第二部分建设项目规定合同管理系统

1、实用文案第二部分建设项目合同管理一、单项选择题n 一方当事人要求变更合同，经双方协商达成协议。但由于合同变更导致对方的经济损失应由（ A ）。A有过错的一方承担B.对方当事人承担n双方平均分担D.提出变更方承担2. 甲乙双方依法签订合同，由甲售房予乙。合同生效后，由于（B ）原因造成甲未履行合同但乙要求继续履行时，甲应继续履行。A由于台风造成房屋倒塌B甲以更高的价格与丙签署合同书售房予丙n由于连绵大雨造成房屋损坏，修复费用十分昂贵D乙在知道B 项情形发生后在无任何阻碍情况下半年内未要求继续履行3.合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止（B）的协议。A各自经济责任关系B民事权

2、利义务关系n相互经济利益关系D各自经济义务关系4.当事人订立合同应当遵循（B），确定各方的权利和义务。A公开原则B公平原则n公正原则D.公证原则5.合同当事人行使（B）、履行义务应当遵循诚实信用原则。A权力B权利n权益D.职权6.依法成立的合同，对（A）具有法律约束力。A当事人B第三人n公证人D要约人7. 当事人订立合同，应当具有相应的（B）。A民事权利能力B民事权利能力和民事行为能力n民事行为能力民事责任能力当事人依法可以委托（ A ）订立合同。A代理人 B 代位人n保证人D.要约人（ A ）是希望和他人订立合同的意思表示。A要约 B 要约邀请n承诺 D.要约引诱（ B）是希望他人向自己发出

3、要约的意思表示。A. 要约B.要约邀请n.承诺D契约（ A）到达受要约人时生效。A要约 B 要约邀请 n承诺 D. 合约标准文档实用文案12.要约可以撤回。撤回要约的通知应当在（B）或者与要约同时到达受要约人。A要约到达受要约人之后 B要约到达受要约人之前n要约到达要约人之时D.承诺通知到达之前13.要约可以撤销。撤销要约的通知应当在（A）到达受要约人。A受要约人发出承诺通知之前B受要约人发出要约通知之前n要约人发出承诺通知之前D.要约人发出撤回通知之前14.承诺是（B）同意要约的意思表示。A要约人B受要约人n要约邀请人D.当事人承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当( A )或者与承诺通知同时到达

4、要约人。A在承诺通知到达要约人之前 B在承诺通知到达要约人之后n在承诺通知到达受要约人之时 D.在承诺通知到达受要约人之后16.受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为（B）。A要约B新要约n承诺D.要约邀请承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为(B )。A要约B新要约n要约邀请D.要约引诱合同订立过程中，有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更，是对（ A ）。A要约内容的实质性变更B承诺内容的实质性变更 n要约邀请的实质性变更 D. 契约内容的变更承诺对要约的内容作

5、出非实质性变更的，除要约人及时表示反对或者要约表明承诺不得对要约的内容作出任何变更的以外，该承诺有效，合同的内容（B）。A以要约的内容为准 B以承诺的内容为准n以要约或承诺的内容为准 D.以要约邀请的内容为准当事人采用（A）订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立。A合同书形式 B鉴证形式n批准书形式 D.公证形式21.当事人采用信件、 数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订（B）以确立合同成立。A责任书B确认书n保证书D.意向书（ A）的地点为合同成立的地点。A承诺生效 B要约生效n要约邀请 D.要约引诱采用数据电文形式 订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有

6、主营业地的，其（ B ）为合同成立的地点。A临时居住地 B经常居住地n电文发出地 D.电文接收地标准文档实用文案当事人采用 （ A ）形式订立合同的， 双方当事人签字或者盖章的地点为合同成立的地点。A合同书 B确认书n公证书D.鉴证书法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，（ B）。A对方不接受的，该合同成立 B.对方接受的，该合同成立n对方接受的，该合同不成立 D.对方拒绝的，该合同成立采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经履行主要义务，（B）。A对方不接受的，该合同成立对方接受的，该合同成立n对方接受的，该合同不

7、成立对方拒绝的，该合同成立27.合同一方当事人提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（n）。A停止履行B.宣告无效n继续有效D.对要求变更的部分无效28.采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循（ B）原则确定当事人之间的权利和义务， 并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。A公正B公平n公开D适当29.（ A）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。A格式B约定n法定D.拟定对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出（B）的解释。格式条款和非格式

8、条款不一致的，应当采用非格式条款。A有利于提供格式条款一方B不利于提供格式条款一方n不利于提供格式条款双方D不利于双方当事人当事人在 ( A ) 过程中假借订立合同，恶意进行磋商，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A订立合同B.履行合同n变更合同D.终止合同在下列解决合同纠纷的方式中，( D ) 是不以双方自愿为前提的。A协商B调解n仲裁D.诉讼33.当事人在订立合同过程中有违背（ B）原则的行为， 给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。A全面履行B诚实信用n协助履行D.适当履行34.当事人在订立合同过程中知悉的对方（B），无论合同是否成立，不得泄露。A联系方式B商业秘密n名称D.合同

