古鉴大福路市政工程(共15页)

1、古鉴大福(d f)路市政工程评定标办法(bnf)及合同专用条款招标人(盖章(i zhn):佛山市顺德区大良街古鉴村民委员会特别说明：以下内容摘自招标文件初稿(chgo)，如与招标文件不符，以招标文件为准，招标人保留修改的权利评标办法（经评审的最低投标价(bio ji)法即合理低价法）评标办法(bnf)前附表条款号评审因素评审标准2.1.1形式评审标准投标人名称投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意签字盖章1.投标文件封面、投标函、投标总价和不弄虚作假、不参与围标串标承诺和声明，有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；2、不低于成本报价承诺有加盖投标人单位公章

2、；3.投标总价和不低于成本报价承诺，应有符合规定的造价师或造价员签字并加盖执业印章；投标文件格式1.符合第二章“投标人须知”第3.7项规定及第八章“投标文件格式”的要求；2.投标文件出现以下格式错误的，评标委员会有权作废标处理：（1）明显未按招标文件提供的格式编写；（2）修改了清单项目的数量、名称以及描述等。报价唯一投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。2.1.2资格评审标准已进行资格预审,本栏不适用营业执照具备有效的营业执照安全生产许可证具备有效的安全生产许可证资质等级符合第二

3、章“投标人须知”第1.4.1 项规定类似项目业绩符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定信誉符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定项目经理符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定其他要求符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定联合体投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）2.1.3响应性评审标准工期应承诺工期且不超出招标文件规定的工期工程质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定已标价工程量清单符合第五章“工程量清单”给出的范围、数量，满足招标人提出的报价要求。技术标准和要求不评审其他1.投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标

4、；2.投标文件不能附有招标人不能接受的条件；2.2详细评审标准投标报价1.不得低于成本报价；2.报价的合理性（1）安全防护、文明施工措施费用应符合规定；（2）规费计取应符合规定；（3）投标函的投标报价、投标总价及单位工程费汇总三者应保持一致；（4）投标人报价不符合上述规定要求的，作废标处理。1. 评标方法(fngf)本次评标采用经评审的合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章2.1款的评审标准进行评审，并根据第2.2款规定的量化因素及评审量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价(bio ji)由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其

5、成本的除外。投标报价相等时，评标委员会将采用抽签的办法确定中标候选人。 2. 评审(pn shn)标准2.1 初步评审(pn shn)标准2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（已进行资格预审的，除非特别说明，否则评标专家不予重复评审）。2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。2.2 详细评审标准详细评审标准：见评标办法前附表。3. 评标程序3.1 初步评审3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、2.1.2项（若需要）、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。3.1.2 投标人有以下情形

6、之一的，其投标作废标处理：（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受(jishu)修正价格的，其投标作废标处理。（1）投标文件(wnjin)中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据(yj)单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。3.2 详细评审3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化

7、因素和评审量化标准进行评审，并编制相关价格比较表。3.2.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。3.3 投标文件的澄清和补正3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（

8、算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 评标结果(ji gu)3.4.1 除第二章“投标人须知(xzh)”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。当确定三名中标候选人后，评标委员会可不再对其他投标文件进行评审。如有投标报价(bo ji)相同的，评标委员会将采用抽签的办法确定中标候选人。3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。3.4.3 评标委员会经评审，有效的

9、投标人少于三个的，则招标人将修正招标方案，重新组织招标。合同专用条款1、定义1.39 所采用的书面形式包括： eq oac(,) 文书 信件 电报 传真 电子邮件 其他：2、合同文件及解释2.2下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：（1）协议书；（2）履行本合同的相关补充协议（含会议纪要、工程变更、签证等修正文件）；（3）中标通知书；（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）（适用于招标工程）； （5）专用条款；（6）通用条款（广东省建设工程施工合同范本2006年广东省建设厅制）；（7）标准、规范

10、及有关技术文件；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）组成合同的其他文件：招标文件。3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：相关的现行全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。4、通讯联络4.2 各方通讯地址、收件人及其他送达(sn d)方式(1) 各方通讯地址和收件人：发包人：佛山市顺德区大良街古鉴村民(cn mn)委员会通讯地址： 收件人： 邮编：528300 承包人： 通讯地址： 收件人： 邮编： 监理(jin l)单位： 通讯地址： 收件人： 邮编： 造价咨询单位：佛山市人信建设工程造价咨询有限公司通讯地址： 收件人：张思中 邮编：528300

