杭州江东富丽达热电有限公司二期工程 二标段土建施工招标文件

1、杭州江东华丽达热电二期工程II标段 建筑、土建安装工程施工招标招标文件招标编号: CUC-FLD02-TJ02招标人: 中国联合工程公司编制日期:2005年11月建设工程施工招标文件招标编号: CUC-FLD02-TJ02工程名称: 杭州江东华丽达热电二期工程II标段 建筑、土建安装工程施工招标招标人: 中国联合工程公司 (盖章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)招标代理机构: (盖章)法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)日期: 2005年11月_日 目 录投标通知书一、投标须知前附表二、投标须知(一)总那么l、工程说明2、招标范围3、资金来源4、合格的投标人5、投标费用6、踏勘

2、现场(二)招标文件7、招标文件的组成8、招标文件的澄清 9、招标文件的修改(三)投标文件的编制10、投标文件的语言及度量衡单位11、投标文件的组成12、投标文件格式13、投标报价14、投标货币15、投标有效期16、投标担保17、投标预备会18、投标人的替代方案19、投标文件的份数和签署(四)投标文件的递交20、投标文件的密封和标记21、投标截止日期22、迟交的投标文件23、投标文件的补充、修改与撤回 (五)开标25、开标26、投标文件的初步审查(六)评标27、评标会议28、评标过程的保密30、投标文件的澄清31、投标文件的符合性鉴定32、错误的修正33、投标文件的评估和比拟(七)合同的授予34

3、、合同授予标准35、招标人拒绝任何或所有投标的权力36、中标通知书37、合同协议书的签订38、履约担保三、合同条款四、合同格式略五、工程技术标准六、工程量清单编制七、图纸及其它资料八、投标文件投标函格式九、投标文件商务局部格式十、投标文件技术局部格式投 标 通 知 书 ：中国联合工程公司总承包单位受杭州江东华丽达热电的委托，就二期工程工程主厂房及其他相关工程土建施工进行邀请招标。本次招标内容：为杭州江东华丽达热电二期工程工程主厂房及其他相关工程土建施工提供必要的劳务、施工机械、材料采购和效劳等，具体内容详见招标文件。凡收到投标通知书者，均为资格预审合格单位，可参加本次发包工程投标。发标时间：2

4、005年12月1日9：00时起凭投标通知书购置招标文件。本招标文件每套1000元人民币，售后不退。图纸押金200元人民币，用后退还图纸如有污损，按50元/张折价赔偿。发标地点：杭州市石桥路338号，中国联合工程公司一楼会议室。现场踏勘时间：2005年11月28日9：00时；集合地点：中国联合工程公司。请立即以 方式确认已收到此通知书，谢谢合作！联系人： 沈国方、刘师毅、潘达维 真：310022 中国联合工程公司 二005年11月22日前附表项号条款号内容说明与要求111工程名称杭州江东华丽达热电二期工程211建设地点杭州市萧山区新湾

5、镇东农二场311建设规模及工程类别2130t/h锅炉配1台25MW抽凝式汽轮发电机发电厂建筑及土建安装施工411承包方式建筑及土建安装工程总承包511质量、平安要求1、到达?建筑工程施工质量验收统一标准?GB-50300-2001中的合格标准；2、杜绝发生重大平安事故；3、事故频率控制在2次/年千人以内。621招标范围II标段：主厂房、飞灰库、卸煤沟及栈桥、渣库、输渣栈桥、石灰石库、气化风机房、运转站、危险品库、高压变频及除尘控制室、高压厂变及10kv配电装置室、烟囱改造、化水车间改造等建筑及土建安装工程施工不含桩基722工期要求2005年12月20日开工，2006年8月31 日土建竣工，施工

6、总工期：252日历天；2006年1月20日前完成主厂房根底工程。831资金来源企业自筹941投标人资质等级房屋建筑、安装工程施工总承包一级及以上1042资格审查方法已经资格预审11131工程量清单计价方式采用综合单价方式12151投标有效期为：60日历天从投标截止之日算起13161投标担保金额人民币伍拾万元整支票或银行汇票1461踏勘现场集合时间：2005年11月 28日9:00集合地点：中国联合工程公司15171投标预备会答疑会地点：中国联合工程公司时间： 2005年12月 45日 16181投标人的替代方案不允许投标人提交替代方案17201投标文件份数一份正本， 五 份副本18211投标文