9、条款35.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同， 自条件成就时生效。（ A）的合同，自条件成就时失效。A附解除条件B附转让条件n附变更条件D.附生效条件36.当事人对合同的效力可以约定附期限。附生效期限的合同，自期限届至时生效，附终止标准文档实用文案期限的合同，（ B）失效。A自期限届至时B自期限届满时n自期限临界时D.自条件成就时37.限制民事行为能力人订立的合同，经（A）代理人追认后，该合同有效。A法定B当事人委托n相对人委托D.相对38.行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立的合同，未经被代理人追认，对（B）不发生效力，由行为人承担责任。A法定代理人

10、B被代理人n指定代理人D.相对代理人39.行为人没有代理权、 超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，（ A）有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。A相对人B行为人n被代理人D.保证人（ B ）的法定代表人、 负责人超越权限订立的合同， 除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外，该代表行为有效。A自然人或者其他组织B法人或者其他组织n法人或者自然人D.法人或者担保人无处分权的人处分他人财产， （ A ）或者无处分权的人订立合同后取得处分权的，该合同有效。A经权利人追认 B经义务人追认n经第三人追认 D.经担保人同意42.因重大误解订立的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机

11、构（B）。A变更或者解除B变更或者撤销n变更或者终止D.解除或者中止在订立合同时显失公平的，（ A）有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。A当事人一方 B担保人一方n当事人之外的第三方 D保证人一方一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求（B）变更或者撤销。A人民法院或者行政机关 B人民法院或者仲裁机构n人民法院或者公证机关 D.人民政府或者鉴证机关45.无效的合同或者被撤销的合同（A）法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。A自始没有自发现时没有n自人民法院确认无效时没有D. 自仲裁机构确认无效时合同无效、 被

12、撤销或者终止的， （ B）独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。A影响合同中 B不影响合同中n不一定影响合同中 D.可能影响合同中47.当事人恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的，因此取得的财产（A）。A收归国家所有或者返还集体、第三人B收归国家所有或者返还集体标准文档实用文案n收归国家所有或者返还第三人返还集体、第三人48.当事人约定由债务人向第三人履行债务的，债务人未向 （B）履行债务或者履行债务不符合约定，应当向债权人承担违约责任。A债权人B第三人n债务人D担保人当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行债务或者履行债务不符合约定，债务人应当向（A）承担违约责任。A债权人B

13、债务人n第三人D.保证人当事人互负债务， （ A ）的，应当同时履行。一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求。一方在对方履行债务不符合约定时，有权拒绝其相应的履行要求。A没有先后履行顺序 B有先后履行顺序n明确先后履行顺序 D.债务债权同归一人当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方（A）履行要求。A有权拒绝其相应的B有权拒绝其全部的n有权拒绝其部分的D.无权拒绝其相应的债权人 分立、合并或者变更住所没有通知债务人，致使履行债务发生困难的，债务人可以中止履行或者将标的物（ B ）。A留置B提存n质押D.抵押53.

14、债权人可以拒绝债务人提前履行债务，但提前履行不损害债权人利益的除外。债务人提前履行债务给债权人增加的费用，由（B）负担。A债权人B债务人n第三人D.保证人54.债权人可以拒绝债务人部分履行债务，但部分履行不损害（ A）的除外。 债务人部分履行债务给债权人增加的费用，由债务人负担。A债权人利益B债务人利益n第三人利益D.保证人利益因债务人怠于行使其到期债权，对债权人造成损害的，债权人可以向人民法院请求以（ B）的债权，但该债权专属于债务人自身的除外。A自己的名义代位行使债权人 B自己的名义代位行使债务人 n自己的名义代位行使第三人D. 第三人的名义代位行使债务人代位权的行使范围（A）。债权人行使

15、代位权的必要费用，由债务人负担。A以债权人的债权为限 B以债务人的债权为限n以债权人的债务为限 D.以担保人的担保为限因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求人民法院撤销（ B）的行为。A债权人 B 债务人n第三人 D.担保人债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人可以请求（A）。A人民法院撤销债务人的行为B人民法院撤销债权人的行为n仲裁机构撤销债务人的行为D.仲裁机构撤销债权人的行为59.撤销权的行使范围（B）为限。债权人行使撤销权的必要费用，由债务人负担。标准文档实用文案A以债务人的债权B以债权人的债权n以债权人的

