建设工程合同管理_模拟题三_2013年版(共32页)

1、 中大网校引领成功职业人生 HYPERLINK 中大网校 “十佳网络教育机构”、 “十佳职业培训机构” 网址：1、在建设工程施工合同(h tong)法律关系中，法律关系的客体是( )。 A:建筑物 B:施工(sh gng)工程技术 C:施工(sh gng)工程款 D:工程施工行为 答案:A解析:本题考查合同法律关系的客体。2、合同法律关系包括( )三要素所构成。 A:主体、客体、内容B:当事人、经济行为、经济利益 C:法人、经济合同、经济权利 D:经济管理、经济协作、法律责任 答案:A解析:本题考查合同法律关系的的三要素。3、无权代理行为属于( )。A:无效行为 B:可撤销的行为 C:效力待定

2、的行为 D:可变更的行为 答案:C解析:对于无权代理行为，被代理行为可以行使“追认权”或“拒绝权”，行使追认权后，可以转化为合法的代理行为，所以无权代理行为属于(shy)效力待定的行为。4、担保与所担保合同的关系(gun x)属于( )。A:平等(pngdng)关系 B:从属关系 C:相对独立关系 D:无关系 答案:B解析:担保合同是被担保合同的从合同。5、甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是( )。A:在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，并就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务对，丙对甲可拒绝承担保证责任 B:买卖合同履行期限届满，乙

3、不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任 C:此保证合同属于共同保证D:此保证属于对将来债务的保证 答案:B解析:连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其吧保证范围内承担保证责任。6、经过公证后，具有强制执行效力的文书是( )。 A:遗嘱(yzh)文书 B:施工(sh gng)合同文书 C:保险(boxin)合同文书 D:追偿债款的债权文书答案:D解析:对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书具有强制执行效力。7、订立合同时，当事人对价款约定不明确，合同生效后，双方通过协商也未达成一致，则应按照( )的市场价格履行。

4、 A:订立合同时履行地 B:订立合同时订立地C:履行合同时订立地 D:履行合同时履行地 答案:A解析:价款或者报酬不明的，按订立合同时履行地的市场价格履行。8、由于合同一方当事人的法人因资产重组而变更，则原法定代表人签订的合同将( )。 A:自行终止 B:仍然有效 C:归于消灭D:双方重新协商另签合同 答案:B解析:当事人名称或者法定代表人变更不对合同效力(xio l)产生影响。9、在下列几种(j zhn)情形中，( )合同是可变更的合同。 A:损害(snhi)公共利益的 B:以合法活动掩盖非法目的的 C:恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 D:以欺诈、胁迫等手段，使对方在违背真实意思的情

5、况下订立的 答案:D解析:可变更或可撤销合同的种类。10、工程建设合同纠纷的仲裁由( )的仲裁委员会仲裁。 A:工程所在地 B:建设单位所在地 C:施工单位所在地 D:双方选定 答案:D解析:仲裁协议的内容，仲裁没有法定管辖，需要在仲裁协议中选定的仲裁委员会。11、依据合同法，下列有关承担违约责任的说法中，错误的是( )。 A:赔偿损失是承担违约责任的主要形式 B:违约金和定金不能同时选用 C:违约金是承担违约责任的必备形式 D:违约金和赔偿损失不能同时使用 答案:C解析:承担(chngdn)违约责任的方式。12、依法必须(bx)进行招标的项目，评标委员会成员人数为( )人以上单数，其中技术、

6、经济等方面的专家不得少于成员(chngyun)总数的三分之二。A:3 B:5 C:7 D:9 答案:B解析:评标委员会。13、工程项目招标时，经评标小组评议后，确定中标人的单位是( )。A:招投代理机构 B:评标委员会 C:招标人 D:监督管理部门答案:C解析:招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。14、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人( )。 A:可以采用直接委托方式发包 B:可以自行招标，但应当备案 C:可以自行招标，无需备案 D:必须委托(witu)中介机构代理招标答案(d n):B解析:招标人具有编制招标文件(wnjin)和组织评标

7、能力的，可以自行办理招标事宜，向有关行政监督部门进行备案即可。15、邀请招标中，邀请对象的数目不应少于（ ）家。 A:2 B:3C:5 D: 7 答案:B解析:邀请招标邀请对象的数目以57家为宜，但不应少于3家。16、设计招标中，下列因素不属于评标评审比较要素的是( )。 A:投标单位的企业规模大小 B:投标方案的投入、产出比高低 C:完成初步设计时间的早晚 D:投标单位的质量管理体系是否科学答案:A解析:涉及投标书的评审。 17、工程建设监理招标的宗旨是对监理单位（ ）的选择。 A:报价 B:能力C:资历(zl)和信誉 D:规模(gum)和经济产力答案(d n):B解析:监理招标的特点。18

