费用控制类修订稿_第1页
费用控制类修订稿_第2页
费用控制类修订稿_第3页
费用控制类修订稿_第4页
费用控制类修订稿_第5页
已阅读5页,还剩21页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、费用控制类试 题 1(G-e-1-1.4,2.11 jl-4 fa-1)【背景】某承包人承担了北方某集装箱港重力式码头和防波堤工程的施工任务,其中码头工程采用抛石基床。设计要求基床持力层为坚硬的土层,业主在招标文件中给出了该持力层相关标高和地质资料。根据招标文件提供的资料和要求及现场踏勘,承包人在投标时编制了施工组织设计,确定了重锤夯实基床的施工方案,并编制了施工进度计划,确定了防波堤的工期为42个月,码头工期为31个月。承包人据此编制了投标报价。该承包人中标后,与业主签订了承包合同,并按期开工,同时进行防波堤和码头的施工。.在基槽开挖时,按招标条件提供的地质资料和设计标高,承包人发现挖泥达到

2、设计标高时,其土质仍然很软,达不到设计规定的技术要求。经报监理工程师,同意继续下挖至设计要求的土层,最深处已比设计标高深了10米。因此使挖泥量和抛石量各增加了3万立方米。费用增加114万元,局部工期增加了30天。承包人按合同规定提出了增加费用114万元和延长工期30天的索赔要求。.由于码头基床高程相差很大、抛石厚度也相差较大,若采用重锤夯实方案,对承包人来说,一是施工控制难度较大,二是夯实船在海上停留时间较长。为此,承包人提出了采用爆破夯实方案,并向监理工程师递交了详实可信的施工方案,并提出需增加费用50万元工期可不延长的申请。.在进行沉箱安装施工后,承包人又向监理工程师提交了费用索赔报告,理

3、由是码头施工是在防波堤完工之前,没有掩护条件下进行的,应对码头施工部分增加外海施工系数。根据交通部当时的有关规定,人工费需增加10%,船舶及水上施工机械费需增加25%。【问题】作为监理工程师,试对上述三个索赔要求作出处理?【参考答案】1.(7分)若经审查认为情况属实后,监理工程师同意承包人的增加费用114万元,延长本部分工期30天。理由是现场地质情况与招标文件的要求和所给条件不符,属于工程变更范畴,且为业主责任,应按合同规定给予承包人费用和工期补偿。2.(7分)监理工程师可同意按其新方案实施,但不同意承包人的费用索赔要求,理由是承包人是为了便于施工,缩短船机的闲置时间,减低成本而改变施工工艺的

4、,属于承包人的施工替代方案,不是业主的要求。监理工程师对其方案的技术可行性和可靠性进行审核,认为可行,可以批准其实施,但费用不予增加。3.(6分)监理工程师不同意承包人的人工费和机械使用费的调价。理由是对码头在防波堤建成之前进行施工的这一情况承包人在投标时是清楚的,承包人投标文件中的施工组织设计已反映了这一点。作为一个有经验的承包人对此是可以预料到的,故应理解其投标报价中已考虑了在无掩护条件下进行码头施工的相关费用,故监理工程师对此索赔要求不予签认。试 题2(G-e-0-1.2,1.5,1.13 jl-2,4 fa-1)【背景】一工程建设项目,由某监理单位承担监理任务,工程开工后业主代表、项目

5、总监、承包人项目经理,在“监理合同”及“施工合同”的原则下,各项工作进展比较顺利。但在工程实施过程中发生了如下事件:1.项目在基础施工过程中,由于承包人违章作业,基础筋位移,出现质量事故,监理发现后通知承包人整改,直至合格为止。承包人已执行监理的指令,造成的一切损失均由承包人承担,监理将此事故的出现及处理情况向业主作了报告,而业主却行文称:“项目基础工程出现质量事故,作为监理公司也有一定的责任,故应扣除1%的监理费。2.为了确保现场文明施工,业主书面要求各承包人需将项目多余土方运到指定地点(合同规定),若发现承包人任意卸土,卸一车扣款1万元(合同无此规定)。某承包人违背了这一指令任意卸土15车

6、。当月业主代表在监理审定的承包人支付申请单中扣款15万元。承包人申述不同意上述扣款。3.项目屋面已封顶,屋面排水面积为65000平方米,承包人按既有设计图纸将雨水管已全部安装完毕。但由于工程项目较大,设计单位分工细,加之出图程序不能满足施工进度,该车间雨水支管没有设计,屋面雨水排不出去,为了应急,承包人在征得设计单位的同意后,确定了施工方案,在没有设计资料情况下,按此方案进行了施工,并在周例会上向业主作了报告,有会议记录备案。时过两年工程结算时才发现没有正式的设计资料,业主代表称此变更违背了设计变更程序,而且时间已过两年(业主代表没有换人),不承认此设计变更有效,也没有支付费用。承包人无奈,向

