土木工程合同管理

1、综合练习一、单项选择题1. 法人的行为能力是指法人能以自己的行为参与经济活动，依法享有经济权利和承担经济义务，从而引起经济法律关系发生、变更、终止的资格。法人的行为能力不能由以下（ ）“人”行使。A.董事会B.法定代表人C.总经理D.党委书记2追究经济合同违约责任的情况包括（ ）。 A、双方通过协商变更经济合同后使一方受到损失 B、由于不可抗力事件令一方不能履行合同导致的损害 C、履行合同过程中一方主观过失行为失误引起的损失 D、因国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害3法律规范规定的法律事实是多种多样的。在建设工程施工合同的履行中，以下( )有可能不能作为调整承包人和建设单位法律关系

2、的法律事实。A.合同履行期间发生战争B.建设单位未按规定支付工程款C.承包人偷工减料D.建设单位开发新项目4代理是代理人为被代理人从事民事法律行为。以下( )行为代理人可以代理。A.结婚登记B.工程项目招标C.刑事法律行为D.收养子女5下列叙述中正确的是（ ）。A. 在无权代理活动中，无权代理行为人没有任何权利。B.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属被代理人。C.代理人可以同时为当事人双方实施代理行为。D.代理人在实施代理行为时可以独立地表现自己的意志。6中华人民共和国建筑法由第八届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，于（ ）实施。A. 1998年3月1日B. 1997年11月

3、1日C. 1998年11月1日D. 1997年3月1日7以下（ ）不是担保合同的当事人。A. 担保人B. 债务人C. 受让人D. 债权人8被仲裁机构裁定为可撤销合同，自（ ）起合同不具备法律效力。 A. 合同签字日 B. 合同开始履行日 C. 一方将撤销申请提交仲裁机构日 D. 仲裁机构发出裁决通知书日9我国民法通则规定，“委托书授权不明的（ ） A、 被代理应当向第三人承担民事责任，代理人不负责任 B、 被代理应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任 C、 代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人不负责任 D、代理人应当向第三人承担民事责任，被代理人负连带责任10施工企业的法人是指（ ）。

4、 A、 依法成立的建筑公司 B、 公司总经理 C、 合同签字人 D、 公司股东大会11投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。 A. 全部损失 B. 规定为除外责任的损失 C. 在承保责任范围内的全部损失 D. 规定为建筑工程一切险和人身保险赔偿的损失12施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的，（ ）。 A由承包人负责，费用由承包人承担 B由发包人负责，费用由发包人承担 C由承包人负责，费用由发包人承担 D由发包人负责，费用由承包人承担13要约相对人对要约主要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（ ）。 A. 承诺 B. 部分承诺 C

5、. 新要约 D. 拒绝14 FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从合同签字之日起，至（ ）止。 A 颁发工程移交证书日 B工程移交证书中注明的竣工日 C颁发解除缺陷责任证书日 D 承包商提交的结清单生效日15水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300顿水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（ ）。 A.应在10天内支付货款 B. 要求供货方双倍返回定金 C.在合同约定的到货时间后10天内支付货款 D.自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用16追究合同违约责任的情况包括（ ）。 A.双

6、方通过协商变更合同后使一方受到损害 B.由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害 C.履行合同过程中一方主观过失行为引起对方的损失 D.国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害17合同条款约定发生合同纠纷时向仲裁委员会申请仲裁，合同履行过程中当事人双方通过协商对争议达不成一致，则（） A、 必需请第三方调解后才能仲裁 B、 可以不进行调解直接申请仲裁 C、 可以直接向法院起诉 D、既可以向仲裁机构申请仲裁也可以直接向法院起诉18施工合同示范文本规定，（ ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。 A、 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化 B、 承

7、包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风 C、 经总监理工程师确认，业主批准的工程设计变更 D、 分包商负责完成的工程质量不合格19招标投标法规定开标的时间应当是（ ）。 A. 提交投标文件截止时间的同一时间 B. 提交投标文件截止日期的同一天 C. 提交投标文件截止日期的第二天 D. 提交投标文件截止日期的30天内20下列说法不正确的是( )。 A. 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑 B. 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担 C. 在缺陷责任期内承包商对移交工程承担照管责任 D为了确保工程质量，工程师有权

8、要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验21由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间，此项工作应属于（ ）。 A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作22FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（ ）属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。 A 因法规、政策变化的补偿款 B 超过预计工程量部分的付款 C 业主拖延支付工程款的利息补偿 D 汇率变化的调整费23、违反经济合同当事人在支付违约金和赔偿金之后，即可( )。 A、 有权不再继续履行合同 B、 权利人要求继续履行时，还应继续履行 C、 由仲裁机构裁决如何履行 D、 由双方协商议定24、公开招标与邀请