11、(2) 视为送达的其他方式： 无。5、工程分包5.1(3) 指定分包工程：无。14、发包人14.1 发包人完成下列工作的约定：办理土地征用、拆迁工作、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人就近指定水、电、通讯线路的接驳地点，施工临时用水、用电、通讯设施及符合安全等相关管理规定的接驳线路由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价

12、中。提供有关资料的时间：中标通知书发出的同时向中标人提供设计等有关的资料；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用（包括建设工程质量监督费由承包人支付）已包含标价中。本工程所需的规定项目的检测费用由承包人在工程量清单措施费项目内填报，发包人不另行支付。不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责。组织现场交验的时间：开工前七天内。组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内。发包人应做的其他工作及约定：协

13、调处理施工场地周围地形关系和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作。发包人应做的其他工作及其约定：无。14.2 支付期及支付方式的约定(1) 工程价款支付期限 eq oac(,) 按合同支付的有关规定 其他特殊说明：(2) 工程价款支付方式： eq oac(,) 按协议书所注明的帐号银行转帐 支票支付 其他方式：14.3 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：(1) 提供的时间：中标通知书发出后七天内。(2) 提供(tgng)的份数：五份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用(fi yong)由承包人自已承担。14.4 提供施工场地(chngd)的

14、时间：中标通知书发出后七天内。15、承包人15.1 承包人有关工作的约定（4）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：本条不适用。（5）遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。（9）承包人应做的其他工作及要求：承包人应按照国家城市建设档案管理规定和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定,整理提交合格的竣工档案,存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档

15、案，同时提交两套竣工档案副本，四套完整的竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。15.5承包人负责的设计的约定(1) 合同规定由承包人负责的设计： 无。 (2) 承包人提供设计的时间：无。17、发包人代表17.1 发包人代表及其权力的限制(1) 发包人任命的发包人代表是（ ），联络通讯地址如下：通讯地址：邮政编码：528300 联系电话：发包人对发包人代表权力做如下限制：发包人代表在行使下列权力时需得到发包人批准： eq oac(,1)变更工程 eq oac(,2)工期变更18、监理工程师18.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师(1)监理单位： 法定代表人 ：(2)任命

16、（ ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：通讯地址： 邮政编码：联系电话： 传真号码：19、造价工程师负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师(1)造价咨询单位：佛山市人信建设工程造价咨询有限公司 法定代表人：张思中 (2)任命（郑泽锋）为造价工程师，其联络通讯地址如下:通讯地址： 邮政编码：528300联系电话传真号码：0757-2231717319.2 修改为：造价工程师负责合同价款的核实；变更工程预算的编制、调整和复核；结算价款的编制、调整和复核。19.3（4）需要发包人批准的其他事项： 无。20、承包人代表20.1 承包人任命（ ）为承包人代表，其通讯联

17、络地址如下： 联系电话：通讯地址： 邮政编码(yu zhn bin m)：21、指定(zhdng)分包人21.1事先(shxin)指定的分包人及有关规定：无。23、工程担保本条不适用。26、不可抗力26.1（4）不可抗力的其他情形：无。27、保险27.1 发包人委托承包人为下列事项办理保险: eq oac(,)工程开工前,为合同工程办理保险(即办理建筑安装工程一切险)；工程开工前,为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险； eq oac(,)为第三方生命财产办理保险(即办理保额与合同造价等额的第三者责任险)。保险期从办理保险之日起至工程竣工验收合格之日止。27.2 承包人应为下列事项办理保险：

18、eq oac(,)工程开工前,为施工场地内的自有人员办理意外伤害保险;为施工场地内的自有施工机械、设备办理保险。保险期从开工之日起至工程竣工验收合格之日止。27.8 对保险事项的其他约定：办理本款第27.1条、第27.2条保险事项所需保险费已含在合同价内，发包人不另行支付。28、进度计划和报告28.3 承包人提交工程进度计划的时间要求：承包人在接到中标通知书后5天内,向监理工程师提交一式两份施工组织设计和进度计划,以供工程师批准。29、开工29.2 监理工程师在本合同签订后的（ ）内签发开工令。 eq oac(,) 按照通用条款规定的42天 5天内31、工期及工期延误31.1 合同工程工期：6

