2020年二级建造师《建设工程法规及相关知识》真题C卷含答案

1、2020年二级建造师建设工程法规及相关知识真题 C卷含答案考试须知：1考试时间：120分钟，满分为100分。2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。4、不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关的内容。姓名:得分评卷人W 口 考号:、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、 下列各项中，关于施工总承包资质的申请说法正确的是（）。A. 申请施工总承包资质的建筑业企业应当在总承包序列内选择一类资质作为本企业的主 项资质B. 施工总承包企业可以在总承包序列内再申请其他类资质C. 施工总承包企

2、业可以申请专业承包资质D. 施工总承包企业承担总承包项目范围内的专业工程必须再申请相应专业承包资质2、 王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月 15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A. 2021 年3月 5 日B. 2021 年3月 15日C. 2021 年5月 15日D. 2023年2月 13日3、债务人放弃到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以行使撤销权。自债务人的行为 发生之日起（）内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。A. 6个

3、月B. 1年C. 2年D. 5年4、 合同的权利义务终止，不影响合同中（）条款的效力。A. 履行时间B. 履行地点C. 争议解决D. 质量检验5、根据民事诉讼法，属于人民法院应当定裁定中止执行情形的是（）。A. 执行案件申请人撤销申请的B. 作为被执行人的公民死亡，无遗产可供执行，又无义务承担人的C. 追索赡养费、抚养费、抚育费案件的权力人死亡的D. 作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权力义务承受人的6、某律师接受当事人委托参加民事诉讼，以下不属于委托代理权消灭的原因是（）。A. 诉讼终结B. 当事人解除委托C. 委托代理人有过错D. 委托代理人死亡。7、 仲裁裁决书自（）之日起发生

4、法律效力。A. 作出B. 送达双方当事人C. 双方当事人签收D. 双方当事人同意执行8、 建设单位应将建设工程项目的消防设计图纸和有关资料报送（）审核，未经审核或经 审核不合格的，不得发放施工许可证，建设单位不得开工。A. 建设行政主管部门B. 公安消防机构C. 安全生产监管部门D. 规划行政主管部门9、甲委托乙采用一种原材料并签订了材料采购委托合同，经甲同意，乙将原材料采购事务转委托给丙。关于该委托中承担责任的说法，正确的是（）。A. 乙对丙的行为承担责任B. 乙仅对丙的选任及其对丙的指示承担责任C. 甲与乙对丙的行为承担连带责任D. 乙对丙的选任及其对丙的指示，由甲与乙承担连带责任10、下

5、列法律中，属于行政法的是（）A. 公司法B.建筑法C.合同法D.治安管理处罚法11、关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）。A. 安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密B. 不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C. 安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理D. 安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件12、施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是（）。A. 已经完成的建设工程质量不合格的B. 不履行合同约定的协助义务的C. 将承包的建设工程非法转包、违法分包的D. 合同约定的期限内没有完工的13、关于仲裁裁决执行的说法，正确的

6、是（）。A. 方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B. 申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C. 仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D. 仲裁裁决法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁）条款。14、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方（A. 应当适用违约金B. 应当适用定金C. 可以选择适用违约金或者定金D. 可以同时适用违约金和定金15、 在建设活动中，可能没有法人资格的组织是（）。A. 施工单位B. 勘察设计单位C. 监理单位D. 建设单位16、 工程建设强制性标准由（）负责解释。A. 国家质量监督检验检

7、疫总局B. 国务院建设行政主管部门C. 省级人民政府建设行政主管部门D. 工程建设标准批准部门17、列情形中，属于要约不发生法律效力的是（）A. 拒绝要约的通知到达要约人B. 承诺期满，受要约人未作出承诺C. 受要约人对要约内容作出实质性修改D. 撤回要约的通知与要约同时到达受要约的人18、 某建筑工程因故中止施工已满一年，在恢复施工前，建设单位已领取的施工许可证应当（ ）A申请延期B自行废止 C.报发证机关核验D.重新更换19、违约责任承担的方式包括（）A. 继续履行 B.提供担保 C.解除合同 D.代位赔偿20、下列证据中，属于民事证据中书证的是（A. 法律条文B. 法院的司法解释C施工合

8、同复印件D. 建筑施工规范21、关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）。A. 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件B. 招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还C. 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金D. 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人22、建设单位在（）之前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。A. 组织竣工验收B. 工程建设完成C. 订立施工监理合同D. 领取施工许可证或者开工报告23、 某事故经调查发现， 是由于施工单位在施工过程中未严格执行材料检验程序，使用了不合格的钢结构构件造成的

