2022年经典个人土建承包合同范本_第1页
2022年经典个人土建承包合同范本_第2页
2022年经典个人土建承包合同范本_第3页
2022年经典个人土建承包合同范本_第4页
2022年经典个人土建承包合同范本_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2022年经典个人土建承包合同范本发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)甲方在溧阳市别桥镇古读工业园区中兴路_号新建车间二栋,同意该车间的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款:一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、建筑规模:建筑面积(其中车间一为框架结二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。三、工程造价:总工程平方米,其中车间一总造价元,车间二总造价)四、承包范围:本工程按甲方

2、提供的施工图纸全部内容地面高度按甲方要求压实后水泥混凝土厚度车间一包装区域及车间二为公分。车间一设备造粒区域为五、工程款支付方式:1、乙方基础完成后甲方付乙方工程造价总额的。2、车间封顶后甲方付给乙方工程造价总额的3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。4、工程全部完工验收合格,在的。其余的_%保证金,若无质量问题,甲方待一年后付清。六、施工工期:1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至_年_月_日竣工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。3、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方

3、有权终止执行合同,并按完成工程量的_%结算工程款,其余_%为弥补甲方损失。七、甲方的工作及责任:1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方负责。2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求。3、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。4、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。八、乙方的工作及责任:1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工

4、程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。3、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失,概由乙方负责。4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。5、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。6、施工临时设施如临时围挡,乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。7、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。8、乙方需按时发放工人工资和及时支付

5、材料款,如乙方拖欠工资或材料款,与甲方无关。9、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责。10、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后,乙方尽快为甲方办理好工程资料,如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责。九、工程质量要求:1、乙方应严格按照现行施工验收规范,按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人员验收合格后,才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中,

6、甲方确需进行结构变更时,须经设计单位同意,并出具设计变更单给乙方,方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工,造成直接经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减变化,按甲乙双方协商的单价计算,相应增减工程造价。十一、补充说明1、筋使用线材及螺纹材。2、水泥使用:砌墙使用水泥;结构所用的砼全部为商品混凝土(注:砼按图纸设计施工)。3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。4、排水管采用联塑或雄塑管。5、卷闸门(由甲方指定品牌)。6、按图施工。十二、工程保修:本工程竣工后一年内属乙方保修期,保修期间如属乙方质量问题由乙方负责保修。因不可抗拒或自然灾害原

7、因或甲方使用不当造成的问题不属乙方保修范围。十三、施工过程中如发现与本合同未提及的事项,双方另行协商。十四、本合同一式四份,甲乙双方各执二份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日2022年经典个人土建承包合同范本(二)订立合同双方:建设单位:_(以下简称发包方)施工单位:_(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议:第一条:工程名称:宁夏宝利达化工园区围墙工程第二条:工程地点:宁夏省灵武市宝利达化工园区内第三条:工程承包范围和内容:1、宁夏宝利达化工有限公司2、设计图纸内的一切要求:外围

8、围墙的建设工程(包括基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、电气工程)第四条:工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。一、本合同签订后_日内,由承包方进场施工;工程款按工程月度所完成的工程进度形象进行付款,每月在_号前申报进度款报审表;如进场不满一个月的按累计至下月报审月度进度款时审核、支付。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在_日内按核实的工程进度支付进度款,工程月度进度款支付按当月的价款总价的_%结算。三、工程价款支付达到合同总价款的_%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包

9、方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。六、本合同造价结算方式:_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件_天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。第五条:工程期限及施工准备(开工、竣工时间)根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为_天(日历天),自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收。二、开工前_天,承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列情况,经发包方现场代表签

10、证后,工期相应顺延:1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;2.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;3.在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;4.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;5.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;_人力不可抗拒的因素而延误工期四、承包方:1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;_组织施工管理人员和材料、施工机械

11、进场;3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。第六条:工程质量标准一、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。二、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:1.由承包方提供的主要原材料、构配件、电气等必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;2.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;3.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监

12、督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;4.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;5.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。第七条:承包形式及材料设备供应一、承包形式为包工包料,工程中所用机械全部由承包人提供。二、承包人所供应、采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,承包人提供的材料及设备发包人有疑义需要复验的,应允许复验。经复验符合质

