施工用电协议书范本

1、施工用电协议书范本【篇一：临时用电合同】发包人：江西正盛时代置业有限公司（甲方）承包人：江西中昌电力发展有限公司（乙方）依照中华人民共和国合同法和电力安装工程承包条例及供电配套工程的行业特殊性，结合本工程的实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程相关事项协商一致，订立本合同。一、工程项目概况：1、项目地点：处于国贸广场以西、育英学校正大门以东、观音阁北、洪城路以南；2、项目规模：总用地面积87,106m2;总建筑面积864,552m2;3、供电方式：采用市电10kv电源到2*800kva的美式箱变；4、工程范围：采用电缆敷设、2*800kva美式箱变安装；二、承包

2、方式：1、本工程为交钥匙工程。采用包设计、包用电的报建、包人工、包材料及设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工的总价大包干形式。本合同价格包括从设备、电缆等工程材料的采购到各单项工程安装、调试、劳保、安全文明施工费用、税金及省市电力管理部门对工程的检测、验收直至电力公司正式送电为止所发生的一切费用及乙方利润。2、因箱变位置暂时不能确定，电缆以综合单价形式报价（包括：电缆单价、敷设费用、电缆沟开挖、铺砂、盖保护板、预留量、税金及利润等），从市电下火点至箱变的电缆长度以现场实际发生的数量签证乘以综合单价。（此费用未定在合同总包干价内，经甲方人员根据实际使用电缆情况签证并相关领导批准后结算）3、乙

3、方负责与电力公司相关部门办理相关手续并承担相关费用。三、工程承包内容：1、含2*800kva美式箱变（含计量表计、进出线、控制设备）、电缆采购安装、临时用电工程的设计、箱变基础土建施工、设备调试验收送电等全部工作内容。2、施工临时用电工程因甲方考虑多方因素采用2台800kva美式箱变，乙方应协助甲方采取措施尽量减少无功损耗给甲方带来的电损。3、施工临时用电：不含施工临时用电搭接费和预购电费，甲方凭电力公司的缴款通知书直接支付至电力公司账户，乙方负责办理相关手续（包括退还及延期施工临时用电搭接费手续）。4、箱变相关设备系统图。四、质量标准：达到合格工程质量标准，验收合格后能正常供电。五、开、竣工

4、日期：1、在合同签订后30个工作日内完成供电所有的报批手续；2、在甲方和乙方签订施工合同后30日内完成地块中第一台变压器供电安装并验收，具备送电条件。第二台800kv变压器由于公司地块一部分尚未完成拆迁工作，待拆迁完成后，在4月30日前完成并交甲方使用。3、本合同自2015年2月1日起开始施工。4、因甲方原因而引起的工期延误，经甲方认可后可顺延，其他一律不顺延。六、合同价款：1元整（）总价包干方式。具体承包范围及工作内容详见本合同第三条”；此价格不含临时接电费和预付电费，甲方凭电力公司的缴款通知单直接支付至电力公司账户，乙方负责办理相关手续（包括退还及延期临电保证金手续）。2、本合同的合同价格

5、中充分考虑并包括了以下风险：人工、材料、机械费等的市场价格的波动，作为一个有经验的承包商事先能够合理遇见的其他各种因素；合同价款不因其他任何原因而调整。3、乙方已充分了解、熟悉本项目工程的规模、工程进度。本合同约定价格不因地方政策变更及其它因素而调整。七、付款方式：1、甲方和乙方签订施工合同后，甲方7日内支付合同金额的20%2、正式送电后7个工作日内甲方向乙方支付公司地块中第一台变压器安装工程款即56万元的40%金额，待地块第二台变压器完成送电使用后向乙方支付第二台变压器安装工程款即56万元的35%,（以上第一台和第二台变压器安装的工程款为总工程款合同价的75%）3、质量保证金待施工临时用电正

6、式送电满一年后，若无质量问题则一次性付清（质量保证金不计利息）。4、每次付款之前乙方必须先开具发票。八、双方的权利与义务：（一）、甲方权利义务：1、及时、完整递交用电申报手续所必须的文件和资料。2、协助配合乙方办理有关供用电手续。3、派代表参与现场工程技术监督工作，参与隐蔽工程验收。（二）乙方权利义务：1、按照本合同约定的工程进度，及时办理有关供用电手续，与甲方及时沟通协商，在合同约定的时间内完工送电。2、已完工的工程，在未验收交给甲方之前，由乙方负责已完工工程的保护工作，保护期间非甲方及其他施工单位责任发生的损坏，乙方自费予以修复。3、积极主动配合甲方就乙方进场施工与其他土建单位的协调、配合

