2022年房建工程施工合同样本_第1页
2022年房建工程施工合同样本_第2页
2022年房建工程施工合同样本_第3页
2022年房建工程施工合同样本_第4页
2022年房建工程施工合同样本_第5页
已阅读5页,还剩13页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022年房建工程施工合同样本甲方姓名:住址:_ 电话:_乙方姓名:住址:_ 电话:_甲方将位于房建设施工工程承包给乙方。甲方与乙方在真实、自愿、平等、互利的基础上经过充分协商,就该建房工程的施工承包事宜达成如下协议:一、此次建房的施工承包方式为乙方包工不包料。即甲方负责提供建房所用的全部原材料,乙方负责出工建设并自行解决建设施工所需要的等设备,其他由甲方提供。二、被建房屋计划四层,建筑面积约为平方米(最终结算以实测为准),甲方将地梁以上(+0以上)的房屋建筑主体工程的施工全部承包给乙方(其中包括),主体施工承包单价为每平方米元,水电安装每平方米元,工程总价款为最终实测面积乘以单价。三、在整个

2、施工过程中,乙方施工人员的伙食和交通由乙方自理,每层楼板现浇时甲方提供当天中午的伙食费元。四、甲方负责提供相应的拟建房屋图纸,乙方应按图纸施工,如施工问题有变更必须征得甲方的认可同意,因图纸为简图图纸中未尽事项,由甲乙双方协调解决。五、甲方应提供建房所需原材料、场地等条件便利乙方施工(甲方负责将建筑材料运送至施工现场米之内)。六、乙方负责找工人,组织、指挥工人施工,乙方及其工人与甲方不存在雇佣关系。七、乙方在施工过程中,应注意施工安全,全程对施工安全负完全责任,甲方不承担乙方在施工过程中所发生的一切事故赔偿责任。八、工程工期为:开工之日起(月日开工)个月内完工,按农历工期计算(因不可抗拒的客观

3、原因造成的工期耽误除外)。九、结算方式:开工后,每建好一层,支付该层工程款的_%给乙方;房屋工程全部完工,经甲方验收合格再付余款的_%,当年底付清剩余工程款。十、施工要求:1、层高:第一层米,第二至四层米;2、所有门窗洞尺寸以甲方在具体施工前的要求为准;3、外墙及内墙承重为墙(如阳台等个别地方更改以甲方要求为准),其他以施工时甲方具体要求为准;4、厕所(卫生间)为下沉式设计施工;5、地板现浇厚度为公分,所有水泥沙浆、混凝土材料比例和强度必须符合国家相关标准;梁和挑浇注凝固后不应有蜂窝、麻面等,更不能出现钢筋外漏现象;6、地面整体水平,立面整体垂直,房屋直角的地方不能纵角,最顶楼墙与一层墙偏差不

4、大于20毫米。7、乙方在使用原材料时要尽量节约,物尽其用,避免浪费,损耗不超过一般同类工程标准。8、水电安装应该根据水龙头及开关插座位置尽可能节省材料,乙方更改安装位置时须征得甲方同意。十一、乙方应按照甲方的要求保证工程施工质量。房屋完工后,由甲方按施工要求进行验收。如房屋出现建筑质量问题,乙方应重新修缮直至符合甲方质量要求为止,并赔偿因建筑质量问题给甲方造成的全部损失,重新修缮的费用(包括修缮使用的材料)全部由乙方自行承担。十二、违约责任:1、如果一方擅自不履约,应向对方支付工程总价款%的违约金,因违约给对方造成损失的,还应负相应的损失赔偿责任。2、乙方应按约定工期完工,如因乙方原因造成工期

5、拖延的,拖延_天以上,每天每平方米减少工钱元。3、甲方应按约定期支付乙方工程款,每延长五天,按当期应付款的_%付给乙方滞纳金。十三、本协议自甲、乙双方在该协议文本上签字之日起生效。十四、如甲乙双方因施工过程中的实际情况变化致使施工发生改变,可以就改变的部分本着平等、自愿、互利的原则再行商议,但甲乙任何一方不能擅自做出实质性变更。十五、因甲方工作原因,指定代理人为:_,代理人有权就施工提出意见和建议,代表甲方与乙方协商沟通。十六、本协议一式三份。甲方、乙方各一份,见证人一份。十七、其他未尽事宜双方再行协商约定,签订补充协议。甲方签字(签章):乙方签字(签章):见证人签字(签章):签约时间:_年_