13、量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。第八条:发包方义务:1.开工前_天,甲方给乙方施工图一式_份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)2.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。3.按协议负责按期拨款。第九条 施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错误或严重不

14、合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。第十条:承包方义务1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前_天交甲方一式二份。3

15、.按施工图负责组织施工,按期竣工。4.竣工后,_天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。第十一条 工程验收竣工工程验收,以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和_有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第_号通知印发的建筑工程保修办法(试行)执行。第十二条:违约责任及奖励条款一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交

16、付的,偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,发包人按每推迟一天为_元处罚承包人。第十三条:附则一、本合同一式_份,合同附件_份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。第十四条 纠纷解决办法任何一方违反合

17、同规定,双方协商不成,按以下第(_)项方式解决:一、向发包人所在地的经济合同仲裁机关申请仲裁;二、向发包人所在地的人民法院起诉。发包方:(盖章)承包方:(盖章)法定代表人:_ 法定代表人:_地址:_ 地址:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_签约日期:_年_月_日2022年经典个人土建承包合同范本(三)甲方:(建设单位)乙方:(施工单位)甲方将坐落在(地址)的(工程名称)土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款供双方共同遵守:第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装).第二条 工程造价决算方式:1.工程造价计算

18、公式:工程造价=(_定额直接费+材料差价)_(1+%).即按实际完成工程量,套用_定额计算直接费,加上施工期间相对应的_市建设工程造价管理信息信息价计算出的材料差价,另外取%综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整).与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款.本工程辅助的水电安装工程按(约定套用的定额与费率)结算.2.工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单.第三条 工程款支付:甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核

19、后的预算造价付备料款_%,以后按实际完成工程量的_%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的_%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的_%,其余_%作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款.工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方.第四条 工期:_本工程自接到甲方开工通知的日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为天.工期每延误一天

20、处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后_小时内经甲方代表签证认可后方可顺延工期.2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划(三)_%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条 的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划(三)_%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.第五条 施工组织管理:1.甲方委派为本工程管理负责人,委派为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二人共同负责隐蔽工程的验

21、收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人共同签字,所有签证无效.2.乙方委派为项目经理,指派为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝.第六条 工程质量监督乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:砼必须进行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;工程具备隐蔽条件时,先由乙方自检,并在验收前_小时以内

22、书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工.出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理:拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的;隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;3.钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的;未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的;不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的;乙方因违反上述_条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条 决算后,乘以_%作为应付工程款,其余_%作为弥补

23、甲方损失,并处没收全部合同履约金.第七条 施工现场管理责任乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条 的相关条款结算并处罚.第八条 合同履约金及违约处罚合同签订时乙方向甲方交履约金万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中,乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并没收履约金.乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以_元的罚款,从工程决算款或履约金中扣除.第九条 前期要求:乙方

24、在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交施工计划,施工组织,施工质量保证书,安全生产责任书.第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款.第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份.甲方(盖章):_ 乙方(盖章):_代表人:_ 代表人:_合同签订日期:合同签订地点:2022年经典个人土建承包合同范本(四)甲方(出租方):身份证号:乙方(承租方):身份证号:根据国家相关法规及规定,甲乙双方本着平等自愿、协商一致的原则,特制定本合同,以资共同遵守。第一条:承租房屋位置、面积与用途1.1乙方承租甲方位于房屋,房屋建筑面积平方米。1.2上款所称房屋是指由甲方出租给乙方使用的场地

25、、房屋及其配套设施。第二条:租赁期限2.1租赁期限:年。自_年_月_日起至_年_月_日止。(甲方允许乙方提前进驻装修,时间为_年_月_日至_年_月_日,该期间不收取租金。)2.2承租期满前两个月,若乙方希望继续承租,应书面告知甲方,在同等条件下甲方应优先考虑乙方的承租权利,经甲乙双方协商一致后办理续租手续,逾期告知视为放弃。2.3在合同履行期间,因不可抗力导致本合同租赁标的物灭失或不适于继续使用,本合同自发生不可抗力之日起自动终止。第三条:租金及支付方式3.1每年租金额为:_元人民币(¥元)。3.2付款方式:自年起,每_年_月_日前乙方向甲方支付一年房租。第四条:履约保证金4.1乙方应于本合同