9、招标在招标程序上的主要差异表现为（ ）。 A、 是否进行资格预审 B、 是否组织现场考察 C、 是否解答投标单位的质疑 D、 是否公开开标25、对试车的双方责任，( )。 A、由于设备制造原因试车达不到验收要求，由承包人承担责任 B、由于施工原因试车达不到验收要求，工期可顺延 C、所有试车费用均由发包人承担 D、工程师未在规定时间内提出修改意见，或试车合格而不在试车记录上签字，试车结束24小时后，记录自行生效 26某施工合同履行过程中，因监理公司频繁更换现场监理人员，前后工程师的指令有矛盾致使某分项工程的质量出现严重缺陷，施工单位不得不返工，造成直接经济损失达100万元，其他损失45万元。业主

10、及施工单位要求监理公司承担145万元的损失，双方发生纠纷。你认为监理公司最多能赔偿（ ）万元。（该分项工程的监理费用占监理酬金总额的比例为2%）。A. 145B. 100C. 2.9D. 227人的担保只限于由第三人提供，以下（ ）担保作为第三人不能提供。A. 第三人的人身B. 第三人的财产C. 第三人的信用D. 银行担保28以下叙述正确的是（ ）A.定金担保与人的担保及物的担保一样具有物权效力。B.定金担保可以起到清偿债权的作用。C.定金担保不具有物权效力，而具有债权性。D.定金担保的作用相对于其他担保方式要强得多。29保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担保证责任。A.一般保证 B.

11、连带保证C.书面保证 D.特殊保证30下列论述不正确的是（ ）。A.抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有，将该财产作为债权的担保B.抵押人依法有权处分的国有土地所有权、房屋和其他地上定着物可以作为抵押物C. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物可以作为抵押物D.依法被查封、扣押、监管的财产不得抵押31定金合同自实际交付定金之日起生效，定金数额最高不得超过主合同标的额的（ ）。A.20% B.15% C.10% D.8%32下列合同中属于单务合同的有（ ）。A.赠予合同 B.承揽合同C.保管合同 D.买卖合同33水泥供货合同约定采购方接货10天内支付货款。供货商在合同约定的时间之前将300顿

12、水泥通过铁路发运到施工现场，此时采购方仓库内的水泥尚存放很多没有足够的仓储场地。对此事件采购方接收水泥后（ ）。 A. 应在10天内支付货款 B. 要求供货方双倍返回定金 C. 在合同约定的到货时间后10天内支付货款 D. 自己承担露天存放部分水泥实际支出的保管费用34FIDIC合同条件规定，进行竣工结算时，（ ）属于增加或减少超过有效合同价15%后的调整原因。 A因法规、政策变化的补偿款 B超过预计工程量部分的付款 C业主拖延支付工程款的利息补偿 D汇率变化的调整费35FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期限是从（ ）。 A合同签字之日起到颁发工程移交证

13、书日为止 B合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止 C发布开工令之日起到颁发工程移交证书日为止 D发布开工令之日起到颁发解除缺陷责任证书日为止36、不能成为解除合同的理由的是( )。 A、 施工合同当事人协商一致 B、 因为不可抗力或者非合同当事人的原因，造成工程停建或晚建，致使合同无法履行 C、 承包将其承包的全部工程转包给他人 D、 承包人将其工程分包给他人 37、施工合同示范文本规定，（ ）造成竣工日期的延误，致使工程不能按合同工期竣工，承包商必须承担违约责任。 A、 经业主代表或总监理工程师确认工程量变化 B、 承包商遇到了合同协议条款约定的等级以上的大风 C、 经总监理工程师确认

14、，业主批准的工程设计变更 D、 分包商负责完成的工程质量不合格38、可以调整合同工作单价应具备的条件是( )。 此项工作实际测量的工作量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动大于10 工程量的变更与对该项工作规定的具体费率的乘积超过了接受的合同款额的001 变更工作在工程量表中有同种工作内容的单价，应以该费率计算变更工程费用的10 由此工程量的变更直接造成的该项工作每单位工程量费用的变更超过1 A. B C D39、关于合同中的部分重要词语含义，说法不正确的一项为( )。 A、施工期，是指从丁程师按合同约定发布的“开工令”中指明的应开工之日起，至工程移交证明书注明的竣工日止的?日历天数 B、

15、缺陷责任期,自工程移交证书中写明的竣工日期开始，至工程师颁发解除缺陷责任证书的日历天数 C、颁发解除缺陷责任证书只是表示承包商的施工义务终止 D、结清单生效后，承包商在合同内事有的索赔权利还没完全终止 40、下列说法不正确的是( )。 A、 工程师为了探查地基覆盖层情况，可以要求承包商进行地质钻探或挖探坑 B、 缺陷责任期内，只要不属于承包商使用有缺陷材料或设备、施工工艺不合格，调查费用应由业主承担 C、在缺陷责任期内承包商对移交工程承担照管责任 D、为了确保工程质量，工程师有权要求对承包商采购的材料进行额外的物理、化学、金相等试验41、组成FIDIC施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互为

