实用的工程合同范文7篇

1、第 PAGE34 页 共 NUMPAGES34 页实用的工程合同范文7篇工程合同 篇1 本协议书由（以下简称“业主”）为一方，与（以下简称“监理单位”）为另一方共同订立。 鉴于业主已委托监理单位为工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.公路工程施工监理规范（JTJ

2、 077-95）5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件：附件监理服务的形式、范围与内容附件业主提供的监理工作条件附件监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺按照本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自年月 日生效，至年月日终止，在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份双方各执份。业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代

3、表人： （签字） 法定代表人： （签字）单位地址： 单位地址：邮编： 邮编电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行；帐号： 帐号：工程合同 篇2 甲方： 乙方（施工责任方）：甲方承建之_，现委托乙方采取包工、料、机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守执行：一、工程内容按施工图纸设计方案各站点、区间交通设施或信号灯单项工程项目的工作内容，具体为： 站、 区间交通设施部分工程。二、方式甲方根据乙方负责施工之上述工程最终与业主、审计中心结算价对乙方进行结算，但乙方需向甲方缴纳该结算总价的_%为施工责任管理费，各类税、费均由乙方

4、另行缴纳。三、组织领导1） 乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。2） 乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。3） 乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。四、双方责任1、甲方责任：1） 负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督与管理。2） 负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工程量，申报预决算，申请拨付工程款。3） 负责与业主、设计

5、、监理等单位及部门进行工作联系并申报有关文件资料。2、乙方责任：1） 严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行施工技术验收规范。尊重和服从业主、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。2） 强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则由乙方承担由此产生之全部责任。3） 工人进入施工现场必须穿反光背心，佩带安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完场清。4） 负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报各级部门审批。做到绝对服从甲方工程进度安排

6、；班组长每天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。5） 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工、工程质量等问题均由乙方承担。6） 具体施工作业中必须配备所需交通安全标志牌、安全围挡、指示牌和指示灯等交通安全设施，并且必须符合我市有关道路施工操作规程及相关法律规定，以确保安全、文明施工，否则由此造成之一切后果均由乙方自行负责，相关费用由乙方自承担。7） 乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同

7、时乙方应对由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果均由乙方自行负责。8） 该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。9） 乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。10） 工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。五、工程质量及验收标准工程质量应符合国家现行施工验收规范以及业主、监理单位和甲方的要求。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符

8、合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。六、工期乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的_ 或 _元向甲方支付罚金。七、付款方法1） 甲方按乙方所完成之实际施工进度，每月或每一单项工程完工后，根据业主给甲方拨付或结算之工程款，到甲方帐户后三天内按_%扣除税金和管理费后支付给乙方。2）质保金：质保金按工程总造价的_%逐月或每单项工程逐次扣除，待工程完工并通过竣工验收_年后，据实返还。因质量原因造成的返修，由乙

9、方负责，返修费用由乙方承担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知_日内派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。八、其它1）若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价_%的违约金。2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任收无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。十、本责任书一式两份，甲、乙方执一份，具有

10、同等法律效力。该责任书自双方签自盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除保修条款依然有效外，即告终止。甲 方： 乙 方（施工责任方）：代 表： 代 表：经办人：施 工 责 任 人：签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月工程合同 篇3 甲方： 乙方：为了强化学校建设，改变校园面貌，经学校领导班子研究决定，本工程以包工包料方式包给乙方承建，为加快工程进度，确保工程保质、保量按时完成，依照建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程的具体情况，双方协商同意，特签订如下条款，特供双方共同遵守。一、工程名称：徐闻县下洋镇墩尾小学大门、公厕、跑道、斜坡及硬底道路工程。

11、二、工程地点：徐闻县下洋镇墩尾小学三、承包方式：包工包料、包质量。四、工程质量要求：按校方要求内容进行施工，符合上级部门规定的质量要求，达到国家规定的“合格”标准。五、工程造价结算方式：1、该项目结算按现行有关工程，有关定额为依据，按实际工程量计算，材料价格按施工前预算书的固定价格，工程俊工验收后，经有资质的咨询机构审定的造价为准。2、工程量以甲方与乙方商定的具体项目为准。3、该项目核定预算书资金见工程预算书；骏工验收经结算书为准。六、工程工期。合同工期40天，从乙方进场施工之日计算。七、工程付款方式：本工程资金来源1、在工程款下午拔该项目资金中，合同签订后甲方应付给乙方工程预算价的25%做为

