地下管廊大道结构劳务合同模版

1、PAGE 14 协议编号： xx市地下综合管廊试点城市PPP项目xx大道东段管廊720m结构劳务分包协议 甲方：xx建筑工程有限公司乙方：xx建筑劳务开发有限公司 日期： 年 月 日第一部分 协议书甲方：xx建筑工程有限公司 乙方：xx建筑劳务开发有限公司 依照中华人民共和国协议法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，各方协商达成一致，订立本协议。1、工程名称：xx市地下综合管廊试点城市PPP项目2、分包协议内容：结构劳务；2.1本协议分包范围：本工程在xx市地下综合管廊试点城市PPP项目二工区范围内，具体分布在xx市xx区xx大道路东段管廊720m结构

2、工程；2.2本协议劳务作业内容：依据本工程的结构施工图纸、建筑施工图纸、机电施工图纸显示的，与结构施工图纸（含设计变更、洽商）关于的 (除甲方特别指出的内容：土石方、爆破、基坑护坡、防水、钢筋、钢结构以外)所有土建结构施工内容，以及履行该项工程所需的全部人工、材料（甲供材料除外）、机械（甲供机械除外）及中小型机具、管理费、利润、税金、风险费用及为达到相关标准规范、施工工艺、安全文明施工措施等要求所发生的费用、为履行协议商定的奖罚条件而发生的费用等全部费用，均综合在对应的结构清单综合单价内。具体如下：与结构关于的土石方工程：包括但不限于以下工作内容：测量、放线、结构分包单位配合机械清槽至标高，土

3、方运输由专业分包单位外运）、边坡清理、修整、垫层底清理、运土、土方打钎、拍底；挖柱墩、承台、集水坑、后浇带、排水沟、设备坑、下返基础、零星人工挖土、修边、运土等（如有）。结构工程：包括但不限于以下内容：基础结构（含垫层，防水导墙）；主体结构；后浇带、止水带、施工缝（止水钢板及遇水膨胀止水条）；图纸显示的钢筋混凝土结构（水池、排水沟、集水坑、电缆地槽、截水沟、出屋面通风道、屋面上人孔、设备基础）；预留洞（在建筑图纸及结构图纸上显示的所有洞口均由结构分包单位预留，除结构图及建筑图中标明为预留套管及密闭钢管的洞口为相关专业预留，同时，土建结构劳务分包有义务根据预留洞口深化图进行孔洞的预留预埋工作）、

4、预埋件、预埋管、开洞、堵洞的预留洞及封堵等结构施工和预留工作（特别强调，如乙方结构施工时，未进行预留洞的预留，则必须在竣工验收前履行的开洞、封堵及相关措施，此费用已综合在结构清单报价中）。与结构关于的杂项工程：管廊底板防水保护层（含底面及顶面）；结构缺陷处理、外墙防水基层处理；爬梯及上人孔的出口预留；排水沟、集水井、集水坑、相关预留预埋；管廊吊钩等的结构施工和预留工作；结构墙体后浇带防水施工前封闭用的混凝土板的预制安装（原料采用现场泵车每次打灰后的返管剩灰）；设备基础施工及安装配合；结构施工时对防水工程的防水收头槽的留设或剔槽（如图纸无此要求，需按项目部要求留设，如未留设须剔槽）；实测实量和试

5、验用工；吊车指挥所需的信号工（必须有上岗证和工作经验）；自施工内容的成品保护（结构验收前）用工及辅材费用；作业层拆模之前的临时防护（模板拆除后标准化的防护由周转材料专业分包单位施工）。 与结构施工关于的主要工作内容：配合钢筋绑扎（包括配合成型钢筋绑扎，管廊底板、墙体钢筋绑扎措施用钢管架（含大体积砼降温管的架设）的搭设和拆除（如有），含插筋、钢筋绑扎所需操作架（含配合预应力张拉的操作架，如有）的搭设、拆除等；利用各种短料、废料钢筋制作各种架立钢筋、定位筋、锚固钢筋、插筋等、以及搬运及安装，钢筋废料按甲方指派地点分类集中堆放，其它各种零星钢筋的加工、安装和焊接工作，钢筋除锈、其它涉及钢筋工程的所有

6、工作）；混凝土浇注（包括混凝土浇注（包括布料机安拆，泵管及泵管架的安拆、泵管疏通和清洗并运至甲方指派地点整齐码放），振捣，养护(含蓄水养护、覆盖养护等)，混凝土的压光，施工缝剔凿、其它涉及混凝土工程的所有工作）；模板搭拆（包括模板（包含但不限于主体结构、预留洞口、后浇带、吊料洞口等）的放样与制作，安装，拆除，模板支设系统搭拆，清理模板粘结物及模内杂物、修理修缮、维护、刷隔离剂，模板拆除运到甲方指派的地点堆放整齐，管廊平面、立面混凝土面打磨、清理，混凝土基层必须达到做防水的要求，模板拆除后的必要回顶（如有），其它涉及模板工程的所有工作。 安全文明施工，附表：安全文明、临时设备工作内容表类别 项目

7、名称 具体要求 说明基坑防护基坑周边排架管防护，防止人员及车辆进入危险区域乙方履行，乙方提供材料文明 施工 与 环境 保护 安全警示标志牌 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌 乙方履行，甲方提供材料现场围挡 （1）现场在排架管防护外采用封闭成品围挡，高度不小于2.5 m； 甲方负责九板一图 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫等九板；施工现场总平面图。 甲方负责企业标志 现场出入的大门应设有本企业标识甲方负责场容场貌 （1）道路畅通（2）排水沟、排水设备通畅；甲方履行甲方履行材料堆放 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称