7、工作。4、乙方应妥善保管好施工现场未经甲方验收的安装设备及材料，造成损坏及遗失由乙方自己承担责任。5、乙方在施工时必须严格按照甲方确认的设计图纸进行施工，未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更和修改设计施工图，遇特殊情况，应甲方要求需要变更，乙方应积极配合，因设计变更导致工期延误，乙方工期顺延，但费用不予增加。6、乙方应该保证现场所有特殊作业人员持证上岗。九、安全、文明施工：1、乙方必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工，在施工过程中由于乙方措施不力发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由乙方承担。2、乙方在工程施工全过程中要认真做好成品保护，因

8、失窃或失火造成的损失均由乙方负责，凡由此造成甲方损失的，由乙方赔偿。3、乙方不得在施工场地打架斗殴，否则，无论乙方是否有过错，因此导致的包括甲乙方、其他任何第三方在内的人员、财产损失，均由乙方承担。十、质量管理：1、工程质量必须达到双方约定的质量标准，质量标准的评定以国家标准为准，无国家标准的则以行业的质量检验评定标准为依据。2、乙方应认真按照国家规定的相关行业标准、规范、设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方的检查、检验。3、乙方负责组织南昌市电力公司等相关部门，对本工程进行验收送电，移交并承担相应的手续及费用，甲方应予以积极配合。十一、材料设备要求：1、本工程所需材料均由

9、乙方组织采购、所有材料必须有质保书或合格证、试验报告等必要资料，符合国家规定的技术标准和设计图纸要求，在同行中居中以上的质量品质。（以工程清单表甲方认定的品牌为准）2、施工临时用电：相关设备及电器元件的品牌要求见工程量清单报【篇二：临时供用电合同范本】供电人单位名称：华北电网有限公司*公司（*供电公司）法定地址：*法定代表（负责）人：*委托代理人：*电话：*电传：*邮编：*开户银行：*帐号：*工商登记号：*用电人单位名称：法定地址：法定代表（负责）人：委托代理人:电话：电传：邮编：开户银行：帐号：工商登记号：为明确供电人和用电人在临时供用电过程中的权利和义务，安全、经济、合理、有序地供电和用电

10、，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法、电力供应与使用条例和供电营业规则的规定，经供电人、用电人协商一致，签订本合同，共同信守，严格履行。？第一条用电地址、用电容量1 .临时用电地址为*。2 .临时用电主要用途为非、普工业用电-非工业用电。3 .用电容量？经供电人确认临时用电容量为：(1)受电变压器1台，总容量为315千伏安；(2)用电设备1台，总容量为315千瓦。第二条供电方式供电人向用电人提供交流50hz临时电源，采用：1 .高压供电：供电电压为10千伏，从*站*线路*杆接线供电。供电容量为315千伏安。具体供电接线方式见附件供电接线及产权分界示意图。第三条用电计量2 .用电计量

11、装置安装在变压器低压侧处。3 .用电计量装置(包括计费电能表、表用互感器及二次连接线导线)的配置、安装应符合国家标准和行业规程的规定。用电计量装置的记录作为向用电人计算电费的依据。？4 .用电计量装置安装位置与产权分界处不对应时，线路与变压器损耗电量由产权所有者负担。？第四条电价及电费结算方式1 .供电人根据有管理权的物价主管部门批准的电价和用电计量装置的记录，按国家规定定期向用电人结算电费及随电量征收的有关费用。在合同有效期内，遇电价和其他收费项目费率调整，按调价文件规定执行。2 .电费结算方式？(1)供电人按规定的日期抄表，按期向用电人收取电费。(2)用电人在供电人规定的期限内全额交清电费

12、。交付电费方式采用：用电人以收取方式交付电费；3 .用电人不得以任何方式、任何理由拒付电费。用电人对用电计量、电费有异议时，应先交清电费，然后双方协商解决。协商不成时，可请求电力管理部门调解。调解不成时，双方可提起诉讼解决。第五条供电设施维护管理责任1 .经供电人、用电人协商确认，供电设施运行维护管理责任分界点设在用电方进线第一断路器向用电方侧延长2米。用电方进线第一断路器（刀闸）向用电方侧延长2米属于供电人。分界点电源侧供电设施属供电人，由供电人负责运行维护管理，分界点负荷侧供电设施属用电人，由用电人负责运行维护管理。2 .安装在用电人处的用电计量装置由供电人维护管理，用电人应负责保护。如有

