2022年房屋买卖合同集锦5篇

1、第 页2022房屋买卖合同集锦5篇房屋买卖合同集锦5篇在人们的法律意识不断增强的社会，合同的法律效力与日俱增，合同的签订是对双方之间权利义务的最好标准。那么正式、标准的合同是什么样的呢？下面是我帮大家整理的房屋买卖合同5篇，欢送阅读与收藏。房屋买卖合同 篇1卖方：深圳市中ccc地址：深圳市福田xxxxxxx融中心26c买方：姓名： 性别 身份证/护照号码：通讯地址：买卖双方于 年 月 日 就购置诺德假日花园一期 栋 座 层 号房签订了?深圳市房地产认购书?(以下简称认购书)，现双方就认购书做如下补充约定，以资共同遵照执行：1 买卖双方约定采取下述第2种付款方式：(1)、一次性付款方式：买方须于

2、7日内支付首期房款30%，余款70%于签定本认购书之日起一个月内付清。(2)向银行借款方式：假设买方选择银行按揭，买方须于7日内支付不低于20%的首期房款，即人民币 元(含定金)。按揭金额、按揭年限以银行最后批复为准，如银行贷款金额减少，首期款将相应增加。2如买方采用银行按揭借款方式付款，由于买方原因(包括但不限于未按卖方或银行要求提供完整的相关按揭资料或不签署相关文件)导致未能成功办理银行按揭借款，卖方有权没收买方已付定金，其余款项不计利息退回买方;由于银行原因(包括但不限于政策发生巨大变化等)导致未能成功办理银行按揭借款，买方已付款项不计利息全额退还回买方。无论何种原因买方未能成功办理按揭

3、，但同意继续认购本房地产的，买方应在卖方发出书面通知之日起一个月内付清首期款外的余款。3 买方须按双方约定的付款时间支付房款，假设买方未按期支付任何一笔款项，每逾期1日，买方应按逾期金额的万分之五向卖方支付滞纳金。4 买方应在付清定金后，自签订认购书之日起2日内按卖方和相关按揭银行要求提供完整的相关按揭资料，接到卖方书面通知之日起5日内与按揭银行办理按揭相关手续并与卖方签订?深圳市房地产买卖合同?(下称买卖合同)5 认购书中所称的第五条所述买方原因包括但不限于：(1)买方逾期付款超过3日;(2)买方逾期未与卖方签订买卖合同或买方单方解除认购书或本补充协议;(3)导致买卖合同无法在约定时间内签订

4、的其他买方原因。假设发生上述事由之一，卖方有权终止认购书及本补充协议，有权将标的房地产另行出售，且无须通知买方，并有权追究买方违约责任，买方所交定金不予退回;且买方授权卖方单独向相关政府部门办理认购书解锁手续。如主管部门要求买方前去办理解锁手续的，买方应按卖方通知时间办理完毕，否那么每延迟1日，应按购房全款向卖方支付每日千分之五的违约金并赔偿因延误给卖方造成的全部损失。6 卖方已向买方出示?深圳市房地产买卖合同(预售)?示范文本及其补充协议、?业主临时公约?(即?临时管理规约?)及?前期物业效劳合同?等相关购房信息，买方确认已详细阅读并理解上述文件，且无异议，承诺按卖方的通知签署上述文件并遵守

5、执行。7 买卖双方的通知以认购书所载明的 、 、地址等为准，任何一方均应确保其联络方式的真实性、准确性。假设有变更，应在变更后2日内以书面形式通知另一方，否那么，因未通知所产生的后果由未通知方承当。如卖方向买方所发函件 出现错发等错误，买方应本老实信用原那么即时告知卖方，防止延误和不必要的损失。8 假设双方签订的买卖合同与认购书及本补充协议有抵触的地方，以双方签订的买卖合同为准。9 本补充协议一式二份，买卖双方各执一份，经双方签字盖章后即时生效。本补充协议为认购书的补充约定，当二者内容冲突时，以本补充协议条款为准。买方提别声明：对认购书及本补充协议等法律文件之各项条款约定，特别是其中有可能限制