7、监理报告,认为此变更监理进行了签证,而且时间拖的太长,并非承包人责任,若业主拒绝支付,承包人将拆除该车间的全部雨水支管。4.项目在回填土时,承包人不够认真,主要是分层填土厚度超过规范规定,夯实也不够认真。但承包人报送的干重度资料均符合设计要求,然监理不予认可,要求承包人按监理批准的取样方案进行干重度复检。承包人接受了监理的这一指令。但业主代表要求监理自行组织检测回填土干重度。监理为了尊重业主代表的意见,编制了一个干重度检测费预算共2.5万元报送给业主,业主代表批准后,监理即将组织检测。【问题】1、 业主拟扣除1%的监理费,监理是否接受?理由是什么?2、 业主对承包人扣款15万元是否应该,为什么

8、?监理如何如何处理?3、 监理如何处理车间屋面雨水支管问题?4、 监理处理回填土质量检测的方法是否正确?为什么?【参考答案】、(5分)监理不能接受。因承包人的质量问题,不是执行监理的错误指令形成的。监理没有过失,因而扣1%的监理费不能接受。、(5分)扣15万元的做法是不应该的,因为它不符合合同规定监理应要求承包人按合同规定人处理任意卸的土,并在工程结算时向承包人支付这15万元。、(5分)监理应向业主报告,监理报告基本内容如下:关于雨水支管的没有正式设计补充图纸迟延,纯属工作失误,责任在设计单位,业主也应该承担责任,监理处理该技术问题的过程也有文字记载。作为承包人提出“不支付费用就拆支管”的申报

9、是不理智的,监理应要求承包人改变做法。为了履行合同条款,提请业主认可设计变更、并批准监理已审定的结算。4、(5分)监理要求承包人按规定的取样方案进行干重度复检是正确的,如果监理合同中包含了重度检测要求,则业主不需支付该费用,而且监理单位承担,否则业主应予支付该项检测费用。试 题3(G-e-1-1.6,1.13,1.14 jl-4)【背景】某工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同中规定:.开工前向承包人支付合同价格20%的预付款。.业主自第一个月起,从承包人的应得工程款中按10%的比例扣留保留金,保留金限额暂定为合同价的5%,保留金到第三个月底全部扣完。.预付款在最后两个月扣

10、除,每月扣50%。.工程进度款按月结算,不考虑调价。.业主供料价款在发生的当月的工程款中扣回。.若承包人每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%的比例扣留工程进度款,在工程竣工结算时将扣留的工程进度款退还承包人。.经监理工程师签认的施工进度计划和实际完成产值如下表所示。时间(月)123456计划完成产值(万元)7090110110100100实际完成产值(万元)7080120业主供料价款(万元)81215该工程施工进入第四个月时,由于业主资金出现困难,合同被迫终止。为此,承包人提出以下费用补偿要求:(1) 为本工程购买的特殊工程材料,计50万元。(2) 因设备撤回基

11、地发生的实际费用10万元。(3) 人员遣返实际费用8万元。【问题】.该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元?.第一个月到第三个月监理工程师各月应签发的付款凭证金额是多少万元?.合同终止时业主已支付承包人各类工程款多少万元?.合同终止后承包人提出的补偿要求是否合理?【参考答案】1.(3分)工程预付款为:560×20%=112万元,保留金为:560×5%=28万元2.(6分)(1)第一个月: 70×(1-0.1)=63万元,应签发的付款凭证金额为:63-8=55万元(2)第二个月实际完成的产值不足计划产值的90%,即(90-80)÷90=11

12、.1%, 80×(1-0.1)-80×8%=65.60万元,应签发的付款凭证金额为:65.60-12=53.60万元(3)第三个月扣保留金:28-(70+80)×10%=13万元, 120-13=107万元,应签发的付款凭证金额为:107-15=92万元3.(2分)112+55+53.6+92=312.6万元4.(9分)(1)已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。(2)施工设备遣返补偿费10万元的要求不合理,应要求承包人报详细清单交监理工程师审核,实际发生的费用中应扣除已计量工程项目分摊的施工设备相关费用。(3)施工人员遣返补偿费8万元的要求不合理,应要求承

13、包人报详细清单交监理工程师审核,补偿费实际发生的费用中应扣除已计量工程项目分摊的人员相关费用。试题4(G-e-0-1.4,1.5,1.14,2.6 jl-1,2,4)【背景】某新建集装箱码头建设项目,业主与某一级施工企业和某甲级监理单位分别签订了工程施工承包合同和施工监理合同。工程开工后发生了下列一些事件:1、施工过程中,承包人订购了一批钢材。钢材运抵施工现场后,监理人员检验发现钢材质量存在下列问题:(1)承包人未能提交产品合格证、质量保证书和检测证明材料;(2)这批钢材外观质量不好。2、高桩码头预制桩施工过程中,由于测量工的错误,某一根桩偏位达1米,承包人向监理和业主及时作了汇报。监理书面通