16、说明，当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是（ ）。 A、 合同专用条件 B、投标书 C、合同协议书 D、合同通用条件42、FIDIC条款规定，按照权利义务关系，指定分包商对（ ）负责。 A、 业主 B、 监理工程师 C、 分包商 D、 总承包商43、不属于第三方原因造成索赔的是( )。 A、银行付款延误 B、邮路延误 C、港口压港 D、气候恶劣44、索赔成立的条件有( )。 与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或直接工期损失 造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告 A、 B、

17、C、 D、+45、施工合同不属于（ ）。 A、实践合同 B、双务合同 C、要式合同 D、完成工作的合同46以下有关工程索赔的叙述中错误的是（ ）。A.索赔是工程合同双方的权利，任何一方都有权提出索赔要求B.承包商在业主过失的情况下可以获得利润索赔C.工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后应于28天内给予答复。D.索赔是经济补偿，同时也是对另一方的一种经济惩罚。47某项工程的施工评标，总分为100分，其中报价得分的满分为60分。有4家投标人竞争，报价分别为：A=3650万元；B=3950万元；C=3700万元；D=3900万元。报价高于和低于标准值的评分得分计算方法分别为： 低于标准报价得

18、分=60-2×（评分标准值-报价）/评分标准值×100 高于标准报价得分=60-3×（报价-评分标准值）/评分标准值×100若以标底为标准值（标底=3800万元），则投标人（ ）得分最高。A.A B.B C.C D.D48一般在施工索赔中，允许索赔的费用有（ ）。A.承包商进行索赔工作的准备费用B.索赔款在索赔处理期间的利息C.由于工程变更所增加投资的利息D.工程有关的保险费49在监理合同中，双方的权利和义务都是成对出现的，在制定一方权利的同时约定了另一方的义务。这说明监理合同属于（ ）。A.双务合同 B.实践合同C.要式合同 D.有偿合同50以下关于委

19、托合同叙述正确的是（ ）。A.委托合同一定是有偿合同 B.委托合同一定为诺成合同C.委托合同可以是双务合同，也可以是单务合同D.委托合同应当采用书面形式51、施工企业的法人是指（ ）。 A、 依法成立的建筑公司 B、 公司总经理 C、 合同签字人 D、 公司股东大会52、合同法律关系客体的种类不包含有下列的 ( )。 A、 行为 B、 财产 C、自然人 D、 智力成果 53下列不属于经济合同法规定的解决合同纠纷的方式的是（ ）。 A、双方协商 B、请第三方调解 C、对仲裁机构的裁决不满意时，可向法院起诉 D、对法院判决不服，可向上一级法院起诉54因当事人无法预见和控制的法律事实，合同一方当事人

20、提出变更合同要求，在双方就变更内容协商期间，合同应（ ）。 A. 立即停止执行 B. 宣告无效 C. 继续有效 D. 对要求变更的条款部分有效55当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（ ）。 A. 定金 B. 抵押 C. 质押 D. 保证56业主投保“建筑工程一切险”时，他应在保险会谈内列明（ ）为被保险人。 A. 设计院 B. 承包商 C. 供应商 D. 业主和承包商57投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的损害将由保险公司赔偿（ ）。 A. 全部损失 B. 规定为除外责任的损失 C. 在承保责任范围内的全部损失 D. 规定为建筑工程一切险和人身保险赔偿的损失58要约相对人对要约主

21、要条款部分同意，部分作出变更的答复文件，可视为（ ）。 A. 承诺 B. 部分承诺 C. 新要约 D. 拒绝59一方因缺乏经验或重大误解订立了对自己利益有重大损害的合同，则他可以（ ）。 A. 单方宣布合同无效 B. 拒绝履行合同义务 C. 向行政主管部门申请撤销合同 D. 向法院请求裁定撤销合同60追究合同违约责任的情况包括（ ）。 A. 双方通过协商变更合同后使一方受到损害 B. 由于不可抗力事件令另一方不能履行合同导致的损害 C. 履行合同过程中一方主观过失行为引起的损失 D. 国家产业政策的变化使工程停建导致承包商受到损害61招标投标法规定开标的时间应当是（ ）。 A. 提交投标文件截