8、、监理合同自( )开始生效。 A:合同签字之日B:开工或材料运抵施工场地之日起 C:监理单位实际开始监理工作之日 D:承包合同开始执行之日 答案:A解析:合同的生效、变更与终止。19、监理合同示范文本规定，( )属于监理服务的额外工作。A:由于委托人或第三方原因使正常的服务受到阻碍导致增加了工作持续时间 B:合同内约定由委托人承担的义务，经过协商改由监理单位承担 C:应委托人的要求提出更改服务内容建议而增加的工作 D:出现不应由监理单位负责的特殊情况，导致终止执行监理任务的善后工作 答案:D解析:额外工作的定义。20、业主如果不同意项目总监理工程师下达的工程指令，则( )。 A:监理有对工程的

9、监督控制权，承包商不需等待更改指令 B:业主应通知承包商施工暂停，通知监理单位负责人更改(gnggi)指令 C:业主可直接(zhji)向承包单位下达更改指令 D:业主(yzh)应在与总监理工程师协商后，由总监理工程师重新下达指令答案:D21、某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车( )。A:不用归还委托人 B:归还委托人即可 C:归还委托人，并应支付折旧费 D: 归还委托人，并应支付租赁费 答案:B解析:委托人义务。22、某工程项目，建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据，且建设单

10、位又未提出任何书面解释，监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。 A:发出终止合同的通知，通知送达建设单位后，合同即行终止 B:发出终止合同的通知，通知发出后14日内仍未获得支付酬金，合同即行终止 C:发出终止合同的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出终止合同的通知，第二份通知到达建设(jinsh)单位后，合同即行终止 D:发出终止合同(h tong)的通知，通知发出后14日内未得到答复，可进一步发出通知，第二份通知发出后42日内仍未得到答复(d f)，合同即行终止答案:D解析:合同的暂停或终止。23、建设工程委托监理合同(示范文本)规定的合同有效期指( )。A:

11、监理合同注明的开始至完成的时间 B:监理合同约定的监理工作的日历天数 C:监理人完成了包括附加和额外工作在内的全部监理义务的时间 D:监理人自开始监理工作至保修期届满的时间答案:C解析:合同的有效期。24、建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是( )。 A:负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作B:确定设计的范围和深度 C:设计文件经上级主管部门审批后，在原定任务书范围内的必要修改D:按时提供勘察资料 答案:C解析:设计人的责任-保证设计质量25、设计合同采用定金担保，合同总价的( )为定金。 A:20% B:30% C:40% D:10% 答案(d n):A26、建设工程施工合同示

12、范文本中规定(gudng)，未经发包人同意，承包人不能将承包工程的( )。A:主体(zht)部分分包 B:关键部分分包 C:非主体非关键部分分包 D:任何部分分包 答案:D解析:工程的分包。27、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有( )。A:保证施工噪声符合环保规定 B:提供进度统计报表 C:开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D:做好施工现场地下管线的保护答案:C解析:发包人的义务。28、工程师接到承包人提交的进度计划后，如果(rgu)工程师逾期不确认也不提出书面意见，则( )。A:视为已经(y jing)同意 B:视为不同(b tn)意C:承包人需进一步向发包人提交 D:承包

13、人应催告工程师答案:A解析:施工进度计划。29、建设工程施工合同(示范文本)规定，承包人在( )，将竣工工程移交发包人。A:竣工验收合格后14天内 B:竣工验收报告经发包人认可后28天内 C:自发包人收到竣工结算报告后28天内 D:收到竣工结算款14天内答案:D解析:移交工程。30、建设工程经过工程师检查检验合格后，又发现因承包人原因出现的质量问题，( )。 A:仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期不应顺延B:应由工程师承担责任 C:应由发包人承担责任 D:仍由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，但工期可以顺延 答案:A解析:施工过程(guchng)中的检查和返工。31、在施工合同

14、履行过程(guchng)中，( )是错误的。 A:工程师可发出口头指令(zhlng)，并在48h内予以书面确认 B:如工程师不能及时书面确认口头指令，承包人在提出书面确认请求且工程师收到请求后48h不答复，应视为承包人要求被确认 C:承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑议 D:承包人对工程师的错误指令不承担责任 答案:C解析:此题采用排除法，C选项明显不对。32、按照施工合同示范文本的规定，工程师接到承包人提交的进度计划后，应在合同约定的时间内予以确认或提出修改意见。如果工程师没有在约定时间内予以确认或提出修改意见，则视为( )。 A:工程师已经确认，承包人不再承担计划的缺陷责任B:工程师