6、月_日(农历)签约地点:2022年房建工程施工合同样本(二)甲方:详细地址:邮政编码:联系人:联系电话:住所:乙方:详细地址:邮政编码:法定代表人:联系电话:住所:甲方经过招选,选定乙方作为_机房建设工程施工单位,并委托乙方负责_建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务,根据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定,本着互惠互利的原则,双方就委托建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守:第一条 工程项目概况:(一)项目名称:_机房建设合同(二)施工地址:(三)双方委派的工程代表:甲方代表:联系电话:乙方代表:联系电话:第二条 工程项目的运作方式:(一)甲乙双方协商确定,由甲方将机房建

7、设工程发包给乙方,包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等所有相关事宜均由乙方负责;(二)甲方制订机房材料和机房建设设计要求,乙方根据甲方制订的要求和细则进行材料采购、工程施工,其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决,涉及乙方不能确定的技术的问题或特殊突发情况应和甲方协商解决。第三条 工程项目的具体内容(一)按照甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工(要达到甲方要求及安全技术指标,见附件一)。(二)机房的设计、选材、材料采购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。(三)机房室内设备、空调、照明等电源布线(包括材料采购)。(见附件一)(四)配合甲方进行设备的调试、调测。(

8、五)机房的接地及防雷处理(按国家标准,见附件一)。(六)其它与基站机房建设有关的事宜。第四条 工程价款与费用结算(一)工程施工总价款人民币(小写):(人民币大写:);其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。(二)付款方式:1.乙方办理完毕所有站点的手续并经甲方认可后,甲方付给乙方总合同金额的_%作为工程启动资金。2.机房建设完毕(包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等)经甲方验收合格再付总合同金额的_%。3.剩余_%工程合同款于工程全部完工个月后经甲方终验合格后全部支付完毕;4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户:收款人开户行:帐户:5.乙方在甲方支付合同款项时,

9、应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。2022年房建工程施工合同样本(三)发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方协商同意签订本合同。第一条 工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、承包范围和内容:整个工程的全部工程桩,CFG总桩长桩67870.5m,水泥搅拌桩总桩长6182m。四、工程造价:1、本工程承包方式采用闭口包干性质,包括总价及综合单价均闭口包干。_元(小写)。注:按实际发生工程量结算。其中:

10、D500CFG综合单价_元/m,D500水泥搅拌桩综合单价_元/m。(1)总价包干内容包括但不限于(包工、包料、保水电费、包施工组织措施费、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包工资及材料价之任何市场差价、施工管理费、总包管理费、所有间接费、综合费率、各类保险(含外来务工人员综合保险)、利润和国家规定的任何收费、税金、必须的加班费、仓储、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费、防止扰民措施费、翻槽及场地平整、渣土消纳费用、桩基检测费、文明施工费等)。乙方不得就该工程中各项措施费、保修等事宜再向甲方主张任何其他费用。(2)除非另有规定,合同价款包括执行和完成合同所描述工作的全部费用,不论它们是否在合

11、同文件中有所说明。(3)包干综合单价不作任何调整,即合同单价不会因人工及物料费用或汇率之升降而调整,不会因工程量的增加或减少而调整。(4)任何未列在工程量清单内而却是完成本工程内容必须的项目,其价款已被包含在其他已填报价款的项目中,今后不作调增,任何的缺漏项与工程量统计错误(除非招标图纸上没有,而施工图上有)皆由乙方承担。第二条 施工准备一、甲方:1、甲方现场代表天内提供桩基础施工图份。2、组织乙方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪要,在3天内分送有关单位,5天内提供会审纪要和修改施工图3份。二、乙方1、乙方现场项目经理,乙方负责施工区域临时道路、临时设施、从甲