26、签订同时缴纳元履约保证金。4.2在本合同解除或终止时,乙方应依约退还房屋并结清各项费用。乙方若有欠款现象(包括但不限于:水电费、煤气费、应向甲方支付的款项等),甲方有权在履约保证金中扣除,履约保证金不足以支付上述欠款的,乙方应及时补足。若无任何欠款,甲方应在本合同终止后_天内,无息返还乙方履约保证金。4.3如因乙方原因而导致合同解除、终止的,甲方将不予返回履约保证金。第五条:甲乙双方租赁该房屋的相关规定5.1在乙方如约支付租金的情况下,由甲方支付出租房屋的供暖费用。5.2乙方负责出租房屋内财产设施的保管和保险。5.3因不可抗力导致本合同无法履行,双方免责,并互相协助争取相应补偿。第六条:房屋的

27、装修和维护保养6.1甲方负责该房屋的建筑质量达到使用要求(不得漏雨,排水系统、电力供应及供暖系统完好等)。6.2乙方在足额支付第一年租金及履约保证金后即可进驻装修。乙方装修不得拆改主体结构,在地面、墙体及棚顶打钉钻眼加大荷载时不得损坏建筑的结构;乙方应爱护并合理使用房屋内设施。第七条:违约责任7.1合同期内,乙方逾期支付租金,履约保证金等其他费用超过_天,甲方有权解除合同。7.2因乙方违约而导致甲方解除合同,已缴纳的房屋租金及履约保证金将不予返还。7.3双方在合同期内,因一方违约而导致合同解除,应向守约方支付合同总金额_%的违约金。第八条:合同解除或终止后的处理8.1在本合同解除或终止时,乙方

28、应十五日交还该房屋,并将存放的自有财产物资及时处置。如逾期不归还或未处置的财产物资,视为乙方同意甲方代为处置。第九条:适用法律及争端解决9.1双方产生争端,应友好协商,互谅互让,协商不成,任何一方可向有管辖权的人民法院起诉。第十条:通则10.1合同未尽事宜,经双方协商一致以书面形式补充约定,补充约定与本合同具有同等法律效力。_本合同由甲乙双方签字生效。本合同一式贰份,甲乙双方各执壹份。法人代表:_ 联系电话:_电话:_ 电话:_年_月_日2022年经典个人土建承包合同范本(五)出租人:_(以下简称甲方)承租人:_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、_等有关法律、法规的规定,双方就租赁场地

29、从事_的有关事宜经协商达成协议如下:第一条 租赁场地乙方承租甲方_(层/厅)_号场地,面积_平方米,用于_。库房面积_平方米,库房位置为_。(详见双方核对的图纸)第二条 租赁期限1.自_年_月_日起至_年_月_日止,共计_年_个月。2.免租期为自_年_月_日起至_年_月_日。3.甲方须于_年_月_日前向乙方交付租赁场地的使用权。第三条 续租本合同续租适用以下第_种方式:(1)乙方有意在租赁期满后续租的,应提前_日书面通知甲方,甲方应在租赁期满前对是否同意续租进行书面答复。甲方同意续租的,双方应重新签订租赁合同。租赁期满前甲方未做出书面答复的,视为甲方同意续租,租期为不定期,租金标准同本合同。(

30、2)租赁期满乙方如无违约行为的,则享有在同等条件下对场地的优先租赁权,如乙方无意续租的,应在租赁期满前_日内书面通知甲方;乙方有违约行为的,是否续租由甲方决定。第四条 租金租金共_元(_币),实行_(一年/半年/季/月)支付制,以_(现金/支票/汇票)为租金支付方式;每期支付_个月的租金,本协议生效后乙方须于_年_月_日前先付_元(_币)的租金,自第_个月开始支付第_期租金,以此类推。甲方向乙方收取租金时必须出具税务机关认可的正式发票,否则乙方有权拒付租金。第五条 保证金是否收取保证金由双方协商约定。第六条 保险1.甲方负责投保的范围为:公共责任险、火灾险、_,受益人为_,保费由_方负担。2.