15、已经确认，承包人仍应承担计划的缺陷责任 C:工程师未确认，承包人应修改进度计划 D:工程师未确认，承包人应等待工程师的进一步指示 答案:B解析:承包人修改进度计划。33、某施工合同约定由发包人负责采购的水泥，使用前进行约定的性能检验，应由( )。 A:工程师负责检验，发包人承担(chngdn)检验费用 B:工程师负责检验，承包人承担(chngdn)检验费用 C:承包人负责检验，发包人承担(chngdn)检验费用 D:承包人负责检验，承包人承担检验费用 答案:C解析:发包人供应材料责任。34、某施工合同约定设备由承包人负责采购，因设备制造原因试车达不到验收要求，则应由( )。 A:承包人承担相关

16、费用，工期不予顺延 B:承包人承担相关费用，工期相应顺延 C:设备制造商承担相应费用，工期不予顺延 D:设备制造商承担相应费用，工期相应顺延 答案:A解析:试车中双方的责任。 35、某施工项目由于拆迁工作延误不能按约定日期开工，监理工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，则发包人( )。 A:无须赔偿承包人损失，工期也不顺延 B:无须赔偿承包人损失，工期应予顺延C:应当赔偿承包人损失，工期应予顺延 D:应当赔偿承包人损失，工期不予顺延 答案:C解析:发包人原因的延期(yn q)开工。36、某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后(zh

17、 hu)于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。 A:如果通过赶工(n n)在10月20日竣工，可获提前竣工奖励 B:如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励 C:如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任 D:如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任 答案:B解析:承包人修改进度计划。修改后的进度计划不能按期完工，承包人扔应承担相应的违约责任。37、某工程项目保修期内发现存在质量缺陷，监理单位出具了鉴定结论。发包人认为承包人不具有维修能力，直接联系维修公司进行了维修，则维修费用应由( )承担

18、。 A:发包人 B:监理单位 C:承包人 D:维修公司 答案:C解析:保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。保修期内的质量缺陷，责任在承包人。38、施工合同(h tong)履行中，发包人拖欠工程结算款，在收到竣工结算报告及结算资料56天内仍不支付，则承包人( )。 A:无权(w qun)对该工程主张任何权利 B:无权(w qun)申请人民法院拍卖该工程，但可主张该工程所有权 C:可以申请人民法院拍卖该工程，承包人优先受偿D:可以留置该工程 答案:C解析:发包人的违约责任第（2）条。39、施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出

19、了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，( )。A:供货方不应再继续发运 B:供货方发运后，采购方有权拒收 C:供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款 D:供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款 答案:D解析:未能按合同约定交付货物。40、材料采购合同履行中，卖方提前将订购的材料发运到工程所在地，且交付数量远多于合同约定，采购方应该( )。 A:提取全部材料，按实际交付数量付款 B:按合同(h tong)订购的数量提货，也按合同订购数量付款 C:拒绝提前提货，拒付(j f)货款 D:提取全部(qunb)材料，按订购数量

20、付款 答案:D解析:未能按合同约定交付货物。四个选项中D最合理。41、在设备采购合同中应约定具体的设备保证期限，保证期应从()起开始计算。 A:签署开箱检验记录之日 B:设备安装完毕之日 C:启动试车合格之日 D:签发初步验收证书之日 答案:D解析:合同内应约定具体的设备保证期限。保证期应从签发初步验收证书之日起开始计算。42、FIDIC施工合同条件规定，在( )后发生的作为一个有经验承包商在投标阶段不能合理预见的风险事件，业主按承包商受到的实际影响给予补偿。 A:基准日 B:投标截止日 C:合同生效日 D:开标日 答案:A解析:风险责任的划分。43、FIDIC施工合同条件(tiojin)范本

21、通用条件内以( )为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。 A:投标(tu bio)截止日期前28天 B:投标(tu bio)截止日 C:合同签订日 D:合同履行日 答案:A解析:风险责任的划分。44、监理工程师依据变更程序，可以指示承包商变更规定的检验位置或细节，进行附加检验或试验，此时检查费用( )。 A:视检查结果决定承担者 B:由监理工程师承担 C:由业主承担 D:由承包商承担 答案:A解析:质量的检查和检验。45、依据FIDIC施工合同条件，有关指定分包商的特点表述正确的是( )。 A:合同关系主体为业主和指定分包商 B:指定分包商工作内容为承包商必须完成范围外的特定部分

