4建设工程设计合同(二)

1、.PAGE ：.；注释：本合同是根据GF示范文本为蓝本，思索我方设计人为主体所做的合同文本修正。 合同编号： 填写甲方与填写乙方_建立工程设计合同二_专业建立工程设计合同_年_月_日填写签约时间_填写签约地点 注：如合同内同少，可不附此页(注：在本合同文本中，标有“的为必需具备且不能擅自更改或删除的语句，假设确需更改或删除，应请示本单位法律部门赞同后方可更改或删除；标有“* 的为法律规定条款或合同通常必备条款；标有 “*的为合同各方协商确定的条款；标有 “* 的为合同选择性条款。斜体文字仅供在签署合同时作为提示之用，最终版本的合同文本该当将斜体文字删除。本合同是通用格式文本，在详细合同签署前必

2、需经本单位法律部门审核，以审核后文本为准。) 合同编号： 建立工程设计合同二 甲方发包人：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) ：通讯地址：(注：以实践办公地址为准) ：法定代表人： 职务：乙方设计人：(注：须填写营业执照登记的单位全称) 注册地址: (注：以营业执照为准) ：通讯地址：(注：以实践办公地址为准) ：法定代表人： 职务： 发包人委托设计人承当_ 工程设计，工程地点为_ ，经双方协商一致，签署本合同，共同执行。 第一条本合同签署根据* 、和。 国家及地方有关建立工程勘察设计管理法规和规章。 建立工程同意文件。第二条设计根据* 发包人给设计人的委

3、托书或设计中标文件 发包人提交的根底资料 设计人采用的主要技术规范是：_ 第三条合同文件的优先次序*构本钱合同的文件可视为是能相互阐明的，假设合同文件存在歧义或不一致，那么根据如下优先次序来判别：. 合同书. 中标函文件. 发包人要求及委托书. 招标书第四条本合同工程的称号、规模、阶段、投资及设计内容根据行业特点填写_ _ 。*第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间：_ 。*第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间：_ _ 。* 第七条费用* . 双方商定，本合同的设计费为_ 万元。收费根据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。. 假设上述费

4、用为估算设计费，那么双方在初步设计审批后，按同意的初步设计概算核算设计费。工程建立期间如遇概算调整，那么设计费也应做相应调整。 第八条支付方式*. 本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的，计_ 万元作为定金合同结算时，定金抵作设计费。. 设计人提交_ 设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的，计_ 万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图任务量比例，分期分批向设计人支付总设计费的，计_ 万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。 . 双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任*. 发包人责任. 发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交根底资料及文件，并对其完好性

5、、正确性及时限担任。发包人不得要求设计人违反国家有关规范进展设计。发包人提交上述资料及文件超越规定期限天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超越规定期限天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。. 发包人变卦委托设计工程、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修正，以致呵斥设计人设计返工时，双方除另行协商签署补充协议或另订合同、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗任务量向设计人支付返工费。在未签署合同前发包人已赞同，设计人为发包人所做的各项设计任务，发包人应支付相应设计费。. 在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设

6、计任务的，不退还发包人已付的定金；已开场设计任务的，发包人应根据设计人已进展的实践任务量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付；超越一半时，按该阶段设计费的全部支付。. 发包人必需按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计任务的开工时间，且交付文件的时间顺延。. 发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超越天以上时，设计人有权暂停履行下阶段任务，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同工程停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

7、. 发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得设计人赞同，不得严重背叛合理设计周期，且发包人应支付赶工费。. 发包人应为设计人派驻现场的任务人员提供任务、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动维护配备。. 设计文件中选用的国家规范图、部规范图及地方规范图由发包人担任处理。. 承当本工程外国专家来设计人办公室任务的接待费包括、复印、办公等费用。. 设计人责任. 设计人应按国家规定和合同商定的技术规范、规范进展设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件出现.、规定有关交付设计文件顺延的情况除外。并对提交的设计文件的质量担任。. 设计合理运用年限为_ 年。. 担任对

8、外商的设计资料进展审查，担任该合同工程的设计联络任务。 设计人对设计文件出现的脱漏或错误担任修正或补充。由于设计人设计错误呵斥工程质量事故损失，设计人除担任采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实践损失的_ 。. 由于设计人缘由，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该工程应收设计费的千分之二。注释：减收的数额比例，由设计人在签署合同时酌定. 合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。. 设计人交付设计文件后，按规定参与有关上级的设计审查，并根据审查结论担任不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人

9、按合同规定时限交付设计文件一年内工程开场施工，担任向发包人及施工单位进展设计交底、处置有关设计问题和参与开工验收。在一年内工程尚未开场施工，设计人仍担任上述任务，可按所需任务量向发包人适当收取咨询效力费，收费额由双方商定。第十条严密*双方均应维护对方的知识产权、商业，未经对方赞同，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修正、复制或向第三人转让或用于本合同工程外的工程。如发生以上情况，泄密方承当一切由此引起的后果并承当赔偿责任。第十一条争议处理*本合同发生争议，发包人、设计人应及时协商处理，协商或调解不成时，发包人、设计人赞同选择以下第 种方式处理：由_仲裁委员会仲裁；向_人民法院起拆。注释：关于

10、争议处理方式的选择应留意：假设选择第种仲裁方式， 那么、根据第七条“当事人商定争议可以向仲裁机构恳求仲裁也可以向人民法院起诉的，仲裁协议无效。但一方向仲裁机构恳求仲裁，另一方未在仲裁法第二十条第二款规定期间内提出异议的除外。因此仲裁条款和向法院起诉条款不可同时选择，即选择了第种仲裁方式处理争议的，就不能再同时选择第种向法院起诉方式。、仲裁机构和地点必需明确，例如：“由北京仲裁委员会仲裁，仲裁地点北京。假设选择第种向法院起诉方式，那么、最好商定在设计人住所地法院，假设当地有铁路运输法院，应首先商定向铁路运输法院起诉；假设设计人住所地无铁路运输法院，商定向设计人住所地法院起诉。第十二条合同生效及其

11、他*. 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进展配合与处理有关问题时，双方应另行签署技术咨询效力合同。 设计人为本合同工程的效力至施工安装终了为止。 本工程工程中，设计人不得指定建筑资料、设备的消费厂或供货商。发包人需求设计人配合建筑资料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承当。 发包人委托设计人配合引进工程的设计义务，从询价、对外谈判、国内外技术调查直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计义务的设计人员参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。 发包人委托设计人承当本合同内容以外的任务效力，另行签署协议并支付费用。 由于不可抗力要素致使合同无法履行时，双方应及时协商处理。 本合同双方签字盖章即生效，一式 份，发包人 份，设计人 份。 本合同生效后，按规定应到工程所在地省级建立行政主管部门规定的审查部门备案；双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。 双方认可的来往、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效能