9、，则按照事故产生的原因划分，该质量事故应判定为（）。A. 社会原因引发的事故B. 经济原因引发的事故C. 技术原因引发的事故D. 管理原因引发的事故24、 根据实施工程建设强制性标准监督规定，下列情形中不属于强制性标准监督检查内容的是（）。A. 工程项目规划、勘察、设计、施工阶段是否符合强制性标准B. 工程项目使用的材料、设备是否符合强制性标准C. 工程管理人员是否熟悉强制性标准D. 工程项目的安全、质量是否符合强制性标准25、关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。A. 组织制定本单位安全生产操作规程B. 编制安全专项施工方案C. 如实记录安全生产教育和培训情况D. 建立健

10、全本单位安全生产责任制26、 施工企业主要负责人对安全生产的责任包括（）。A. 工程项目实行总承包的，定期考核分包企业安全生产管理情况B. 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施C. 在施工现场组织协调工程项目质量安全生产活动D. 保证本单位安全生产投入的有效实施27、 采用安全事故发生的可能性与事故后果的严重程度之乘积衡量安全风险大小时，如果安全事故发生的可能性很大，而事故的后果为轻微伤害，则该风险应视为（）。A. 重大风险B. 中度风险C. 可容许风险D. 不容许风险28、 某工程监理单位中标获得某工程项目的监理任务，该监理单位应当就该监理任务与该项目的（）签订书面委托合同。A. 施工单位

11、B.建设单位C. 设计单位D.建设行政主管部门29、某企业2019年12月31 日应缴纳税款80000元，由于地震灾害，申请延期缴纳税款，但是直至2020年4月30日仍未能按时缴纳税款，以下说法正确的是（）。A. 补交税款80000元B. 补交税款80000元，并征收万分之五的滞纳金C. 补交税款80000元，并征收千分之三的滞纳金D. 以上答案均不正确30、关于工程质量检测的说法，正确的是（）。A. 检测人员不得同时受聘于两个或两个以上检测机构B. 检测报告必须由检测机构法定代表人签署C. 检测机构是不具有独立法人资格的非营利性中介机构D. 检测数据和检测报告仅供施工企业参考31、 下列应承

12、担侵权责任的行为是（）。A. 工地的塔吊倒塌造成临近的小吃部房屋被砸塌B. 某建筑公司未按照合同约定的时间竣工C. 工地工人在施工中不慎从楼上掉下来摔伤D. 工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集体中毒（）验收。使施工进32、 分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目，其相应的环境保护设施应当A. 分期B. 最终一次性C. 同时D. 分阶段33、 某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到不利的软弱土层，需要进行地基处理,度延误，施工费用增加，该风险属于（）。A. 组织风险B. 技术风险C. 工程环境风险D. 经济与管理风险34、建设工程安全生产管理条例规定，作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，当

13、接受（）培训。A. 安全生产责任B安全生产检查C.安全生产教育.安全生产制度35、 根据建设工程质量管理条例，对涉及（ ）的装修工程，建设单位应委托原设计 单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。A. 增加工程造价总额B. 建筑主体和承重结构变动C. 增加工程内部装修D. 改变建筑工程局部使用功能36、关于女职工特殊劳动保护的说法，正确的是（）A. 不得安排女职工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动B. 禁止安排未育女职工从事有毒有害的劳动C. 用人单位应当对女职工定期进行健康检查D. 女职工生育享受不少于90天的产假37、 建设工程安全生产管理条例第30条规定，施工单位对因建设工程施

14、工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取（）措施。A、特殊防护B专项防护C强制性保护D法定保护38、 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，除抢修、抢险等特殊情况外，禁止夜间进行生产噪声污染的施工作业。此处的噪声敏感建筑物未包括的是（）。A. 医院、学校B. 饲养场C. 机关、科研单位D. 居民住宅39、 根据物权法，建设用地使用权自（）之日起设立。A. 取得建设用地使用权证书B. 建设用地使用权登记C. 交付建设用地使用权转让价款D. 建设用地使用权登记信息公示40、根据关于民事诉讼证据的若干规定，当事人申请证书保全的，应在（）提出。A.举证期限届满前B.首次开庭前15日C.不

15、迟于举证期限届满前.、, r、丄、人 /./ r.> /.II 7日D. 一审法庭辩论终结前41、 建设工程安全生产管理条例第16条规定，出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具（）。A、检测合格证明B生产（制造）许可证明C产品合格证明D建筑机械使用许可证明42、 建设工程发生质量事故后，有关单位应当（）向当地建设行政主管部门或者其他有 关部门报告。A. 立即B. 在12小时内C. 在24小时内D. 在48小时内43、由国务院建设、铁路、交通、水利等行政主管部门各自审批，编号和发布的标准，属于（）°A. 国家标准B.