8、、品种、规格等标牌； 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。乙方履行现场防火消防器材配置合理，符合消防要求。 甲方提供灭火器、消防桶、消防锹，完工退场前甲方按领用数量收回，如有损毁、丢失，乙方按原价赔偿垃圾清运 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 乙方负责运至现场垃圾站临时 设 施现场办公生活设备（1）甲方仅提供乙方生活区宿舍、食堂，生活用品、床由乙方自行解决。乙方履行（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。 不另设工人食堂，统一在甲方提供的大食堂

9、就餐。甲方履行，分包饮用热水器由分包自己解决。施 工 现 场 临 时 用 电配电线路（1）依照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆； 甲方负责（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 甲方负责（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设备。 甲方负责(4)施工区域内临时照明线路甲方负责配电箱（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应当是合格品； 甲方提供至二级电箱，其余全部由乙方履行开关箱 （2）按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中

10、的漏电保护器。 接地保护装置（3）施工电箱及用电设备重复接地。 安全 施 工 临 边 洞 口 交 叉 作 业 防 护楼板、屋面、等临边防护 用密目式安全立网全封闭； 乙方负责履行作业层拆模之前的临时防护，模板拆除后标准化的防护、顶板支撑架、梁架的水平兜网由乙方负责履行。通道口防护 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 预留洞口防护 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 投料口、进风口、出风口防护 用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。楼梯边防护 设1.2m高防护栏杆

11、，18cm高的踢脚板。 垂直方向交叉作业防护 设置防护隔离棚或其他设备。 高空作业防护 有悬挂安全带的悬索或其他设备；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道 备注：防护栏杆如需刷警示漆，油漆由乙方自行采购上述规定“乙方履行”除商定甲方提供的材料，其余材料均由乙方承担，费用包含清单报价中。现场材料（包括甲方供应材料）二次搬运及卸车工作。冬雨季、夜间施工工作。成品保护工作。乙方应提供必要的人员、材料和设备用于结构工程（包含其自身已完及未完工程的材料、设备）的看管。与装饰工程、机电安装、人防门安装等其他专业配合工作。结构偏差及结构施工缺陷修补工作，完工退场前管廊肥槽、消防水池、集水坑等狭小区域内垃

12、圾清理。大体积混凝土温控工作（测温导线及温度计由甲方提供，其他人工及材料由乙方提供）,冬季施工期间涉及到的采暖、保温措施材料由甲方提供。除上述工作外，由上述工作可合理推论得到的对履行上述工作的稳定、完整、安全、环保、可靠及有效运行所必须的全部工作。3、工程地点：xx市xx区xx大道4、协议价款暂估总额 人民币：2104550.00元，大写人民币：贰佰壹拾万零肆仟伍佰伍拾元整 。5、分包工作期限（1）xx大道路段东段管廊结构； xx里程：720m；开工日期： 201xx6年1月10日 竣工日期： 20 xx年3月 31日 （2）剩余xx里程：待定6、劳务作业人数： 人。7、组建本协议的资料文件及

13、优先说明顺序如下：（1）本协议；（2）本工程招标资料文件、投标资料文件、答疑资料文件（3）中标通知书（如有）；（4）投标书及其附件（如有）；（5）补充条款；（6）专用条款；（7）通用条款；（8）标准、规范及关于技术资料文件；（9）图纸及工程量清单；（10）乙方确认的清单综合单价（详见附件一）；（11）协议履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面资料文件；(12)法人委托书8、协议生效：本协议自甲方、乙方各方签字盖章后生效。协议订立时间： 年 月 日协议订立地点： xx建筑工程有限公司 甲方：（协议专用章 ） 乙方：（协议专用章 ） 地 址： 住 址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：

14、委托代理人： 联系电话： 联系电话：第二部分 通用条款9、甲方义务9.1自收到乙方依照协议商定提交的结算资料文件资料之日起28日内履行审核或书面答复乙方；逾期不答复的，视为甲方同意乙方提交的结算资料文件资料。9.2结算程序履行后，甲方应当自结算履行之日起28日内支付全部结算价款。协议价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3负责编制施工组织设计，统一制定所有管理目标，编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的监控、监督、检查和验收。9.4统筹安排、沟通协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设备、工作用水、用电及施工场地。9.5及时提供图纸，及

15、时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设备保证施工需要。9.6随时对乙方实施的劳务作业进行监督检查，确保工程质量，对存在的质量隐患及时提出整改要求。9.7及时签认劳务作业变更洽商及确认乙方停工、窝工损失。9.8认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，制定安全防护措施，提供安全防护设备，确保施工安全。9.9不得允许乙方未取得相应资格/资质证书的工人进入施工现场。9.10在发现乙方存在未依照商定履行本协议行为时，应自发现之日起60日内书面告知乙方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。9.11行使依照本协议商定的对乙方行使扣款权利时，应当采用书面方式并取得乙方有