22、止时间的同一时间 B. 提交投标文件截止日期的同一天 C. 提交投标文件截止日期的第二天 D. 提交投标文件截止日期的30天内62某工程部位未经监理工程师质量认可，承包商自行隐蔽，监理工程师要求剥露检验，检验后发现工程质量已达合同要求，则剥露、重新隐蔽费用和工期处理为（ ）。 A费用和工期损失由业主承担 B费用和工期损失由承包商承担 C费用由承包商承担，业主给予工期顺延 D费用由业主承担，工期不予顺延63以下叙述不正确的是（ ）。A. 债权人行使撤销权必须向法院起诉B. 代位权的行使主体有债权人及债务人C. 债务人须有权利存在，债权人才可行使代位权D. 行使代位权与撤消权的目的是为了防止债务人

23、的责任财产不当减少，对无物权担保的债权人造成损害。64以下关于指定分包商的叙述错误的是（ ）。A.指定分包商是由业主或工程师选定B. 指定分包商的付款应从暂定金额内开支C.指定分包商的工作内容一般是承包商无力完成的D. 业主和工程师一般不介入指定分包商合同履行的监督65以下关于风险责任叙述正确的是（ ）。A. 风险责任的判定准则是作为承包商在投标阶段能否合理预见B. FIDIC合同通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。C.在“基准日”之前发生的风险事件才有可能得到补偿。D.某一不利于承包商的风险损害是否给予补偿，工程师主要看承包商的报价内是否包

24、括对此事的费用。 二、多项选择题1建设工程施工合同文本由（ ）组成。 A.协议书 B.中标通知书、投标书 C.专用条款 D.通用条款 E.招标文件2施工合同属于（ ）。 A.诺成合同 B.要物合同 C.工作合同 D.劳务合同 E.有偿合同3施工过程中使用的图纸由（ ）。 A.甲方提供 B.乙方提供 C.甲方提供经乙方批准 D.乙方提供工程师批准 E.监理单位提供经乙方批准4工程款结算方式有（ ）。 A.一次结算 B.按日结算 C.分段结算 D.总包结算 E.分别结算5甲方出于某种需要希望工程能提前竣工，则他应做的工作包括（ ）。 A.向乙方发出必须提前竣工的指令 B.与乙方协商并签订提前竣工协

25、议 C.甲方负责修改施工进度计划 D.为乙方提供赶工的便利条件 E.减少对工程质量的检测试验项目6在施工合同中，发包人有权解除合同的情况包括（ ） A.承包人未按工程师确认的进度计划施工 B.承包人将其承包的全部工程转包给他人 C.承包人将工程肢解后以分包的名义分别转包给他人 D.承包人的施工存在质量问题 E.承包人未按约定履行保修义务7施工合同文本规定，应当由发包人承担的保险费用有（ ）。 A.施工场地内发包人员的生命财产保险费用 B.从事危险作业职工意外伤害的保险费用 C.运至施工现场、由发包人保管的待安装设备的保险费用 D.运至施工现场、由承包人保管的待安装设备的保险费用 E.施工现场内

26、承包人施工人员的施工保险费用8建设工程施工分包合同的当事人是（ ）。 A.发包人 B.监理单位 C.承包人 D.工程师 E.分包单位9按照施工合同文本的规定，发包人的工作包括（ ）等。 A.办理土地征用 B.办理施工许可证 C.提供工程进度计划 D.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 E.提供施工场地的工程地质资料10我国施工合同履行中，在甲方供应材料设备条件下，属于错误的行为有（ ）。 A.甲方在所供材料设备验收前通知乙方 B.乙方不参加验收、不负责保管 C.乙方负责材料设备保管，发生损失，由乙方负责赔偿，并承担保管费用 D.甲方应按协议条款约定提供材料设备 E.甲方不按规定通知乙方验收，损

27、失自己负责11质押的种类包括（ ）A.财产质押 B.动产质押C.权利质押 D.不动产质押12保证的方式有（ ）。A.一般保证 B.特殊保证C.书面保证 D.连带保证13以下有关保险的叙述正确的是（ ）。A. 建设工程保险合同属于补偿性的财产保险合同。通过工程保险，可以在遭受意外事故造成损失时获得利益。B. 保险是以集中起来的保险费建立保险基金，用于补偿被保险人因自然灾害或意外事故造成的损失，或对个人因死亡、伤残给付保险金的一种方法。C. 保险既是一种经济制度，也是一种法律制度。D. 保险是一种补偿制度，收取少量的保险费，承担被保险人约定的风险。14根据我国合同法的规定，合同具有以下的法律特征（