6、买方权利、减轻或免除卖方义务和责任不封，以及违约责任局部，卖方已采取合理的方式逐字逐句提请买方注意并作充分说明，买方已逐字逐句仔细阅读并已充分了解其全部内容和含义以及各方的权利、义务和责任，并予接受。卖方：深圳市中铁诺德投资 买方：卖方代理人(签章)： 买方代理人：房屋买卖合同 篇2出售人(以下简称甲方)：_身份证号：_住址：_购置人(以下简称乙方)：_身份证号：_住址：_甲方与乙方就位于的房屋买卖事项，经充分、平等协商一致、自愿达本钱合同。一、房屋情况1、本合同交易的房屋位于_市_区/镇_村_组_号2、房屋结构为大门朝南落地式带院子，房屋总占地面积约为_，其中房屋占地约为_，院子占地面积_，

7、其他_。3、该交易房屋由出售人全额出资建造，使用的土地为_村_组集体土地，并征得其他村民和村集体同意，可以长期占有、使用。该房屋在交易前为出售人完整所有、占有、使用梢猿鍪圩让该房屋。二、为保证本合同切实履行以及房屋的交付使用，出售人保证并承诺如下：出售人自愿根据本合同条款将本合同项下房屋售予购置人，对此不反悔，本合同项下房屋质量符合居住需要不存在任何质量瑕疵，本合同项下房屋与他人及村集体不存在经济纠纷。出售人仅将该房屋售予购置人该房屋售予购置人后，该房屋包括土地、房屋及附属设施的所有权益归购置人。例如可以获取的征地补偿、拆迁补偿等出售人愿意积极配合购置人办理房屋产权的相关手续以及愿意积极配合购

8、置人争取和维护对该房屋的权益。三、房屋价格1、本合同项下房屋交易价格为人民币_万元，为固定不变价格。该价格包括了该房屋使用所占土地的费用、房屋建造的费用、附属设施的价值、合理的增值价值以及应当缴付的相关税费。2、购置人于本合同签订之日起三天内一次性将_万元支付给出售人，支付方式为存入出售人以下银行账户：开户银行_账户名称_帐号_3、购置人存入购房款后并通知出售人后，出售人立即给购置人开具收款收据。四、购置人根据第四条支付价款之日，出售人交付本合同项下房屋以及相关资料，购置人支付价款后不能正常占有、使用该房屋的，出售人应当承当违约责任。五、甲、乙双方同意上述协议，各无异议，不得反悔。如果双方就本

9、合同事项发生争议，双方无法协商解决时应当首先请求本村村委会、所在街道办事处协调解决。六、本合同正本一式两份，双方各持一份，自双方签字摁手印之日起生效，并持续有效。甲方(签字)_乙方(签字)_中证人(签字)_中证人(签字)_年_月_日房屋买卖合同 篇3原告：住所地：法定代表人被告：。诉讼请求：1、解除原、被告双方于20 xx年12月 26日签订的?商品房买卖合同?，被告将房屋返复原告。2、判决被告支付违约金610元。3、本案诉讼费用由被告承当。事实和理由：原告于20 xx年12月26日与被告签订编号为130015255805的?商品房买卖合同?，被告从原告处购置位于郑州市金水区玉凤路西、燕南路北

10、瑞丰苑2单元16层1602号房屋一套。该房屋建筑面积为96.6平方米，总价款为881049元。其中，被告应在20 xx年12月26日向原告支付购房款271049元，剩余610000元购房款被告应在20 xx年2月6日向原告全部支付。双方在?商品房买卖合同?第七条第二款中另行约定：“逾期90日后，出卖人有权解除合同，买受人按累计应付款的0.1%向出卖人支付违约金。合同签订后直至今日，被告仅向原告支付了购房款271049元，经原告屡次催要，仍未能向原告支付剩余的610000元的购房款。为维护自己的合法权益，原告特向贵院提起诉讼，望判如所请。 此致金水区人民法院具状人：河南省置业年月 日房屋买卖合同