22、C:承包商对指定分包商违约的行为承担责任 D:由工程师负责(fz)协调管理 答案(d n):B解析:指定分包工作(gngzu)属于承包商无力完成，不属于合同约定应由承包商必须完成范围之内的工作。46、某施工合同采用FIDIC施工合同条件，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为( )天。 A:500 B:538 C:865D:903 答案:B解析:合同工期的概念：合同内注明的完成全部工程的时间+经工程师批准顺延工期之和。47、某工程使用FIDIC施工合同条件订立合同，约定竣工日为10月20日。业主

23、在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为( )。 A:10月10日 B:10月13日C:10月20日 D:10月30日 答案(d n):A解析:业主提前占用(zhn yn)工程。工程师应及时颁发工程接收证书，并确认业主占用日为竣工日。48、按照施工合同的规定，从开工之日起至( )止的日历天数为承包人施工期(gngq)，据此与合同工期比较判定承包人是提前竣工还是延误竣工。 A:承包人提请竣工验收前自检合格日 B:承包人提供竣工资料和竣工验收报告日C:开始竣工检验日 D:竣工验收合格工程师在检验记录签字日 答案:B解析:

24、竣工时间的确定。49、如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（ ），提出最终详细报告，提出索赔论证资料和累计赔偿额。 A:发生后的28天内 B:全部消除后 C:影响结束后的14天内 D:影响结束后的28天内 答案:D解析:递交索赔报告。50、施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工是属于（ ）。 A:不可(bk)原谅的延期B:可原谅并给予补偿(bchng)费用的延期 C:承包人应承担(chngdn)的风险责任D:可原谅但不给予补偿费用的延期 答案:D解析:异常恶劣的气候条件造成的停工不应由承包人承担责任，而且没有造成施工成本的增加。 51、法人应当具备的条件包括( )等。A:依法成立

25、 B:经核准登记 C:有必要的财产或者经费 D:有自己的组织机构 E:能够独立承担民事责任 答案:A,B,C,D解析:法人应当具备的4个条件。52、可以是第三人作出担保的方式有( )。A:保证 B:抵押C:质押 D:留置 E:定金 答案:A,B,C解析:保证、抵押、质押(zh y)、留置、定金的概念，其中留置和定金只涉及到当事人双方。53、建设工程一切险的被保险人可以(ky)包括( )。 A:业主(yzh) B:总承包商 C:分包商 D:业主聘用的监理工程师 E:设备供应商 答案:A,B,C,D解析:被保险人具体包括：（1）业主 或工程所有人（2）承包人或分包人（3）技术顾问，包括业主聘用的建

26、筑师、工程师或其他专业技术顾问。54、要约与要约邀请的主要区别在于( )。 A:是否采用书面形式 B:在法律上是否需承担责任 C:内容是否确定 D:是否明示希望与他人订立合同 E:是否有他人承诺 答案:B,C,D解析:要约和要约邀请的定义以及要约应当具备的条件。55、对格式条款的理解发生争议时，( )。 A:有两种以上的解释的，应当按照公平公正的原则进行解释 B:有两种以上的解释的，应当作出不利于提供(tgng)格式条款的一方的解释 C:在格式条款(tiokun)与非格式条款不一致时，应当采用格式条款 D:在格式(g shi)条款与非格式条款不一致时，应当采用非格式条款 E:应当按照通常的理解

27、予以解释答案:B,D,E解析:对格式条款的理解发生争议时的处理。56、违约责任，是指当事人任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定丽应当承担的法律责任。下列属于承担违约责任的形式的有( )。 A:暂停履行 B:采取补救措施 C:赔偿损失 D:支付违约金 E:继续履行答案:B,C,D,E解析:承担违约责任的五种方式。57、合同法规定，有( )情形之一的，合同终止。 A:债权人免除债务 B:债务相互抵消 C:债务依法提存 D:债权合法转让 E:债务已按约定履行 答案(d n):A,B,C,E解析:合同(h tong)终止概述。58、有资格代理(dil)招标的机构应具备的条件包括( )。 A

28、:必须是法人组织 B:不得与行政机关有隶属关系C:有从事招标代理业务的场所 D:有编制招标文件的能力 E:有自己的评标专家库 答案:B,C,D,E解析:招标代理机构的资质条件。59、对投标人资格审查时，投标必要的合格条件有( )。 A:资质等级 B:是否部门内企业 C:财务状况 D:分包计划 E:企业信誉答案:A,C,D,E解析:投标人必须满足的基本资格条件。60、在项目施工招标中，资格预审须知中的附加合格条件可以包括( )。 A:同类工程施工经历 B:财务状况 C:企业(qy)信誉 D:项目经理资质(zzh)要求 E:环境(hunjng)管理体系 答案:A,D,E解析:投标人必须满足的基本资

