杂散电流小于30mA的区域使用参考答案：A、B、C、E 文字解析：暂无解析 18、水工建筑物一般按它的( )等来进行分类。A、作用B、等别C、级别D、投资E、使用时期参考答案：A、E 文字解析：暂无解析 19、根据水利工程建设项目监理招标投标管理办法(水建管2002587号),项目监理评标标准中的“业绩和资信”设置的评价指标可包括( )等。A、有关资质证书、营