31、乙方自行投保的范围为:_,受益人为_,保费由_方负担。第七条 甲方权利义务1.依法制订有关治安、消防、卫生、用电、营业时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。2.协助各级行政管理机关对违反有关规定的乙方进行监督、教育、整顿。3.应按约定为乙方提供场地及相关配套设施和经营条件,保障乙方正常使用。4.除有明确约定外,不得干涉乙方的正常活动。5.其他。第八条 乙方权利义务1.有权监督甲方履行合同约定的各项义务。2.自觉遵守甲方依法制订的各项规章制度及索票索证制度,服从甲方的监督管理。3.应按期支付租金并承担租赁期间因场地使用产生的所有税费。4.应爱护并合理使用场地内的各项设施,如需改动应先征得甲方同

32、意,造成损坏的还应承担修复或赔偿责任。5.将场地转让给第三人或和其他租户交换场地的,应先征得甲方的书面同意,按规定办理相关手续。6.应按照甲方的要求提供有关本人或本企业的备案资料。7.建筑物外立面及建筑物内部非乙方承租场地范围内的广告发布权归甲方所有,未经甲方同意,乙方不得以任何形式在上述范围内进行广告宣传。8.租赁期间,乙方不得改变租赁场地的用途。9.其他。第九条 合同的解除乙方有下列情形之一的,甲方有权解除合同,乙方应按照_的标准支付违约金:(1)未按照约定的用途使用场地,经甲方_次书面通知未改正的。(2)进行其他违法活动累计达_次或被新闻媒体曝光造成恶劣影响的。(3)将场地擅自转租、转让

33、、转借给第三人,或和其他租户交换场地的。(4)逾期_日未支付租金或水电、_等费用的。(5)违反保证金协议的有关约定的。(6)其他。甲方有下列情形之一的,乙方有权解除合同,甲方应按照_的标准支付违约金:(1)未按照约定交付场地,经乙方书面催告后_天内仍未交付的。(2)干涉乙方的正常活动,严重影响乙方致使乙方无法正常活动的。甲方或乙方因自身原因需提前解除合同的,应提前_日书面通知对方,经协商一致后办理解除租赁手续,并按照_的标准向对方支付违约金。因甲方自身原因提前解除合同的,除按约定支付违约金外,还应减收相应的租金,并退还保证金及利息。第十条 其他违约责任1.甲方未按约定提供场地或用水、用电等设施

34、或条件致使乙方不能正常使用的,应减收相应租金,乙方有权要求甲方继续履行合同或解除合同,并要求甲方赔偿相应的损失。2.甲方未按约定投保致使乙方相应的损失无法得到赔偿的,甲方应承担赔偿责任。3.乙方未按照约定支付水电等费用的,应每日向甲方支付迟延费用_%的违约金。4.甲方如未按本合同规定时间向乙方提供租赁场地,每日向乙方偿付违约金_币_元,累计不超过_个月的租金。5.如果因甲方非正当原因致使合同无法履行,甲方应在合同不能履行之日起_天内一次性支付给乙方补偿金_币_元(大写:_)作为对乙方的间接损失补偿。6.如果因乙方非正当原因致使合同无法履行,乙方应在合同无效之日起_天内一次性支付给甲方补偿金_币

35、_元(大写:_元)作为对甲方的间接损失补偿,否则,甲方有权暂时扣留乙方已经交付的租金。乙方基于信赖而先期投入的各类费用甲方不予以补偿。7.乙方逾期支付应支付租金,自逾期之日起每日按应交付租金的_%向甲方支付违约金,但违约金累计不超过_个月的租金。乙方如拖欠租金达_天以上,甲方有权收回场地并追究乙方违约责任。8.如果双方在履行本合同中产生纠纷无法协商一致解决的,则违约方应承担守约方为维护自己权益支出的包括但不限于差旅费、诉讼费、取证费、律师费等费用。第十一条 免责条款因不可抗力或其他不可归责于双方的原因,使场地不适于使用或租用时,甲方应减收相应的租金。如果场地无法复原的,本合同自动解除,应退还乙