12、备料款。2、余下工程款待工程竣工验收结算30天内付清，如该工程项目资金来源不足由甲方自己筹备工程款付给乙方剩余工程款。八、甲乙双方的责任和权利（一）甲方的责任和权利1、负责施工现场的“三通”，为乙方创造施工条件。2、负责办理属于甲方应办的有关手续及乙方施工工人有关手续。3、确定派驻工地代表，及时审查进度和进行工程验收签证，及时处理施工中出现意料不到而又属于甲方职责的问题。4、甲方可随时组织有关人员对本工程的施工质量进行检查，如发现偷工减料，或不符合规范要求的，可责令乙方停工、返工。由此造成的损失，与甲方无关。5、负责做好干部群众的思想工作，防止人为干扰或破坏工程建设。6、在施工中出现人力不力不

13、可抗拒的自然灾害，而乙方采取了积极的得当措施，仍无法挽回工程的损失的，经验证后，其损失由甲方负责。7、负责按国家规定缴纳建筑工程税金。（二）乙方责任和权利1、负责工程质量，保证按期交付使用。2、乙方在施工过程中，应加强施工人员的安全教育，做到文明施工。若出现施工安全事故而造成的一切损失均由乙方负责，与甲方无关。3、乙方在施工过程中，要积极配合甲方的管理，对各种不同专业工程所存在的问题，属于甲方责任范围的，应提前三天通知甲方，否则造成损失应由乙方负责。4、配合甲方做好各项工作。5、若甲方在施工过程中，不予配合，特别是现场施工的有关记录签证不及时办理，乙方有权停工并不负因此引起的一切责任。九、工程

14、验收。工程竣工验收，乙方应在自检基础上，向甲方提出书面验收报告，甲方在收报告后在七天内通知有关部门按国家有关规定进行验收。十、本合同自签订之日起生效，竣工验收付清工程款后失效。十一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：法人代表： 法人代表：工程合同 篇4 甲方将_爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议： 一、工程地点：_二、工程量：_三、工程造价：_四、付款方式：乙方设备进场开始_作业，甲方支付乙方工程款的50，尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任（一）甲方责任：1负责_，以方便乙方_作业。2派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。（二）乙方责任：1负责到政府

15、各有关部门办理爆破施工手续。2负责整个爆破过程的安全工作，负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。3作业人员持证上岗。4加强安全警戒工作。六、违约责任1乙方按甲方要求完成爆破施工。2甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。八、本合同一式肆份，双方各执二份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_甲方代表（签字）：_乙方代表（签字）：_年_月_日_年_月_日建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_根据_市建委有关规定，甲方将_首期绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积

16、为_平方米。三、工程内容1乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必须养护一年（落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应根据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2第二次付款

17、，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方委托_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程合同 篇5 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事

18、合同。下面我们来看看关于废气环保工程的合同内容是什么吧。 废气环保工程合同合同编号： 第_号 工程项目合同书建设单位：_ （以下简称甲方）承建单位：_（以下简称乙方）经友好协商，就喷漆废气治理工程签订如下合同：一、 工程项目内容1、 工程名称：_工程 2、 工程地点：_3、 工程内容：喷漆废气处理设施的设计、包工、包料、包质量、包安全、包验收大包干形式。二、 工程承包范围甲方将上述第一条的工程项目发包给乙方，乙方负责全部工程的设计、设备及管道安装、竣工后的调试、移交及保养。三、 合同价款乙方按照本合同要求完成全部工程内容，甲方需向乙方支付工程款总额为大写人民币：大写：_元整（￥_.00）（不含

19、税）四、 双方责任甲方：1、 向乙方提供施工场地。2、 向乙方指定施工地点，并在乙方施工队伍进场前整理施工场地，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续负责解决以上事项遗留问题。如有需要，负责处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护，并承担有关费用。 3、 以乙方施工期间，负责水电。4、 乙方在施工过程中如提出工程变更要求，应以书面形式提前通知乙方。不属乙方责任的，有关费用由甲方承担。5、 在乙方完工时派出_位人员接受乙方的操作培训。6、甲方不按合同约定履行上述责任造成的经济支出及给乙方带来的经济损失，由甲方承担。乙方：1、根据甲方提供的资料按照有关设计规范进行废气处理工艺的设计，施工

20、图设计。2、负责废气处理系统的设备、管道、电气供应和安装，并根据甲方确定的施工场地进行施工。3、保证工程按期完工，处理系统正常、保证处理后排放废气质达到环保验收标准:广东省（DB442620_）大气污染物排放限制第一时段之二级标准、具体参数见设计方案及图纸（本合同附件包含设计方案及所有图纸）。4、工程完工后经环保部门验收，未达到要求，乙方负责返工，采取补救措施，由此所产生的费用由乙方自行负责。5、由于不可预见的原因造成的工程修改、增加等，乙方须先以书面形式通知甲方，在取得甲方认可后方可施工。6、协助甲方完成施工方案上报、审批、工程竣工验收。7、负责培训甲方人员进行独立操作。8、负责组织验收。9