16、债务D.以第三人的权益60.撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起(A )。A一年内行使B三年内行使n五年内行使D.四年内行使61.撤销权（B）没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A自债权人的行为发生之日起五年内B自债务人的行为发生之日起五年内n自债务人的行为发生之日起一年内自债务人的行为发生之日起二年内（ B ）后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。A要约生效后 B合同生效n合同终止D.合同解除63.债权人转让权利的，应当通知债务人。未经通知，该转让（B）。A对债权人不发生效力B对债务人不发生效力n对让与人不发生效力D.对第三人不发生效力64

17、.债权人转让权利的，受让人取得与债权有关的从权利，但该从权利专属于（A）自身的除外。A债权人B债务人n受让人D.保证人65.债务人接到债权转让通知后，债务人对让与人的抗辩，可以（B）。A向让与人主张B向受让人主张n向第三人主张D.向公证人主张66.债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经（A）。A债权人同意B债务人同意n第三人同意D.保证人同意67.债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对（B）。A债务人的抗辩B债权人的抗辩n第三人的抗辩D.担保人的抗辩68.债务人转移义务的，新债务人应当承担与（ B），但该从债务专属于原债务人自身的除外。A主债务有关的从债权B主债务有关的从债

18、务n主债权有关的从债务D.附随义务的所有义务69.法律、行政法规规定转让权利或者转移义务应当办理（ A）等手续的， 依照其规定。A批准、登记B公证、登记n公证、批准D.公证、鉴证70.当事人一方经对方同意，可以将自己在合同中的权利和义务一并转让给（B）。A债权人B第三人n债务人D.保证人71.当事人订立合同后合并的，由合并后的法人或者其他组织（A）。A行使合同权利，履行合同义务B行使合同权力，履行合同义务n行使合同权利，履行合同附随义务D. 行使合同主债权，履行合同从债务当事人订立合同后分立的，除债权人和债务人另有约定的以外，由分立的法人或者其他标准文档实用文案组织对合同的权利和义务（B）。A

19、享有连带债务，承担连带债权B享有连带债权，承担连带债务n享有附带债权，承担连带债务D.享有主债权，承担从债务债务已经按照约定履行，合同的权利义务( A )。A终止 B中止n废止 D.解除债务相互抵销，合同的权利义务( A )。A终止 B中止n解除 D.变更（ B）依法将标的物提存, 合同的权利义务终止。A债权人B债务人n第三人D.当事人76.债权债务同归于一人，合同权利义务（A）。A终止 B中止n解除D.变更77.合同的权利义务终止后，当事人应当遵循（B）原则，根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。A全面履行B诚实信用n协助履行D.实际履行78.当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条

20、件成就时，（ A）。A解除权人可以解除合同B债权人可以解除合同n债务人可以解除合同D.第三人可以解除合同79.因不可抗力致使不能实现合同目的，当事人可以（B）。A转让合同B解除合同n中止合同D.分包合同( B )，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务，当事人可以解除合同。A在履行期限届满之后B在履行期限届满之前n再经催告之后D.收到要约以后当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；当事人（A）。A可以解除合同B可以转让合同n可以中止合同D.可以放弃合同法律规定或者当事人约定解除权行使期限，( B )当事人不行使的，该权利消灭。A行使期限届至 B行使期限届满n

21、行使期限范围内 D.履行期限届满合同的权利义务终止，不影响合同中（A）的效力。A结算和清理条款 B变更和解除条款n权利和义务条款 D.转让和分包的条款债权人下落不明，难以履行债务的， ( A ) 。A债务人可以将标的物提存 B债权人可以将标的物提存 n第三人可以将标的物提存D. 继承人可以将标的物提存债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人，难以履行债务的，（B）。A债权人可以将标的物提存标准文档实用文案B债务人可以将标的物提存n第三人可以将标的物提存继承人可以将标的物提存建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（A）订立委托监理合同。A书面形式B口头形式n登记形式D批准形式8

22、7. 按照合同法规定，隐蔽工程在隐蔽以前， （ B ）检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。A承包人应当通知设计人B承包人应当通知发包人n发包人应当通知监理人D项目质量监督机构88.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，（A）。A应当赔偿损失B不应当赔偿损失n应当部分赔偿损失D.不必赔偿损失89.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，（B）免除责任，但法律另有规定的除外。A应当全部B部分或者全部n应当部分D.不应当90.当事人（B）发生不可抗力的，不能免除责任。A迟延履行前B

23、迟延履行后n全面履行后D.履行过程中当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，（ A）要求赔偿。A不得就扩大的损失 B可以就扩大的损失n应该就扩大的损失D.应当就全部损失92.当事人双方都违反合同的，应当各自承担（B）。A全部违约的责任B相应的违约责任n缔约过失责任D.行政责任93.当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向（ B）承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。A债权人B对方当事人n债务人D.第三人94.在中华人民共和国境内履行的中外合资经营企业合同、中外合作经营企业合同、中外合作勘探开发自然资源合同，适用

