合同范本之民事合同4篇合同纠纷民事起诉状

1、民事合同 4 篇合同纠纷民事起诉状本文目录民事合同民事诉讼 委托代理合同民事合同代理合同：民事案件委托代理协议 一、 根本案情1998 年 1 月某霓虹灯厂与某广告公司签订了加工承揽合同。合 同规定：广告公司委托霓虹灯厂制作一个大厦的霓虹灯广告牌一块； 完工日期为 1998 年 3 月 6 日；工程总造价为 384283 元；付款方式 为合同签订后预付总造价的 50% ，完工验收后总造价的 45% 于 7 日内付清，扣留 5% 为保修款，一年后付清；霓虹灯厂需严格按广 告公司提供的施工图和效果图施工，如有变动，需双方签认可；违 约将按工程总造价的 30% 赔付；延误工期一天将罚款工程总额的 1

2、% 。合同签订后，广告公司给付霓虹灯厂工程款19 万元，又于1998 年 7 月给付霓虹灯厂 5 万元，余款未付。xx 年 6 月霓虹灯厂起诉广告公司。霓虹灯厂诉称：合同签订后， 因被告未及时提供广告牌的施工图纸，致使原告不能及时施工。后 经原告屡次催促，被告才于 1998 年 3 月底交付施工图纸。当原告于 4 月底完成广告牌的主体框架时，因大厦中的客户提出影响其采光， 致使施工停止。以后经被告、大厦及客户三方协商一致，并要求原 设计人对广告牌效果图进行了变更设计。被告于 6 月中旬将变更后 的图纸交予原告，原告按新的图纸进行了重新施工，于 7 月初完工。 完工后，被告又支付了 5 万元，其

3、余欠款经原告屡次催要未果，故 诉致法院要求其支付所欠工程款 144283 元，并支付滞纳金。被告方广告公司辩称：我公司依合同约定将图纸提供应原告， 但原告擅自对图纸进行更改，且延误了工期，完成后的广告牌与合 同约定不符，小了 100 平米，故余款不应支付。在庭审中，霓虹灯厂为证明延迟开工责任归属，向法庭提交了 由广告公司的经办人吴某找的效果图设计人及施工图设计人的证言， 证明图纸设计完成的时间及施工中间更改图纸是应广告公司吴某的要求而改的。霓虹灯厂还向法庭提交了施工图纸，证明该图纸上注 明的完成设计的时间为 1998 年 3 月，及更改前后的效果图纸各一张。广告公司为证明其损失和延迟完工时间及

4、责任，向法庭提交了 大厦发给广告公司的函，证明霓虹灯厂完工日期为 1998 年 11 月底； 效果图复印件；吴某证明效果图的变更未经其同意的证言。对以上证据法院以当事人双方互相否认而未经核实判断，均予 以否认。但对未按合同约定时间完工的责任却以实际完工的时间认 定霓虹灯厂未按合同约定时间完成制作任务，属违约行为。二、对双方向法庭提交证据的分析一、对于广告公司提交的效果图复印件及广告公司吴某的 证言，根据最高人民法院 1998 年发布的?关于民事经济审判方式改 革问题的假设干规定?第二十八条规定：以下证据，不能单独作为 认定案件事实的依据： 1.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当 的证言；

5、2. 与一方当事人有亲属关系的证人出具的对该当事人有利的 证言；3 没有其他证据印证并有疑点的视听资料； 4.无法与原件、原 物核对的复印件、复制品。对于效果图的复印件，首先其只是复印 件，并且未与原件核对；其次，对方当事人对该复印件不予认可。 因此该证据应为无效证据。对于吴某的证言，因其是本单位的工作 人员，属于本案的利害关系人，并且该证言证明的内容对本单位有 利，因此这一证据也应属无效证据；对于大厦发给广告公司的函， 经调查属于伪证，该证据也属无效。对这些证据法院不予认定是正 确的。二、对于霓虹灯厂向法庭提交的广告效果图设计人及施工 图设计人的两份证言、施工图及效果图的原件等证据，从前面提

6、到 的可以看出，首先，在设计阶段，是广告公司的吴某找到的两个设 计人，要求他们进行设计的。这两个人与霓虹灯厂没有任何利害关 系；其次，效果图设计人与施工图设计人是互不相识的，他们均是 吴某分别找到的。但是两个人证明接到任务、完成设计并交出设计 图的时间及与施工图纸上标注的设计时间是相吻合的，而且两个人 均证明更改图纸是应广告公司吴某的要求而改的。从以上这些情况 来综合分析判断霓虹灯厂向法庭提交的证据，笔者认为：根据?中 华人民共和国民事诉讼法?第六十四条第三款：人民法院应当按照 法定程序，全面地、客观地审查核实证据。之规定，法院在审查认 定证据时应当全面、客观的，应当区分证据的真伪，确定其效力