16、相应委托权限的人员的书面认可。9.12依照行政主管部门相关规定的要求为本项目作业人员办理工伤保险。9.13乙方按商定履行劳务作业，必须由甲方或施工场地内的第三方进行配合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方取得该第三方的配合。9.14其它甲方应当承担的义务。10、乙方义务10.1组织具有相应资格/资质证书的工人（持证上岗率100%）投入工作；自觉遵守法律法规及关于规章制度。10.2依照相关法律法规的要求，及时足额支付劳动者工资。10.3按甲方要求提交施工计划，以及与履行施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后实施。10.4依照设计图纸、施工验收规范、关于技术要求及施工组织设计精心组织施工；投入足够

17、的人力，确保工期；服从甲方安全施工管理，自备劳动保护用品，确保施工安全。10.5承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场管理不符合规定造成的损失及各种扣款。10.6自觉接受甲方及关于部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料的保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。10.7按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。10.8 做好成品保护工作。10.9妥善保管、合理使用甲方提供的乙方使用的机具、周转材料及其他设备。10.10收到分包协议价款后首先支付工人劳动报酬。10.11乙方保证与施

18、工管理、作业人员签订有书面劳动协议，并每月向甲方提供上月本企业在本项目上所有施工管理、作业人员的劳动协议签署情况、出勤情况及工资核算及支付情况的盖章书面记录。除此书面记录的用工行为外，乙方在本项目不存在其他用工行为。10.12配合甲方按工程甲方或行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查；配合甲方对隐蔽工程、工程竣工的验收工作。10.13甲方或施工场地内第三方的工作必须由乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。10.14在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并以书面形式通知甲方。10.15劳务作业全部内容经验收合格后，乙

19、方应当依照劳务分包协议的商定及时将该劳务作业交付甲方，不得以各方存在争议为理由拒绝将该劳务作业交付甲方。10.16在发现甲方存在未依照商定履行本协议行为时，应自发现之日起60日内书面告知甲方并提出明确要求，逾期不行使告知权利的，视为放弃此项权利。10.17其它乙方应当承担的义务。确定工程的质量目标或创优目标，对未能履约的乙方要赔偿甲方的直接损失。经项目部工长、质检员检查、检验合格后，又发现因乙方引起的质量问题时，乙方赔偿甲方的直接损失，但工期可以顺延；隐蔽工程质量符合关于标准要求，验收24小时后，如工长、质检员不在验收记录上签字，则视为工长、质检员已经批准，乙方可继续施工；工程在保证工程质量方

20、面以及工程竣工以后的质量方面都必须符合“国家工程质量验收标准”。验收包括：隐蔽工程验收，装饰工程验收，工程竣工验收等。各阶段的验收都是依照协议的质量目标，根据相关的标准对工程项目进行验收。10.18乙方应建立健全的质量保证体系，并严格执行公司制定的所有质量管理制度，施工的各环节应受项目经理部的全面质量监督监控，施工期间要求乙方配置质量自检人员坚持每天进行跟踪检查，发现质量问题及时停工进行整改，按制度和规范要求进行质量监督检查。10.19质量自检人员对关键部位和工序进行旁站检查，坚持进行质量检查与评定，作好自检互检、交接检记录，随时记录施工中关于质量方面的问题， 对工程质量进行经常性的分析，结果

21、及时上报项目质量部门。10.20乙方专职质检人员配备：1万平米以下工程各专业质检工程师各一名；13万平米以下工程土建质检工程师一至二名，其他专业质检工程师各一名；35万平米工程土建质检工程师一至三名，其他专业质检工程师各一名；5万平米以上工程土建质检工程师二至五名，其他专业质检工程师一至二名。11、对于以下原因造成完工日期推迟的，工期相应顺延。（1）不可抗力；（2）设计变更和工程量增加致使分包工程关键线路工期相应顺延的；（3）甲方未能按协议商定日期支付劳务费，致使施工未能正常进行；（4）乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方取得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工未能正常进行；（5）一

22、周内非乙方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成停工、窝工累计超过8小时。12、由于以下原因造成乙方发生窝工的，乙方应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此造成或产生的经济支出向甲方提出书面报告，甲方应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。乙方逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；甲方逾期未答复也不提出修改建议或意见，视为其承认此事实。（1）甲方未能按协议商定日期支付劳务费，致使施工未能进行；（2）乙方以书面形式提出申请，但仍未能从发包方取得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工未能进行；（3）一周内非乙方原因停水、停电、停气或安排任务不及时造成乙方全面停工、窝工累计超

23、过8小时； （4）甲方同意的其他情况。13、不可抗力13.1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。甲方认为乙方应当暂停工作的，乙方应暂停工作。不可抗力事件终止后48小时内乙方应向甲方通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用；不可抗力事件延续发生时，乙方应每隔7天向甲方通报一次受害情况。13.2不可抗力终止后14天内，乙方应向甲方提交清理和修复费用的正式报告及关于资料文件资料。13.3因协议一方迟延履行协议后发生不可抗力的，未能免除迟延履行方的相应责任。13.4乙方承担因不可抗力事件致使的自身财产损失。14、送达本协

24、议履行过程中的相关书面资料文件的送达方式为：一方应当以书面方式将本方的明确要求送达至对方本协议协议书中注明的办公地址，对方应当在收到之日起7日内予以书面答复，逾期未答复或无人接收、拒收的，视为同意对方要求。一方本协议协议书中注明的办公地址发生变更时，应当在7日内书面告知对方，逾期告知或不履行告知义务的，由过错方承担相应责任。15、事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，甲方应按关于规定立即上报关于部门，同时按国家关于法律、行政法规对事故进行处理。15.2乙方要积极配合甲方做好事故处理工作，及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。16、施工变更16.1施工中如需对原工作内容进行变更（

