土建劳务分包合同范本

1、土建劳务分包合同范本本文是关于土建劳务分包合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅 读。土建劳务分包合同范文 1甲方：乙方：根据中华人民共和国经济法、湖南省建设工程施工合同和湖南省 建筑劳务合作合同的有关规定，为明确双方劳务分包中有关经济方面的权利、 义务和违约责任，经双方协商同意签订本合同。第一条：工程名称： 湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目5#仓库 室内面积：7344m2按轴线计算）工程地点： 长沙市开福区青竹湖镇芙蓉北路跆夂第二条：分包项目： 粮食储备库 5#仓库土建部分 （图纸涉及内容 ）分包内容： 基础开挖、场地平整、砌墙抹灰、浇筑砼、防水施工、内外墙涂 料粉刷等一切图纸内

2、容 （钢结构施工内容除外 ） 。第三条：劳务价格：1 （劳务清单附后 ）其中总价含机械费、人工费、施工安全文明措施费等，2、本总价已考虑雨季施工、误工等一切不可预见费，如有发生上述费用均由 乙方自行解决。3、本总价为包干价，不得变更。第四条：乙方必须完成下列指标一、工程质量：合格二、工 期： 3 个月，具体以建设单位要求为准。三、安全消防：工伤频率 0 %，无重伤、无死亡、无一次轻伤多人事故，无大小火灾事故 （详安全协议 ）四、文明施工：文明安全达标工地 第五条：劳务费的结算和支付 进场暂不付劳务款，根据乙方每月施工完成的工程量，在每月 25 日报甲方审 核，甲方应在次月 1日审核完并支付完成

3、量的 70%，余款在竣工结算后 （除留 5%保 修金外）一个月内支付，保修金待 2 年保修期满后一个月内付清。第六条：双方责任一、甲方责任：1、甲方于施工前提供施工场地，临时设施用地以及施工图纸和有关的技术资 料，提供必备的材料等。2、全面负责工期、质量、安全生产、文明施工等管理工作。二、乙方责任：1、乙方要做好施工前的准备工作，按图施工。2、乙方要严格遵守国家与公司的各项法律、法规及规章制度。3、要确保工程质量和工期进度。4、配合甲方资料的收集整理工作。5、乙方至少派 1 名技术人员在施工现场进行技术指导。6、乙方应给所有施工人员购买意外伤害保险，否则后果自负。三、施工中有关工程设计的变更需

4、经甲方会同有关部门洽商同意并作好记录 签字，作为存查的依据。四、乙方使用材料需提前 35 天以书面形式通知甲方，否则，造成停工待料 等一切后果，责任乙方自负。五、隐蔽工程于隐蔽前乙方通知甲方到场检查，合格后甲方会同监理及建设 单位代表办理检查验收手续。第七条：乙方违约责任及处罚一、乙方要严格执行工期计划，每拖延一天罚 1000 元。二、质量达不到要求，除返修外另按其它条款中所规定的要求罚款。三、文明施工及安全消防等达不到要求外另按其它条款中所规定的要求罚款。四、乙方负责对已完成品、半成品及原材料进行保护，若发生损坏要照价赔五、乙方施工过程不得中途退场，否则给甲方造成一切损失均由乙方承担。六、乙

5、方施工过程中，要配合钢结构施工交叉作业。第八条：其它：一、机械费：乙方自备所有中小型机械和所有工具用具，其费用已包含在总 价内。二、模板、脚手架等均由乙方自备其费用已包含在总价内。三、本工程钢结构基础预埋由甲方负责，乙方有配合的义务。四、本工程土建施工人员路费及食宿费由乙方自行解决。五、乙方派人负责看管现场材料，材料每次进场甲方需和乙方现场负责人办 理好交接手续，如有丢失，乙方负责原价赔偿。第九条：承诺书1、乙方保证确保该项目管理人员的稳定性，未经甲方同意不得随意更换现场 管理人员。如有发生，甲方有权清除施工队，并不予办理结算。2、确保整个工程施工现场、临时设施区的保卫和清理，做到文明施工。3

6、、确保工程中三检资料的完备性，同时做到及时报验。4、乙方严格按照甲方的质量要求施工， 如在施工中， 质量低劣，达不到标准， 乙方愿罚 2 万元。5、以上协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，盖章签字后生效甲方（ 公章） ：法定代表人 （ 签字） ：年月日 土建劳务分包合同范文 2 发包方 （ 以下简称甲方 ） 分包方： （ 以下简称乙方 ）乙方（ 公章） ：法定代表人 （ 签字） ：年月日依照中华人民共和国合同法 及有关规定， 甲方将总包承建的 工程中的 劳 务工程分包给乙方。为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情 况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作