11、 篇4卖方(以下简称甲方)：_(本人)(法定代表人)姓名：_身份证：_地址：_联系 ：_委托代理人：_联系 ：_买方(以下简称乙方)：_(本人)(法定代表人)姓名：_身份证：_地址：_联系 ：_委托代理人：_联系 ：_根据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国城市房地产管理法?及其他有关法律、法规之规定，在平等、自愿、协商一致的根底上，就乙方向甲方购置二手房，甲、乙双方达成如下协议：第一条甲方产权证明及其他出售资格证明房屋产权证号：_原单位批准证明：_第二条乙方所购商品房的面积乙方向甲方购置二手房建筑面积共_平方米(其中实得建筑面积_平立米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_平方米)，共_套

12、_间。(该商品房房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)。该商品房分别为本合同第一条规定的工程中的：第_幢座_层_号房。第_幢座_层_号房。上述面积为(甲方暂测)(房地产产权登记机关实际测定)面积：如暂测面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。根据法律规定的房屋所有权与该房屋占用土地范围内的土地使用权一致的原那么，该商品房相应占有的土地使用权，在办理土地使用权登记时由政府主管部门核定。第三条价格与费用按实得建筑面积计算，该房屋单位(售价)(暂定价)为(_币)每平方米_元，总金额为(_币)_元整。除上述房价款外，甲方依据

13、有关规定代政府收取以下税费：1、代收_，计(_币)_元整;2、代收_，计(_币)_元整;上述代收税费合计(_币)_元整。第四条实际面积与暂测面积差异的处理该商品房交付时，房屋空军部队际面积与暂测面积的差异不超过暂测面积的_%(不包括_%)时，上述房价款保持不变。实际面积与暂测面积差异超过暂测面积的_%(包括_%)时，甲乙双方同意按下述第_种方式处理。1、乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按_利率付给利息。2、每平方米价格保持不变，房价款总金额按实际面积调整。第五条付款时间约定乙方应当按以下时间如期将房价款当面交付甲方或汇入甲方指定的银行(帐户名称：

14、_，帐号：_)：1、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计(_币)_元;2、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计(_币)_元;3、_年_月_日前支付全部房价款的_%，计(_币)_元。第六条交接商品房的付款额约定在双方交接该商品房时，乙方累计支付的款额应当占全部房价款的_%，计(_币)_元。其余房价款在房产产权登记机关办完权属登记手续后_天内付清。第七条乙方逾期付款的违约责任乙方如未按本合同第八条规定的时间付款，甲方对乙方的逾期应付款有权追究违约利息。自本合同规定的应付款限期之第二天起至实际付款之日止，月利息按_计算。逾期超过_几天，即视为乙方不履行本合同。届时，甲方有权按下述第_种约定，追究

15、乙方的违约责任：1、终止合同，乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失和与违约金的差额局部由乙方据实赔偿。2、乙方按累计应付款的_%向甲方支付违约金，合同继续履行。3、_第八条交付期限甲方须于_年_月_日前，将符合本合同附件二所规定的装饰和设备标准的房屋交付乙方使用。但如遇以下特殊原因，除甲、乙双方协商同意解除合同或变更合同外，甲方可据予以延期：1、人力不可抗拒的火灾、水灾、地震等自然灾害;2、_3、_第九条甲方逾期交付的违约责任。除本合同第八条规定的.特殊情况外，甲方如未按本合同规定的期限将该商品房交付乙方使用，乙方有权按已交付的房价款向甲

16、方追究违约利息。按本合同第八条规定的最后交付期限的第二天起至实际交付之日止，月利息在_个月内按_利率计算;自第_个月起，月利息那么按_利率计算。逾期超过_个月，那么视为甲方不履行本合同，乙方有权按以下第_种约定，追究甲方的违约责任：1、终止合同，甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金。乙方实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额局部由甲方据实赔偿。2、甲方按乙方累计已付款的_%向乙方支付违约金，合同继续履行。3、_第十条交接与乙方责任。甲方应书面通知乙方办理交付该房屋手续。乙方应在收到该通知之日起_天内，到甲方指定地点付清本合同第九条规定的应付款项。假设在规定期限内，