21、、乙方不按合同完成上述工作造成的工程费用增加及给甲方造成的经济损失，由乙方承担。五、 工程工期乙方收到第一期款且现场具备施工条件后25天（晴天）内完成全部工程。六、 付款方式自合同正式签定生效，乙方工人进场开始施工_日内，甲方向乙方支付￥_.00元（工程款总额的_%）；设备安装完成通电调试，通过环保验收取得检测报告，甲方向乙方支付工程款人民币￥_.00元（工程款总额的_%）。七、 违约责任1、 甲方付款前任一方擅自解除合同，应按合同总金额的5%向对方支付违约金，在甲方付款后，任一方擅自解除合同，应按甲方已付合同款的相同金额向对方支付违约金。2、 本合同第五条之规定，违约方应按每逾期一天支付工程

22、总价的千分之一违约金给另一方。3、 违反本合同第六条的规定违约方应按每逾期一天，按应付未付款的千分之一赔偿给乙方。八、 附则1、 设备保修：外购设备有保修单的以保修单保修期限为准，自制设施、设备以环保部门验收设施、设备安装合格之日起保修壹年。2、 若因甲方定址不当等因素而造成的损失，由甲方承担相应的责任，并赔偿乙方的经济损失。3、 未尽事宜，由双方友好协商解决。如有争议不能解决，可向国家规定的合同管理机关申请调解和仲裁，也可向人民法院起诉。4、 本合同自双方法人代表（或法人代表委托人）签字并加盖公章之日起生效。 5、 本合同一式四份，双方各执二份，均具同等效力。甲方： 乙方：代表： 代表：签字

23、日期月 日 签字日期：月 日： 年 年工程合同 篇6 摘要：合同管理工作在建设工程项目中，所起到的作用并不逊于质量管理、安全管理及进度管理等方面的工作，随着建筑市场的繁荣和竞争的加剧，合同管理的重要性更加凸显。完善的合同能够将合同双方的权利和义务进行明确的规定，是保证工程进度、成本、质量等方面的基础。文章从合同管理的重要性入手重点探讨了当前建设工程合同管理过程中存在的问题及其相应的对策。 关键词：建设工程；合同管理；问题分析；对策探讨1建设工程合同管理的重要性分析随着我国建筑领域市场机制的逐步完善，施工合同的重要性将会越来越突出，施工合同的确立将会成为调节发承包双发经济利益关系的重要凭证，也是

24、维护双方合法权益的基本保障。对于施工合同的管理就是对于建筑工程项目各参与方自身利益的维护。并且施工合同能够将发承包双方在建筑工程项目进行过程中的各项责任义务及权力等方面进行明确的规定，是合同各参与方能够自觉履行相应的义务，行使相应的权利。由于建筑工程不可预见性的因素较多，完善的施工合同更加能够有效的维护合同各参与方各自的利益，确保建筑工程项目能够有序的进行。并且合同的存在也为建筑工程项目的合同参与方提供了解决纠纷的依据，使得项目各参与单位的利益能够得到有效的保证。2建设工程合同管理中存在的问题分析2.1法律意识淡薄从现阶段的建筑工程领域来看，不公正合同的存在仍旧是一个不争的事实，发承包双方所签

25、订的合同存在着明显的权利与义务不对等的现象，仍有许多建筑工程合同的多数条款是由发包单位制定，而且这些条款多强调了承包单位的义务，却在强调义务的同时有意的弱化发包单位的对等义务，尤其是在违约和赔偿等方面。而且也有的发包单位在建筑工工程合同中没有明确的规定自身违约行为的处罚办法，这就使施工单位的合同风险加大，而且也有失合同签订的公平原则。而且由于近年来建筑市场的繁荣，许多建筑单位为了竞争而过分的降低自身在工程合同中的地位，这就使许多建设单位利用合同来规避自身的风险，将这部分风险更多的转移到施工单位身上。而面对这样的合同的时候，许多施工单位为了获利而不得不采取偷工减料的方式来保证自身的经济效益，甚至

26、有的单位出现转包等违法现象，这就给建筑工程的质量构成了极大的威胁。2.2合同文本不规范我国工商总局及建设部针对于建筑市场联合制定了建筑工程施工合同示范文本，但是仍有许多建设单位为了维护自身的利益，转移风险和回避业主义务，而不采用标准的合同文本。2.3阴阳合同阴阳合同的现象同样充斥着当前的建筑工程市场，给市场秩序造成了极大的冲击。许多建设单位为了符合相应的法律程序而采取公开招标的方式与施工单位签订施工合同。同时又与施工单位商定再签订一份施工合同。这种合同从法律意义上而言属于无效合同，不仅对于合同双方的利益维护不利，而且还有可能会对建筑工程项目的顺利实施留下巨大的隐患。3完善建设工程合同管理的对策