14、知承包人立即停工处理和整改。承包人按监理指令提出了质量事故报告及补桩的处理方案,该方案经设计同意和监理审查批准后实施。整改完成经监理确认后继续桩基施工。由此造成的经济损失由承包人承担,工期不予延长,监理还将此事故及处理情况向业主作了报告。而业主代表书面提出:出现质量事故,监理公司也应负一定责任,要求扣除1%的监理费作为责任赔偿。3、在地下排水管道施工中,管道铺设完毕后,承包人曾书面通知监理检查管道铺设质量。但监理收到隐蔽验收通知单后,在合同约定的时间内并未前去检验,也未提出延期检查的书面要求。因此,承包人即将管沟予以回填。而后,监理书面指令承包人将管沟重新挖开,以便检验管道质量。承包人按监理要

15、求对管沟进行剥露,经监理检查后,确认管道铺设质量未达到设计图纸要求和合同要求,也不符合标准和规范要求,管道接合部严重漏水。因此,监理要求承包人返工。承包人按监理要求进行了管道的返工处理,经监理检验质量合格予以确认后,将管沟重新回填。为此,承包人提出:除管道返工费用由于承包人原因造成的质量不合格应自己承担外,要求业主补偿再度剥露费用(包括重新开挖、回填以及更新由于重挖造成的部分管道损坏的费用)4万元和工期延长6天。4、在综合楼施工过程中,开挖基础时,在地下发现一古墓遗迹。经有关部门及专家鉴定具有重大考古价值。经国家有关部门与业主协商决定在该处进行发掘工作,并与承包人协商后决定由承包人抽调部分力量

16、参与文物发掘工作。经40天发掘工作基本完成。为此,承包人向业主提出要求补偿参与考古发掘工作的费用索赔,工程暂停及资源闲置损失索赔及工期索赔。【问题】1、对钢材质量问题监理工程师应如何处理?为什么?2、作为监理是否接受业主要求扣除1%的监理费?为什么?3、承包人在管道未经监理检查并认可质量的情况下,能否回填和覆盖?管沟回填的前提条件是什么?4、承包人提出要求业主补偿管沟再度剥露的费用和工期延长的要求是否合理?为什么?监理应如何处理?5、在施工中发现地下文物后,监理应按照什么程序处理? 6、对参与考古发掘工作,承包人提出的费用补偿及延长工期的要求是否合理?为什么?【参考答案】1、(3分)监理工程师

17、应书面通知承包人该批钢材暂停使用,因无三证。通知承包人提供合法的钢材三证,若期限内不能提交,通知承包人将钢材退场;若能提供合法的钢材三证,并经检验合格,可用于工程;若检验不合格,应书面通知承包人该材料不得使用。2、(3分)监理不能接受业主代表要求扣除1%的监理费。因为是承包人工作错误造成的质量事故,不是由于监理的错误指令造成的,故不属于监理责任。3、(4分)可以回填和覆盖,但必须具备如下的前提条件:承包人自检合格后,在验收前按合同约定的时限内已书面通知监理检查验收;监理人员没有在合同约定的时间内到场检验,而且在不能按时到场检验的情况下,又未能提前24小时向承包人提出书面的延期检查的要求。4、(

18、4分)不合理。因为隐蔽工程通常不论是否已经经过验收,当监理工程师提出剥露或开孔重新检验隐蔽工程的要求时,承包人都应当按监理工程师的要求进行剥露。至于因剥露而发生的费用及时间的补偿,则要看检查的结果如何来决定;若检验合格,则应由业主承担承包人的损失费用,并相应顺延工期;若检验不合格,则承包人应承担发生的全部费用,工期不予顺延。故监理工程师对本案的处理应当是:费用不给予补偿,工期不予顺延。5、(3分)施工中发现文物时,承包人应立即保护好现场,并在合同约定的时限内书面通知监理工程师。监理工程师应于收到书面通知后在合同约定的时限内报告当地文物管理部门,并按有关管理部门的要求采取妥善的保护措施。必要时可

19、下达书面的暂停施工的指令。此外监理工程师还应与承包人互相配合,一方面要做好保护工作,另一方面要求采取措施设法尽量减少由于暂停施工给工程和承包人带来的损失。6、(3分)承包人向业主提出要求补偿因发现文物而发生的费用损失,以及延长工期的要求是合理的。因为,一般在发生上述的情况下,业主应承担因此发生的费用,并相应延长工期。但监理应对此费用和工期数额进行认真审查,使之有效与合理。试题5(G-e-1-1.13 jl-4)【背景】某港口工程项目业主与承包人签订了工程施工合同,经协商合同价为1500 万元,承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的施工产值如下:月份12345产值(万元)2003004004