25、工程甲方和工程乙方各方书面确认并经监理签认的变更可作为劳务价款结算的依据），甲方应提前7天以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方依照甲方发出的变更通知及关于要求，进行下列需要的变更：16.1.1更改工程关于部分的标高、基线、位置和尺寸；16.1.2增减协议中商定的工程量；16.1.3改变关于的施工时间和顺序；16.1.4其他关于工程变更需要的附加工作。16.2由非乙方原因造成的变更致使协议价款的增加及造成的乙方损失，经甲方确认后如对关键线路工期造成影响的，由甲方承担，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，协议价款应相应减少，工期相应调整。16.3由乙方原因造成的变更费用

26、和由此致使甲方的直接损失，由乙方承担（损失补偿总额未能超出分包协议价款的5%），延误的工期不予顺延。17、发包协议价款支付的手续为：乙方应向甲方出据合法有效的收款发票，甲方须将填写齐全的、收款人为乙方全称的支票或汇票交给乙方。乙方应指派专人负责与甲方办理付款手续。甲方将协议价款支付给乙方在25.2款中指派的协议价款收取负责人，并索要收款凭证18、由于甲方安全施工方案不完善、安全施工投入不足造成的安全事故，责任由甲方承担。由于乙方未能落实安全施工方案或不服从甲方安全施工管理所造成的安全事故责任由乙方承担。19、争议发生争议后，除非出现下列情况，各方都应继续履行协议，保持工作连续，保护好已完工作成

27、果：单方违约致使协议确已无法履行，各方协议终止协议；调解要求停止协议工作，且为各方接受；仲裁机构要求停止协议工作；法院要求停止协议工作。20、协议解除20.1乙方和甲方协商一致的，可以解除劳务分包协议。20.2甲方的承包协议解除的。20.3甲方不依照本协议的商定支付协议价款，乙方可以停止工作。停止工作超过28天，甲方仍不支付协议价款，乙方可以向甲方发出通知解除协议。20.4乙方不依照本协议的商定提供符合施工要求的作业人员或不履行本协议商定的其他义务，其违约行为足以影响本施工项目的质量、安全、竣工工期时，甲方可以书面告知乙方并限期要求其完全、恰当履行协议义务。乙方逾期未能按商定履行义务的，甲方可

28、以发出通知解除协议。20.5如因不可抗力致使本协议无法履行，或者因工程xx单位的原因造成工程停建或缓建，致使协议无法履行的，甲方和乙方可以解除协议。20.6本协议商定的解除条件成就时，甲方应通知乙方解除本协议并办理分包协议价款结算支付手续。分包协议价款结算支付手续完毕后，乙方应及时撤离现场。乙方未及时退场，给甲方造成经济损失的由乙方承担。20.7协议解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件。20.8协议解除后，不影响各方在协议中商定的结算和清理条款的效力。有过错的一方应当赔偿因协议解除给对方造成的损失。21、协议终止各

29、方履行完协议全部义务，协议价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本协议即告终止。第三部分 专用条款22、项目经理、施工队长及劳动力管理员：22.1甲方中标建造师（项目经理）为 ，职位： 项目经理 ，工程建造师（项目经理）证书号 / 。身份证号码： / 。委托权限： 该工程施工及结算等全部工作 。甲方也可委托_ / 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人员如有变更，应提前7日书面通知乙方。22.2乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人为 ，职位： 施工队长 ，岗位证书号： / ，身份证号码： / 。委托权限： 工程施工、安全、现场管理等事务 ，人员如有变更，应提前7日

30、书面通知甲方。22.3甲方现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 劳动力管理 ；乙方现场劳动力管理员 ，上岗证号 ，职责为 劳动力管理员 。22.4乙方委派的分包协议价款收取负责人为 ，身份证号码： ，职位： 会计 ，联系电话： ，住址： ，家庭住址： 。22.5劳务乙方应建立农民工工资专用账户的开户银行 ，账号 ，企业代码 。劳务分包必须出具xx市建筑企业档案管理手册。23、甲方应在劳务分包工作开工 7 天前，向乙方提供与分包工程关于的图纸 1 套。24、乙方应在接到图纸后7天内，向甲方提交材料、设备、构配件（具体材料、设备、构配件品种详见附件一）供应计划；经甲方确认后，甲方应按供应计划要求

31、的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付给乙方；需要乙方运输、卸车的，乙方必须及时进行。甲方保证所提供的材料、设备机具、构配件符合国有关于质量要求，如质量、品种、规格、型号不符合要求，乙方应在验收时以书面形式提出，甲方负责在三日内更换或调整。” 乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善发生丢失、损毁，乙方应进行赔偿，并承担因此造成的经济损失，但赔付总额不超过协议总价的 5 %。施工中由乙方提供的低值易耗材料、工具用具包括 除甲方提供的以外均由乙方提供。25、本工程应当达到质量评定 合格 等级，工程质量奖项要求 黄果树杯 。达到此标准，甲方将依照

32、/ 标准予以奖励；未达到此标准，甲方将依照 5元/m(xx里程) 标准予以处罚。25.1本工程要求达到：公司示范工地标准要求、公司综合考评前五名，西南地区前三名 。当达到公司考核第一名时，每次奖励1万元，第二名时，每次奖励5000元；当达到西南地区地区前两名时，每次奖励1万元；当达到公司考核第一名时，每次奖励5万元，第二名时每次奖励4万元，第三名时每次奖励3万元，第4名时每次奖励2万元，第5名时每次奖励1万元；当低于公司考核前十名时，从第十一名开始，每低于1名，罚款1万元。 26、本工程安全文明施工要求达到：xx市绿色文明安全工地标准。达到此标准，甲方将依照 / 标准予以奖励；未达到此标准，甲