12、方提供水电接驳点到施工现场水电管线的铺设、管理、使用和维修工作。2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场。3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划、材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,在进场施工前_日内送发包方,经甲方确认后可进场施工。4、现场提供监理办公区一处。5、以上工作所需费用已包含在合同总价内。第三条 工程期限一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程总工期为,自年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。二、开工前三、如遇下列情况,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延:1、按施工准备规定,甲方不能提供施工场地,水、电源接驳点,影响进场施工;乙方自行处

13、理地下障碍物或管线,但不包括乙方自行考虑车辆及道路的修理;2、不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;3、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;4、不可抗力。第四条 工程质量一、本工程质量要求达到:工程质量标准按设计及国家现行施工验收规范,一类桩达到_%(含)以上,不得出现三类桩。按单体工程计:一类桩比率在85_%之间,乙方赔偿甲方本合同总金额的_%;一类桩比率在80_%之间,乙方赔偿甲方本合同总金额的_%;一类桩比率低于_%,乙方赔偿甲方本合同总金额的_%;每出

14、现一根三类桩,乙方赔偿甲方合同总金额的_%,且由此产生的补救措施的全部费用均由乙方承担。二、乙方应按国家和河北省现行规范和标准进行施工,并接受甲方派驻代表及监理单位的监督。三、乙方在施工过程中必须遵守下列规范。1、由乙方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品应按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格并经甲方工程部及监理公司共同验收后方可用于工程。如采用不合格的材料,甲方、监理有权制止使用,提出整改,并且乙方赔偿甲方2000_元/每次,并由乙方承担全部的经济损失和责任,待整改合格后方可继续施工。无论甲方或监理单位是否发现,由于使用劣质建材施工所引起的一切后果均由乙方负责并赔偿甲方的损失。2、隐蔽

15、工程需经甲方派驻代表及监理工程师检查、验收签章后,方可进行下一道工序。3、按照环保、环卫、公安、市政排水、泥浆排放、消防等部门的有关规定,办理与上述部门的有关手续,所发生的费用由乙方承担并已包含在合同总价内;4、乙方在施工中发生质量事故,应及时报告甲方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送甲方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、监理公司、甲方等单位共同研究,并经设计单位和甲方代表签证后实施。第五条 安全施工一、安全施工与检查1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取

16、必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方承担。2、乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,甲方及现场监理有权对承包方存在的安全隐患提出整改或停工整改,如提出整改问题后乙方未能按时整改完成的,乙方赔偿甲方5000_元/每次。二、事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知工程部,同时按政府有关部门要求处理,所产生的费用由乙方承担,甲方不承担任何责任。第六条 工程价款的支付与结算一、本合同为固定总价合同。如出现变更,设计变更部分综合单价计算方法如下1、施工条件及性质与合同工程量清单的工作项目相同或类似的工作,

17、应采用合同工程量清单内填报的单价乘以变更工程量结算变更费用;二、水电费挂表计量(所用水电费用、电损及管道损耗均已包含在综合单价内)。三、由乙方施工原因(包括桩位偏移、断桩、低桩等)引起的费用在乙方结算工程款中扣除。四、付款方式:1、本工程没有预付款支付;2、工程基础验收合格、桩基检测合格后及办理结算手续后,甲方向乙方支付至工程结算总价的_%;3、相应结算总价的_%将作为保修金,在结算付款中扣留,保修金无利息在项目工程主体封顶起_年后结清。4、以上付款,乙方须按甲方要求格式并根据工程进度情况提交申请付款报表,内容应说明乙方按照合同约定有权得到的金额和具体明细组成,以上付款经甲方审批后_日内支付。

18、五、乙方应履行开国家正式发票的义务,否则甲方有权停止付款。第七条 施工与设计变更一、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由甲方组织设计交底和三方会审做出会审纪要,作为施工的补充依据,甲、乙方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。三、甲方有关部门提出的修改要求需有关部门负责人确认。没有经过确认的变更单,乙方有权拒绝执行。四、因乙方原因造成的设计变更,增加的相关费用及损失由乙方承担,减少相关费用,合同总价按实扣减。五、乙方