13、异常，用电人应及时通知供电人。如发生丢失或损坏，用电人应负责赔偿或修理；如私自迁移、更动和擅自操作的，按供电营业规则第一百条第5项处理。？3 .供电人、用电人分管的供电设施，除另有规定者外，未经对方同意，不得操作或更动。如遇紧急情况（当危及电网和用电安全，或可能造成人身伤亡或设备损坏）而必须操作时，事后应在24小时内通知对方。4 .在供电设施上发生的法律责任以供电设施运行维护管理责任分界点为基准划分。供电人、用电人应做好各自分管的供电设施的运行维护管理工作，并依法承担相应的责任。？第六条其他事项？1 .用电人不得将临时电源向外转供电，也不得将临时电源转让给第三人。供电人不受理用电人变更用电事宜

14、。用电人在本合同到期后仍需继续用电的，应在用电终止前向供电人提出申请，并按规定办理手续。2 .临时供用电合同到期，用电人如不办理继续用电手续，供电人将终止对用电人供电。？3 .为保证供电、用电的安全，供电人将定期或不定期对用电人的用电情况进行检查，用电人应当予以配合。用电检查人员在依法执行查电任务时，应向用电人出示用电检查证，用电人应派员随同，配合检查。4 .在用电人受电装置上作业的电工，必须取得电力管理部门颁发的电工进网作业许可证，方准上岗作业。？5 .本合同的履行地点为供电设施运行维护管理责任分界点。提起诉讼时，以合同履行地点人民法院为管辖法院。6 .供电人更改由供电人负责运行维护管理的供

15、电设施时，只要不改变本合同中分界点的具体位置，则按更改后的实际供电条件为准,双方可不再变更合同内容。第七条违约责任1 .用电人不按期交清电费的，应承担电费滞纳的违约责任。电费违约金从逾期之日起计算至交纳日止，电费违约金按下列规定计算：(1)当年欠费部分，每日按欠费总额的千分之二计算；(2)跨年度欠费部分，每日按欠费总额的千分之三计算。？经供电人催交，用电人仍未付清电费的，供电人可依法按规定的程序停止供电，并追收所欠电费和电费违约金。2 .经双方约定，除本合同另有约定外，本合同不能履行或不能完全履行时的其他违约责任按供电营业规则相关条款处理。第八条争议的解决方式供电人、用电人因履行本合同发生争议

16、时，应依本合同之原则协商解决。协商不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解。调解不成时，可向合同履行地人民法院提起诉讼解决。？第九条本合同效力及未尽事宜1 .本合同未尽事宜，按电力供应与使用条例、供电营业规则等有关法律、章规的规定办理。如遇国家法律、政策调整时，则按规定修改、补充本合同有关条款。？2 .本合同经供电人、用电人签字盖章后并自2006-03-27起生效，有效期至2006-09-26止。如用电人在期限内不能完成工作，需到供电企业办理延期手续。逾期不办理延期或永久性正式用电手续的，供电企业予以终止供电。3 .本合同正本一式两份。供电人、用电人各执一份。效力均等。副本一式三份，供电人执二

17、份、用电人执一份。？4 .本合同附件包括：？(1)企业法人营业执照复印件。(2)事业法人证书复印件。(3)根据用电人的用电量和用电性质，用电人在用电前向供电人一次性交付临时用电预付电费5万元，待临时用电销户后供电人多退少补结清电费。以上附件为本合同不可分割的组成部分。(以下无正文)供电人：(盖章)用电人：(盖章)？签约人：(签章)签约人：(签章)？签约时间：供电接线及产权分界示意图？签约时间：【篇三：施工临时用水用电协议书】施工临时用水用电协议书项目名称：甲方：乙方：因乙方施工用水电需要向甲方借用水电源，根据双方协商，甲方向乙方提供一个100a的电源接驳点和一个水源接驳点。乙方按照国家规定三级配电，两级保护”的原则，自行铺放电缆及配电箱，且在一级配电箱内安装电表用以计量用电。三、乙方用电安全责任1、乙方须严格遵守国家安