16、行业标准C. 地方标准D. 企业标准44、根据建筑工程施工合同（示范文本），关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）°A. 隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖， 无需重新检查|B. 隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方 可覆盖C. 监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求D. 监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作45、 施工承包企业资质的升级、降级实行资质公告制度，二级及其以下施工承包企业的资质 公告由（）发布。A. 国务院建设行政主管部门B. 国家技术监督

17、局C. 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门D. 工商管理部门46、 根据担保法规定，必须由第三人为当事人提供担保的方式是（）A. 保证B. 抵押C. 留置D. 定金47、 在国际招标工程的评标中， 经技术性和商务性评审后如发现投标书存在问题时，贝（）。A. 淘汰该投标书B. 由评标小组按合理理解作出修改C. 允许投保人予以书面澄清D. 允许投标人作出书面修改48、根据合同法规定，建设工程施工合同不属于（）。A. 双务合同B. 有偿合同C. 实践合同D. 要式合同49、 关于工作流程与工作流程图，下列说法正确的是（）。A. 业主方与项目各参与方的工作流程任务是一致的B. 工作流程组织的任务就是

18、编制组织结构图C. 工作流程图可以用来描述工作流程组织D. 工作流程图中用双向箭线表示工作问的逻辑关系50、 因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延， 则因此产生的工期责任由（）承担。A. 建设单位 B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门51、 根据建设工程安全生产管理条例，工程监理单位对施工组织设计中的安全技术措施或者专项实施方案的审查重点是（）。A. 是否达到工程使用功能要求B. 是否达到施工进度要求C. 是否符合工程建设强制性标准D. 是否达到造价控制目标52、按照国际惯例

19、，建筑工程一切险的除外责任的情况通常不包括（）。A. 由于罢工、骚动、民众运动或当局命令停工等情况造成的损失B. 因被保险人严重失职或蓄意破坏而造成的损失C. 一般性盗窃和抢劫D因设计错误（结构缺陷）而造成的损失53、 设备采购合同约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元。采购人按照约定向供应商交付定金8万元，合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持 的最高请求额是（）万元。A. 16B. 5C. 8D. 1354、关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。A. 按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备 越多B. 建筑施工企业

20、经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C. 建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D. 作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员55、施工图设计文件审查机构在进行节能设计审查时，应当审查（）。A. 建设单位的节能设计要求B. 施工单位落实节能设计的水平C. 节能设计是否符合节能强制性标准D. 空调制冷系统生产厂家节能技术的应用状况56、我国安全生产法规定，我国安全生产法规定的行政处罚，由（）决定。A. 县级以上人民政府B .公安部门C.劳动部门D.负责安全生产监督管理的部门57、 同一动产上已设立抵押权或者质权，该动产又被留置，（）优先受偿。A. 抵押权人B.

21、质权人C. 留置权人D. 已登记的担保物权人,经人58、数人就同一债权主张权利，债权人一时无法确定，致使债务人一时难以履行债务民法 院的裁决，债务人可以（）。A. 免除债务B. 提存C. 终止履行债务D. 中止履行债务59、由于企业改制，或者企业分立、合并后组建设立的建筑业企业，其资质等级根据（）按照 规定的审批程序核定。A. 原企业的资质等级B. 实际达到的资质条件C. 降低一级原企业的资质等级D. 合并前较低的企业资质等级 60、法定代理主要是为了维护限制民事行为能力人或者无民事行为能力人的合法权益而设计的。法定代理属于全权代理，法定代理人原则上应代理被代理人的有关（）方面的一切民事法律行

22、为和其他允许代理的行为。A. 生意B.财产得分评卷人C.合同D.责权、多选题（共20题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1建设工程价款优先受偿权的范围是（）。A. 施工工作人员的报酬B. 实际支付的建筑构配件价款C. 欠付工程价款的利息D. 实际支付的材料款E. 当事人未约定的垫资利息2、根据劳动合同法，劳动者可以解除劳动合同，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬的B. 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的C. 用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的D. 用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全的E. 用人单位为劳动者提供专