7、件递交地点及截止日期收件单位：中国联合工程公司地址：杭州市石桥路338号时间：2005年12月15日8时30分19251开标会开标时间：2005年12月15日9时00分地点：中国联合工程公司20333评标标准及方法综合评估法合理低投标价法2138.3履约担保金额投标人提供的履约担保金额为合同总价的15% 银行保函2239.2其他说明1招标人于2005年12月7日12时前提供参考的工程量清单投标人应在规定的投标截止日期5天前，即2005年12月10日12时前，对招标人提供参考的工程量清单对照图纸进行计算和校核，如有计算误差和缺项应向招标人提出请求核对的申请。假设规定时间内投标人没有提出，招标人将

8、视同投标人已确认工程量清单符合图纸中内容即工程图纸无设计变更情况下，合同价格将不予调整。假设投标人在规定时限内提出疑问，认为招标人提供参考的工程量清单的数量、分项有计算误差，应明确说明误差工程和数量，招标人经核对后，假设单项工程量差在1%以内，工程量清单将不作调整，假设工程量清单发生修改，招标人将以书面补充文件形式作出调整和修改，此时投标人应按照调整或修改后的工程量清单进行报价。2339.3其他说明2投标人如发现招标文件及其评标方法中存在显失公正或违法违规的条款内容，请及时向中国联合工程公司采购部反映。二、投标须知(一) 总那么1、工程说明11工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表)第1项

9、第5项所述；12上述工程按照?中华人民共和国招标投标法?等有关法律、法规、规章规定通过招标来择优选定施工单位。2、招标范围及工期21本次招标的工程范围见前附表第6项所述；22本工程的工期要求见前附表第7项所述。3、资金来源31本工程立项方案已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将局部资金用于本工程施工合同项下的合格支付。 4、合格的投标人 41投标人资质等级要求见前附表第9项所述； 42投标人合格条件见本工程施工招标公告或投标邀请书； 43本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人； 44本工程不接受联合投标。 5、投标费用 51投标人应承当其编制投标文

10、件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承当这些费用。 6、踏勘现场 61招标人将按前附表第14项所述时间组织投标人对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承当；62招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责； 63投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承当有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造

11、成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承当责任； 64如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将予以支持，费用自理。(二) 招标文件7、招标文件的组成71招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成局部，对投标人起约束作用；招标文件包括以下内容：第一卷 投标须知、合同条款及合同格式一、前附表二、投标须知三、合同条款四、合同格式第二卷 工程技术要求及工程标准五、工程标准六、工程量清单编制第三卷 图纸及其它资料七、图纸及其它资料第四卷 投标文件格式八、 投标函格式九、投标文件商务局部格式十、投标文件技术局部格式72

12、 投标人购取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件后3日内向招标人提出，否那么，由此引起的投标损失自负；投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承当并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。 8、招标文件的澄清 81投标人在收到招标文件后，对招标文件任何局部假设有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标截止日前8天按招标公告中的招标人地址以书面形式向招标人提交，不管是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标

13、人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期5天前以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给所有投标人。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到澄清纪要，澄清纪要作为招标文件的组成局部，具有约束作用。 82如有必要，招标人将就投标人提出的问题以答疑的形式在投标预备会上进行解释。 9、招标文件的修改 9l招标文件发出后，在投标截止日期5天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改； 92招标文件的修改将以书面形式寄送给所有投标人，招标文件的修改作为招标文件的组成局部，并具有约束作用。投标人应尽快以书面形式通知招标人确定已收到修改文件；

14、93 招标文件、招标文件澄清答疑纪要、招标文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当招标文件、修改补充通知、澄清(答疑)纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知(或纪要)或修改文件为准； 94 招标人保证招标文件澄清答疑纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少5日前以书面形式发给所有投标人。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改局部进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。(三) 投标文件的编制 10、投标文件的语言及度量衡单位 101投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件

