2022年工程水电班组承包协议范本

1、2022年工程水电班组承包协议范本发包方（以下简称甲方）：住所：代表人：承包方（以下简称乙方）：责任人：住所：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。一、工程概况1、工程名称：2、工程范围：3、承包单价：4、承包内容：5、承包范围：6、承包

2、方式：7、工程期限：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，总共_日历天。二、双方的职责1、甲方的职责风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程

3、设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。（1）提供乙方承包范围内的工程计算，负责隐蔽验收、材料报审、使用功能测试等技术资料的签证工作。（2）提供必要的安全设施及生活设施及水电。（3）负责竣工图编制、工程结算和审价工作。（4）工程完工时，及时安排人员验收。2、乙方的职责（1）乙方需严格遵守安全施

4、工规范，服从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的安全事故由乙方全部承担。（2）乙方必须严格执行项目部制定的进度计划和质量要求，乙方在施工和管理过程中因质量问题给甲方造成的损失均由乙方承担。施工过程中如不按图施工，及不按照施工规范操作，而引起的总项目部罚款由乙方负责。（3）乙方须文明施工，做到施工现场整洁，严禁施工材料乱堆放。（4）乙方严格按照总项目部制定的施工工期合理组织人员，按期完成施工任务。如因甲方因素造成工期延误，则乙方不承担责任。（5）乙方在施工过程中要和各个班组协调配合好，若因乙方协调不当造成的损失由乙方负责。（6）乙方需按照规定为水电工人购买人身保险，水电工人应当具备

5、相应的资质。三、结算方式工程完工后，甲方完成验收时，双方进行结算，乙方准备好结算依据。四、付款方式每月_日乙方向甲方报告工程进度，甲方于次月_日支付给乙方进度款的百分之_（依据总承包方合同付款方式）。四、安全条款1、进入现场施工的人员，必须执行本公司的规章制度，由乙方负责督促各项工作的安全生产，杜绝违章作业。作业时间持证上岗，使用的机械专人操作。2、实施安全、文明施工。3、乙方特殊工种必须持证上岗，如发现被有关部门查获罚款均由乙方负责。4、所有的机械、灯具及电线线路不能自行拆装。5、在施工过程中，因乙方违章操作所发生的一切人身伤亡事故，一切费用由乙方自行负责。五、纪律制度1、乙方进场工作后，必

6、须把本班组人员身份证及有关手续交给甲方查验，无证件的工人，不准进场施工，乙方承包人对本班组人员的行为负全部责任。2、打架斗欧均属违法行为，甲方不予支持，发生纠纷，乙方应及时协调或向甲方管理人员反映调解，凡参与或指使打架斗殴一律处罚人民币_元/人，情节严重均交司法机关惩处，乙方不得以任何理由推托责任，打架斗殴所发生的医疗费、误工费、罚款均乙方负责人承担。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的

7、标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。六、质量条款乙方必须确保工程质量，达到_标准，如因乙方造成的质量因素而达不到此质量标准的，则处以乙方工程总价的_%处罚。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。七、违约责任1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约责任。2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的_%承担违约金，或每天按_元

8、向甲方支付违约金。八、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。九、附则1、本协议经双方签字、盖章后生效。2、本协议于_年_月_日在_（地点）签署。3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。十、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：代表人：联系电话：签约地点：_年_月_日乙方：责任人：联系电话：签约地点：_年_月_日2022年工程水电班组承包协议范本（二）承租人：（以下简称甲方）出租人：（以下简称乙方）根据合同法的有关规定，按照互惠互利的平等原则，为明确甲乙双方的权利、义务，经双方共同协商签订本合同。一、甲

9、方租赁乙方工程汽车名称：二、月租金：三、施工地点：四、租赁期限：五、付款方式：1、2、甲方负责汽车进出场运输费：租赁期满个月退场费由乙方支付，如施工不足个月，甲方承担乙方车辆的出场费即合计进出场费由甲方承担。六、权利和义务1、甲方必须按合同规定按期支付乙方租金，逾期未支付乙方有权终止合同收回车辆。2、在租赁期内，甲方未征得乙方同意，不得擅自在所租汽车上自己拆除任何零部件，汽车维修保养由乙方负责，甲方提供帮助配合，租赁期内汽车的燃油（柴油）由甲方提供，燃油费由甲方承担，甲方必须保证燃油的质量，如果不能保证燃油的质量，造成的汽车损坏由甲方赔偿，甲方允许乙方每月三天的汽车维修及保养期限，不超过三天不

10、得扣除租金，超过天数按月平均租金减扣。乙方未超出叁天修车时间，则由甲方按月租付给乙方租金。3.乙方派驾驶员人，甲方负责承担驾驶员食宿费用，乙方不承担任何费用。4.驾驶员应服从甲方工作安排及合理化管理，不得无故脱岗，在确保正常作业的情况下，有特殊情况可以向工地领导人请假。补充协议：5.甲方在租赁期间仅享有汽车使用权，甲方不得转租、转借或未经乙方同意更换工地。6.甲方安排汽车作业每天不超过小时。如因甲方原因造成乙方汽车不得正常工作，甲方需晚上加班作业时，应在出工前安排驾驶员休息，以保证加班安全。7.在施工中，由于甲方为事先明确表示，造成下电缆、管线、电线、树林等受损坏，乙方不承担任何责任，全部赔偿

11、责任有甲方承担。8.乙方车辆进入甲方工地后，如：交警、运政等所发生的一切事物由甲方协调处理。9、由于人力不可抗拒的自然灾害，造成汽车损坏，甲方不承担任何责任，在租赁期内，无论是自然原因，还是甲方原因，以及其它原因导致汽车停工，甲方均应按期支付乙方租金，不得以任何理由扣减拖欠乙方租金。10、在租赁期满后，甲方如需继续租赁需提前10天通知乙方，经乙方同意后双方另签订合同。七、在合同执行过程中，如发生甲方拖欠乙方租金，甲方应按拖欠资金总额月百分之五的标准向乙方支付违约金直至付清，若乙方未按本合同履行，应退还甲方为此所支付的进出场费并赔偿因停工所造成的_万元损失。八、乙方驾驶人员在工作期间，要服从甲方调度及工作安排，注意安全，确保自身的人身安全，不得违章操作汽车和违章作业，如违章作业造成人身伤亡，甲方不承担任何责任。九、甲方在工作期间要保护机驾人员的人身安全，不得打、骂驾驶人员和损害乙方汽