24、(A )法律。A中华人民共和国B国际公约n合同双方当事人所在国联合国95.因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的（B），自当事人知道或者应当知道其权利受到侵害之日起计算。A期限为一年B期限为四年n期限为六年D.期限为二年建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程（ A）合同。A勘察、设计、施工 B监理、设计、施工标准文档实用文案n勘察、设计、监理D.设计、材料采购97.发包人可以与总承包人订立（B），也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。A工程监理合同B建设工程合同n勘察设计合同D.加工承揽合同发包人不得将应当由

25、一个承包人完成的建设工程施工肢解成若干部分发包给几个（A）。A承包人B分包人n监理人D.设计人总承包人或者勘察、 设计、施工承包人经发包人同意， 可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向（B）。A承包人承担连带责任 B发包人承担连带责任n分包人承担连带责任 D.监理人承担连带责任100.（B）不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。A发包人 B承包人n 监理人D.业主101合同管理对工程项目建设来说，是从（B.）开始。A. 设计阶段B. 全过程n. 施工阶段D. 招标阶段

26、102合同管理与三大目标管理等相比，是（B.）。A. 平行地位B.核心地位n. 次要地位D.先行地位103法律体系中最高级别的是（n.）。A. 行政法规B. 行业规章n. 法律D. 地方法规104若合同无效，则（ n.）。A. 整体无效B.部分无效n.A 或 BD.都不对105合同法律关系（A. ），是参加合同法律关系，享有相应权利承担相应义务的当事人。A. 主体B.客体n. 内容D.事实106法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的（D. ）。A. 自然人B.公民n. 领导者D.组织107对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种（D. ）。A. 合法行为B.违

27、法行为n. 自然事件D.社会事件108代理是代理人在代理权限内，以（B. ）的名义实施的其民事责任由被代理人承担的法律行为。A. 代理人和被代理人B.被代理人n. 第三人D.自己109在工程建设中涉及的代理主要是（A. ）。标准文档实用文案A. 委托代理B.法定代理n. 指定代理D.再代理110根据我国合同法的有关规定，下列（A.）情形的要约可以撤销。主要约已经到达受要约人要约人确定了承诺期限要约人明示要约不可撤销受要约人由理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作111工程建设合同纠纷的仲裁由（D.）的仲裁委员会仲裁。A. 工程所在地B. 建设单位所在地n. 施工单位所在地D.双

28、方选定112合同生效应当具备的条件不包括（D.）。当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力意思表示真实不违反法律或者社会公共利益必须采用一定的合同形式113无效的建设工程勘察合同。当事人应当请求向（D.）撤销。A. 建设行政主管部门B.质量监督机会n. 监理单位D.仲裁委员会114 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，应当采取（A.）的措施。A. 将财产返还给对方B.赔偿损失n. 继续履行D.追缴财产115 在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以（ A. ）。A. 视为撤回仲裁申请B. 视为无仲裁协议n. 缺席裁决D. 移交人民法院判决116向

29、投标人发出中标通知书是( B. )A. 要约B.承诺n.D.要约通知117无效合同 ( D. )A.从法院判决无效时起无效从仲裁机构裁决无效时起无效D.118承诺 ( A. )A. 到达要约人时B.自受要约人发出时n. 自承诺人发出承诺时D.自合同成立时119某合同中规定违约金为20 万元，该合同在履行过程中，因一方当事人违约给对方造成的直接损失达27 万元，则除违约金外，违约方还应向对方支付赔偿金( n. )A.20 万元B.27万元n.7D.0万元120我国合同法规定，处理涉外合同争议所适用的法律( A. )A.B.n. 必须适用国际惯例D.国际法121甲公司因乙公司不履行合同而遭受50

30、万元损失， 于是， 将乙公司提供的抵押物依法变标准文档实用文案卖，价款为90 万元。乙公司除欠甲公司的债务外，还有债务共100 万元。则甲公司有权得到（ B.）万元补偿。A. 30B. 50n.90D.0122甲 乙 丙三方在场，甲向乙提出要约，乙未答复，丙提出完全同意，则丙的行为是(B.) 。A. 承诺B.新要约n. 要约邀请D.新承诺123代理人的合法代理行为所产生的法律后果归属( n. )A. 代理人B.法人n. 被代理人D.124行为人没有代理权而以被代理人的名义订立合同且被代理人拒绝追认，但相对人有理由相信行为人有代理权，该代理行为（n.）。A. 无效B.在催告下有效n. 有效D.在

31、催告下无效125法人当事人发生分立，分立后的当事人之间对原合同的债务承担（D.）。A. 相应的责任B.分别的责任n. 约定的责任D.连带的责任126为某施工企业法定代表人，在企业合法经营范围内就一项施工任务与某水电站项目的发包人签订了承包合同。 事后， 该施工企业通知该项目发包人：根据公司章程规定，甲某无权独立对外签订施工合同。 但在此之前， 该项目发包人不知道而且不可能知道施工企业的这项规定，则签订的合同（ A. ）。A. 有效B.在该施工企业追认的情况下有效n. 无效D.部分有效127当事人一方应承担违约责任的情况包括（n.）。经双方协商变更合同后使一方遭受损失由于异常的自然原因使一方遭受