19、0日历天。36、质量目标36.1工程质量标准：符合国家有关施工质量验收标准达到合格标准。38、安全防护和文明施工 补充：本招标工程项目施工期间承包人须按国家规范要求设置足够警示标志及防护标志，如因施工而引起的交通事故或安全意外事故责任和因此发生的费用，由承包人负责。发生事故的风险费用，由承包人在投标报价中予以考虑。承包人应严格执行顺建发200853号文顺德区建设工程文明施工管理规定，顺建发200756号文关于建设部建筑工程安全防护、文明措施费用及使用管理规定和省建设厅建筑工程安全防护、文明施工措施费用管理办法的通知，顺建发200779号文关于在市政施工现场设置公示牌的通知，严格按照以上文件要求

20、做好安全防护和文明施工措施。41、发包人供应材料设备41.1 约定发包人是否供应(gngyng)材料设备 eq oac(,) 发包人不供应材料设备，本条(bn tio)不适用。 发包人供应(gngyng)材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。41.6 发包人供应材料设备的合同工程结算方式：无。42、承包人采购材料设备42.1承包人采购设备材料前应会同发包人、监理工程师对材料设备供应商进行规模、质量、产能条件考察，在取得发包人确认后，承包人应在采购前向监理工程师提交包括营业执照或生产许可证书、产品合格证、检验报告进行供应商资格审查，经批准后，承包人并提交材料设备样板给发

21、包人封板。承包人材料设备到货前24小时，以书面形式通知发包人和监理工程师，同时提供进场的材料合格证，检验报告及清单，由承包人与发包人在监理工程师的见证下清点。承包人采购的设备材料事前不进行材料供应商资格审查，擅自采购或进场材料不经发包人监理验收，便用于工程上，监理工程师应要求承包人负责修复、拆除退场或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。承包人拒不执行，发包人、监理工程师应按通用条款42.4条款处理。42.6 承包人采购的材料设备在使用前，必须在监理工程师见证下，由承包人负责检验或试验，实行先检后用，合格后才能使用，不合格的不得使用，承包人进场的设备材料，未经检验或试验擅自用于工程上

22、，监理工程师应要求承包人拆除、退场或重新采购，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延，承包人拒不执行监理工程师指令，发包人、监理工程师按通用条款42.4条处理。42.7 发包人指定的生产厂家或供应商：发包人不指定生产厂家或供应商。45、隐蔽工程和中间验收45.1中间验收部位包括：无。47、工程试车47.1 约定是否试车 eq oac(,) 不需要试车的，本条不适用。 需要试车的，试车的内容及要求具体如下：49、竣工验收49.1 中间交工工程的验收 eq oac(,) 合同工程无中间交工工程的，本款不适用。49.2 补充：工程的竣工验收按照现行的工程质量验收及竣工验收备案办法执行。50、质量保修5

23、0.2 工程质量保修期的约定：依照国家建设工程质量管理条例及国家、地方规范标准执行。54、预留金54.1 本合同预留金：（ ）万元。56、提前竣工奖与误期赔偿费提前竣工奖的约定 eq oac(,) 不设提前竣工奖的，本款不适用。 设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（ ）元，提前竣工奖的最高限额是（ ）。误期赔偿费的约定(1) 每日历天应赔付额度：合同价款的2，罚金从承包人的工程款中扣除并归发包人所有，逾期十五天，招标人有权终止合同，重新选择施工单位，施工单位必须在两天内撤离现场，造成的一切损失由施工方负责。中标人的实际施工现场推进工期与中标人所提供的技术（施工组织设计）中的施工进度控制表的单项

24、工序出现偏差(pinch)超过1/3临界危险工期(gngq)时，招标人以书面形式通知中标人，如中标人7日内尚无具体整改调整工程进度的应变措施，招标人有权采取一切有效(yuxio)的强硬措施介入中标人的现场施工管理，以确保工程工期顺利推进，并由中标人负责由此引起的一切经济责任。 (2) 误期赔偿费最高限额是：（ ）元57、合同价款约定与调整事宜57.2 合同价款的调整因素包括： 工程量的偏差； eq oac(,) 工程变更； 物价及后继法律法规的变化； eq oac(,) 费用索赔事件或发包人负责的其他情况； 工程造价管理机构发布的造价调整； 其他调整因素： 无。58、工程量的偏差58.2删除原

25、条款,修改为:(1)承包人对工程量清单的核对在工程施工期间进行,并会同招标人、招标人委托的监理单位、招标代理人,对招标文件的工程量清单与工程图纸的工程量进行复核。该部分工程造价的确定参照本合同专用条款第60条款。(2) 本工程的土方工程项目采用大包干，承包人作为投标人报价时,无论对上述项目及分部分项工程量清单计价表的“土方开挖、回填、外运调整”项目作出任何考虑的填报,结算均不予调整。59、工程变更补充:59.6工程变更的审批工程变更(不含工程量偏差)必须按现行的顺德区政府基本建设资金管理办法的有关规定进行报批,经批准确认后方可实施。60、工程变更价款的确定删除原来条款，改为：如施工过程中因修改