23、项技术培训，双方约定的服务期未到期，但劳动合同期满3、 发明和实用新型取得专利权的条件是（）A. 具有经济价值B. 创造性C. 实用性D. 新颖性E. 先进性4、下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的B. 劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合 同的C. 因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的D. 用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的E. 劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的5、著作权的主体包括

24、（）A. 作者B. 著作权人C. 职务作品的著作权人D. 作者工作的辅助人E. 出版社6、甲建设单位获得了乙设计单位草拟的建筑设计方案后，遂以乙报价太高为由终止了合同订立谈判，后甲将该设计方案交给其他设计单位完成了设计文件，甲的行为（）A. 属于正常的商业行为B. 属于泄露或不正当使用商业秘密C. 应承担缔约过失责任D. 构成侵权行为E. 构成违约行为7、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）。A. 直接变卖该工程B. 直接与甲协议以工程折价受偿C. 直接转移占有该工程D. 直接要求保证人代为清偿债务

25、E. 向法院起诉拍卖该工程后优先受偿8、关于民法的说法，正确的有（）。A. 商法是民法的特别法B. 民法不调整人身关系C. 合同法与民法是并列关系D. 建筑法不属于民法E. 经济法是民法的组成部分9、 建设工程竣工验收应当具备（）等条件。A. 完整的技术档案资料和施工管理资料B. 工程所用的主要建筑材料，建筑构配件和设备等进场试验报告C. 勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件D. 已付清所有款项E. 有施工单位签署的工程保修书10、 下列选项中，属于可变更、可撤销民事行为的是（）A. 甲误将一幅赝品字画当作真品购买B. 甲公司入户推销笔记本电脑，不懂计算机市场行情的老李以3万元购

26、买了一台市值仅2000元的笔记本电脑C. 甲在以500元价格向乙推销价值仅 30元的手表，甲的朋友丙明知此表不值 500元却在一边说此表是外国名牌，价值千元以上，乙误信丙的话为真，购买了3块D. 甲在仔细研究了乙公司的经营状况、财务状况后，在证券公司以每股15元的价格购买了乙公司的股份5000股，但第二天乙公司的股票却跌至每股10元以下E. 甲公司与乙建筑企业签订了一份施工合同，由乙企业承建其一栋办公楼。但履行过程中，建筑材料价格大幅下降11、 在城市市区范围内， 建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工企 业必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政

27、主管部门申 报该工程的（）。A. 项目名称B. 施工场所和期限C. 产生噪声的原因D. 可能产生的环境噪声值E. 所采取的环境噪声污染防治措施12、 根据合同中的规定，建筑施工合同中约定出现因（）时免除自己责任的条款，该免 责条款无效A. 合同履行结果只有对方受益B. 不可抗力造成对方财产损失C. 履行合同造成对方人身伤害D. 对方不履行合同义务造成损失E. 故意或重大过失造成对方财产损失13、 下列情形中，符合工程发包 .分包管理相关规定的有（）A. 施工企业将其承包的全部建筑工程分解后以分包的名义分别交由他人施工B. 建设单位将建筑工程项目分解成若干标段分别进行招标C. 施工企业按照承包合

28、同约定，直接将部分专业工程进行分包D. 施工企业将包含人.机料在内的工程以扩大劳务分包形式进行劳务分包E. 分包单位将其承包的建筑工程劳务作业进行分包14、根据招标投标法规定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，法律责任的承担方式有（）。A中标无效，处以中标项目金额千分之五以下的罚款B. 情节严重的，取消其一年至二年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公 告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照C. 有违法所得的，并处没收违法所得D. 给他人造成损失的，依法承担赔偿责任E. 构成犯罪的，依法追究刑事责任15、 在下列选项中，属

29、于纳税人权利的是（）。A.依法办理税务登记B.追回纳税人欠缴的税款C.申请延期纳税D收取完税凭证E. 自觉接受税务检查16、 当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，（）A. 只能向原审法院申请再审B. 只能向上一级法院申请再审C. 可以向原审法院申请再审D. 可以向上一级法院申请再审E. 可以同时向原审法院和上一级法院申请再审17、 债的产生根据有（）。A. 合同B. 侵权C. 支付价款D. 不当得利E. 无因管理18、 下列责任中，属于行政处罚的有（）.A.责令停产停业B. 罚金C. 暂扣或者吊扣执照D. 赔偿损失E. 治安拘留19、下列各项中，属于二级建造师应具备的执业技术能