20、00200承包合同还规定:1、动员预付款为合同价的10%,从承包人累计完成的产值达到合同价的10%的当月起,按月产值25%扣还直到扣完为止。2、材料预付款为为合同价的20%,在开工以后的前四个月分次平均扣完。3、保留金按月扣留,扣留比例为当月产值的10%,累计扣至合同价格5%为止。4、监理工程师签发月度付款最低金额为60万元。5、该工程造价中,人工费占22%,材料费占55%,机械使用费占8%,其它费用占15%,从4月份起市场物价进行调整,调价系数分别为:人工费1.20,材料费1.18,机械使用费占1.10。【问题】1、业主应给承包人的动员预付款是多少?2、监理工程师在每月底分别应给承包人实际签

21、发的付款凭证金额是多少?3、监理工程师在费用支付方面的职责和权限是什么?【参考答案】1、(2分)动员预付款=1500*10%=150万元 2、(13分)动员予付款返还:第1月扣除200*25%=50万元,第2月扣除300*25%=75万元,第3月扣除150-50-75=25万元材料预付款=1500*20%=300万元第14月每月扣除300/4=75万元保留金=1500*5%=75万元第1月扣除200*10%=20万元。第2月扣除300*10%=30万元,第3月扣除75-20-30=25万元调价后比例=22%*1.20+55%*1.18+0.08*1.10+15%*1.00 =1.1511月底

22、200-50-75-20=55(万元)由于55万元低于合同规定月度付款最低金额60万元,故本月暂不支付。2月底 300-75-75-30=120(万元) 由于1月份未支付工程款,故2月底监理工程师实际应签发的付款凭证金额为:120+55=175(万元)3月底 400-25-75-25=275(万元) 由于275万元大于合同规定月度付款最低金额60万元,故3月底监理工程师实际应签发的付款凭证金额为275万元。4月底 400*1.151-75=385.4(万元)5月底 200*1.151=230.2(万元)3、(5分)职责:审核付款申请,开具支付证书; 权限:(1)审查、签发中期支付证书;(2)暂

23、时拒付不符合合同或技术规格书要求的施工活动;(3)签认变更支付申请;(4)审查索赔报告,签认索赔费用。 试题6(G-e-1-1.14 jl-4,5)【背景】某工程下部为钢筋混凝土基础,上部安装设备,业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程承包合同,两个承包人都编制了相互协调的进度计划并已获批准,基础施工完毕后,设备安装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工,经检测发现有20%的设备预埋焊接位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理,安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求,【问题】 1监理工程师判断索赔成立的条件是什么? 2安装承包人的损失应由谁负责,为什么? 3监理工程师处理施

24、工索赔的原则和任务是什么? 4安装承包人提出索赔要求,监理工程师应如何处理?【参考答案】 1(5分)1)与合同对照,索赔事件确实造成了承包人的施工成本的额外支出,或工期延长;2)造成费用的增加或工期损失的原因,按合同约定既不属承包人的行为责任,又不属于承包人应承担的风险责任;3)承包人按合同规定的时间和程序提交了索赔意向通知和索赔报告。 2(5分)安装承包人损失应由业主负责,因安装承包人和业主有合同关系,业主未能按合同条件提供安装承包人施工工作条件,使安装工作不能按时进行,业主应承担由此引起的损失,业主可根据合同规定向土建承包人提出索赔要求。 3(5分)原则 (1)公正原则; (2)及时处理原

25、则,合同原则; (3)实事求是原则(如果表述意思相近可给分)。任务(1)作为工程管理工作,减少疏漏;督促双方严格按合同履行义务;(2)通过有效的工程管理,预防减少索赔事件的发生;(3)公正、及时地处理索赔(如果表述意思相近可给分)。4、(5分)同意承包人的索赔要求,认真审核索赔报告,确定索赔数额。试题7(G-e-1-1.13 jl-4)【背景】某项工程,业主与承包人签订了总包合同,合同总价4800万元,工期两年,第一年完成2600万元,第二年完成2200万元。承包合同规定:1、 业主应向承包人支付当年合同价25的预付备料款;2、 预付备料款应从未施工工程尚需的主要材料及构配件的价值相当于预付备

26、料款时起扣,每月以抵充工程款的方式陆续扣回,主材费占总费用比重按62.5考虑;3、 业主每月从承包人的工程款中按5的比例扣保留金;4、 当承包人每月实际完成的工程量少于计划完成的工程量的10以上时(含10),业主可按5的比例扣留工程款,结算时再付;5、 除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整;6、 由业主直接供货的材料和设备款应在发生当月的工程款中扣回。经监理工程师签认的承包人在第二年各月计划和实际完成的建安工程量及业主直供材料设备的价值如下:单位:万元月份16 7 8 9 10 11 12计划完成工作1100200200200190190120实际完成工作1110180210205