33、方将依照 / 标准予以处罚。261本工程安全文明目标：无重大伤亡事故，轻伤施工发生频率低于5，重伤频率低于0.3；创xx市“安全文明绿色工地”。262乙方必须认真遵守国家关于安全生产的法律、法规及xx部、地方政府、地方建委颁发的关于规定。乙方应严格依照甲方安全施工管理部门对于安全施工方面的各种制度、要求及甲方对施工现场安全施工的其他特殊要求组织施工,并接受甲方的安全检查。对甲方所发出的安全整改通知，乙方应在甲方指派的期限内立即派人整改完毕；如甲方发现乙方在接到安全整改通知后在限定的时间内仍然未予整改或整改不符合甲方要求 ，甲方有权给于乙方500 xx元的罚款。乙方投入到本工程中的全部机械设备及

34、各类生产工具必须经检验合格,并符合国家、xx市及甲方的关于规定和安全使用标准。若因乙方违反操作规程和（或）使用不符合安全标准的各类机械设备及生产工具造成的所有安全事故均由乙方自行负责。各方需签订安全管理协议书作为协议的附件之一。263乙方安全员将纳入甲方安全管理体系，乙方安全员的资质应在本劳务协议签订前报甲方项目部备案。27、送达：本协议14条商定的送达方式适用于以下情况：（1）乙方要求甲方依照商定进行结算或支付分包协议价款；（2）乙方表示因甲方原因造成工期延误；（3）乙方要求甲方依照商定提供施工必须的工程材料、图纸；（4）乙方要求甲方停止违约支付分包协议价款行为的；（5）要求甲方确认设计变更

35、和工程量增加、签认零工、窝工、（6）甲方要求乙方对劳务工程不符合商定部分予以整改的。（7）甲方要求乙方提供符合协议商定的人员、提供合法有效的管理资料文件资料等履约行为；（8）本协议9.10款、10.16款、第18条所列事项；（9）各方商定的其它情况。28、本协议价款核算规则及构成方式28.1 本工程的协议价款采用下列第 4 种方式计算：（1）固定协议价款； （2）工种工日单价；（3）综合工日单价；（4）清单综合单价。28.2本工程清单综合单价包含内容：28.2.1人工费28.2.1.1履行结构施工图（含设计变更、洽商、现场指令）工作需要的全部人工费；28.2.1.2结构验收、配合施工现场各种检

36、查，为达到本工程争优目标等（包含大批次加班、清扫道路等），及工完场清的清理人工费； 28.2.1.3因冬雨季施工致使的人工降效及为满足冬雨季施工所发生的人工费；28.2.1.4依据甲方提供的模板体系要求搭设模板、支撑等所发生的人工费（包含但不仅限于异形模板、高大支撑、超高支撑、弧形墙支模等）。28.2.1.5自身施工需要的墙体开槽及恢复工作的人工费用；28.2.1.6搭设备工作业层拆模前的临时防护所需的人工费用；28.2.1.7为保证施工现场达到甲方的要求，需由乙方履行的安全文明施工及CI形象(包括责任区管理制度、宿舍管理制度中需人工配合)所需的人工费；28.2.1.8乙方生活、生产责任区内的

37、日常打扫、清理及安全保卫人工费用；28.2.1.9承包工程所使用的甲方供应的材料、设备的现场堆放及保管工作费用；28.2.1.10满足协议商定的质量及工期目标而应由乙方承担的人工费用；28.2.1.11配合工程甲方试验人员制作试块、钢筋取样等发生的人工费用；28.2.1.12配合工程甲方现场管理所发生的人工费及消防、安全应急使用的人工费及突发事件处理时配合使用人工费；28.2.1.13现场临时库房及加工车间、垃圾站等搭设所发生的人工费；28.2.1.14乙方按现场材料管理制度中规定看护现场材料及甲供材料的人工费;含乙方对自身劳务人员入场教育、安全教育、职业技能培训等所发生的误工费用；28.2.

38、1.15乙方由图纸、国家法律法规、地方法规等推及的保证项目正常施工运行的人工费等；28.2.1.16施工期间因政府性停工、不可抗力因素影响停工、民扰停工、停水停电停工等因素造成施工现场停工所发生的人员窝工费用；28.2.1.17特别说明：本工程外架搭设所需的人工不包含在本次招标的范围内。由周转材料分包搭设。28.2.2材料费28.2.2.1甲方提供的材料：钢筋、预拌混凝土、成品砂浆、聚苯板、挤塑板、止水螺杆、钢筋连接套筒、预埋件及安全文明、临时设备工作内容表提及的由甲方提供的材料；除上述材料外，涉及本次招标工作范围内的其余所有材料（如穿墙螺杆、铁钉、脱模油、双面胶条、油漆、水泵、三级电箱、电缆