26、图纸而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：（1）施工过程中图纸变更增减工程的造价，按照先认同变更造价的增减，后施工的原则确定即设计单位出变更图纸及变更通知单交给发包人，发包人同意交给承包人的项目经理，由承包人书面提出增减造价,经佛山市人信建设工程造价咨询有限公司核算增减造价后,由承包人书面报发包人同意后方可施工；（2）发生变更的工程量，必须10天内签证并提交发包人确认，增加造价贰万元以上，施工单位必须提交报告书，过时不再调整；（3）发生增加工程项目时，如工程项目与报价书中的内容相同的，则按承包人的投标书中已有单价或价格执行；扣减工程项目时，如工程项目与报价书中的内容相同的

27、，则按承包人的投标报价扣减；（4）由于设计修改而出现工程报价表中未出现的变更工程项目，按通用条款的有关条款追加该项目的单价，由发包人会同承包人商定，发生(fshng)争议由区建设市场管理站协商，作为增减工程的结算依据。61、物价和后继法律法规引起(ynq)的调整物价变化引起合同价款的调整:本条(bn tio)不适用。62、支付事项62.2 约定利率 eq oac(,) 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 为：（ ）。63、预付款63.1 预付款支付的有关规定：详见65条进度款相关条文。63.2 预付款抵扣办法： 预付款按照期中应支付款项的（ ）（百分比）扣回，直到扣完为止。 eq oac

28、(,) 其他抵扣方式：详见65条进度款相关条文。64、安全防护、文明施工措施费64.2.1安全防护、文明施工措施费的总额( )元。64.2.2安全防护、文明施工措施费用支付方式：统一按进度款支付，进度款中已包含安全防护、文明施工措施费用的支付。64.2.3违约责任： （1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。（2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文明施工

29、仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。65、进度款65.1 支付期间改为工程款支付方式：65.1.1 合同签订进场施工后十天内，支付合同价10%的工程款。65.1.2 按合同及图纸要求施工完成工程总量的50%后十五天内，支付合同价30%的工程款。65.1.3 按合同及图纸要求施工完成工程总量的80%后十五天内，支付合同价20%的工程款。65.1.4 按合同及图纸要求施工全部工程完成并初检合格后十五天内，支付合同价20%的工程款。65.1.5 工程项目竣工经验收质量等级达到合格要求并办理结算一年内，支付累计不超过结算价95%的工程款。65.

30、1.6 结算价5%作为工程质保金,待工程竣工验收后，质量等级达到合格要求满一年后一个月内付清。67.1 删除(shnch)该条款，修改为：67.1 删除该条款(tiokun)，修改为：（1）工程竣工验收后，承包人于28日内向监理单位递交竣工结算报告(bogo)及完整的结算资料，监理单位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。（2）发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查并编制结算书，结算书由发包人、承包人、监理单位共同确认后，报顺德区建设局备案。67.2本工程不适用。67.3本工程不适用。67.4本工程不适用。67.5本工程不适用。67.6本工程不适用。68、质量保证金68.2 质量保证金的

31、金额及扣留(1) 质量保证金的金额 按通用条款的规定，为合同价款的3 eq oac(,) 为 中标合同价的 5 。(2) 质量保证金的扣留： 按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。 eq oac(,) 其他扣留方式：见本专用条款65.1款。69、合同争议69.4 争议或认定机构 eq oac(,) 按通用条款本款的规定； 不按通用条款本款的规定，具体为：69.6 双方同意选择下列一种方式解决争议： 向（ ）仲裁机构申请仲裁。 eq oac(,) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。74、保密要求74.1 保密信息的提供时间： 无。 76、合同份数76.1 合同文本的提供76.1.1本合同提供方式为：由发包人提供共一式6份，具有同等效力,由发包人保存2份和承包人各保存4份（其中1份用于区档案管理部门备案，1份用于施工报建）。合同附件一：工程质量保修书工程质量保修(bo xi)书发包人：（全称(qun chn)） 佛山市顺德区大良街古鉴村民(cn mn)委员会承包人：（全称） 为保证古鉴大福路市政工程在合理使用期限内正常使用，发包人和承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法，经协商一致，签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。质量保修