27、195180120业主直供材料设备价值90.5635.5024.4010.5021.0010.505.50【问题】1、 预付备料款是多少?2、 预付款从何时开始起扣?3、 16月份、7月份、8月份每月监理工程师应签证的付款凭证金额是多少?4、国际上通常采用调价公式进行动态结算,请写出下面给出的调价公式中P0,A,0,A0各代表什么含义? PP0(01 AA02BB03CC04DD0)5、监理工程师在费用是什么?【参考答案】1、(2)预付备料款金额为 220025550万元2、(3)预付备料款起扣点为 T2200(55062.5)1320万元 8月份累计实际完成的工作为 111018021015

28、00>1320 万元 所以,8月份开始扣预付备料款。3、(6分)各月份工程款及付款金额 16月份 11100.951054.5万元 实际签发付款凭证金额为 1054.590.56963.94万元 7月份7月份未完成计划,相差(200180)200101800.90162万元实际签发付款凭证金额为 16235.5126.5万元 8月份2100.95199.5万元本月应扣预付款为 (15001320)62.5112.5万元实际签发付款凭证金额为 199.5112.524.362.6万元4、(4分)各字母含义如下:P0合同价款中工程结算进度款0固定系数,代表合同支付中不能调整的部分比率A在工程

29、结算月份与1资源对应的现行价格指数或价格A0投标截止日期前28天与1资源对应的基期价格指数或价格5、(5分)(1)必须以工程计量为基础;(2)以技术规格书和报价单为依据;(3)坚持合同条款和日常记录相结合;(4)支付必须及时;(5)支付必须遵循严格的程序。试题8(G-e-0-1.4,1.13 jl-4)【背景】 某护岸工程建设项目,其工程开竣工时间分别为当年的4月1日和9月30日,业主根据该工程的特点及项目构成情况,将工程分为三个标段。其中,第三标段造价为4150万元,第三标段中的预制构件由业主提供(直接委托构件厂生产)。1、为了做好该项目的投资控制工作,监理工程师明确了以下投资控制措施:(1

30、)进行工程投资分解,确定投资控制目标;(2)进行工程计量;(3)审核工程付款申请,签发付款证书;(4)审核承包人编制的施工组织设计,对主要施工方案进行技术经济分析;(5)对承包人报送的工程质量评定资料进行审核和现场检查,并予以签证;(6)审核承包人现场项目管理机构的技术管理体系和质量保证体系;2、第三标段承包人为C公司,业主与C公司在施工合同中约定:(1)开工前,业主应向C公司支付合同价25%的预付款,预付款从第3个月开始等额扣还,4个月扣完。(2)业主根据C公司完成的工程量(经监理工程师签证后)按月支付工程款,保留金额为合同总额的5%,保留金按每月产值的10%扣除,直至扣完为止。(3)监理工

31、程师签发的月付款凭证最低金额为300万元。第三标段各月完成产值如下表所示。产值(万元)月份单位456789 C公司480685560430620580 构件厂275340180【问题】1、根据水运工程施工监理规范工程费用控制的监理原则有哪些?本项目监理工程师明确的投资控制措施中,哪些不属于投资控制措施?2、业主支付给C公司的工程预付款是多少?监理工程师在6、7、8月底分别给C公司实际签发的付款凭证金额是多少?【参考答案】1、(6分)(1)依法原则,(2)质量合格原则,(3)期限原则,(4)公正原则,在所明确的投资控制措施中,第(5)、(6)项不属于投资控制的措施。2、(14分)(1)业主支付给

32、C公司的工程预付款为C公司所承担部分的合同价的25%。即3355.00×25%838.75(万元)式中,C公司所承担部分的合同价为:4150(275340180)3355.00(万元)(2)监理工程师在6、7、8月底给C公司实际签发的付款凭证金额为每月支付的工程款扣除每月的保留金(每月产值的10%);从第3个月开始还要扣除每月应扣的预付款(等额扣还,4个月扣完),具体计算如下:工程保留金额为:3355.00×5%167.75(万元)从第3个月开始每月应扣的预付款为:838.75÷4209.69(万元)监理工程师给C公司实际签发的付款凭证金额:a. 4月底 4804

33、80×10%432.00(万元)由于432.00万元大于每月付款最低金额300.00万元,故4月底实际签发付款凭证金额为432.00万元。 b. 6月底 560.0051.25838.75/4299.06(万元)式中,51.25万元为6月底应扣保留金:167.7548.0068.5051.25(万元)式中,48.00万元为4月底应扣保留金: 480.00×10%=48.00(万元)68.50万元为5月底应扣保留金:685.00×10%68.50(万元)由于299.00万元低于合同规定的月付款凭证最低支付限额,故本月暂不支付。c. 7月底 430.00838.75/