39、及施工面照明设备灯具和电线、电焊条、对讲机等)，包括安全文明施工、冬雨季施工、混凝土养护等，费用包含在清单综合单价中；28.2.2.2乙方应妥善保管、合理使用工程甲方人供应的材料、设备机具及构配件。因保管不善或使用不当发生丢失、损毁，乙方应进行赔偿。赔偿金额以当期市场价格来计算；28.2.2.3工程水电费用由甲方承担；28.2.3中小型机械、机具费除甲方提供机械（汽车吊、发电机、地泵（不含布料杆）、汽车泵）以外的为履行分包工程所需的全部机械费、机具费（如清槽机械、砂浆搅拌机、布料机、电焊机、木工加工设备、料斗、振动棒、振动器、各类手推车、安全防护用具、各种手动及电动工具、劳动工具、三级电箱和电

40、线等）。28.2.4其它费用28.2.4.1为实现质量目标、工期目标、安全、现场文明目标所发生的全部费用；28.2.4.2乙方在现场组织施工过程中所发生的工作人职工或员工资、办公费用、差旅费用、低值易消耗品的费用、劳动保护费、竣工清理费用；28.2.4.3施工区域内材料的码放、标识、清理费用；28.2.4.4乙方生活区临时设备的保护、维护费用；28.2.4.5保险：乙方被认为已在他的协议价格中包括了与本协议相关的所有应由乙方为其施工人员交纳的意外伤害保险及其它政府要求的保险的费用；28.2.4.6甲方仅在施工现场或临近现场提供满足乙方需要的提供生活区宿舍、食堂（食堂为项目集中设置的大食堂，分包

41、单位不允许私开小食堂）、公用卫生间，乙方自己解决床、生活用品，除此之外乙方如需另增加现场临设，必须报甲方审批定位，由甲方统一标准，乙方自行搭设并由乙方自行承担其费用。劳务乙方的报价中应包含其临xx施（生活、生产、办公等）日常消耗材料的费用。劳务乙方的报价中应包含其临xx施在劳务甲方要求的情况下从现场拆除并场清的费用。28.2.4.7承包范围内配电箱、消防设备、电路、水路等配套设备维护修理修缮费用；28.2.4.8除甲方或本工程业主原因造成的工地全面停、窝工以外的其它任何原因造成的乙方停、窝工所造成的全部损失。特别强调乙方应提前预见到施工期间影响施工的政策因素，包括但不限于大型会议、中考、高考、

42、体育比赛等，提前做好应对措施，合理组织人力、物力。甲方不会因上述政策因素给乙方造成的停、窝工损失承担任何责任；28.2.4.9超高费； 28.2.4.10柱帽、挑板、挑檐、上反梁施工的措施增加费；28.2.4.11赶工费；28.2.4.12履行本工程所有内容可能会涉及到的费用的总和，还应包括国家及政府政策性资料文件规定、风险、责任等所有费用；28.2.4.13负责对现场及现场以外住宿区的管理及宿舍内的所有设备的配备管理的费用；28.2.4.14现场非乙方原因停工（单次不超过72小时）所造成的窝工、机械停滞等费用；28.2.4.15安全措施性费用，必须能够满足甲方及地方关于安全文明工地施工的关于

43、规定的费用；28.2.4.16协议价格中包含承包方依据发包方提供的模板体系要求，考虑周转不足等原因所造成或产生的费用,允许机电队伍的下扎管在模板上开洞；28.2.4.17确保黄果树杯，达到xx市安全文明样板工地、中建总公司CI金奖及配合政府检查所发生的费用；28.2.4.18特别说明：对于施工过程中的变更、洽商，如不引起xx里程的变化，则不调整。注： 协议总额、清单综合单价均含税金（包含营业税、城建税、教育费附加、地方教育费附加等其他各种当地税务局规定的地方性税费），支付承包方工程款时，承包方必须提供工程所在地开具的完税发票，如因发票原因致使发包方无法抵扣税金，发包方有权拒绝付款28.2.5除

44、以上内容，清单综合单价中还包括：清单综合单价中已考虑各个标段的吊车布置对施工的影响，考虑吊车盲点对施工增加的费用，工程乙方将不会就塔吊盲点给予任何补偿。清单单价中已考虑本标段内各管廊型状的差异，工程乙方将不会就各个管廊型状的差异给予任何补偿。清单单价中已考虑各个标段的混凝土泵布置对施工的影响，工程乙方将不会就混凝土泵布置不到位给予任何补偿。28.3分包协议价格风险幅度范围为 / ，超过风险幅度范围的，应当及时调整。调整标准为 / ，调整依据为 / ，调整程序为 / 。28.4本工程的协议价款，除经甲方和乙方各方书面确认的工程变更以及依照本协议22.3条商定的价格调整的因素外以外，不再调整。28

45、.5采用第（1）种方式计价的，协议价款中包含 / ，其中人工费 / 元。 28.6 采用第（2）种方式计价的，不同工种工日单价为： / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ， 单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日； / ，单价为 / 元/工日，共 / 工日。另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元；28.7采用第（3）种方式计价的，劳务费综合工日单价为 / 元/工日，共计 / 个综合工日， 综合人工费为： / 元。另：中小型施工机具 / 元，劳务作业周转、低值易耗材料费（让利后） / 元；辅材让利为：

46、/ %。28.8采用第（4）种方式计价的，xx里程 720 m，分包协议价款单价为 / 元/m2，其中：地下结构 / 元/m2，初装修 / 元/m2，机电设备安装 / 元/m2，其它 / 元/m2。另：低值易耗材料费、工具用具费 / 元；共 / 元；28.9施工中发生的零工单价为 100 元/工日，停工、窝工单价 50 元/日。28.10采取清单综合单价方式的，28.10.1遇本协议终止、中止、解除时，各方商定：未形成清单综合单价的劳务作业工程量的计算方式为（实际履行的工程量*定额单价（其中：人工工日单价按80元/工日。其他材料及工具均执行定额价不做调整）-甲供材料 ）*1.05*1.034