36、方保证金及利息,双方互不承担违约责任。第十二条 专用设施、场地的维修、保养1.乙方在租赁期间享有租赁场地的专用权。乙方应负责租赁场地内专用设施的维护、保养、年审,并保证在本合同终止时专用设施以可靠运行。甲方对此有检查监督权。2.乙方对租赁场地附属物负有妥善使用及维护之责任,对各种可能出现的故障和危险应及时消除,以避免一切可能发生的隐患。3.乙方在租赁期限内应爱护租赁场地,因乙方使用不当造成租赁场地损坏,乙方应负责维修,费用由乙方承担。4.在租赁期限内如乙方须对租赁场地进行装修、改建,须事先向甲方提交装修、改建设计方案,并经甲方同意,同时须向政府有关部门申报同意。如装修、改建方案可能对公用部分及

37、其它相邻用户影响的,甲方可对该部分方案提出异议,乙方应予以修改。改建、装修费用由乙方承担。5.如乙方的装修、改建方案可能对租赁场地主结构造成影响的,则应经甲方及原设计单位书面同意后方能进行。第十三条 租赁场地的交还1.租赁期满未能续约或合同因解除等原因提前终止的,乙方应于租赁期满或合同终止后_日内将租赁的场地及甲方提供的配套设施以良好、适租的状态交还甲方。乙方拒不交还的,甲方有权采取必要措施予以收回,由此造成的损失由乙方承担。2.乙方应于租赁期满或合同终止后_日内将己方物品搬出租赁场地,乙方逾期_日拒不搬出己方物品的视为乙方放弃对该物的所有权,甲方有权任意处置滞留于租赁场地的乙方物品。3.乙方

38、在租赁期限内对租赁场地进行改造增加的添附物可与甲方协商作价处理。如双方无法达成合议则由乙方在交还租赁场地前自行拆除添附物,甲方不予补偿,因拆除产生的一切费用由乙方负担。第十四条 声明及保证甲方:(1)甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。(选择适用)(2)甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。(4)甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具

39、有法律约束力。(选择适用)乙方:(1)乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。(选择适用)(2)乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。(4)乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。(选择适用)第十五条 保密双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方

40、同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十六条 不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十七条 通知1.根据本合

41、同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关_通知和要求等,必须用书面形式,可采用_(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2.各方通讯地址如下:_。3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。第十八条 争议的处理_本合同受_国法律管辖并按其进行解释。_本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:(1)提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向_人民法院起诉。第十九条 解释本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义

42、进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第二十条 补充与附件本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充合同。双方对合同内容的变更或补充应采用书面形式,并由双方签字盖章作为合同附件。本合同的补充合同和附件均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。补充协议与本合同不一致的以补充协议为准。第二十一条 其他约定事项1.在租赁期限内场地所有权发生变动的,乙方依照本合同享有的承租权利不受影响。2.在租赁期限内因场地本身问题造成乙方或者第三人人身财产损失的由甲方承担侵权责任。3._。第二十二条 合同效力本合同自双方或双方法定代

43、表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,_方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存_份。甲方(章):_ 乙方(章):_住所:_ 住所:_营业执照号码:_ 营业执照号码:_市场登记证号码:_ 市场登记证号码:_身份证号码:_ 身份证号码:_法定代表人:_ 法定代表人:_委托代理人:_ 委托代理人:_电话:_ 电话:_签订时间:_签订地点:_2022年经典个人土建承包合同范本(六)出租方:(以下简称甲方)身份证号码:承租方:(以下简称乙方)身份证:(工商执照号)根据中华人民共和国经济合同法及有关法律、法规,甲、乙双方在