32、损失该当事人未按合同约定履行合同义务由于国家政策性调整使一方遭受损失128违约当事人在承担给付违约金责任的同时，对方仍然要求继续履行，违约方应（ A.）。A. 继续履行B.拒绝继续履行n. 要求变更合同标的D.要求变更合同违约责任条款129具有法律效力的要约发出后，对（A.）具有法律约束力。A. 要约人B.受要约人n. 承诺人D.要约人和承诺人均130 一方因重大误解订立了合同，他（D.）。A. 可以单方宣布合同无效B.可以拒绝履行合同n. 必须履行合同D.可以向法院请求撤销合同131合同法规定的不安抗辩权是指（B. ）享有的权利。A. 后履行义务方B.先履行义务方n. 合同当事人双方均D.合

33、同违约方132合同中的履行地点不明确，交付不动产的，（ A. ）为履行地。A. 不动产所在地B.买方所在地n. 有利于实现合同目的的地点D.履行义务方所在地标准文档实用文案133合同部分无效， （ B.）。A. 整个合同则无效B.不影响其他部分的效力n. 可以依法撤销合同D.不影响合同的继续履行134 ( A. )A. 可行性研究报告B.n. 工程施工合同条款D.投标报价书135 FIDIn. 1999年出版的工程设备和设计建造合同条件适用于（A.）形式。A. 总价合同B.单价合同n. 成本加酬金合同D.混合价合同标准合同条款的第二部分是（B. ）。A. 通用条款B.n. 技术条款D.一般条款

34、合同解释原则是（A. ）。A. 书写优于打字B.n. 打字等同印刷D.印刷优于打字138 从项目建议书开始到竣工投产的承包方式称（A.）。A. 全过程承包B. 施工总承包n. 设计总承包D. 联合承包139 公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（A.）。A. 是否进行资格预审B. 是否组织现场考察n. 是否解答投标单位的质疑D. 是否公开开标140 FIDIn.土木工程施工合同条件主要适用（B.）。A. 总价合同B.单价合同n. 成本加酬金合同D.混合价合同141能够作为保证人的为（B.）。A. 法人的职能部门B.公司n. 学校D.幼儿园142债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该

35、财产作为债务履行担保的担保方式是n. ）。A. 定金n. 抵押B.留置D.质押143被撤销的建筑工程施工合同，当事人应当请求（D.）撤销。A. 建设行政主管部门B.设计单位n. 监理单位D.人民法院144下列关于合同履行中的债权转让和债务转移的说法不正确的是（n.）。是合同当事人双方基于合同内的约定债权转让和债务转移可以分为债务人向第三人履行债务和由第三人向债权人履行债务合同当事人之间的债权和债务关系因此改变合同当事人之间的债权和债务关系并不因此而改变145 在施工合同中， （ D.）是承包人的义务。提供施工场地办理土地征用在保修期内负责照管工程现场标准文档实用文案工程施工期内对施工现场的照管

36、负责146水利水电工程施工合同条件规定，由指定分包商的原因造成的其分包项目质量问题，则(B.) 。由总承包人向发包人负责由分包人直接向发包人负责由分包人和总承包人一起向发包人负责分包人承担主要责任，总承包人承担连带责任147分包商在施工现场的协调管理工作，应由( n. )A. 发包人B.工程师n. 总承包人D.分包商（ B. ）财产不能作为抵押财产。A. 企业财产 B.学校教学设施n. 私人汽车D.土地使用权149涉及第三人的担保形式是（n.）。A. 定金B.质押n.保证D.留置150 使用水利水电工程施工合同条件，若第三者责任险由承包人办理，则其保险费B. ）。在合同专用条款中规定在工程量清

37、单中单独列报承包人应考虑到工程量清单中相关项目报价中作为暂定金额151发包人要求承包人按照合同规定投保了工程险，工程的风险（B.）A. 全部转移给保险公司B.部分转移给保险公司n. 全部转移给了承包人D.免除了发包人的全部工程风险152作为合同的担保方式时，对（n.）具有约束力。A. 仅对给付定金的一方B.仅对接受定金的一方n. 对当事人双方均D.仅对提供担保的第三方153合同中属于主合同的是（A.）。A. 施工承包合同B.分包合同n. 保险合同D.担保合同154合同的转让属于（n.）。A. 合同标底变更B.合同价款或报酬的支付对象变更n. 合同当事人变更D.合同的权利义务变更155. 不转移