47、，计算规则为 xx年xx省xx工程预算定额工程量计算规则 ，单价为 / 。28.10.2各方商定，本协议平米面积的计算规则为以实际施工的结构图纸为依据，按2004年xx省建筑工程预算定额的规定计算（按结构外边线，不计算地下室防水及保护墙、外墙保温、维护增加的建筑面积）.28.10.3各方商定，本协议平米面积的变更规则为 / 。29、分包协议价款结算及支付方式29.1施工过程中，各方商定采取以下方式结算支付分包协议价款：29.1.1工程进度款按月支付，每月15日乙方向甲方提交月度结算资料文件资料（由甲方提供统一格式，并包括每月洽商调整量）和工程进度款报告，并按月与甲方办理月度结算。甲方应当在书面

48、确认后20日内支付已确认的劳务费（劳务费按协议清单综合单价70%计算），其他费用的支付方式为：结构验收履行3个月内累计支付至分包预计结算额的95%，扣除保修金外的尾款结构验收后一年内付清。发生的预算外签证及零星用工月结月清过时不补，预算外签证及零星用工的费用在结构验收履行后分期支付；工程完工并办理竣工结算后甲方、乙方应就剩余价款制定付款计划，并按计划逐步结清（扣除保修金额后的）全部费用。遇有甲方资金困难，可各方协商，酌情延后支付。29.1.2甲方自乙方进场施工后每月 30 日前支付 按“29.1.1”条款支付 分包协议价款。由于甲方将协议价款支付给协议价款收取负责人以外的人员、或存在其他违规支

49、付行为的，造成后果由甲方负责。30、违约责任：30.1甲方违约责任：30.1.1不按商定向乙方支付分包协议价款的，除应向乙方支付违约金 / 元以外，还应按同期银行利率向乙方支付利息；如该违约金不足以弥补乙方的损失，乙方可以要求甲方继续予以赔偿。30.1.2未能及时提供质量、品种、规格、型号、数量完全符合要求的材料、设备机具、构配件造成窝工的，除应支付窝工费用外，还应向乙方支付违约金 / 元。30.1.3未能提供足够的工作面，造成窝工的，除支付窝工费用外，还应向乙方支付 / 元违约金。30.1.4不按商定核实乙方履行的工程量，除向乙方支付违约金 / 元以外，还应按同期银行利率向乙方支付利息；如该

50、违约金不足以弥补乙方的损失，乙方可以要求甲方继续予以赔偿。30.1.5甲方不履行或不按商定履行协议义务的其他情况时，应向乙方支付违约金 / 元。30.2乙方违约责任：30.2.1乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付违约金 30000 元，最高不超过协议总款项的 5 %。30.2.2乙方施工质量不符合本协议商定的工程质量创优目标（黄果树杯），乙方应向甲方支付违约金 100000元，最高不超过协议总款项的 5 %。甲方可以要求乙方整改，乙方因自身原因无法履行的，甲方可以委派其他劳务企业履行，造成或产生的费用由乙方承担。30.2.3乙方未达到商定的安全文明施工标准，乙方应向甲方支付违约

51、金 50000 元，最高不超过协议总款项的 5 %。30.2.4乙方以非正当方式（包括10人以上围堵、占据施工现场、甲方办公场所；以任何手段组织施工现场正常施工、甲方正常办公秩序；阻塞xx；攀爬塔吊、建筑物、广告牌等；以及国务院信访工作条例国务院第431号令第二十条规定的行为）向甲方提出要求的，乙方支付违约金 100000 元；如该违约金不足以弥补甲方的损失，甲方可以要求乙方继续予以赔偿。由此造成工期延误、质量未达到商定标准、文明安全施工未达到商定标准的，甲方索赔违约金不受本协议商定的上限的约束。30.2.5乙方未在每月 5 日前向甲方提供上月本企业在本项目上所有工人的出勤情况及工资核算及支付

52、情况的盖章书面记录的，每发生一次，应向甲方支付违约金 10000 元。30.2.6乙方不履行或不按商定履行协议的其他义务时，应向甲方支付违约金 30000 元，最高不超过协议总款项的5%。延误的乙方工作时间不予顺延。30.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行协议。30.4甲方先有30.1.1、30.1.4行为的，乙方的30.2.4行为不构成违约。30.5乙方先有30.2.4、30.2.5行为的，甲方自行为发生之日起 30 日内不履行分包协议价款的结算和支付手续的行为不构成违约。行为存在连续状态的，自连续状态终止之日起计算时限。30.6甲方先有30.