34、4220.31(万元)由于6月底未支付工程款,故7月底监理工程师实际应签发的付款凭证金额:299.06220.31519.37(万元)d. 8月底 620.00838.75/4410.31(万元)8月底监理工程师实际应签发的付款凭证金额为410.31万元。试题9(G-e-1-1.13 jl-4)【背景】 某陆域形成工程业主与承包人签定了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算工程量甲项为2300 m3,乙项为3200 m3,经协商合同价甲项为180元/ m3,乙项为160元/m3。承包合同规定:1、开工前业主应向承包人支付合同价款20的预付款;2、业主自第一个月起,从承包人的工程款中,按5%的

35、比例扣保留金;3、当子项工程实际工程量超过估算工程量10时,可进行调价,调整系数为0.9;4、根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算;5、监理工程师签发月度付款最低金额为25万元;6、预付款在最后两个月扣除,每月扣 50。承包人每月实际完成并经监理工程师签证确认的工程量如下表所示: 月工程量(m3)子项工程1234甲项500800800600乙项700900800600第一个月工程量价款为500x180+700x160=20.2(万元)应签证的工程款为20.2x1.2x(1-5%)23.028(万元)由于合同规定监理工程师签发的最低金额为25 万元,故本月监理工程师不予签发付款凭证。【问

36、题】1、预付款是多少?2、从第二个月起每月工程量价款是多少?监理工程师实际签发的付款凭证金额是多少?【参考答案】1、 (3分)预付款金额为(2300x180+3200x160)x20%=18.52(万元);2、(17分)第二个月工程量价款为:800x180900x16028.8(万元) 28.8x1.2x0.95=32.832(万元)本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为:23.02832.832=55.86(万元)第三个月:工程量价款为:800x180800 x160=27.2(万元) 27.2x1.2x0.95=31.008(万元)应扣预付款为:18.52x50=9.26(万元)应付款为:

37、31.008-9.2621.748万元监理工程师签发月度付款最低金额为25万元,所以本月监理工程师不予签发什款凭证。第四个月: 甲项工程累计完成工程量为2700m3,比原估算工程量2300 m3超出400 m3,已超过估算工程量的10,超出部分其单价应进行调整。 超过估算工程量10%的工程量为:2700-2300x(1+10%)=170( m3)这部分工程量单价应调整为180x0.9=162(元/ m3), 甲项工程工程工价款:(600-170)x180+170x162=10.494(万元)乙项工程累计完成工程量为3000 m3,比原估算工程量3200 m3减少200 m3 ,不超过估算工程量

38、,其单价不予进行调整。 乙项工程工程量价款为600x160=9.6(万元) 本月完成甲、乙两项工程量价款合计为:10.494+9.6=20.094(万元) 20.094x1.2x0.95=22.097(万元)本月监理工程师实际签发的付款凭证金额为:21.748+22.907-18.52*50%=33.395万元试题10(G-e-0-1.8,1.13,1.14 jl-2,4 fa-10)【背景】某码头堆场处理工程包括开挖土方、填方、点夯、满夯等工作。由于该区域的作业深度需在施工过程中按实际地质情况具体进行确定,因此施工合同规定,该部分的工程量由监理工程师在施工图确定的范围内按施工要求进行计算。开

39、工前,监理工程师审查并批准了承包人提交的施工组织设计和施工方案。【问题】1、 在施工过程进行到点夯、满夯时,承包人为保证夯击质量,在未得到监理工程师认可的情况下将夯击范围扩大到施工图范围之外增加了夯击次数。施工完成后,承包人针对扩大范围的工程量向监理工程师提出计量付款的要求,这时监理工程师是否给以计量?为什么?2、 在工程施工过程中,承包人根据业主要求增加了部分工作,这部分工作的价款应根据什么原则进行确定?3、 在施工开挖过程中出现了以下问题:(1)在部分地段发现了地质报告中没有探明的流砂土,造成边坡塌方、施工机械倾覆损坏、施工人员受伤的事故,事后承包人采取支护加固措施,使得工程恢复施工,但工

40、期拖延了一段时间;(2)回填时,业主提供的回填料料场比合同上标明的实际距离要远;(3)后期在强夯作业时期遇到数日大雨,造成土壤含水量过大而无法正常施工,耽误了部分工期。事后承包人均按正常索赔程序提出延长工期和补偿增加的施工费、施工机械修理费及工伤伤员的医疗费等要求,试问监理工程师应如何处理以上三种情况的索赔事件,为什么?【参考答案】1、 (5分)监理工程师应拒绝计量。该项工作超出合同约定的范围,应视为承包人为加强工程质量面采取的措施,该费用应由承包人自己承担。2、 (6分)其原则:(1)增加部分工程的价格如在合同中已有,按该合同价格进行计算;(2)如在合同中有类似于增加工程的价格,可参照该合同