7、， 不应仅以一方当事人对另一方当事人提供的证据予以否认为条件而 排斥另一方当事人的有效证据，也不应在证据经核实即能证明延迟 完工责任事实的情况下，以举证不能归责。以上霓虹灯厂提供的证 据，第一，证人与被证人不存在利害关系，第二，证人之间、证人 与图纸之间证实的情况相吻合，第三，经对两个图纸的设计人进行 调查核实，他们的证言均是属实的。综上这些情况足以反映出霓虹 灯厂提供的证据是客观真实的，具备认定霓虹灯厂未按时完成制作 任务，是由于广告公司拖延开工日期及中间又更改图纸造成的，因 此霓虹灯厂提供的这些证据应当被采纳。原审判决认定霓虹灯厂违 约延期完工，是违反法律规定和没有事实根据的。诚然，在我国

8、的民事诉讼程序中，对证据力的认定主要由法官 的自由裁量权而产生的内心确信程度来决定。这种程度是主观的和 抽象的，但是认定证据标准的依据应当是客观的，认定证据的内容 也应当是具体的、客观的、真实的。这就需要我们的司法人员在处 理民事案件中要实事求是、客观公正地分析证据，认真审查核实证 据，确定其效力。此案经检察院审查后认为，原审法院判决认定事实的主要证据 缺乏，适用法律不当，向同级法院提出民事抗诉。原审法院经再审， 采纳了检察院的抗诉意见，对该案进行了彻底改判。检察院对该案 的审查，不仅履行了民事检察监督职权，而且实现了法律效果和社 会效果的统一。【民事诉讼委托代理合同】民事合同 2 | 返回目

9、录委托人下称甲方受委托人下称乙方甲方原告因与 交通事故一案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派李 律师为甲方诉讼代理人。 二、甲方委托乙方代理权限： 甲方委托乙方为第一审的诉讼代理人 乙方代理权限：代为调查、取证、辩论、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、成认诉讼请求和调解、和解，提出反诉；甲方委托乙方为第二审的诉讼代理人 乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、辩论、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更；放弃、成认诉讼请求和调解、和解；甲方委托乙方代理执行程序的代理人 乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收转被执行标的

10、；甲方委托乙方上述 项代理工作。三、双方协商同意律师代理费及交纳方法如下： 1如一次性付清，甲方应在本协议签署之一日内，向乙方支付全额代理费人民币 元；2如分期支付，甲方应在本合同签订之日内，向乙方支付第一笔代理费人民币 元，其余代理费于 之前缴足，共计人民币 元；3风险条款，甲方应在本合同签署之 日内，向乙方支付代理费人民币 元，如 甲方向乙方加付人民币 元；4其他特别规定： 。四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外 的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅 费由甲方依据票据实报实销。五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益，按时出庭，并严 格遵守律师职业道德

11、，为甲方的文件资料、商业秘密以及个人隐私 保守秘密。如违反，而给甲方造成损失的，乙方将承当相应赔偿责 任。六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务， 与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单 方解除委托代理协议，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法 要求乙方承当相应的法律责任。七、甲方须真实地向律师表达案情，提供有关案件的证据及乙 方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒 事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由 甲方承当。八、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方；如甲方 无故终止，代理费不退回。九、本合同有效期限应自签

12、订之日起至本案办理终结止判决、 调解、案外和解及撤销诉讼 。十、甲方未如约交纳代理费的，乙方有权单方面终止其代理工 作和本代理协议，已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳全部代 理费的情况下已经履行了全部工作，那么乙方除有权要求甲方如数缴 清代理费外，还可要求甲方支付未缴清款每日百分之一的违约金。十一、本协议如须补充、变更或提前终止，双方应协商一致后 决定。十二、因委托代理或相关事宜产生纠纷时，双方应尽量协商解 决，协商不成时，任何一方有权向人民法院起诉。十三、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲 方： 乙 方：代 表 人： 受托律师：地 址： 地 址：邮 编： 邮 编：联系 ： 联系 ：传 真

13、： 传 真：签订时间： 年 月 日【民事合同】民事合同 3民事合同甲方：、性别、年龄、职业或者职务、住址乙方：、性别、年龄、职业或者职务、住址甲乙双方依据法律、行政法规的名称，经过平等协商，签 订本合同。第一条合同标的的内容例如，租赁房屋合同，那么写明甲方出 租房产的根本情况；如果是律师代理诉讼合同，那么写明代理诉讼的 案件名称第二条双方的权利义务第三条质量、数量等内容第四条价款或者酬金第五条违约责任第六条双方约定的其他内容第七条合同生效的时间及条件可以是自双方签之日起生效， 也可以约定另外的生效时间第八条本合同一式 _份，当事人各执 _ 份。甲方：签名或者盖章乙方：签名或者盖章年月日合同是当