28、 ）。A. 合同是平等主体之间的民事法律关系。B. 合同是多方当事人的法律行为。C. 合同是从法律上明确当事人间特定权利、义务关系的文件。D. 合同是具有相应法律效力的协议。15合同法的基本原则有（ ）。A.平等原则 B.自愿原则C.强制原则 D.公平、诚实信用原则16合同的订立需要经过（ ）阶段。A.要约 B.邀请C.协商 D.承诺17当事人签订的合同能否生效，必须具备下列（ ）条件。A.当事人必须是自然人或法人B. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力C. 不违反法律或者社会公共利益D. 意思表示真实18以下有关合同的叙述正确的有（ ）。A. 当事人可以对合同生效约定附条件或者约定附

29、期限B. 涉及违反国家限制经营、特许经营以及法律、行政法规禁止经营的合同属于无效合同C. 合同法在合同形式上的要求是以要式为原则。D. 具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起2年内没有行使撤销权的，该撤消权消失。19合同解除的类型包括（ ）。A.自愿解除 B.合意解除C.法定解除 D.自动解除20当事人任何一方不能履行或者履行合同不符合约定的而应当承担的法律责任称为违约责任。违约行为的表现形式有（ ）。A. 届期违约B. 不履行C. 预期违约D. 不适当履行21工程监理的附加工作是指（ ）。A.委托人委托监理范围以外，通过双方书面协议另外增加的工作内容B.非监理人自己原因而暂停或终

30、止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作C.由于委托人原因，使监理工作受到阻碍，因工作量增加而增加的工作D. 由于承包人原因，使监理工作受到延误，因工作量或持续时间增加而增加的工作22以下有关勘察、设计合同的叙述中正确的是（ ）。A. 建设工程勘察、设计合同可以为诺成合同，也可以是实践合同。B.建设工程勘察、设计合同必须采用书面形式订立C. 任何个人都不能作为建设工程勘察、设计合同的承包人D.签定勘察、设计合同的双方，应当将合同文本送交工程项目所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或委托机构备案23国家对于建设工程施工合同的监督十分严格，其严格性主要表现在（ ）等方面。A. 对合同主体的监

31、督B.对合同履行的监督C. 对合同订立的监督D.对合同文件的监督24在工程项目施工合同中，单价合同是最常见的合同种类。以下有关单价合同叙述正确的是（ ）。A. 单价合同中，对于报价中单价出现的错误由业主承担B. 单价合同的履行中，进行工程款结算时在单价和总价之间，单价优先。C. 单价合同的履行中，对于工程量变化的风险由业主承担D. 单价合同中，工程实际价格按照投标书中的单价及工程量计算。25以下有关施工合同的叙述中错误的是（ ）。A. 建设工程施工合同可以为诺成合同，也可以是实践合同B.承包人将承包的工程全部包给其他施工单位而从中提取回扣，是属于转包行为C. 分包合同中，分包人既对承包人负责，

32、也对发包人负责D.因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任26按索赔的目的分类，索赔分为（ ）。A. 工期索赔B.经济索赔C. 总索赔D.单项索赔27某项目进行施工招标，共有8家施工单位竞标。某施工单位在投标竞争中为了获胜，制定了详细的竞争方案，其中采用不平衡报价的策略。以下（ ）方式是属于不平衡报价的内容。A. 土方开挖费可定高些，粉刷、油漆费可定低些。B.零星用工的工资单价较一般分部分项工程中的工资单价高。C. 对于暂列工程，预计发生的可能性较大，定价低些。D.没有工程量，只填单价的项目，单价高些。28以下叙述正确的是（ ）。A. 债权人行使撤销权必须向法院起诉

33、B. 代位权的行使主体有债权人及债务人C. 债务人须有权利存在，债权人才可行使代位权D. 行使代位权与撤消权的目的是为了防止债务人的责任财产不当减少，对无物权担保的债权人造成损害。29以下关于风险责任叙述不正确的是（ ）。A. 风险责任的判定准则是作为承包商在投标阶段能否合理预见B. FIDIC合同通用条件内以投标截止日期前第28天定义为“基准日”作为业主与承包商划分合同风险的时间点。C.在“基准日”之前发生的风险事件才有可能得到补偿。D.某一不利于承包商的风险损害是否给予补偿，工程师主要看承包商的报价内是否包括对此事的费用。 30以下有关建设工程物资采购合同管理的叙述中不正确的是（ ）。A.