15、和资料可以为其它语言，但必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准； 102除技术标准另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。 11、投标文件的组成 111投标文件由投标文件投标函格式、商务局部格式和技术局部格式三局部文件组成。 112投标函格式主要包括以下内容: (1)法定代表人资格证明书 (2)投标文件签署授权委托书 (3)投标函 (4)投标函附录 (5)投标保证金 (6)招标文件要求投标人提交的其它投标资料本项无格式，需要时由招标人用文字提出 113商务局部主要包括以下内容：工程量清单编制与报价采用统一格式具体内容由投标方填写，由招标方提供参考工程量清单。

16、1、 工程量清单及计价表格式：不得随意修改1 工程量清单报价封面2 工程量清单编制说明3 投标总价4 工程量清单报价说明5 表1-1-1 工程工程报价汇总表6 表1-1-2 单位工程报价汇总表7 表1-2 分局部项工程量清单及计价表8 表1-3-A 组织措施工程整体清单及计价表9 表1-3-B 组织措施工程专业工程清单及计价表10 表1-3-C 技术措施工程清单及计价表11 表1-3-1 平安施工措施工程清单及计价表12 表1-3-2 文明施工措施工程清单及计价表13表1-3-3 环境保护措施工程清单及计价表14表1-3-4 临时设施措施工程清单及计价表15表1-4 其他工程清单及计价表16表

17、1-4-1 零星工作工程及计价表17表1-5 主要工日价格表18表1-6 主要材料设备价格表19表1-7 主要机械台班价格表2、工程量清单报价分析表：表2-1 分局部项工程量清单综合单价分析表2 表2-2 措施工程费分析表3 表2-3综合单价工料机分析表此表投标时提供电子文档，最后中标方提供打印文本投标人应按照上述表格形式进行详细填报，其中表1-6主要材料设备价格表中应注明品牌、型号、规格和生产厂家。 114技术局部主要包括以下内容: (1)施工组织设计应单独成册，对有特殊要求的专项施工应提出详细方案及措施供专家评审及打分 a主要施工方法; b工程投入的施工机械设备情况、主要施工机械进场方案;

18、 c劳动力安排方案; d确保工程质量的技术组织措施; e确保平安生产的技术组织措施; f确保文明施工的技术组织措施; g确保工期的技术组织措施; h施工总平面布置设计。 (2)工程管理班子配备 a工程管理班子配备情况表; b工程经理简历表; c工程技术负责人简历表; d工程管理班子配备情况其它辅助说明资料。 (3)拟分包工程名称和分包商情况; 12、投标文件格式 121投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。要求投标方按照本标书格式做工程量清单，凡与本标书格式工程量清单格式不相同的投标文件作废标处

19、理。 13、投标报价 131本工程的工程量清单的投标单价采用本须如前附表第11项所规定的方式进行报价; 132投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和; 133投标人的投标报价，应是完本钱须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据； 134投标人应列出工程量清单并按清单中列出的工程工程填报单价和合价。每一工程只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受，投标人未填单价或合价的工程工程，在实施后，招标人将不予以支付，并视作该项费用已包括在其它有价款的单价或合价内; 135技术标准要求的费用应包括在投标报价中; 136合同

20、的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标总价中的价格均包括完成该工程工程的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用; 137投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因无视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准; 138除非本招标文件对工程量清单编制和报价另有说明的，否那么，投标人应按施工图做出工程量清单可参考招标方提供的工程量清单，然后按工程量清单中的工程和数量进行报价。139 投标单位应根据有关要求加强环境保护、文明施工、平安施工工作。环境保护、文明施工、平安施工等措施费用必须充分保

21、证，其中建筑安装工程平安生产措施费用报价不得低于投标总价的1.5%，市政工程平安生产措施费用不得低于投标总价1%，文明施工和环境保护措施费用报价不得低于省建设行政主管部门颁发的取费定额规定的弹性费率下限的计算值。否那么，由评标委员会认定其低于本钱价竞标，作废标处理。 14、投标货币 141本工程的投标应以人民币报价。 15、投标有效期 151投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效; 152在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人

22、可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金或投标保函。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标保证金或投标保函的退还与没收的规定仍然适用。 16、投标担保 161投标人应在递交投标文件时或前以人民币提交一笔不少于本须知前附表第13项所规定数额的投标保证金，并作为其投标的一局部。招标人可根据本须知第166条规定的条件予以没收投标保证金; 162投标人应按要求提交投标保证金 1投标保证金可采用支票、银行汇票二种形式之一；2支票、银行汇票应在购置招标文件时提交；3收 款 人：中国联合工程公司 开户银行：

