投标文件-尚福公寓(代建管理)

1、.PAGE 1：.； 尚福公寓工程(代建管理部分) 招标文件工程编号：YXSB20210300204招标人： 盖公章法 定 代 表 人或其委托代理人： 签字或盖章日 期： 2021 年 5 月 25 日目 录一、法定代表人身份证明书二、授权委托书三、招标函四、招标函附录五、代建管理费招标报价表六、代建管理方案七、工程管理机构八、资历审查资料一、法定代表人身份证明书单位称号： 单位性质： 地 址： 成立时间： 年 月 日运营期限： 姓 名： 性别： 年龄： 职务： 系 的法定代表人。特此证明。招标人： 盖单位章 年 月 日、二、授权委托书本人 系 的法定代表人，现委托 为我方代理人。代理人根据授

2、权，以我方名义签署、廓清、阐明、补正、递交、撤回、修正 工程施工招标文件、签署合同和处置有关事宜，其法律后果由我方承当。委托期限： 代理人无转委托权。附：法定代表人身份证明招标人： 盖单位章法定代表人： 签字身份证号码： 委托代理人： 签字身份证号码： 年 月 日三、投 标 函 招标人称号: 1我方己仔细研讨了 工程招标文件的全部内容，情愿按照招标文件中的各项规定和要求，提供工程代建管理效力。代建管理费总额为人民币大写 元￥ 元，工期 日历天，按合同商定实施和完成代建管理效力，工程质量到达 。2我方承诺在招标有效期内不修正、撤销招标文件。3伴随本招标函提交招标保证金一份，金额为人民币大写 元￥

3、 。4如我方中标：(l我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与他方签署合同。(2伴随本招标函递交的招标函附录属于合同文件的组成部分。(3我方承诺按照招标文件规定向他方递交履约担保。(4我方承诺在合同商定的期限内完成并移交全部合同工程。5我方在此声明，所递交的招标文件及有关资料内容完好、真实和准确，且不存在第一章“招标人须知第6.3款规定的任何一种情形。6. 其他补充阐明。招标人： 盖单位章法定代表人或其委托代理人： 签字地址： ： ： 邮政编码： 年 月 日四、投 标 函 附 录序号条款称号招标人规定招标人承诺备注1履约保证金履约保证金伍佰万元，工程开工验收合格后“无息退还。履约

4、保证金伍佰万元，工程开工验收合格后“无息退还3工程担任人出勤考核工程担任人出勤每周不少于5天，每天不少于6小时，每考核一次不合格对代建管理单位处500元/次的罚款；考核情况严重者，发包人视考核情况有权终止该工程建立合同。工程担任人出勤每周不少于5天，每天不少于6小时，每考核一次不合格对代建管理单位处500元/次的罚款；考核情况严重者，发包人视考核情况有权终止该工程建立合同4工期580日历天 580 日历天5误期违约金2000元/天幢2000元/天幢6质量规范一次性验收合格，确保群体创陶都杯，其中30%以上争创太湖明珠杯及扬子杯一次性验收合格，确保群体创陶都杯，其中30%以上争创太湖明珠杯及扬子

5、杯7工程担任人姓名 8误期违约金限额合同款的10%合同款的10%五、代建管理费招标报价表 招标报价表格按以下表式填写报价明细表 人民币元序号工程合价1管理费用1600000.002利润和管理费600000.003合计2200000.00六、代建管理方案代建管理方案主要包括以下内容：、代建工程根本情况，代建方案实施重点、难点，人员配备和组织体系；、代建工程质量控制管理；、代建工程进度控制管理；、代建工程投资控制管理；、代建工程合同、档案管理；、工程建立财务及风险管理；7、其它一些合理化建议。七、工程管理机构工程担任人及其他技术人员汇总表序号人员姓名技术职称证号备注1工程管理担任人2技术担任人3土

6、建工程师4安装工程师5造价编审人员6财务担任人7平安工程师二主要人员简历表“主要人员简历表中的工程担任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的工程业绩须附合同协议书复印件；技术担任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的工程业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明；其他主要人员应附职称证执业证或上岗证书、养老保险复印件。姓名年龄学 历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要任务阅历时间参与过的类似工程担任职务发包人及联络八、资历审查资料 工程资历审查资料编号： 招标人： 盖公章法 定 代 表 人或其委托代理人： 签字或盖章日 期： 年 月 日目

7、录一承诺书二招标人根本情况表三招标工程担任人及其它技术人员汇总表四近年财务情况表五近年完成的类似工程情况表六正在施工的和新承接的工程情况表七近年发生的诉讼及仲裁情况八企业其他信誉情况表一承诺书致： 招标人 我公司自愿参与贵单位公司 工程称号 工程的招标，并接受对我公司的资历审查，我公司承诺：1、根据贵单位公司提出的资历合格条件规范和要求，本公司递交的资历审查资料中的内容没有隐瞒、虚伪、伪造等弄虚作假行为。如发现该行为，贵公司可以回绝我公司招标，如已中标，可取消我公司中标资历，并接受建立行政主管部门对我公司弄虚作假、违反公平和老实信誉原那么做出的任何处置。 招标单位： 盖章 法定代表人签名： 年

8、 月 日 二招标人根本情况表招标人称号注册地址邮政编码联络方式联络人网址组织构造法定代表人姓名技术职称技术担任人姓名技术职称成立时间员工总人数：企业资质等级其中高级职称人员营业执照号中级职称人员注册资金初级职称人员开户银行账号运营范围备注注：本表附招标人营业执照副本及其年检合格的证明资料、资质证书副本及其年检合格的证明资料。三招标工程担任人及其它技术人员汇总表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于 学校 专业主要任务阅历时间参与过的类似工程担任职务发包人及联络注：工程担任人应附身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的工程业绩须附合同协议书复印件；四近年财务情况表附经会计师事

9、务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况阐明书的复印件。五近年完成的类似工程情况表工程称号工程所在地发包人称号发包人地址发包人合同价钱开工日期开工日期承当的任务工程质量工程经理技术担任人总监理工程师及工程描画备注注：本表附中标通知书和或合同协议书、工程接纳证书工程开工验收证书的复印件每张表格只填写一个工程，并标明序号。六正在施工的和新承接的工程情况表工程称号工程所在地发包人称号发包人地址发包人签约合同价开工日期方案开工日期承当的任务工程质量工程经理技术担任人总监理工程师及工程描画备注注：1、本表附中标通知书和或合同协议书复印件。每张表格只填写一个工程，并标明序号。2、中标公示期的工程、正在参与的其他招标工程也应填写此表，并在备注栏阐明。七近年发生的诉讼及仲裁情况附法院或仲裁机构作出的判决、判决等有关法律文书复印件。注：近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于招标人败诉的，且与履行施工合同有关的案件，不包括调解结案以及未判决的仲裁或未终审问决的诉讼。八企业其他信誉情况表年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求1、近年企业不良行为记录情况2、在建工程以及近年已开工工程合同履行情况注：1、企业不良行为记录情况指近年招标人在招招标活动中或者