34、材料采购合同依法订立后，供货人应按期交付货物，因此交付货物是供货人的行为，也是供货人的义务B.定作合同是指承揽人依定作人的要求，用定作人提供的材料为定作人生产特定产品的合同C.非职务技术成果的经济权利一部分属于完成人，一部分属于完成人所在单位。D.在设备采购合同中已约定设备价格为出厂价，货物装运后，应由采购人办理保险31程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。 A.删减部分承包商内容交给其他人完成 B.改变部分工程的基线 C.改变已批准承包商施工时间和顺序 D.增加合同约定的工程量 E.改变施工工程的性质32按照施工合同文本的规定，工程师发布变更通知的范围应限于（ ）等方面。 A.删减部分合

35、同规定工作内容交给其他承包人完成 B.更改部分工程的位置和尺寸 C.增加部分合同中约定的工程量 D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序 E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械完成新增加的工程33按照施工合同文本的规定，应当由发包人承担的费用有（ ）。 A.购买约定使用的国内标准的费用 B.购买约定使用的国外标准的费用 C.承包人需增加图纸套数的复制费用 D.图纸的保密措施费用 E.修改施工进度计划的费用34施工合同文本规定，在试车过程中应由发包人承担的费用有（ ）。 A.因设计原因试车达不到验收要求，修改设计的费用 B.因设计原因试车达不到验收要求，拆除及重新安

36、装的费用 C.承包人采购的设备因制造原因试车达不到验收要求，该设备的拆除费用 D.合同约定以外的试车费用 E.因施工原因试车达不到验收要求，按要求重新安装和试车的费用35施工合同文本规定，施工中涉及的、应由发包人承担的费用有（ ）。 A.承包人实施爆破作业时的安全保护措施费用 B.承包人的人员伤亡 C.停工期间，应工程师要求承包人留在施工场地的必要的管理人员的费用 D.施工中发现文物的保护费用 E.承包人的安全措施不力造成事故所发生的费用36施工合同文本规定，因不可抗力事件导致的费用中，应由发包人承担的有（ ）。 A.工程本身的损害 B.承包人的人员伤亡 C.停工期间，应工程师要求承包人留在施

37、工场地的必要的管理人员的费用 D.工程所需清理费用 E.工程所需修复费用37施工合同文本有关延期开工的正确规定包括（ ）。 A.工程师以书面形式通知承包方后，可推迟开工日期 B.工程师在与承包商协商后，可推迟开工日期 C.承包商经工程师批准后，可推迟开工日期 D.承包商经书面通知工程师后，可推迟开工日期 E.承包商递交延期开工申请48小时后，工程师未予答复的可推迟开工日期38承包商提出施工索赔时，应提供的依据包括（ ）。 A.所引用的合同条款内容 B.政府公告资料 C.施工进度计划和批准的财务报告 D.事件发生的现场周期记录资料 E.承包商受到损害的照片39属于国内工程分包的正确规定包括（ ）

38、。 A.乙方可按投标书和协议款约定分包部分工作 B.分包出去的工程，解除乙方的义务和责任 C.分包单位的任何违约和疏忽，可视为乙方责任 D.分包合同与总承包合同发生抵触，由甲方裁定或总承包商与分包商协商解决 E.按我国法律规定，不允许二次分包40设计变更涉及的问题的正确规定包括（ ）。 A.甲方对原设计进行变更，经承包方同意后，设计费应按承包方实际返工修改工作量增付 B.设计任务进行重大修改，需经乙方同意后进行 C.施工图设计的修改需经原设计单位同意 D.委托方因故停止设计，已付的设计费不退回 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施41属于非法分包工程的情况包括（ ）。 A.将承包的

39、全部工程分包给其他单位实施 B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C.将工程的主要部分交给其他单位实施 D.承接分包工程后进行再分包 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施42施工合同解除的条件（ ）。 A.承包方将承包工程转包 B.当事人协商一致 C.不可抗力发生，使合同无法履行 D.发包方不按合同规定支付公差款 E.非承包方原因停建43我国施工合同应提供的担保为（ ）。 A.发包方建设资金担保 B.承包方履约责任担保 C.发包方提供施工条件担保 D.承包方提供质量担保 E.承包方提供安全担保44工程师可以对承包商索赔提出质疑的情况有（ ）。 A.业主和承包商共同负有责任

40、 B.损失计算不足 C.合同免除了业主的补偿责任 D.承包商没有采取适当措施减少损失 E.承包商以前已经暗示放弃索赔要求45属于可以顺延的工期延误有（ ）。 A.发包方不能按合同约定付款，使工程不能正常进行 B.工程量变化 C.非承包商原因停水，停电 D.发包方不能按专用条款约定提供场地 E.设计变更46施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括（ ）等文件。 A.施工合同文件 B.施工合同协议条款 C.业主与监理单位签订的监理委托合同 D.业主上级主管部门的书面指示 E.通过洽商，变更业主与承包商原定权利义务的补充协议47监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布