23、工行艮山支行 163对于未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝; 164未中标的投标人的投标担保将按照第15条招标人规定的投标有效期或经投标人同意的延长的投标有效期期满后28天内予以退还(不计利息); 165中标人的投标担保，在中标人按本须知第37条规定签订合同并按本须知第38条规定提交履约担保后3日内予以退还(不计利息)； 166如投标人有以下任何情况发生时，投标担保将被没收: (1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件; (2)投标人未参加开标会议; (3)投标人拒绝按本须知第32条规定修正标价; (4)中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同协议。 17、投

24、标预备会 171投标预备会(答疑会)，如招标人认为有必要召开投标预备会，投标人应按照前附表第15项规定的或招标人另行书面通知的时间和地点，派出代表出席招标人主持的投标预备会; 172投标预备会的目的是澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中可能提出的任何方面的问题; 173投标人提出的与投标有关的任何问题须在投标预备会召开前2天，以书面形式提交给招标人，在投标预备会上，招标人将做出澄清和解答; 174招标人在投标预备会上所做出的澄清和解答，以书面答复为准，投标人在收到投标答疑纪要时应以书面形式予以确认。答疑纪要的有效性规定按照本须知第93、94款规定执行; 175未出席投标预备会不作为否认

25、投标人资格的理由。 18、投标人的替代方案 不允许投标人提交替代方案，否那么替代方案将不予考虑。 19、投标文件的份数和签署 191投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第17项规定份数的投标文件; 192投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于识别。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本或“副本。正本和副本如有不一致之处，以正本为准； 193投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求;否那么投标文件

26、签署授权委托书无效; 194除投标人对错误之处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。(四) 投标文件的递交20.投标文件的密封和标记201投标人应将投标文件的所有正本密封在内外两层投标文件密封袋里，将投标文件的所有副本密封在内外两层投标文件密封袋里。并在投标文件的内外两层密封袋上清楚标明正本或副本;202在内层和外层投标文件密封袋上均应： (1)写明招标人名称和地址; (2)注明以下识别标志; a、招标编号; b、工程名称; c、 _年_月_日_时_分开标，此时间以前不得开封。 203除了按本须知第20.2款

27、所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第22条宣布迟到时，投标文件可按内层密封袋上标明的投标人地址原封退回; 204如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封,招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承当投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人; 205所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章或投标人印章。(如采用暗标，将另行明确要求) 21、投标截止日期 211投标人应按前附表第18项所规定的地址并在投标截止时

28、间前将投标文件送达给招标人; 212招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下,投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准; 213投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的,招标人将依法重新组织招标。 22、迟交的投标文件 221招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件,将被拒绝或返回给投标人。 23、投标文件的补充、修改与撤回 231投标人在递交投标文件以后,在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成局部; 2

29、32投标人的补充、修改或撤回通知,应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在内外层投标文件密封袋上清楚标明补充修改或撤回字样; 233投标撤回通知书也可采用 的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此 ，但此 件应满足以下条件: (1) 件上应有投标人名称、地址、 并有投标人印章; (2)具有本须知第20.2款所要求的标注; (3)非常清楚地标明撤回字样; (4)有投标的签字人签字或随后有经签署确实认文本。 234根据本须知第21条规定，在投标截止日期以后,不得补充修改投标文件; 235根据本须知第16.6款规定，在投标截止日期至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内,投标人不得

30、撤回其投标文件,否那么其投标保证金或投标保函将被没收。(五) 开 标25、开标 251本招标工程招标人将于投标截止时间的同一时间即按照本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议; 252参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书附参加开标会议授权委托书供投标人参考，以证明其身份; 253按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人;按本须知第26条规定宣布为无效的投标文件，不予详细评审。 254开标会议由招标人主持， (1)由招标人查验各投标人应到会代表身份是否符合本投标须知

31、第25.2款规定; (2)由投标人或者其集体推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构进行检查并公证; (3)经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。 255招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。 256招标人将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。 26、投标文件的初步审查261投标文件有以下情形之一的，招标人不予受理：逾期送达的或者未送达指定地点的；未按招标文件要求密封的。262投标文件出现以下情形之一的，由评标委员会初审后按废标处理：本须知第11条