44、自愿、平等、互利的基础上,经协商一致,就甲方将经营场所租赁给乙方使用事宜,订立本合同。风险提示:确定出租人对房屋具有所有权或者处分权实践中,有的出租人对房屋并不具备所有权或者处分权,导致租客入住以后被真正的房主“驱逐”,而这时所谓的出租人往往已不见踪影。所以:1、若出租人是房东,请检查房产证上的户名或查看购房合同。2、若出租人是二房东,则需要有房东的授权委托书原件(最好经过公证)。3、若出租人是租客,则需要房东同意转租的书面证明文件原件,并在合同中约定如产权人同意转租的书面证明文件不真实时,转租人应承担何种责任。一、租赁场所的座落、面积、配套设施及用途1、甲方将位于_,经营面积_出租给乙方使用

45、。2、乙方按时根据实际使用数向供电、供水部门或甲方缴纳相关费用,如乙方违规用水、用电,由此引起的一切责任由乙方承担。3、乙方承租店铺的用途为_(禁止作其他用途)乙方不得改变本合同约定的用途,否则甲方有权解除合同。二、租赁期限风险提示:明确约定承租期限、续租优先权由于承租人不希望频繁搬家,而出租人也不希望在短时间内又要寻找新的房客,双方都需要有一段比较稳定的时间,所以需要在合同中约定一个期限。在这个期限内,如果没有特殊情况,出租人不得收回住房,承租人也不得放弃这一住房而租赁别的住房。期限到了之后,承租人将住房退还给出租人。如果承租人要继续租赁这套住房,则要提前通知出租人。经协商,出租人同意后,承

46、租人可继续租赁这套住房。注意,法律规定租期最长不得超过_年,超过部分无效。1、该经营场所租赁期限为_年,即自_年_月_日起至_年_月_日止。2、租赁期满,甲方有权力无条件收回该经营场所,乙方应如期交还甲方。如甲方将到期的经营场所继续出租,乙方可根据自己的需要平等参与竞争。3、乙方在承租期内,应遵守国家的法律、法规及有关规定,自办执照、按章纳税,独自享有经营带来的利益,承担经营中产生的一切费用及可能出现的风险。4、乙方应当办理开业所需的相关手续。三、租赁费用风险提示:明确各项金额及支付方式租金、押金的金额及支付方式等需明确约定,否则极易产生争议甚至诉讼纠纷。另外,建议采用银行转账方式来支付租金及

47、押金,可直接在合同中指明具体银行账号。如果采用现金支付方式,应尤其注意保管好有效的收款凭证。1、承租期内租赁费每月合计_元,全年总计_元。2、乙方每月支付承租经营场所总费用的时间为每月_日前。3、乙方须在本合同签订同时向甲方支付_人民币履约保证金,合同期满清算水、电等乙方使用的费用后,甲方一次性无息退回乙方。4、如果乙方延迟交付租金,每延迟交付一日应向甲方支付_元违约金。5、甲方有权依据本合同约定直接从乙方交付的履行保证金中扣除乙方应承担的责任,当履约保证金不足_元时,甲方有权要求乙方补足。否则,甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。四、经营场所装修1、乙方根据经营需要对经营场所进行装修、装

48、潢,费用由乙方承担。2、乙方在承租期内添臵或装修在甲方建筑物上的固定装饰设施、不动产在租赁期结束后不得拆除,应无偿归甲方所有,如乙方擅自拆除,应负赔偿责任,属于乙方的其他财产,可移动设备等,归乙方所有,乙方有权处臵,但不得损害建筑物。3、甲方提供乙方使用的经营场所及附属设施由乙方负责维修保养,费用由乙方承担;乙方装修不得拆、改经营场所的房屋结构,否则视违约处理,甲方有权解除本租赁合同,没收乙方所交的履约保证金,乙方并承担相应的责任和费用,情节严重的应承担有关的法律责任。4、乙方因经营需要,增加水、电容量,费用由乙方承担,甲方协助办理,合同期满,无偿归甲方所有。5、乙方装修后必须经消防验收合格后才能开业,应依法履行消防安全义务,承担消防五、甲方权利和义务1、依法制订有关治安、消防、卫生、用电、经营时间等内容的各项规章制度并负责监督实施。2、甲方应按本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论