41、其他指令，承包商应（ ）。 A.推迟试验，等待工程师出席 B.自行试验 C.将试验记录送交工程师 D.不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格 E.质量是否合格由试验数据判定48施工合同示范本中所定义的“费用”包括（ ）。 A.合同价款 B.批准承包商索赔的价款 C.承包商因自身原因导致返工的支出 D.为了保护邻近施工现场建筑物由业主直接支付给附近居民的开支款 E.因设计变更导致成本增加给承包商的补偿款49甲方出于某种需要希望工程能够提前竣工，则他应作的工作包括（ ）。 A.向乙方发出必须提前竣工的指令 B.与乙方协商并签订补充协议 C.甲方负责修改施工进度计划 D.为乙方提供赶工的便利条件

42、 E.减少对工程质量的监测试验项目50属于非法分包工程的情况包括（ ）。 A.将承包的全部工程分包给其他单位实施 B.按照合同内约定将特殊专业工程分包给其他单位 C.将工程的主要部分交给其他单位实施 D.承接分包工程后进行再分包 E.将群体工程中半数以上单位工程交给其他单位实施51业主负责采购的建筑材料，到货前24小时通知承包商共同验收，而届时承包商未派人参加。此时（ ）。 A.货物不需验收交予承包商保管 B.业主单独验收 C.验收后交予承包商保管 D.发生损坏或丢失由业主负责 E.发生损坏或丢失由承包商负责52监理工程师发布变更指令的范围应限于（ ）等方面。 A.删减部分承包商内容交给其他人

43、完成 B.改变部分工程的基线 C.改变已批准承包商施工计划的作业顺序 D.增加工程量清单中规定工作内容的工程量 E.改变任何施工工程的类型53施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（ ）。 A.工程本身的损害 B.清理修复的费用 C.施工现场的设备、机械的损伤 D.施工现场甲方人员的伤亡 E.施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡54施工合同的发包方对（ ）承担责任。 A.施工场地的土地征用 B.支付承包商办理施工场地因交通和施工噪音等有关手续发生的费用 C.施工场地地下管线和邻近建筑物的保护工作 D.提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料 E.提前使用后发生损坏的

44、修理费用55施工合同示范文本中，属于合同文件组成的是（ ）。 A.合同条件 B.协议条款 C.承包工程投标书 D.施工监理日志 E.工程洽商纪要56监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ ）。 A.施工招投标工作的监督管理 B.施工工期管理 C.施工费用管理 D.施工质量管理 E.施工过程的档案管理57施工合同示范文本规定，甲方出于紧急需要，加快建设进度提前竣工，应与乙方签订提前竣工协议，其内容包括（ ） A.提前竣工时间 B.为提前竣工而调整的施工进度计划 C.乙方采取的赶工措施 D.赶工措施的经济支出和承担 E.违约责任58施工合同示范文本规定，在施工中由于（ ）原因，造成工期延误，经

45、甲方代表确认，竣工日期可以顺延。 A.不可抗力事件的发生 B.工程量变化 C.一周内，非乙方原因造成停工累计超过8小时 D.工程设计变更 E.施工机械出现故障59工程承包过程中，可以改变合同法律关系的文件于有（ ）。 A.工程移交证书 B.工程竣工结算报表 C.解除缺陷责任证书 D.经签字的竣工报告 E.工程质检报告60物的担保方式主要有（ ）。A.定金 B.质押C.留置 D.抵押61依我国法律规定，合同法律关系的主体包括（ ）。A.公民 B.法人C.自然人D.社会组织62法人的产生有（ ）种形式。A.依照国家法律规定、行政命令程序成立的国家机关、社会组织B.依照法人组织章程的规定成立的分支机

46、构、部门等C.根据国家规范性文件的程序成立的经济组织、学术组织等社会团体D.经国家行政主管机关核准登记而成立的工商企业63以下（ ）可以成为建设工程施工合同法律关系的客体。A.承包商向建设方移交施工资料B.建筑物C.设计图纸D.支付的违约金64合同法律关系的内容包括权利和义务。其中权利的特点有（ ）。A.权利受到国家保护B.权利主体有权按照自己的意志作出某种行为。C.当权利受到侵犯时，法律将予以保护。D.权利是有界限的65下列有关代理的叙述中正确的是（ ）。A. 代理行为是代理人以被代理人的名义实施的民事法律行为。B.代理人的代理行为所产生的法律后果直接归属被代理人。C. 代理是代理人为被代理

47、人从事民事法律行为。D.代理人在实施代理行为时可以独立地表现自己的意志。66在代理权的行使过程中，以下有关代理人的做法正确的是（ ）。A. 代理人可以以被代理人的名义与自己进行民事行为。B.代理人应亲自行使代理权，不得任意转托他人代理。C. 代理人应积极行使代理权，尽勤勉和谨慎义务。D. 代理人在代理权限范围内行使代理权，不得擅自扩大、变更代理权限。67无权代理的表现形式有（ ）。A.无合法的授权而以他人名义进行代理活动。B.代理人约权代理或代理权终止后所进行的代理活动。C.代理人和第三人恶意串通进行损坏代理人利益的行为。D. 代理人以被代理人的名义与自己进行的代理活动。68担保合同是从属于主

