因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗_第1页
因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗_第2页
因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗在建设工程中,双方当事人需要履行各自的义务。如果承包人停 工的,是会带来一定损失的,有时候停工是因为发包人的原因,那么, 因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗?下面,我 详细为您介绍具体内容。因发包人原因导致建筑工程停工,承包人可以要求赔偿吗发包人出现拖延支付进度款、进行工程变更或未及时原材料等情 况时,极易导致建筑工程停工,一旦承包人因此不得不停工的,必然 会遭受损失。这种情况下,承包人就要及时向发包人提出索赔要求, 积极主动地进行索赔。在实践中,因为发包人原因导致工程停工的情形很多,常见的主 要有以下几种情形:1、发包人未按

2、照合同约定的时间原材料、设备、场地,导致工 程停工。2、发包人未按照约定的时间支付工程预付款、进度款导致工程 停工。3、发包人未按合同约定技术资料、或不及时进行技术交底导致 工程停工。4、发包人未及时检查隐蔽工程、未及时进行中间结构的验收导 致下步工程无法施工而致工程停工。这对建筑工程承包人而言,一旦因发包人原因而不得不停工的,可以要求发包人承担违约责任,赔偿相应的损失。一般存在以下几种可要求赔偿的情况:1、建筑工程合同对停工责任有约定,承包人可以按照约定,要 去发包人承担违约责任,如支付违约金。2、若合同无约定或约定不明的,承包人可以依法索偿。根据合同法及相关司法解释的规定,因发包人的原因致

3、使工程中 途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包 人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等 损失和实际费用。3、双方就赔偿事宜协商不成的,承包人可以收集证据资料,委 托建筑工程通过法院诉讼的方式追偿。事实上,出现停工情况的,对双方当事人而言,最好的解决方式 就是协商,成本低、见效快。要是承包人与发包人进行协商时,发现 其没有协商诚意,甚至一拖再拖的,建议尽早向专业建筑工程学习, 积极采取法律措施索取赔偿。民法典第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据 违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损 失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根 据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人 民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当 履行债务。以上就是我为您整理的内容,如果是因发包人原因导致建筑工程 停工,承包人可以要求赔偿,具体

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论