19、收到甲方“工程指令”等函件时,应立即组织人员配合甲方到现场就返工或增加内容、部位、数量及工期等详细情况进行现场核对。六、如果涉及到返工,己方应立即停止原工作,并最迟应于次日与甲方相关工程师一起核定返工工作量。未能立即行停工而继续施工的工作,不得计算返工费用。未能及时核实返工工作量,而在事后将原有工作当作全部完成而索赔返工费用的,甲方不予认可。七、当设计变更和现场签证实施完成后,需由监理公司、甲方专业工程师、甲方代表、共同签字、确认,否则一律无效,如属隐蔽工程,需在其覆盖之前签字确认,设计变更和现场签证中必须附隐蔽前的照片。八、乙方应在设计变更和现场签证内容工作发生并完成后七天内向监理和甲方提交

20、设计变更和现场签证资料一式四份。所有的设计变更和现场签证单需使用甲方规定的标准表格。设计变更和现场签证及其补充预算实行严格的时间限制,并严禁过后补办的做法。未在规定的时间内办理签证单,则视为乙方自动放弃。第八条 工程验收竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。第九条 质量保修一、承包方应按中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和建设部房屋建筑工程质量保修方法的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。二、工程质量保修金1、质保期2

21、、乙方应按有关法律、法规等的规定,对交付甲方使用的本工程在缺陷保修期内承担本工程质量缺陷保修责任。甲方可在认为有需要的任何时间发出指示,要求乙方修复在缺陷保修期内出现任何缺陷,乙方应在收到该指示后的合理时间内修复该等缺陷。3、缺陷保修期届满且乙方根据指示已修复所有缺陷并令甲方验收满意时,甲方应签发“缺陷报修完成证书”,乙方获此证书后方视为保修工作完成。但该证书发出后,乙方仍须承担按照法律、法规要求的保修责任和义务。4、若乙方收到甲方指示后未能在2天内履行其保修义务,甲方可以委托他人按照本合同约定的要求进行缺陷修复。所发生的费用由乙方直接支付或从本工程质量保修金中扣除,同时甲方应以书面形式将这种

22、情况通知乙方。第十条 违约责任一、乙方责任:1、施工原因造成工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。并赔偿由此给甲方造成的一切损失。2、因乙方原因,未按合同约定按时竣工,每延期一天应赔偿甲方合同总金额的千分之篇二:私人房屋建筑施工合同甲方:乙方:甲方位于私人房屋,由乙方承包建设施工,为使甲乙双方利益得到保障,同时如约履行义务,甲乙双方经过协商,达成如下协议:一、建设范围除基础以外,乙方负责承建甲方一楼至四楼所有房屋建设,(包括钢筋制作、楼梯、围墙、水电、前后外墙装饰),房屋内部建设至毛墙毛地板,。二、建设方式包工不包料,甲方负责提供建设所需材料,乙方负责建设施工所需设备、工具、器具以及安

23、全保障设施。三、承包价按照房屋建筑面积元/平方米,总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确定。四、付款方式采用阶段性付款,乙方完成一楼建设,经甲方验收合格后支付壹万元,二楼至三楼采用同样方式,全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。五、权利和义务(一)义务1、甲方必须按照施工进度提供建设所需材料;因材料不到位造成窝工,甲方承担损失。2、甲方必须按照合同约定时间支付建设工程款;3、乙方必须按照房屋建设质量标准和甲方要求完成房屋建设任务;因乙方原因导致返工,损失由乙方全部承担。4、对建筑材料,乙方需提前两天通知甲方,以便准备。5、乙方必须对甲方提供的材料进行妥善管理,避免造成损失和浪费。(二)权利

24、1、甲方有权对工程质量进行检验,对质量不合格的有权要求返工。2、乙方有权按照合同约定时间要求甲方支付工程款。六、安全约定合同约定单价已包含安全施工费,乙方必须做好施工现场安全措施,对工人进行安全教育,施工中做到安全作业,施工过程中发生的任何安全事故由乙方全部承担。七、违约责任甲乙双方任何一方违约,需承担乙方建设总费用_%的违约责任,若任何一方严重违约,造成重大损失,必须按价赔偿。八、发生合同纠纷,甲乙双方友好协商解决,不能达成共识的,甲乙双方均可向沾益县人民法院起诉。九、未尽事宜,甲乙双方可另行约定作为此合同的副件,该附件与此合同同效。十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格,完全支付工程款后自动失效。十一、此合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:乙方:二_年_月_日篇三:房屋建筑施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论