48、合同的从合同，其从属性主要表现在（ ）。A.担保之债的存在以被担保之债的发生和存在为前提。B. 担保的范围仅就其成立时已经确定的债权债务为限，被担保的债权债务无效或者被撤消时，担保也归于消灭。C.担保权因主债权或主债权部分的消灭而消灭。D.债权的担保应当随同债权的转移而转移。69经过建设行政主管部门批准后可以采用议标方式选择承包商的工程可能为（ ）。 A.一般民用建筑工程 B.保密工程 C.专业要求非常高的特殊专业工程 D.普通工业厂房建筑 E.紧急抢先工程70投标单位有以下（ ）行为时，招标单位可视其为严重违约行为而没收投标保证金。 A.通过资格预审的不投标 B.不参加开标会议 C.中标后拒

49、绝签订合同 D.开标后要求撤回投标书 E.不参加现场考察三、判断题1.法人的权利能力自核准成立之日起开始具有；企业法人资格自领取企业法人营业执照或批准之日起具有；法人终止时，其权利能力即告消灭。2.法人的终止是指在法律上终止法人的资格。法人法定存在期限届满，则法人终止。3.权利主体有权按照自己的意志作出某种行为。4.在代理权的授予过程中，因为授权不明发生纠纷，被代理人向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。5.代理人的代理行为所产生的有利的法律后果直接归属被代理人，不利的法律后果由代理人承担。6.诉讼时效是指权利人在法定期间内不行使权利就丧失请求人民法院保护其民事权利的法律制度。一旦诉讼时效期

50、间届满，权利人则不再享有请人民法院保护的权利。7.债权人所享有的担保利益，对债权的实现仅有补充意义，即债的担保中只有在其所担保的债务不履行或者不能履行时，才能执行担保财产。8.人的担保只限于由第三人提供，并且不得以第三人的人身作担保。9.强制性保险是以国家法律的效力实施的，由国家用行政法令条例等手段规定必须保险的范围，其保险金额由国家法律规定统一，而不是由投保人自行选定。10.由被保险人看管或监护的停放于工地的财产不属于建筑工程一切险的保险标的。11.某工地发生灾害后场地上产生了大量的废物，该清理费用应由建设方承担，不应由保险公司承担。12.合同法在合同形式上的要求是以不要式为原则。13.合同

51、争议，指合同当事人在合同履行过程中所产生的有关权利义务纠纷。包括协商、调解、仲裁、诉讼，其中协商、调解和仲裁不具有法律上的强制性，只有诉讼才具有法律上的强制性。14.只有在双务合同的履行中才存在当事人的同时抗辩权。15.仲裁裁决是一局裁决终局制，即裁决作出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁或向人民法院起诉或者执行的，仲裁委员会或人民法院不予受理。16.履约证书是承包商已按照合同规定完成全部施工义务的证明，因此该证书颁发后，工程师就无权再指示承包商进行任何施工工作。17.勘察、设计合同的承包人必须具有法人资格，并且必须是经国家认可的勘察、设计单位。18.在成本加酬金合同中，承包商不承担任何风险，业主

52、承担全部工作量和价格风险。19.在工程索赔中，索赔的损失结果与被索赔人的行为存在法律上的因果关系。20.对于承包商租赁的机械设备，可以按照租赁价格或折旧台班计算窝工的机械台班使用费，21. 某项目的招投标过程中，某一公司在独立参加投标的同时，也可以作为联合体成员参加投标。22. 在FIDIC施工合同条件中，工程量清单中的说明与图纸或规范之间有矛盾时，应以图纸或规范的内容为准。23. 根据合同法规定，合同一经成立即生效。24. 可撤销合同是从其确认时失去法律效力的。25. 监理单位未能在监理合同规定的期限内完成规定的全部监理任务，则应承担违约误期赔偿责任。26. 合同对履行期限未作规定的，义务人可以随时向权利人履行义务。27. FIDIC合同条件规定，承包商对工程照管的责任，是从开工之日起，到业主颁发“工程移交证书”之日为止。28. 效力未定合同的效力最终取决于有权利的第三人的确认。29. 在大型工程合同中，由于工程分期分批验收，工程将会有几个单独的缺陷责任期，因此监理工程师将会签发几个“解除缺陷责任证书”。30. 根据合同法规定，合同无效、被撤销或终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。31. 根据招标投标法规定，中标通知书是由业主和招标办共同签发，因此它对业主、承包商、招标办均有法律约束力。32. 投标保函可以约束投标人在合同有效期内不