17、乙方仍未付清全部应付款，甲方有权按本领同第七条规定向乙方追究违约责任。第十一条交接与甲方责任。在乙方付清本合同第九条规定的应付款之日起_天内，双方对该商品房进行验收交接、交接钥匙，签署房屋交接单。假设因甲方责任在乙方付清全部应付款之日起_天后仍未进行验收交接，乙方有权按本合同第十二条的约定追究甲方违约责任。第十二条甲方关于装饰、设备标准承诺的违约责任。甲方交付使用的商品房的装饰、设备标准达不到本合同附件二规定的标准的，乙方有权要求甲方补偿双倍的装饰、设备差价。第十三条质量争议的处理。乙方对该商品房提出有重大质量问题，甲、乙双方产生争议时，以_出具的书面工程质量评定意见作为处理争义的依据。第十四

18、条甲方关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺。甲方承诺与该商品房正常使用直接关联的以下根底设施、公共配套建筑能够投入正常运行：1、_2、_3、_第十五条关于产权登记的约定。乙方在实际接收该房屋之日起，在房地产产权登记机关规定的期限内向房地产产权登记机关办理权属登记手续，甲方给予协助。如因甲方的过失造成乙方不能在双方实际交接之日起_天内取得房地产权属证书，乙方有权提出退房，甲方须在乙方提出退房要求之日起_天内将乙方已付款退还给乙方，并按已付款的_%赔偿乙方损失。第十六条自乙方实际接收该商品房之日起，甲方对该房的以下部位和设施承当质量保修责任，保修期内的保修费用由甲方承当：1、墙面保修_月;2、

19、地面保修_月;3、顶棚保修_月;4、门窗保修_月;5、上水保修_月;6、下水保修_月;7、暖气保修_月;8、煤气保修_月;9、电路保修_月;10、_保修_月;11、_保修_月。第十七条甲方保证在交接时该商品房没有产权纠纷和财务纠纷，保证在交接时已去除该商品房原由甲方设定的抵押权。如交接后发生该商品房交接前即存在的财务纠纷，由甲方承当全部责任。第十八条本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。第十九条本合同之附件均为本合同不可分割之一局部。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。

20、第二十条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意由_仲裁委员会仲裁(甲、乙双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)。第二十一条本合同(经甲、乙双方签字)(经_公证(指外销房)之日起生效。第二十二条本合同生效后，甲乙双方任何一方无正当理由要求终止合同的，除双方签订补充协议外，责任方须按本合同及其补充协议的有关条款之规定承当违约责任，并按实际已付款(已收款)的_%赔偿对方损失。第二十三条本合同自生效之日起_天，由甲方向_申请登记备案。第二十四条本合同连同附表共_页，一式_份，甲、乙双方各执一份，_各执一份，均具有同等效力。甲方(

21、签章)：_法定代表人：_代理人：(签字)_年_月_日乙方(签章)：_法定代表人：_代理人：(签字)_年_月_日房屋买卖合同 篇5卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：甲方根据?中华人民共和国城市房地产管理法?及有关规定，已依法通过划拨方式取得北京市_区(县)地块的国有土地使用权，土地面积为_平方米，国有土地使用证件为_。甲方在上述地块上建设的工程名称为_，现已竣工，取得房屋所有权证(房屋所有权证_字_号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第_号。乙方自愿购置甲方的_房屋，甲方愿意出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围

22、内的划拨土地使用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括套内建筑面积_平方米，分摊的共有共用建筑面积_平方米)，共有共用部位详见附件二。土地使用面积为_平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。第二条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写)_元。乙方预付的定金_元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_银行账号为：_第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的?北京市建设工程质量合格证书?，并办妥全部交接手续。交付地点：_。甲方同意按?建设工程质量管理方法?、?北京市建设工程质量条例?及有关规定，自房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。出国第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方委托的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市_房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房