32、规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书原件；投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法识别的；投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标工程报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。投标人名称或组织结构包括工程经理与资格审查时不一致的。投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的。(六) 评 标 27、评标会议 271开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委

33、员会负责。 272评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。 28、评标过程的保密 281公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比拟的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密; 282在投标文件的评审和比拟、中标侯选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。 283合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。30、投标文件的澄清 301为了有助于投标文件的审查、评价和比拟，评标委员会可

34、以用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复、投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。根据本须知第32条，凡属于评标委员会在评标中发现的算术错误进行核实的修改不在此列。 31、投标文件的符合性鉴定 311开标后，投标文件经审查符合本须知第26.1条规定的投标文件由评标委员会进行评审; 312评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保存，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异

35、或保存将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响; 313如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保存，使之成为具有响应性的投标。314投标报价低于本钱价的判定由招标人依据?浙江省建设工程计价规那么?附录明确 32、错误的修正 321评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原那么如下: (1)如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准;(2)当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非

36、评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。(3)合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准，并修改小计合计金额及总报价。当评标委员会按照上述原那么修正错误,发现其错误到达或超过原总报价0.5%时,将认定其投标文件质量较差,其错误不予修正,作废标处理。 322按上述修正错误的原那么及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，那么其投标将被拒绝并且其投标保证金或投标保函也将被没收，并不影响评标工作。33、投标文件的评估和比拟331评标委员会将按照本须知第31条规定仅对确实为实质上

37、响应招标文件要求的投标文件进行评估和比拟; 332在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行辩论，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行辩论; 333评标委员会依据前附表第20项规定的评标标准和方法进行评审和比拟，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。 334评标方法和标准综合评估法合理低投标价法：即是最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标。衡量这一标准需要将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、工程经理到岗率、业绩与信誉赋予不同的权重用打分的方法或折算货币的方法，评出中标候选人。 335中标人确实定按照国家计委等7部委第12

38、号令、建设部89号令和市政府杭政200118号文件中有关规定执行。(七) 合同的授予 34、合同授予标准 341本工程的施工合同将授予按本须知第33.3款所确定的中标人. 35.招标人拒绝任何或所有投标的权力 351尽管有本须知第33条规定，招标人不受合同授予报价最低的投标人或所有投标人约束,招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。36、中标通知书 361在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书; 362招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。 37、合同协议书的签订 371招标人与中标人将于中标通知书发出之日

39、起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订建设工程施工合同； 372中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人签订合同，那么招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金或投标保函，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过局部予以赔偿，同时依法承当相应法律责任; 373中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标工程施工，不得将中标工程施工转让(转包)给他人。 38、履约担保 381合同协议书签署后7天内，中标人应按前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保; 382如果中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成

40、的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过局部予以赔偿。383招标工程如要求中标人提交履约担保的，招标人也将在中标人提交履约担保的同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保。提供支付担保金额在前附表第21项内规定。39. 其他说明39.1本招标文件未尽事宜按现行招标投标的有关法律法规和规定执行。39.2见前附表第22项。39.3见前附表第23项。合同条款使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建建【1999】313号文印发的?建设工程施工合同示范文本?通用条款略一、词语定义及合同文件1、词语定义2、合同文件及解释顺序3、语言文字和适用法律、标准及标准4、图纸二、双方一般权利和义务 5、

41、工程师6、工程师的委派和指令7、工程经理8、发包人工作9、承包人工作三、施工组织设计和工期10、进度方案11、开工及延期开工12、暂停施工13、工期延误14、工程竣工四、质量与检验15、工程质量16、检查和返工17、隐蔽工程和中间验收18、重新检验19、工程试车五、平安施工20、平安施工与检查21、平安防护22、事故处理六、合同价款与支付23、合同价款及调整24、工程预付款25、工程量确实认26、工程款(进度款)支付七、材料设备供给27、发包人供给材料设备28、承包人采购材料设备八、工程变更29、工程设计变更30、其他变更31、确定变更价款九、竣工验收与结算32、竣工验收33、竣工结算34、质