38、财产的占有，以该财产作为债权的担保，这种担保的形式是（n.）。A.定金B.留置n.抵押D.质押156下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是（D.）。在合同协议书内应明确注明开工日期在合同协议书内应明确注明竣工日期在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数招标选择的承包人，工期总日历天数也就是招标文件要求的天数157承包商按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露 修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（B.）。费用和工期损失全部由业主承担标准文档实用文案n 费用和工期损失全部由承包商

39、承担n 费用由承包商承担，工期给予顺延n 工期不予顺延，但费用由业主给予补偿158在施工过程中， 发包人供应材料设备在用于永久工程的施工前需重新检验的，（ D.）。n 检验由发包人负责，费用由承包人负责n 检验由发包人负责，费用由发包人负责n 检验由承包人负责，费用由承包人负责n 检验由承包人负责，费用由发包人负责159在工程施工中，经工程师认可合格已经覆盖的工程，工程师重新检验不合格，由此发生的费用应当由（n. ）承担。A. 发包人B. 工程师n. 承包人D. 监理单位160设备安装工程具备联动无负荷试车条件的，应由（A. ）组织试车。A. 发包人B. 设计单位n. 承包人D. 设备供应单位

40、161工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。实行监理的工程，工程竣工报告还必须经（A.）签署意见。A. 总监理工程师B. 监理工程师n. 发包人代表D. 质量监督机构负责人162 因发包人的原因施工现场尚不具备施工的条件，影响了承包人不能按照协议书约定的日期开工时，（ A. ）推迟开工日期。A. 工程师应以书面形式通知承包人B. 应当经过承包人批准n. 发包人与承包人协商D. 应当经过建设行政主管部门批准163 FID.In.施工合同条件规定，用从（D.）之日止的持续时间与合同工期比较，判官承包商的施工是提前还是延误竣工。n 合同签字日

41、起至颁发接收证书n 合同签字日起至颁发接收证书中指明的竣工n 开工令要求的开工日起至颁发接收证书n 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣工164水利水电工程施工合同条件规定，在隐蔽工程经监理检验覆盖后，监理因怀疑的质量问题再进行检查，结果合格, 造成的费用损失和工期延误责任应（A.）。A. 发包人B.n. 监理单位D.监理单位和发包人共同165水利水电工程施工合同条件规定， 监理人收到承包人提交的完工验收申请报告并经审核认为工程已具备完工验收条件，应在收到完工验收申请报告后的（ B.）内提请发包人进行工程验收。A.14 天B.28天n.42 天D.56166水利水电工程施工合同条件规定

42、，开工日期是指( n. )n 承包人实际开始工作之日B.n 承包人接到开工通知之日或开工通知中写明的开工日标准文档实用文案n 承包商主要施工设备进场之日167由于承包商的原因出现工程质量事故， 承包商无力修复， 发包人有权雇用他人来完成，其费用应由 ( B. ) 承担。A. 发包人B.承包人n. 监理单位D.168施工期间，已签发移交证书的部分区段，照管责任应由( n. )承担。A. 承包人B.监理人n. 发包人D.发包人与承包人169包含分包工程的总包合同，进入保修期后，应由( A. ) 承担分包工程修补缺陷的责任。A.分包商B.承包人n. 分包商和承包人共同D.总承包商170颁发整个工程的

43、移交证书后14 天内，发包人应将保留金总金额的 （ n.）退还承包人。A.30%B.40%n.50%D.80%171保修期应从（B.）算起。n 颁发移交证书的日期n 移交证书中写明的完工日期n 承包人最后提交验收申请报告的日期n 发包人接管工程之日172水利水电工程施工合同条件规定要求承包人提交的进度计划的内容和期限规定在n n. ）。A. 通用合同条款中 B.专用合同条款中n. 技术条款中D.投标须知中173 一个买卖合同执行的是政府定价，2000 年 2 月 1 日订立合同是价格为每千克100 元，合同规定 2000 年 4 月 1 日交货，违约金为每千克10 元，交货后10日内付款。但卖

44、方2000年 4 月 1 日交货，而政府定价于2000 年 5 月 1 日调整为每千克120 元，买方直至2000 年 6月 1 日才付款，买方应当按照每千克（D.）元向卖方付款。A.100B.110n.120D.130174关于工程量计量，正确的处理方法是（B.）。n 工程师接到承包人的报告后，应按工程量清单的量作为计量的工程量n 工程师接到承包人的报告后，前应通知承包人共同计量n 若工程师未通知承包人参加的单方计量的结果也有效n 承包人实际完成的（包括涨线部分）所有工程量均应在计量的范围内175在下列合同中， （ n.）合同是可变更的合同。n 一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的