30、力的有（）。A. 具有一定的工程技术、工程管理理论和相关经济理论水平，并具有丰富的施工管理专业知识B. 能够熟练掌握和运用与施工管理业务相关的法律、法规、工程建设强制性标准和行业管理的各项规定C. 具有一定的施工管理实践经验和资历，有一定的施工组织能力，能保证工程质量和安全生产D. 有一定的外语水平E. 建造师必须接受继续教育，更新知识，不断提高业务水平20、 有下列情形中（）的，法院应当裁定中止执行。A. 申请人表示可以延期执行B. 申请人撤销申请的C. 案外人对执行标的提出确有理由的异议的D. 作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或者承担义务的E. 作为一方当事人的法人或者其他

31、组织终止，尚未确定权利义务承受人的试题答案一、单选题（共60题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、正确答案：A 2、B 3、【答案】D 4、【答案】C【解析】合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款（如仲裁条款）的效力。5、【答案】D6、正确答案：C7、A8、【答案】B【解析】按照国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建筑工程，设计单位应当按照国家工程建筑消防技术标准进行设计，建设单位应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报 送公安消防机构审核； 未经审核或者经审核不合格的，建设行政主管部门不得发给施工许可证，建设单位不得施工。9、【答案】B10、

32、答案：D解析：行政法主要包括：行政处罚法、行政复议法、行政监察法、治安管理处罚法。11、【答案】D【解析】考查政府部门安全监督管理的相关规定。 选项A对涉及被检查单位的技术秘密和 业务秘密，应当为其保密；选项 B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相 配合，实行联合检查；选项 C,需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其 他有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及 时进行处理。12、【答案】C13、【答案】D【解析】冲裁裁决的执行。14、【答案】C【解析】违约金存在于主合同之中，定金存在于从合同之中，它们可能单独存在，也可

33、能 同时存在，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者 定金条款。15、参考答案：D参考解析：在建设工程中，大多数建设活动主体都是法人。施工单位、勘察设计单位、监理单位通常是具有法人资格的组织。建设单位一-般也应当具有法人资格。但有时候，建设单位也可能是没有法人资格的其他组织。故选项D正确。16、【答案】D【解析】工程建设强制性标准的解释由工程建设标准批准部门负责，有关标准具体技术内 容的解释，工程建设标准批准部门可以委托该标准的编制管理单位负责。17、答案：D解析：撤回要约的通知与要约同事到达受要约人，属于要约撤销的情形。要求撤销是要约 人使其不发生法律效力而

34、取消要约的行为。18、答案：C解析：中止施工满1年的工程恢复，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。19、答案：A解析：违约责任的承担方式主要有三种，即继续履行、采取补救措施和赔偿损失。20、【答案】C21、【答案】D【解析】考查投标保证金。选项 A,撤回投标文件必须以书面方式提交申请；选项B,投标保证金于撤回投标文件之日起 5日内退还。选项C,投标截止日后撤回投标文件，招标人可没收投标保证金。22、D23、【答案】：D【解析】凡是在工程项目实施中由于管理上的不完善或失误造成的质量事故，属于由管理 原因引发的质量事故。未严格执行材料检验程序，质量控制过程出现问题，属于管理不完善。24、【答案】

35、C25、【答案】C【解析】专职安全生产管理人的职责。26、【答案】D27、【答案】：B28 B29、B30、【答案】A31、A32、A33、【答案】：C【解析】建设工程项目的风险包括组织风险、经济与管理风险、工程环境风险和技术风险。其中工程环境风险又包括：自然灾害、岩土地质条件和水文地质条件、气象条件、引起火灾和 爆炸的因素等。本题中，建设工程项目在基坑开挖阶段遇到不利的软弱土层属于工程环境风险。34、C35、【答案】B36、答案：C解析：女职工和未成年工特殊保护，禁止女职工从事矿山井下劳动；不得安排在经期从事 高温、低温的体力劳动37、B38、正确答案：B39、【答案】B40、【答案】C41

36、、A42、C43、【答案】B【解析】标准化法按照标准的级别不同，把标准分为国家标准、行业标准、地方标准和 企业标准，标准化法第6条规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技 术要求，可以制定行业标准。44、【答案】B【解析】隐蔽工程检验。45、正确答案：C46、【答案】A【解析】保证是以保证人的保证承诺作为担保的，签订保证合同时并不涉及具体的财物, 当债务人不能依主合同的约定清偿债务时，保证人负有代为清偿债务责任。47、正确答案：C48、【答案】C【解析】诺成合同是指当事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、 设计合同等，实践合同，又称要物合同是指除双方当事人的意思表示一致以后，尚须交付标的 物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。49、【答