42、量保修十、违约、索赔和争议35、违约36、索赔37、争议十一、其他38、工程分包39、不可抗力40、保险41、担保42、专利技术及特殊工艺43、文物和地下障碍物44、合同解除45、合同生效与终止46、合同份数47、补充条款专 用 条 款一、词语定义及合同文件 1、词语定义1.24 业主：杭州江东华丽达热电。1.25 业主代表：指被业主任命并通知承包人的代表业主的个人。2、合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：本合同协议书中标通知书本合同专用条款招标文件及其附件投标书及其附件本合同通用条款标准、标准及有关技术文件图纸工程量清单工程报价单或预算书。3、语言文字和适用法律、标准及标准 3.1

43、语言文字本合同使用汉语作为唯一的语言文字。3.2 适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：?中华人民共和国建筑法?、?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国平安生产法?、?建设工程质量管理条例?、?建设工程平安管理条例?和国家、浙江省、杭州市关于工程建设、施工的相关法规、文件。3.3 适用标准、标准 适用标准、标准的名称：现行国家建设、施工标准、标准，详见施工图设计要求的建筑工程设计标准、建筑工程施工标准和质量检验评定标准以及竣工验收方法等，其主要内容详见附件。按上述方法，尚不能确定适用的标准、标准的，按照国家其他强制性标准，没有强制性标准的，按照国家或行业有关推荐标准。发包人提供标准、标准

44、的时间：标准、标准由承包人自备。国内没有相应标准、标准时的约定：按地方、行业协会及企业标准、标准、规定，经发包人、承包人、业主三方确认后执行。4、图纸 4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订后7日内，发包人向承包人分批提供施工图8套包括3套用于做竣工图。发包人对图纸的保密要求：仅限于本工程使用。二、双方一般权利和义务5、工程师 5.2 监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 业主委托的职权：质量控制、进度控制、投资控制、平安管理、合同管理及施工协调，具体按国家法规和监理合同的有关规定执行。需要取得业主批准才能行使的职权：工程变更涉及到增加工程合同价款和工期顺延的有关事宜，以及业主书面

45、要求的工程款支付等其他事宜。5.3 业主代表、发包人派驻的工程经理 业主代表：姓名： 职务： 职权： 全权代行业主职权。发包人派驻的工程经理：姓名： 职务： 职权：全权代行发包人职权。7、工程经理承包人派驻的工程经理：姓名： 职务： 工程经理 8、发包人工作8.1 发包人应按与业主签订的总承包合同合同号为： 的规定，敦促业主及时支付工程进度款、参与由发包人组织的中间验收和竣工验收，并敦促业主按约定的时间和要求完成以下工作：施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工日期前7天。将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供给要求：水已接至现场、电已接至变压器后配电柜。施工场地与公共道

46、路的通道开通时间和要求：已开通。工程地质和地下管线资料的提供时间：与施工图同时提供。同时，发包人还应按约定的时间和要求完成以下工作：由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：开工前由发包人办妥施工许可证和其他相关手续，承包人协助。水准点与座标控制点交验要求：现场由发包人、承包人和监理三方共同交验，并办理交验手续，提供书面资料，由承包人负责保管。图纸会审和设计交底时间：提供施工图纸后，由发包人组织与承包人商定具体时间。协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作：在施工过程中，如承包人发现事先未知的地下管线、文物等，应及时通知发包人并保护好现场，会同

47、有关部门及时处理。三方约定发包人应做的其他工作： 无 8.2 发包人委托承包人办理的工作：签订合同时约定。9、承包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 无 应提供方案、报表的名称及完成时间：总进度方案在施工组织设计中提交，月度工程进度方案在每月25日提交，周进度方案在每周四提交；本月度完成工程进度报告在每月25日提交，本周完成工程进度报告在每周四提交。承当施工平安保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责平安保卫，承包方自行承当所有平安保卫责任以及由此引起的所

48、有经济和法律责任。向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：签订合同时约定。需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：开工前办好。已完工程成品保护的特殊要求及费用承当：承包人负责未移交工程成品的保护工作，保护期间如发包人要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的费用及发包人提前使用后发生损坏的修理费用，由发包人承当。施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承当：承包人应做好施工场地周围地下管线和临近建、构筑物含文物保护建筑、古树名木的保护工作。经发包人认可后发生的费用，由发包人承当。因施工不当等承包人原因，发生的法律责任和经济损失由承包人承当

