广东省建筑施工合同范本

1、广东省建筑施工合同范本广东省建筑施工合同范本1 发包人(全称)：_ 承包人(全称)：_ 发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商全都，对_(工程全称)签定施工合同。 第一条 工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方商定，担当本工程质量保修责任。 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方商定的其他项目。详细保修的内容，双方商定如下： 其次条 质量保修期 双方依据建设工程质量

2、管理条例及有关规定，商定本工程的质量保修期如下： 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限; 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年; 装修工程为_年; 电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年; 供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期; 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年; 其他项目保修期限商定如下：_。 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 第三条 质量保修责任 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在商定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理。 发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当

3、马上到达事故现场抢修。 对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。 质量保修完成后，由发包人组织验收。 第四条 保修费用 保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。 第五条 其他 双方商定的其他工程质量保修事项： 程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 发 包 人(公章)：_ 承 包 人(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 广东省建筑施工合同

4、范本2 发包方(以下简称甲方)：_ 承包方(以下简称乙方)：_ 为了确保_，需，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商全都，特订立本协议。 一、工程名称：_ 二、工程地点：_ 三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。 四、工程造价：本工程预算价为_万元整)(详见工程预算书)。 五、承包方式：包工包料。 六、结算方式：本工程结算时托付有资质的中介机构结算审核下浮率为，工程量按实计算。依据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。

5、 七、付款方式： 工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%，余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。 八、工程工期 工期总日历天数为_天，自_年_月_日至_年_月_日。因雨季和甲方缘由造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按商定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。 九、施工要求 1、乙方必需严格根据甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。 2、乙方应自觉提高平安生产意识，做好现场平安防护措施，确保施工平安，施工过程中一切平安责任及措施费用概由乙方负责。 十、其它事项 1、乙方

6、必需具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。 2、乙方必需协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。 3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。 4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。 5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方担当。在甲方书面通知3日内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方托付它方修理。 十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。 附件：施工图纸及工程预算书 甲方(盖章)：_乙方(盖章)：_ 法定代表人(签

7、字)：_法定代表人(签字)：_ 签订日期：_年_月_日 广东省建筑施工合同范本3 单位(甲方)：_ 施工单位(乙方)：_ 依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：_。 二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。 三、工程内容 1.乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收; 2.绿地深翻_厘米，加工_厘米(包括土地平整、造地形等); 3.工程竣工后，乙方必需养护一年(落叶树今冬明春种植，按详细树种.种植起算); 4.施工过程中，由于甲方缘由需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙

8、方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植; 5.种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。 四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。 五、付款方式 1.第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的_%; 2.其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的_%; 3.第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的_%; 4.余款待一年养护期满、合格后一次性付清。 六、施工期限：本工程自_年_月_日至_年_月_日竣工。 七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。 八、其他商定 _。 九

9、、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。 甲方(签章)：_乙方(签章)：_ _年_月_日_年_月_日 广东省建筑施工合同范本4 根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成全都协议并书立本合同以资共同遵照履行： 第1条 工程概况 1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建 1.2工程地点：本市桥口区太平洋 1.3承包范围：旧房拆除，新居重建 1.4承包方式：包工包料 1.5建设工期：本工程自20_年3月28日开工，于20_年5月28日竣工 1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求 1.7合同价款(人民币大写)：×叁×佰×叁&#

10、215;拾元每平方米(依据建筑施工完成后实际面积结算) 第2条 甲方工作 2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物;向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用留意事项;办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。 2.2指派 为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。 2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条 乙方工作 3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度方案附件一，交甲方审定。 3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项

11、事宜。 3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定;严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录;参与竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第4条 关于工期的商定 4.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延

12、。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 第5条 关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准(等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲，乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自

13、行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条 关于工程价款及结算的商定 6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。 本合同签署

14、生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币×元; 第一层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元; 其次层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元; 第三层楼施工完毕(加盖预制板)后支付总计工程款的15%，计人民币×元; 全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15%，计人民币×元; 全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。 6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。

15、第7条 关于材料供应的商定 7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。 7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条 有关平安生产和防火的商定 8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。 8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损

16、失。 第9条 嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。 9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。 9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。 第10条 争议或纠纷处理 10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。 第11条 附则 11.1本合同正本两份，双方各

17、执一份。 11.2本合同履行完成后自动终止。 甲方： 乙方： 日期： 日期： 附件一：施工图纸或作法说明 附件二：乙方供应材料及施工质量要求 1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号; 2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于;在墙，地粉砌中不得少于; 3.内外墙粉砌厚度不得少于×MM;地坪厚度不得少于×MM; 3.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM; 4.任何墙壁厚度不得小于240MM; 5.其他商定： 延长阅读： 工程质量 验收效果 生产平安 广东省建筑施工合同范本5 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 根据中华

18、人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。 第1条、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3承包范围： 1.4承包方式： 1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工。 1.6工程质量： 1.7合同价款(人民币大写)： 第2条、甲方工作 2.1开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2.2指派为甲方

19、驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。 2.3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方份。 2.4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏，并担当相应费用。 2.5如的确需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 2.6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。 第3条、乙方工作 3.1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织

20、施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3.3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收，编制工程结算。 3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位(住户)的关系。 3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随便折改原建筑物结构及各种设备管线。 3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第4条、关于工期的商定 4

21、.1甲方要求比合同商定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。 4.2因甲方未按商定完成工作，影响工期，工期顺延。 4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。 4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。 第5条、关于工程质量及验收的商定 5.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91)、建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5.2本工程质量应达到国家质量评定合

22、格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。 5.3甲、乙双方应准时办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。 5.4由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。 5.5由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。 5.6工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理

23、验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需准时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第6条、关于工程价款及结算的商定 6.1双方商定本合同价款采纳第种： (1)固定价格。 (2)固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 (3)可调价格：根据国家有关工程计价规定计算造价，并按有关规定进行调整和竣工结算。 6.2本合同生效后，甲方分次，按下表商定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。 |拨款分次进行|拨款%|金额| 6.3工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内，

24、结清尾款。 第7条、关于材料供应的商定 7.1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一)，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡商定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方，由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管，甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7.2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。 第8条、有关平安生产和防火的商定 8.1甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合

25、中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。 8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8.4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条、嘉奖和违约责任 9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的商定拨付款，每拖期一