27、探讨3.1加强对于承包单位的资质管理我国建筑市场实行准入制度，不具备相应资质的施工单位不得承揽工程，这是建筑法为了确保建筑工程市场规范和建筑工程项目质量、安全的最基本的规定。而这一规定对于规范建设工程合同管理也有着非常积极的作用。避免了不正当竞争的行为，杜绝了过分压价的竞争，也更能够为建设工程的发承包单位双方提供一个更加公平合理的签订工程合同的环境。3.2规范工程招投标管理建筑工程招投标制度也是规范建筑工程市场竞争行为的有效措施，对于完善建设工程合同管理有着更加积极的作用。符合公开招标条件的项目必须实行公开招标，为参与投标的施工单位提供一个公平竞争的平台。同时也要加强对于招投标的管理，坚决打击

28、串标、围标等违法招投标行为。严格执行招标投标法，对于阴阳合同这种违反招标投标法的行为要予以坚决的打击，规范建设工程市场的合同行为。3.3推行合同示范文本为了更好的规范建设工程领域的合同管理问题，我国应当借鉴于国际发达国家的经验，大力推行建筑工程合同示范文本。随着全球化的进程，我国建筑市场也面临着与国际接轨的问题，在这方面我国建设工程领域首要做的就是在合同管理方面进行规范和加强。我国新的建设工程合同示范文本,很大程度上参考了FIDIC合同的文本格式，比以往的建设工程合同示范文本有了很大的改进，更加利于市场经济环境下的建设工程领域的健康发展，也将建设工程项目发承包双发的权利和义务进行了明确的规定，

29、对于规范和引导合同双方的权利和义务行为有着非常大的作用。3.4加大合同管理力度，保证施工合同的履行合同管理最大的难点就在于纠纷的解决，随着近年来我国房地产市场的繁荣，工程项目数量颇多，但是也存在着许多建设单位蹭市场热度，在资金没有完全到位的情况下就上马项目，这样的做法给合同管理工作带来了很大的困扰。因此建设行政管理部门要做好市场的规范和管理工作，严把审查关，提高建设单位的履约能力，对于资金不到位的项目坚决不予办理工程报批手续，努力取缔垫资、带资施工项目，从源头上给予建设工程领域的合同管理工作以便利，更进一步的维护工程承包单位的合法利益。4结语建设工程合同管理是建设工项目管理的基础，只有合同双方

30、能够真正的.站在公平、公正、公开的角度上，合同双方的权利和义务才能够有所保证。而有了这些保证，建筑工程项目才有可能会在保质保量的前提之下顺利的实施。参考文献:1赵微.建设工程合同管理存在的问题及改进措施J.中小企业管理与科技(下旬刊),20_(8):13.2周丽君.建设工程合同管理存在的问题及对策研究J.门窗,20_(5):56.工程合同 篇7 工程名称：_ 工程地点：_合同编号：_(由承包人编填)勘察证书等级：_发包人：_承包人：_发包人委托承包人承担_工程项目的岩土工程任务,根据中华人民共和国合同法及国家有关法规,经发包人、承包人协商一致签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工

31、程地点：_1.3工程立项批准文件号、日期：_1.4岩土工程任务委托文号、日期：_年_月_日1.5工程规模、特征：_1.6岩土工程任务(内容)与技术要求：_1.7承接方式：_1.8预计的岩土工程工作量：_第二条发包人向承包人提供的有关资料文件序号资料文件名称份数内容要求提交时间第三条承包人应向发包人交付的报告、成果、文件序号报告、成果、文件名称数量内容要求交付时间第四条工期本岩土工程自_年_月_日开工至_年_月_日完工,工期为_天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果资料时,按本合同第八条规定执行。第五条收费标准及支付方式5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准_计取;或以

32、“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。5.2本岩土工程费总额为_元(大写_),合同生效后3天内,发包人应向承包人支付预算工程费总额的20%,计_元作为定金(本合同履行后,定金抵作工程费)。5.3本合同生效后,发包人按下表约定分_次向承包人预付(或支付)工程费,发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。拨付工程费时间占合同总额(工程进度)百分比金额人民币(元)第六条变更及工程费的调整6.1本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前_天向承包人

33、发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于_天内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起_天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第_天自行生效,由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。6.2变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整：_第七条发包人、承包人责任7.1发包人责任7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并对其完整性、正确性及时限性负责;发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过15天以上时,承包人

34、有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按每提前一天向承包人支付_元计算加班费。7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应一次性付给承包人临时设施费_元。7.1.4开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题,并承担费用;发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现场工作中发

35、生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任;在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关的费用;以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点;发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道、线路的保护负责,对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。7.1.

36、7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7.2承包人责任7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,并对其质量负责。7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_%。7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的

37、有关管理规定,做好工作现场保卫和环卫工作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条违约责任8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。8.2在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支

38、付承包人工程费的100%的费用。8.3发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工