53、1.1、30.1.4行为的，乙方的30.2.4行为的违约责任由本协议各方、甲方及乙方下列人员承担连带责任。甲方及乙方下列人员应当签订保证书作为本协议附件。甲方：姓名 身份证号： 姓名 身份证号： 姓名 身份证号： 乙方：姓名 身份证号： 姓名 身份证号： 姓名 身份证号： 31、特别商定：31.1甲方承诺依照本协议商定结算、支付分包协议价款，如存在违约行为，造成乙方拖欠本工程务工人职工或员工资的，除依照本协议的违约条款承担责任外，还应对乙方拖欠的本工程务工人职工或员工资承担连带责任。31.2乙方先有30.2.4行为的，各方商定自行为发生之日起 30 日内，各方签订的关于本协议分包价款的协议为无

54、效协议。31.3甲方30.1.1、30.1.4的违约行为、乙方30.2.4的违约行为赔偿义务不因各方在各方签订本协议结算书，甲方全额支付发包协议价款、乙方全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送前签认的协议而免除。以上违约责任的免责条件为：在各方签订了本协议结算书，甲方全额支付了发包协议价款、乙方全额支付本项目上所有工人的工资并将全部工资支付情况书面报送甲方之后 30 日后签订特别协议。32、争议解决：甲方和乙方在履行协议时发生争议，可以自行和解或要求关于主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，各方商定采用下列 二 种方式解决争议：（1）向 xx市区 人民法院

55、起诉。（2）向 xx市xx区 人民法院起诉。33、本协议正本两份，具有同等效力，由甲方和乙方各执一份；本协议副本 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，甲方负责向行政主管部门备案 壹 份。34、补充条款：341工程保修乙方应根据建筑工程质量管理条例、房屋建筑工程质量保修办法及相关规定对工程进行保修；在工程竣工四方验收合格并出具“工程竣工验收备案表”之日起开始计算保修期，保修期为两年。342个人安全防护用品供应：安全帽由乙方自行承担。为保证安全用品质量，乙方自行采购的安全防护用品必须依照安全防护用品合格方所提供的厂商采购，入围厂家为xx市琉璃河劳保用品厂，xx安瑞得新技术开发有限公司并在投标报

56、价时填报采购的厂商。如乙方的安全帽采购并未在物资部提供的合格采购方名录里，安全部门有权给予处罚343结算办法：3431乙方办理工程结算，以甲方工程部出具的完工证明为依据，质检部门、安全部门、材料部门、技术部门出具符合协议商定要求的凭证后才准予办理。工程结算时，按结算总价的5%扣除保修抵押金，保修金依照房屋建筑工程质量保修办法、建筑工程质量管理条理及关于规定执行。3432结算周期：对分包实行月结（或月预结），依据是“29.1.1”条；零星用工部分每周办理签字手续，当月办理结算，逾期不予办理。3433零星用工、预算外签证：承包范围外的工作内容，现场签认必须由项目经理签字确认。乙方受甲方的委托从事本

57、协议承包范围以外的其它零星用工工作依照以下原则结算：不足一个工日的按小时折算费用，一个工日按8小时计算，超过8小时的，按小时折算费用,零星用工依照现场核实的工程量 100 元/个工日办理结算。对于有业主正式洽商变更、修改图纸并能够清楚计算工程量的未能执行预算外签证单，只有协议外发生的或无法在图纸上计量的工程量才能执行签证单，对于分包预算外签证的原则是必须已经取得业主书面认可的并能收回资金的，项目工程部门的签字只能证明事实发生的实际情况，项目商务部对于发生的事实依照协议的商定判定、是否符合签证条件及计算规则进行审核，项目经理的签字作为计入结算的初步依据但非最终依据 。3434工程量的计算原则：按

58、2004年xx省市建筑工程预算定额规定计算3435结算总额实际施工的工程工程量*协议清单综合单价+预算外签证费用-扣款费用A：分包人实际履行工程量（xx省2004年预算定额计算规则计算的实际履行工程量）A的计算原则：以实际施工的结构图纸为依据，按2004年xx省建筑工程预算定额的规定计算规则（按结构设计变更、洽商工程量：不引起结构面积发生变化的设计变更、洽商费用不予增加。预算外签证工程量：签证反映图纸及洽商无法反映的协议外现场已施工工程量，或与业主无关的工程量。3436上述现场工程师、机电经理、商务经理、项目经理签字认可的结算依据必须经过甲方相关部门及领导审核，并最终以甲方的法定代表人或授权代

59、理人签字盖章的结算审批单（结算审批单样式见附件）为准。3437自收到乙方依照商定提交的结算资料文件资料之日起，甲方应积极组织甲方和乙方各方的相关人员进行核对并制定审核计划（应该在竣工当年履行结算），如各方最终未能按计划达成一致，各方可以按本协议第32条商定方式解决。3438结算程序履行后，甲方应当自结算履行之日起甲方和乙方各方应就剩余价款制定付款计划。协议价款的支付应当按甲方财务要求的形式办理。344成品保护：甲方在工地现场提供任何的保安措施，不会减轻分包方在现场照管上的任何责任；分包方特别应为自身工作面及自身的仓库、材料堆放场地、生活场地提供保卫及安全防范措施。自分包方进场之日起至工程全部竣

60、工为止，分包方应完全承担对已送抵工地的工程材料（包含甲供材料设备）的照管责任。在分包方负责照管期间，如已送抵工地的任何材料无论因何原因遭受破坏、被盗、损失或伤害，分包方应自费进行弥补此部分损失，以保证本工程在竣工时全部完好及在各方面均能符合验收的要求。分包方负责自身承包范围内的成品保护工作，特别是注意分包方与分包方之间的成品保护，在预留预埋阶段对于已完的预留洞及预埋套管成品，由于保护不到位而造成的移位、洞口尺寸偏差以及在整体竣工之前成品发生损毁、被盗、损失等均由分包方自行承担，其成品保护费用均含在清单综合单价里，如因分包方管理不善所造成的经济损失，在分包结算中扣除。345其他3451甲方对乙方