施工班组电渣压力焊承包合同

1、电渣压力焊班组承包合同格式合同 发包人(简称甲方)：南通恒泰建筑劳务有限公司曲阜市政德教育基地项目部 承包人(简称乙方)：电渣压力焊班 由裕达建工集团有限公司总承包、南通恒泰建筑工程劳务有限公司劳务分包、由电渣压力焊班分项承包的曲阜市政德教育基地工程，为明确各方的责任.权利和义务，本着自愿互利、权益平等的原则，经协商一致签定本合同。 第一条：工程概况 1.1工程名称：曲阜市政德教育基地工程1.2承包范围：电渣压力焊分项工程1.3承包形式：包安全,包质量,包进度，包文明施工，包辅材，包机具。1.4工程质量等级：优质工程第二条：合同工期21开工日期 2013 年 5 月 1 日。（以满足

2、垫层施工条件为准）22主体砼结构标准层按5 天/层完成。第三条：合同文件的组成与解释顺序 3.1本合同与施工图纸 3.2班组零星用工统计表 3.3班组互助用工统计表 3.4班组分项工作量汇总表3.5班组分项工作量费用结算表第四条：甲方责任4.1及时.准确.完整地向乙方提供施工图及变更等技术资料;4.2提供施工周转料具及其他材料,确保乙方工程施工需要; 4.3协助乙方办理暂住证.技能证.上岗证.人身保险等证件,其费用由乙方自理; 4.4甲方住工地负责人；焊接分项负责人 ；负责检查乙方工程质量.工程进度.安全管理并决定奖罚,以及有关用工签证联名签具意见。第五条：乙方责任 5.1严格执行甲方的各项管

3、理规章制度，服从并接受甲方现场管理人员的工作安排.管理.检查和监督,与现场其他施工班组搞好协调配合。对不服从管理和工作安排现象如夜间加班,酌情处以200元以上的罚款。 5.2严格按甲方提供的施工图纸.施工方案和行业标准进行施工,确保工程质量和工期进度。必须备足和施工工期相应的机械和设备及工人。 5.3如乙方人员配备不足或人员减少、打架斗殴、不听指挥、管理不善及未完成合同承包内容,中途擅自停工或退场现象,年终均按工作量的70%结算。 5.4乙方不得以任何理由中途提出价格变更要求。 5.5甲方仅和乙方班组承包人发生经济关系,和乙方职工没有任何经济往来;如乙方职工和乙方班组承包人发生经济纠纷,甲方概

4、不负责。 5.6乙方职工工地内发生打架斗殴,无论责任大小,首先处罚班组3000元/次，然后再处理问题。 5.7乙方施工分项必须确保作业工人 名附身份证,对年满55周岁.不满18周岁职工妇女儿童及患有心脏病.高血压.癫痫.各种传染性疾病等人员一概不得录用或寄宿工地,如隐瞒真情发生问题,由乙方负全部责任。. 5.8班组间的职工互助作业,由项目部协调,工价均150元左右/日计算,对项目部派遣零星用工均 120元/日计算,班组必须配合。如不服从项目部安排现象,处以乙方200元/次。 5.9乙方班组承包人必须熟悉图纸,如班组整体技术素质太差,跟不上甲方要求的质量和工期,甲方将责令其退场。中途退场时均按工

5、作量50%支付。 5.10乙方班组承包人孔令金 ，住工地负责人 ,乙方班组承包人必须每天24小时吃住工地,跟班指挥,合理安排劳动力,外出必须向工长和生产经理请销假。对本班组文明施工.质量工期.安全生产.职工管理.工程结算等负有全部法律和经济责任。第六条：工程结算 6.1计量规则：按国家、省、市规定标准计算。6.2劳务费标准：确保本合同工期和工程质量等级，焊接接头平均按 元/只计算（包含材料、钢筋运输等）。 6.3付款方式：根据甲方与建设单位大合同相应条款规定，由乙方垫资至正负零结构完成，由甲方支付工程量的60，以后按每六层付至完成工程量的 60%，结构封顶支付已完工作量 85%,主体验收合格及

6、跨年度施工付至已完工程量 90，余款按合同第6.1条、第6.2条规定结算审查定案后三个月内付清。因乙方违约（如剩余工程量等）发生的互助工作量（或用工）等全部费用由乙方全额承担，业主.总包及监理单位的奖罚款因乙方原因由乙方承担在结算中增减。第七条：劳务工作质量与验收 7.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检交接检制度，随时接受甲方代表和各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。如乙方整改不力,甲方可以调遣其他班组帮助整改至验收合格,其互助用工费用由