14、事人之间达成的旨在明确民事权利义务的协议。合同 是一种很重要的民事法律行为。所谓民事法律行为，是指公民或者 法人设立、变更、终止民事权利和民事义务的合法行为。例如公民 之间订立房屋租赁合同行为，就是一种民事法律行为，依据合同， 在租赁人和承租人之间产生了租赁房屋合同法律关系。民事法律行 为从成立时起具有法律约束力。行为人非依法律规定或者取得对方 同意，不得擅自变更或者解除。民事合同的有效要件是： 合同双方当事人应具有相应的民事 行为能力，具有完全民事行为能力的人可以订立民事合同；无民事 行为能力的人订立的合同为无效合同；限制行为能力的人必须有法 定代表人的授权同意，才具备订立合同的合法条件。

15、合同当事人的意思表示真实，即行为人的内在意志与外在表现一致，表达行为 人的真实意思的行为，才具有法律效力。 合同内容不违反法律或 者社会公共利益。 合同的形式要符合法律规定的形式。民事合同 必须同时具备这四个要件才是合法有效的。订立合同应当注意的问题有： 1合同条款要齐全、完备。一般来说，民事合同的主要条款 包括：合同标的、数量和质量、价款或者酬金、履行期限、违约金 以及双方当事人约定的其他事项。2合同的内容要合法。内容合法包括合同条款必须符合法律法规的规定；合同的标的物必须是法律允许流通的物；合同内容不 得违背社会公共利益等。否那么，合同就是无效的。3合同的形式要符合规定。【代理合同：民事案

16、件委托代理协议】民事合同4 |返回目录委 第 号委托人 下称甲方 ：受委托人 下称乙方 ：甲方原告 因与 纠纷一 案，委托乙方律师代理诉讼，经双方协议，订立以下条款，以资共 同遵守。一、乙方接受甲方的委托，指派 律师为甲方诉讼代理人。二、甲方委托乙方代理权限：乙方代理权限：代为调查、取证、辩论、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、成认诉讼请求和调解、和解，提出反诉乙方代理权限：代为提起上诉、调查取证、辩论、出庭应诉、庭外和解，代为提出、变更、放弃、成认诉讼请求和调解、和解乙方代理权限：代为向法院提起执行程序及相关工作，代为收 转被执行标的 ;甲方委托乙方上述 项代理工作。三、双方协商同意

17、律师代理费及交纳方法如下：1. 如一次性付清，甲方应在本协议签署之 日内，向乙方支付全额代理费人民币 元 ;2. 如分期支付，甲方应在本协议签订之 日内，向乙方支付第一笔代理费人民币 元，其余代理费于 之前缴足，共计人民币 元 ;3. 风险条款，甲方应在本协议签署之 日内，向乙方支付代理费人民币 元，如 甲方向乙方加付人民币 元;4. 其他特别规定：四、乙方指派律师受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外 的地方工作时，除非另有特别约定，办案律师的交通、食宿等差旅 费由甲方依据票据实报实销。五、乙方律师须认真负责保护甲方合法权益，按时出庭，并严 格遵守律师职业道德，为甲方的文件资料、商业秘密以及

18、个人隐私 保守秘密。如违反，而给甲方造成损失的，乙方将承当相应赔偿责 任。六、如乙方承办律师不按规定程序认真负责地从事代理事务， 与对方当事人或其代理人恶意串通，损害甲方权益的，甲方有权单 方解除委托代理协议，要求乙方如数退还或拒付代理费，并可依法 要求乙方承当相应的法律责任。七、甲方须真实地向律师表达案情，提供有关案件的证据及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后，如发现甲方弄虚作假，隐瞒 事实，有权中止代理，依约所收费用不予退还，由此产生的后果由 甲方承当。八、如乙方无故终止履行合同，代理费全部退还甲方; 如甲方无故终止，代理费不退回。九、本合同有效期限应自签订之日起至本案办理终结止判决、调解、案外和解及撤销诉讼 。十、甲方未如约交纳代理费的，乙方有权单方面终止其代理工 作和本代理协议，已收费用不再退还。如乙方在甲方未交纳全部代 理费的情况下已经履行了全部工作，那么乙方除有权要求甲方如数缴 清代理费外，还可要求甲方支付未缴