45、n 以合法活动掩盖非法目的的n 因重大误解而订立的n 损害社会公共利益的176关于施工合同设计变更管理的正确处理方法是（A.）。n 施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类n 施工中承包人可以因施工方便而要求对原工程设计进行变更n 承包人在施工中提出的对涉及到设计图纸设计变更等的合理化建议，可以无须经工程师的同意标准文档实用文案D. 施工中发包人需对原工程设计进行变更, 应提前向承包人发出变更申请177工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正常施工的追加合同价款和工期处理为（A.）。n 追加合同价款和工期损失全部由业主承担n

46、追加合同价款和工期损失全部由承包商承担n 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延n 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿178承包商施工中遇到图纸未标明的地下障碍物导致施工成本啬，为此提出13 万元的索赔要求。工程师与承包商协商并进行施工效率对比后，确认承包商成本的增加额应为10 万元。前期施工中曾遇到过好于合同中说明的条件，承包商在那个部位的施工成本比工程量清单中的该项节约了2 万元。工程师就此项索赔应批准的补偿额应为（B.）万元。A.8B.10n.11D.13179由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ n. ）。n 因不属于自己的原因拒绝索

47、赔要求n 认为要求合理，先行支付再向业主索要n 不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告n 不予支付，以分包商的包义向工程师提交索赔报告180水利水电工程施工合同条件规定，承包人递交了（A.）后，已无权提出任何进一步的索赔要求。A. 最终付款申请B.完工付款申请n. 工程移交申请D.发出索赔通知后181工程现场发现文物，承包人应采取保护措施，并立即通知监理工程师，由此而增加的费用和延误工期应 ( A. )A. 由发包人承担B.发包n. 由承包人承担D.发包人承担费用，承包人承担工期182水利水电工程施工合同条件规定，设计变更的指令( A. )A. 由监理人签发B.由发包人签发n. 由承包人签

48、发D.由设计代表签发183施工中遇到地下文物，造成工期延误和费用增加，承包人（n.）。A. 仅有权提出经济索赔B.仅有权提出工期索赔n. 有权提出工期索赔和经济索赔D.不能提出索赔n 中华人民共和国仲裁法规定，当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起（ B ）内提出。A二个月B六个月 n四个月 D五个月186. 中华人民共和国仲裁法规定，人民法院应当在受理撤销裁决申请之日起（A）作出撤销裁决或者驳回申请的裁定。A两个月内B三个月内n四个月内D五个月内187. 水利水电土建工程施工合同条件规定，（ B）指协议书中写明的合同总金额。A招标价格B合同价格n投标价格D法定价格n 组成合同的各项文件

49、应互相解释，互为说明。当合同文件出现含糊不清或不一致时，由（ n）作出解释。A设计人B发包人n监理人D承包人标准文档实用文案189. 列人合同的招标图纸仅作为承包人投标报价和在履行合同过程中衡量（A）的依据，不能直接用于施工。A变更B转让n解除D终止n 水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人一旦发现承包人使用的施工设备影响工程 ( B )时，有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应予及时增加或更换。A投资或进度B进度或质量n投资或质量D计划或规划n 监理人有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。监理人的检查和检验（B）承包人按施工合同规定应负的责任。A部分免

50、除B不免除n可以免除D完全免除192. 因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，(B )应当承担损害赔偿责任。A发包人B承包人n监理人D设计人193. 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，（ A）应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。A发包人B承包人n监理人D设计人n 按照合同法规定，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、 停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人（A）增付费用。A实际消耗的工作量 B估计消耗的工作量n全部

51、设计的工作量 D应当消耗的工作量n （ A）为债务人向债权人提供担保时，可以要求债务人提供反担保。A第三人B债权人n债务人D当事人196.担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同（B）。A有效B无效n失效D可能无效197. 担保法所称保证，是指保证人和债权人约定，当（B）不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A债权人B债务人n保证人D第三人198.具有（A）的法人、其他组织或者公民，可以作保证人。A代为清偿债务能力B民事权利能力n民事行为能力D民事权力能力199.国家机关不得为保证人，但经（B）批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。A全国人民代表大会B国

52、务院n省、自治区、直辖市政府D中国人民银行n 学校、幼儿园、医院等以公益为目的的( A )不得为保证人。A事业单位、社会团体 B事业单位、行政机关n事业单位、司法机关 D学术团体、监理公司n 企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人书面授权的，（ B）提供保证。A也不能在授权范围内B可以在授权范围内n可以在职权范围内D可以在职能范围内n 任何单位和个人不得强令银行等金融机构或者企业为他人提供保证；银行等金融机构或者企业对强令其为他人提供保证的行为，（A）。标准文档实用文案A有权拒绝B无权拒绝n应当执行D可以执行203. 同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照（A）