7、乙方承担。 7.2乙方按照国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据，精心组织施工。 7.3严格执行隐蔽工程验收制度，凡隐蔽工程完成后，乙方必须经甲方验收合格、记录后，方可继续下一道工序施工。对重大、复杂隐蔽工程，有乙方通知甲方，由甲方报请业主、监理验收，办理隐蔽工程验收手续后，方可进行下道工序施工。第八条：安全生产 8.1总包单位企业管理制度、职工手册中的“安全生产管理要求”、“工地安全管理制度”及“安全生产处罚条例”对乙方同样适用，乙方必须严格遵守遵照执行。8.2乙方必须按建设部“一标四规范”要求进行安全生产、提高班组自身安全意识,加强班组职工安全教育和管

8、理,做好安全设施防护和自身防护用品的佩带,严禁冒险作业。 8.3劳动保护用品（如安全帽）费用由班组自理。 8.4施工中如因乙方不按总包单位安全管理制度等规定施工，不按总包单位的安全技术交底施工，不按操作规程使用各种机械等造成一切安全事故由乙方负责并承担费用。 第九条:文明施工 9.1乙方在施工中必须做到"工完料清"."日做日清",材料放置必须按项目部指定位置整齐码放。 9.2乙方施工部位分项工序交接验收前,必须做好"落手清"否则甲方可以调遣其他班组帮助清理,其互助用工费用由乙方承担。9.3 乙方必须按照甲方“文明施工管理规定”组织实施

9、。 第十条：现场管理 10.1甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度，材料供应等双方应密切配合，保证施工顺利进行。甲乙双方现场负责人要建立联系制度，每周日晚上7：00点召开联席会议,统一协调施工布置,乙方迟到罚款50元/次，缺席例会罚款100元/次。 10.2甲乙双方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育。 10.3乙方施工人员要保持相对稳定，出入施工现场应佩带标志，禁止非施工人员出入现场和住宿区。第十一条:料具管理 11.1乙方分项工程所需建筑材料.周转材料管卡等提前一周报告项目部申请,小型手持工具等均自行配备.自行保管。11.

10、2建筑周转材料除正常定额损耗外.损坏丢失按量分摊,手持工用具等按领用数额负责退还,损坏丢失照价赔偿。11.3乙方施工范围辅料包括：结构施工消耗焊剂、电缆线、电焊机、电焊条、绝缘手套、安全帽、安全带等防护用品。第十二条:工程承建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，如需要继续施工到安全部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位. 第十三条:违约责任与仲裁13.1甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工，甲方承担责任。 13.2乙方质量达不到设计和规范的要求，乙方负责无偿

11、进行修理，承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。133合同第1.3条规定乙方必须确保工程施工安全、施工进度、施工质量。13.4不经双方同意，任何一方不得随意解除合同。如出现单方变更解除合同，因此给对方造成经济损失的，甲方未按合同规定拨付应付款项的,及乙方班组职工有事上访影响恶劣等均按结算价款的5%承担违约金。 13.5基于甲乙双方的合约关系,乙方保证以甲方整体名义,密切配合甲方对总包单位的工程款结算和催要。双方真诚约定:乙方余款的5%愿意协同甲方一起与总包单位结算,甲方愿意承担乙方协同结算而发生的车费.住宿费和伙食费,反之则返扣此费用。如果总包单位许诺直接支付班组人工费,乙方保证不从总包单位

12、直接付款,否则乙方余款的5-10%自愿作为违约金。甲乙双方在上述原则基础上,甲方绝对保证乙方工程款100%兑现。13.6本合同发生纠纷，甲乙双方当事人应及时协商，协商不成时，双方按以下第1种方式解决： （1）向当地仲裁委员会申请仲裁； （2）向人民法院起诉。 第十四条:其他条款14.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系，否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。14.2乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日期7日内办妥手续，必须由主管工长.现场经理签名。 14.3乙方服从甲方管理办法，遵守甲方的各项规章制度。14.4乙方应按当地建筑主管部门与公安部门规定办理一切手续,费用自理。如因手续不完善或工人违纪违法造成的责任,由乙方承担。14.5：本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止一切协议等资料，必须由合同双方当事人签名，其行为才被认定为有效，否则无效。第十五条：合同的生效终止 15.1合同生效日期：自乙方与甲方签定之日起生效。15.2合同终止日期：乙方工程全部完工并交付，甲方付款完毕后终止。第十六条：附加条款161本合同未尽事宜，甲乙双方另行协商解决162本合同一式三份