49、。施工场清洁卫生的要求：承包人应负责做好施工场地的双标化管理，文明施工，现场清洁应符合国家和地方的有关规定；承包人应负责建筑垃圾及生活垃圾的清运，并承当相应的费用；如因承包人违反有关规定造成的损失或罚款由承包人承当。三方约定承包人应做的其他工作：签订合同时约定。三、施工组织设计和工期 10、进度方案 10.1 承包人提供施工组织设计施工方案和进度方案的时间：开工前7天。 发包人派驻的工程经理确认的时间：承包人提交后7天。13、工期延误 13.1 三方约定工期顺延的其他情况：非承包人原因可能出现的特殊情况。四、质量与验收15、工程质量15.2 三方对工程质量有争议，三方同意由业主委托杭州市具有质

50、量认定资质的单位鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承当。各方均有责任，由各方根据其责任分别承当。17、隐蔽工程和中间验收 17.1 三方约定中间验收部位：签订合同时约定。19、工程试车 19.5 试车费用的承当：由承包人负责的土建、设备局部的检测及调试费用由承包人承当。五、平安施工20、平安施工与检查20.3 承包人在本工程中应建立完善的平安管理体系，单列平安生产专项基金，并落实资金使用。承包人应确保本工程的平安施工，不发生重大平安事故，假设发生平安事故，造成平安事故的责任和因此发生的费用，由承包人承当。20.4 平安生产管理责任专项条款规定详见附件。六、合同价款与支付23、合同价款及调

51、整 23.2 本合同价款采用 固定总价 方式确定合同总价。采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：投标总价不随合同有效期内市场价格的波动而变化。风险费用的计算方法： 无 风险范围以外合同价款调整方法：合同固定价以该工程施工图为准,设计图纸与招标图纸相比发生质的变化如子项的增减，或由于设计变更发生质的变化而导致工作量的增加和减少不包括投标漏项和诸如钢筋配置增减所引起的工程量变化工程费用偏差在合同总价3%范围内含3%的由承包人自行承当，工程费用偏差超过合同总价3%以外的局部，那么增减加局部按照如下计算：=I+II-合同总价的3%I分局部项工程投标综合单价乘增减工程量计算II措施费及其他费用按比

52、率调整。工程量清单中没有的工程，按如下方式结算。=a+b+ca、主材价格按施工工期的前80%时间段的信息价的平均值的8.5折计算；b、消耗量定额是套用?浙江省建筑工程预算定额2003版?及?浙江省安装工程预算定额2003版?；c、取费套用?浙江省建设工程施工取费定额2003版?，其中新增工程的管理和利润综合费率在工程量清单报价1-4 其他工程清单及计价表中确定；措施费按中间值计取。以上增减费用由承包人提出，经监理工程师审核，发包人和业主确认后调整。由于承包人投标时疏忽等因承包人自身的原因而造成的漏项结算时工程价款不作调整。采用可调价格合同，合同价款调整方法： 无 采用本钱加酬金合同，有关本钱和

53、酬金的约定： 无 23.3 三方约定合同价款的其他调整因素： 无 。25、工程量计算 25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人在每月25日向发包人和监理工程师提交已完月度工程量报告，每周四提交本周完成工程量报告。26.2、工程款进度款支付三方约定本合同的工程款进度款支付的方式和时间：1、本合同签订且承包人提交履约保证金保函银行保函后7天内支付合同价的20%，计 元，其中平安生产专项费用局部为 元；2、施工到0.00并验收合格后7日内支付10%，计 元；其中平安生产专项费用局部为 元；3、施工工程量指已施工工程的投资额完成总量约一半时7天内支付20%，计 万元；其中平安生产专项费

54、用局部为 元；4、工程主体结构结顶并验收合格后7天支付总价的20%，计 万元；其中平安生产专项费用局部为 元；5、本合同范围内的工程完成并验收合格后7天支付总价的10%，计 万元；其中平安生产专项费用局部为 元；6、二期工程工程工程全部完工，并经过预验收合格并提供所有竣工资料后7天内支付合同总价的 10，计 元，同时发包人退还承包人履约保证金保函，承包人退还业主支付保函；7、10%质量保证金在工程竣工验收合格一年后，工程经过复查并按要求维修合格后由业主直接支付施工单位。本合同为三方合同，仅当业主支付给发包人的工程进度款到位时，发包人按照上述约定期限向承包人支付相应款项；假设业主支付给发包人的款