41、价格进行计算;(3)如在合同中没有适用的或类似于增加工程的价格,可由承包人提出适当的增加工程价格,报监理工程师审查批准执行。这一批准的价格应与承包商协商达成一致,如不能达成一致,可提请工程造价管理部门进行裁定。 3、 (9分)对三种索赔事件处理:(1) 应考虑对承包人进行工期的补偿。费用方面分两种情况:对承包人因支护修复所花的费用应给予补偿,这是非承包人的原因而造成的;而对因产生的生产事故而花费的费用则不予补偿,这是因为,承包人在施工过程中应对工程及自身的安全负责,港口工程施工合同范本中也规定,承包人应对自己的施工设备办理保险,并为参加工程施工的本方人员办理人身意外保险。(2) 监理工程师应对

42、料场运距实际对承包人造成的影响进行评估(包括时间、费用),可进行补偿。因为该种情况可属于工程变更;(3) 不以补偿。因为数日大雨并未界定为不可抗力因素和异常气象条件,合同工期中应作考虑,是一个有经验承包人预先能估计到的因素。试题11(G-e-0-1.6,1.7,1.13 jl-4,5)【背景】 某工程项目施工合同于当年12月签订,约定的合同工期20个月,次年1月开始正式施工,承包人按合同工期要求编制了混凝土结构工程施工进度时标网络计划(如图1所示),并经专业监理工程师审核批准。该项目的各项工作均按最早开始时间安排,且各项工作每月所完成的工程量相等,各项工作计划工程量和实际工程量如表1所示。工作

43、D、E、F的实际工作时间与计划相同。施工合同约定,混凝土结构工程综合单价为1000元/m3,按月结算,结算价按项目所在地混凝土结构工程价格指数进行调整,项目实施期间各月的混凝土结构工程价格指数如表2所示。施工期间,由于业主原因,使工作H的开始时间比计划的开始时间推迟1个月,并由于工作H工作量的增加使该工作的持续时间延长了一个月。【问题】1、请按施工进度计划编制资金使用计划(即计算每月底累计拟完成工程计划投资),并简要写出其步骤,计算结果填入表3中。2、计算工作H各月的已完工程计划投资和已完工程实际投资。3、计算混凝土结构工程已完工程计划投资和已完工程实际投资,计算结果填入表3中。4、列式计算8

44、月末投资偏差和进度偏差(用投资额表示)。图1表1工作ABCDEFGH计划工程量(m3)860090005400100005200620010003600实际工程量(m3)86009000540092005000580010005000表2时间200012月20011月20012月20013月20014月20015月20016月20017月20018月20019月混凝土结构工程价格指数(%)100115105110115110110120110110表3项目投资数据123456789每月拟完工程计划投资累计拟完工程计划投资每月已完工程计划投资累计已完工程计划投资每月已完工程实际投资累计已完工程实

45、际投资【参考答案】1、(4分)将各工作计划工程量与单价相乘后,除以该工作持续时间,得到各工作每月拟完工程计划投资额;再将时标网络计划中各工作分别按月纵向汇总得到每月拟完工程计划投资额;然后逐月累加得到各月累计拟完工程计划投资额。按月计算填入表3内表3项目投资数据123456789每月拟完工程计划投资880880690690550370530310累计拟完工程计划投资8801760245031403690406045904900每月已完工程计划投资880880668668418358510410140累计已完工程计划投资88017602428309635143872438247924932每月已

46、完工程实际投资1012924734.8768.2459.8393.8612451154累计已完工程实际投资101219362670.834393898.84292.64904.65355.65509.62、(4分)H工作69月份,每月完成工作量为:5000÷41250(m3/月) (1) H工作69月份已完成工程计划投资均为:1250×1000125(万元) (2) 6月份:125×110137.5(万元) 7月份:125×120150.0(万元) 8月份:125×110137.5(万元) 9月份:125×110137.5(万元)3、

47、(8分)将计算数据填入表内(见表3);4、(4分)投资偏差:5355.6-4900=+455.6万元 进度偏差:4792-4900=-108万元;)试题12(G-e-0-1.4,1.5,1.13,1.14 jl-4,5)【背景】 ××船闸工程,为山区河流裁弯取直工程,其主要的分项工程有开挖土石方及上引航道内侧填方等,签订的施工承包合同规定按实际完成工程量计价。根据合同规定,承包人必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规范要求施工,工程量由监理工程师负责计量。工程开工前,承包人向业主提交了施工组织设计和施工方案并得到批准。【问题】1、根据该工程的合同特点,监理工程师提出

48、了计量支付的程序要求如下。试改正其不恰当和错误的地方。(5分)(1) 对已完成的分项工程向业主申请质量认证。(2) 在协议约定的时间内向监理工程师申请计量。(3) 监理工程师对实际完成的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。(4) 承包人凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请。(5) 监理工程师复核申报资料,确定支付款项,批准向承包人付款。2、在工程施工过程中,承包人根据业主指示就部分工程进行了变更施工,试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定?(5分)3、在土方开挖工程中,有两项重大原因使工期发生较大的拖延:一是土方开挖时遇到了一些地质勘探没有探明的文物,等待文物鉴定及排除拖延了一定的时间