53、约定的保证份额，承担保证责任。A保证合同B抵押合同n质押合同D留置合同n 同一债务有两个以上保证人的，没有约定保证份额的，保证人承担连带责任，债权人可以要求任何一个保证人（A），保证人都负有担保全部债权实现的义务。A承担全部保证责任 B承担部分保证责任n承担连带保证责任 D承担约定的合同责任n （ B）应当以书面形式订立保证合同。A债务人与债权人B保证人与债权人n保证人与债务人D保证人与第三人n 当事人在保证合同中约定，（ B）不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。A债权人B债务人n保证人D第三人n 一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履

54、行债务前，对债权人（A）拒绝承担保证责任。A可以B不能n应当D必然208. 当事人在保证合同中约定（B）对债务承担连带责任的，为连带责任保证。A保证人与债权人B保证人与债务人n债权人与债务人D第三人与担保人n 连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内（B）。A承担违约责任B承担保证责任n承担过失责任D承担行政责任210. 当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照（B）承担保证责任。A一般保证B连带责任保证n一般保证或连带责任保证D附带民事责任n 一般保证和连带责任保证的保证人享有债务人的抗辩权。债务人放弃

55、对债务的抗辩权的，保证人（A）。A仍有权抗辩 B无权抗辩n丧失抗辩权 D终止抗辩n 保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内（A）。A继续承担保证责任 B终止承担保证责任n免除承担保证责任 D中止承担保证责任n 保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担（A）。A保证责任B违约责任n赔偿责任D缔约过失责任n 债权人与债务人协议变更主合同的，应当取得保证人书面同意，未经保证人书面同意的，保证人（B）。A应当承担保证责任B不再承担保证责任n不再承担违约责任D应当承担缔约过失责任n 一般保证的保证人与债权人未约定

56、保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起标准文档实用文案（A）。A六个月B四个月n二个月D八个月n 连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起（A）内要求保证人承担保证责任。A六个月B四个月n二个月D三个月217.同一债权既有保证又有物的担保的，保证人对物的担保以外的（B）。A债务承担保证责任B债权承担保证责任n债权承担违约责任D债权承担缔约过失责任218.主合同当事人双方串通，骗取保证人提供保证的，保证人( A )民事责任。A不承担B 全部承担n连带承担D部分承担n 一方当事人因另一方当事人的行为或者其他原因，可能使裁决不能执行或者难以执行的，可以申

57、请财产（A）。A保全B返还n赔偿D放弃220. 保证人承担保证责任后，有权（B）。A向债权人追偿B向债务人追偿n向第三人追偿D向担保人追偿n （ A ）受理债务人破产案件后， 债权人未申报债权的，保证人可以参加破产财产分配，预先行使追偿权。A人民法院B检察机关n仲裁机构D行政机关222.抵押人所担保的（A）不得超出其抵押物的价值。A债权B债务n债权债务D债券223.财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，（ A）。A可以再次抵押，但不得超出其余额部分B不能再次抵押，但有约定的除外n可以再次抵押，并可以超出其余额部分D不能再次抵押n （ A）应当以书面形式订立抵押合同。A抵押人和抵押权

58、人B出质人和质权人n保证人和被保证人D留置权人和留置人n 订立抵押合同时，抵押权人和抵押人在合同中不得约定在债务履行期届满抵押权人未受清偿时，抵押物的所有权转移（A）所有。A为债权人B为债务人n为抵押权人 D为第三人226.出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同（A）生效。A自质物移交于质权人占有时B自质物移交于质押人占有时n自质物移交于债务人占有时D自留置物移交于质权人占有时227.当事人以城市房地产抵押的，抵押合同自（B）之日起生效。A签订B登记n交付D质押228.抵押担保的范围包括（A）及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。A主债权B从债权n主债务D从债务n 债务履行

59、期届满，债务人不履行债务致使抵押物被人民法院依法扣押的，自扣押之日起（ B ）有权收取由抵押物分离的天然孳息以及抵押人就抵押物可以收取的法定孳息。A抵押人 B抵押权人 n留置人 D扣押人标准文档实用文案230. 抵押人将已出租的财产抵押的，应当书面告知（B），原租赁合同继续有效。A出租人B承租人n抵押权人D担保人n 抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或者未告知（A）的，转让行为无效。A受让人B让与人n债权人D债务人232. 抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他（B）的担保。A债务B债权n债权债务D债券n 仲裁机

60、构作出裁决后，一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，（ A）应当裁定中止执行。A人民法院B仲裁机构n行政机关D公证机关234.为债务人抵押担保的第三人，在抵押权人实现抵押权后，有权向（B）追偿。A债权人B债务人n第三人D保证人235.担保法所称动产质押，是指（B）将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A债权人或者第三人B债务人或者第三人n债权人或者债务人D担保人或者第三人236.水利水电土建工程施工合同条件规定，监理人参加交货验收（B）承包人在检验和交货验收中应负的责任。A完全免除B不免除n部分免除D可以免除n 依据水利水电土建工程施工合同条件，发包人负责采购的工程设备