55、项不能及时到位，那么发包人给承包人合同款项的支付时间相应顺延。但发包人有义务积极向业主催讨，如业主支付上述款项，那么发包人应及时向承包人支付，如属催讨不能，给承包人造成损失的，发包人、承包人、业主三方同意由承包人直接通过仲裁方式向业主催讨。平安生产专项费用随工程款进度款同比支付，承包人未能如期使用局部，发包人有权扣减。该专项费用的剩余局部最终受益人为业主。在每次支付前承包人应提交相应的建安工程专用发票，税金由发包人代扣代缴，从每次支付的工程款中扣减。七、材料设备供给27、发包人供给材料设备27.4 本工程发包人提供的材料、设备的到货验收、卸载和保管方式和相应责任如下：由发包人、承包人会同材料、

56、设备供货厂家对到货进行验收，共同签署到货验收单，承包人负责卸货、保管，并承当卸货和保管责任。28、承包人采购材料设备28.1承包人采购材料设备的约定：材料设备采购应根据招标文件、设计技术文件和国家有关规定的具体要求进行采购，所有材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准，并且须经发包人、监理工程师或具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用，各种材料的复试及检测费用由承包人承当。当承包人选定的材料质量达不到预期质量目标要求时，发包人保存更换的权利。假设使用劣质材料施工，一经发现，发包人或监理工程师有权制止使用，甚至停工、返工或中止合

57、同。无论发包人及监理工程师是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由承包人承当。八、工程变更九、竣工验收与结算32、竣工验收32.1 工程具备验收条件，承包人按国家工程验收有关规定，向发包人提供完整资料及验收报告。资料中应有完整的工程技术经济资料包括但不限于隐蔽验收记录及施工日志、材料、设备、构配件的质量合格证明材料等。工程完工后1个月内，承包人向发包人提供竣工图及竣工资料一式五份。32.2 发包人收到验收报告后28天内组织包括业主在内的有关单位验收，并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。承包人按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用。33、竣工结算33.6 竣工结算应参照

58、第23条合同价款及调整中的相关内容。如承包人、发包人、业主对竣工结算发生争议，三方同意由发包人交由 当地最高权威机构出具书面意见，该意见对三方具有约束力。审价费用由与审价机构意见不同的一方承当。34、质量保修承包人应在工程竣工验收之前，与业主签订质量保修书，作为本合同的附件。十、违约、索赔和争议35、违约35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第24条约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承当的违约责任：按通用条款执行。三方约定的发包人其他违约责任：

59、 无 35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承当的违约责任：如承包人对工期延误15天以上，发包人有权提前终止本合同，没收承包人全部履约保证金，并由承包人赔偿发包人因此造成的损失。本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承当的违约责任：工程质量未到达合格标准，没收承包人100%的履约保证金，同时由承包人负责整改直至到达合格标准，并向发包人赔偿由此造成的损失、承当相应的责任。三方约定的承包人其他违约责任：承包人原因终止履行合同，没收全部履约保证金，并赔偿发包人因此造成的损失。37、争议37.1 三方约定，在履行合同过程中产生争议时：1请 工程所在

60、地建设主管部门 调解；调解不成时，约定向 杭州 仲裁委员会提请仲裁。十一、其他38、工程分包 38.1 本工程发包人同意承包人分包的工程：除钢结构和玻璃幕墙等专业工程外，其他工程不同意转包和分包。分包工程必须经发包人和业主的书面同意后，才能进行分包。分包施工单位为： 无 39、不可抗力 39.1 三方关于不可抗力的约定： 无 40、保险40.6 本工程三方约定投保内容如下：发包人投保内容：业主负责投保建筑工程一切险。发包人委托承包人办理的保险事项： 无 承包人投保内容：承包人必须为施工场地内自有人员办理意外伤害保险，并为施工机械设备办理保险，支付保险费用。41、担保 41.3 本工程三方约定担