29、格条件。61、施工招标划分合同工作范围时，应考虑的影响因素包括( )。 A:有利于本地区的承包商 B:有利于本系统的承包商 C:施工内容的专业性较强 D:避免施工现场的交叉干扰 E:对项目建设总投资的影响 答案:C,D,E解析:合同数量的划分。62、监理委托合同中，属于监理单位的义务包括( )。 A:选择承担工程项目建设的实施单位 B:与承包商签订施工合同 C:公正地维护有关各方的合法权益 D:不得泄露与本工程有关的保密资料 E:不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 答案:C,D,E解析:监理人义务。63、监理工程师对施工合同履行(lxng)管理的主要任务是( )。A:施工单位的选定

30、(xun dn)权 B:施工工期(gngq)管理 C:施工费用管理 D:施工质量管理 E:施工过程的档案管理 答案:B,C,D,E解析:委托的监理业务。64、建筑法规定，工程监理单位( )，给建设单位造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。A:不按照委托监理合同的约定履行监理义务 B:不按照监理细则实施监理 C:对应当监督检查的项目不检查 D:对应当监督检查的项目不按照规定检查 E:检查过的项目又出现质量问题 答案:A,C,D65、监理人依据建设工程委托监理合同(示范文本)规定，在施工监理过程中可以行使的权力包括( )。 A:发布改变承包人施工作业时间和顺序的指令 B:对工程的质量、工期、费用实施

31、监督控制 C:工程设计的建议权D:在委托监理的范围内有权批准承包人提出的分包要求 E:批准承包人的索赔(su pi)要求 答案(d n):B,C解析(ji x):监理人执行监理任务可以行使的权利。66、依据设计合同示范文本，下列有关设计变更中提法不正确的是( )。 A:设计人负责对不超出原定范围的内容做出必要的调整补充 B:如果发包人确需修改设计时，应首先报原审批机关批准，然后请原设计单位修改后使用C:发包人原因的重大设计变更造成设计人需返工时，双方需另行协商签订补充协议D:发包人需要委托其他设计单位完成设计变更工作，需经原设计人书面同意 E:有经验的监理人员对不合现场条件的基础设计修改后，须

32、经设计人员签字认可答案:B,E解析:设计工作内容的变更67、在施工合同中，( )等工作应由发包人完成。 A:土地使用和拆迁 B:临时用地、占道申报批准手续 C:提供工程地质报告 D:保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物 E:提供相应的工程进度计划及进度统计 答案:A,B,C解析:发包人的义务。68、对承包人采购的材料设备，叙述错误的有( )。 A:通知(tngzh)工程师共同进行到货清点 B:通知(tngzh)发包人共同进行到货清点 C:通知设计人共同(gngtng)进行到货清点 D:不符合要求时，重新采购工期不予顺延 E:不符合要求时，重新采购工期顺延 答案:B,C,E解析:不符合要求时

33、，重新采购工期顺延 69、因( )原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。A:由于承包人原因实际施工进度滞后与计划进度 B:某工程部位的施工与其他承包人的施工发生干扰C:增减合同中约定的工作量 D:更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 E:改变有关工程的施工时间和顺序 答案:A,B解析:因承包人自身的原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同款。70、在项目施工中，若承包人提出的合理化建议涉及对设计图纸的变更，此变更( )。 A:须经工程师同意B:不需经工程师同意 C:发生的费用由发包人承担 D:发生的费用由承包人承担E:发生的费用由双方约定承担 答案:A,E解析(ji x):承包人

34、要求的设计变更。71、按照建设工程施工合同通用条款的规定，下列在合同履行过程中发生(fshng)的款项，属于“费用”的包括( )。 A:设计变更给承包人增加(zngji)的款额 B:工程师批准承包商索赔的款项 C:承包人聘请专家解决施工中技术问题的顾问费 D:承包商对不合格工程拆除后重新施工发生的经济支出 E:承包商收取的分包管理费 答案:C,D解析:追加合同价款，费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 72、在FIDIC施工合同条件中，业主应承担的风险包括( )。 A:业主提供的设计不当造成的损失 B:承包商提供的设计不当造成的损失 C:不属于承包商原因造成的放射性污染 D:属于承包商原因造成的放射性污染 E:政策法规的变化对工程成本的影响 答案:A,C,E解析:业主应承担的风险业务：1、合同条件规定的业主风险2、不可预见的物质条件3、其他不能合理预见的风险 73、在施工合同(h tong)履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则( )。 A:发包人无权(w qun)要求交付工程 B:发包人有权要求交付(jiof)工程 C:发包人未