49、;二是施工过程中遇到季节性小雨,从而耽误了部分工期。随后,承包人按照正常索赔程序向监理工程师提出延长工期并补偿停工期间窝工损失要求。试问监理工程师是否该受理这两起索赔事件?为什么?(5分)4、简述监理报告中对质量控制的汇报应包括哪些内容?(5分)【参考答案】1、(5分)计量支付的要点:(1) 对已完成的分项工程在自检合格基础上申报专业监理工程师进行质量验收。(2)质量检验合格后在协议约定的时间内向监理工程师申请计量。(3) 监理工程师按照规定的计量方法对合同规定范围内的工程量进行计量,签发计量证书给承包人。(4)承包人凭质量检验单和计量证书向监理工程师提出付款申请。(5) 监理工程师审核申报资

50、料,确定支付款额,向业主提供付款证明文件。2、(5分)变更价款原则的确定:(1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同中已有的价格计算,变更合同价款。(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款。(3)合同中没有类似于或适用于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,监理工程师核定,核定的变更价格,应与承包人达成一致,如不能形成一致意见,以监理工程师核定价格执行。承包人如有异议,可提请工程造价管理部门裁定。3、(5分)对两项索赔的处理:(1)对处理文物引起的索赔,这是预先无法估计的情况,应予受理。 (2)由于阴雨天气属正常季节性的,这是有经验的承包人预先应估计的因素,在

51、合同期内应作考虑,因而索赔理由不成立,索赔应予驳回。4、(5分)监理报告中对质量控制的汇报应包括如下几方面内容:(1) 工程质量的评价。报告对工程质量情况应用具体的检测数据来表达,如实反映工程质量的好坏并分析其原因,总结经验和教训,切忌报喜不报忧。 (2) 质量事故。报告中写明质量事故发生的时间、地点、项目、原因、损失估计等,同时写明事故发生后采取了哪些补救措施及其效果。(3) 工程变更。对每次工程变更应说明引起变更的原因、批准机关、变更项目的规模、技术指标的变化、工程量增减、投资增减的估计等。试题13(G-e-1-1.6,1.13 jl-4)【背景】某水运工程采用工程量清单法招标,监理工程师

52、受业主委托审查投标人的工程量清单报价是否合理。在抛石基床施工过程中,某月承包人实际完成工程量为2500立方米;清单工程量为2050立方米;监理工程师与承包人根据图纸计量的工程量为2250立方米。因业主原因造成航道被当地渔民封航5天,致使工程拖期,经承包人按报价的单价计算直接损失6万元,利润预期损失0.3万元,承包人提出索赔6.3万元的要求。【问题】 1.叙述工程量清单报价中的综合单价费用的构成;2.监理工程师应确认的工程量为( )A 2050立方米 B 2500立方米 C 2250立方米 D 2275立方米3.工程进度款支付的原则和程序4.承包人提出的费用索赔金额是否合理,为什么?【参考答案】

53、1.(5分)综合单价费用的构成为: (1) 人工费;(2) 材料费;(3) 施工机械使用费;(4) 各种管理费和其他一切间接费用;(5) 利润及不可予见费。2.(2分) (C)3.(共8分)(1)支付原则为: 1) 支付必须以工程计量为基础;2) 支付必须以技术规格书和报价单为依据;3) 支付必须坚持合同条款和日常记录相结合;4) 支付必须及时;5) 支付必须遵守严格的程序。 (2)支付程序为: 1) 承包人提交月进度报表与月支付申请表;2) 监理工程师审查进度报表和申请表,无误后总监签字;3) 业主代表审定进度报表和申请表;4) 报业主主管批准;5) 业主财务部门支付进度款。4.(5分)不合

54、理;因为利润已包含在该项目的单价内,而延期并不影响该项目的实施导致利润减少。故不能再单独索赔利润。试题14(G-e-0-1.6,1.14 jl-2,4)【背景】某河港建设工程的项目因业主原因致使开工日期推迟3个月,而该港所处河段每年10月下旬至第二年3月上旬为枯水期,3月中旬一般有春汛而影晌施工。所建港口为钢筋砼框架结构,灌注桩基础,四个泊位6排灌注桩,共288根。为抢枯水施工,桩基从河中向岸边施工。靠岸的桩基必须破除原有河堤方可施工。进行最后两排桩基施工时,已到三月初,为保大堤内村民及数百亩农田免遭洪水威胁,业主书面通知最后两排桩基暂停施工,并同意工期顺延。为确保施工,要求工人、桩基施工机械等不能

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论