7、内容第三条 分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、 停窝工费、未能预见费、管理费等费用。3.2 施工区域内的建筑材料、 架料、机具的上、下车及人力转运 （含二次转运 ） 按每月每人 元包干。3.3基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2包干单价为 元/m2,其中基价 元/m2,质量 元/m2,安全 元/m2,工期 元/m2,文明施工 元/m2,材 料节约 元/m2。注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，贝U 甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材 料节约的相应部分价款,不再支付。第四条 有关质

8、量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定4.1 质量：分包工程质量必须全部合格,质量等级达到,质量要求须由甲方 现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。 若乙方工程质量不符合验收标准,乙方须返工至验收标准为止,给甲方带来的一 切损失 （材料费、误工费、劳务费 ） 由乙方承担,并按甲方与业主方的总合同所约 定的质量处罚条款执行。4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后,双方办理结算及财务手续时 ,应预留分包款总额的 %作为工程质量保证金 （ 以下简称质保金 ）, 质保期为 年, 保修期从单位工程移交业主之日起计算 , 保修期及期内权利义务按建筑工

9、程 质量管理条例及重庆市建设工程质量保修证书内容执行。4.3 分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准,工期由 甲方项目工程部经理签发。若乙方擅自退场、擅自停工（ 未提前 天通知甲方）或延误工期,乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失,并承担违 约金 元/天。4.4 安全：严格执行建设部 JGJ5999 标准及重庆市劳动安全条例乙方 应尽量杜绝伤、残、亡等安全事故，各种事故控制在项目工程部规定的指标范围 内，该项指标由甲方现场项目工程部安全负责人签发。在分包工程施工期内所发 生伤、残、亡等安全事故，在明确责任基础上，所产生的一切直接和间接费用甲 乙双方按责任划分比例

10、承担，善后处理工作由甲、乙双方共同办理，乙方应按甲 方有关规定做好统计上报工作。若因乙方的责任造成安全事故的，乙方应承担全 部安全事故处理费用，同时甲方有权向乙方追究由此产生的一切责任。乙方应主 动配合甲方对入场人员进行安全教育和技术交底，若因乙方人员违章操作引起的 对自身或他人的伤害责任均由乙方自行承担。责任确定的裁定单位：一般事故为 甲方总部安全管理部门 ;重大事故（如死亡事故等 ）为甲方上一级主管部门，并以裁 定单位作出的事故调查报告书为责任确定的依据。4.4 文明施工：须达到甲方项目工程部规定的标准和要求，此项由甲方现场 项目工程部经理指定专人签发，若未达到要求 。4.5 材料使用、管

11、理：由甲方施工员根据材料消耗定额按分包工程量签发限 额领料单，经甲方施工负责人或区段长审签后，乙方到甲方现场库房领取 ; 凡超耗 部份和乙方恶意浪费 （ 不服从管理，不及时回收，不听安排，盲目施工等） 部分的材料费由乙方全额全价 （ 预算价） 赔偿，同时甲方有权给予乙方适当的罚款。4.6 乙方进场后，若不能达到甲方的质量、工期、安全、文明施工、材料使 用管理的要求，影响甲方总包工程进行的，甲方有权勒令乙方出场，相关经济责 任和损失均由乙方承担。第五条：劳务分包费的支付5.1 支付方式：银行转帐支票5.2支付程序：乙方每月XX日按实物完成工作量统计报表报甲方审定，以建 设方验收合格的书面依据和甲

12、方负责人签字并加盖公章为付款的必要条件，按所 完成实物工作量的 %支付分包款，累计付至总分包款的 %时暂不支付，余款在建 设方及监理验收合格后，办清结算并在建设方付清总包工程结算款、扣除质保金 （按结算劳务费总额的 %）后付给乙方。质保金于 年保修期满后，扣除所发生的质 量保修费后支付，保修期从单位工程移交建设方之日起计算。5.3 乙方的营业税和个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。5.4 若因建设方拖欠甲方工程款而致甲方资金有困难时，乙方应共同分担由 此产生的资金压力，即免除甲方延迟付款的责任。所余全部分包费待甲方收到建 设方支付拖欠的总包工程款后按 5.2 款约定支付

13、。第六条：临时设施、水、电由 。第七条：附则7.1 本合同条款所述的项目管理人员具体名单详见公示于甲方现场项目工程 部 的管理人员简介。7.2 本合同未尽事宜，双方均应本着诚实信用的原则按有关规定协商解决， 若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。7.3 本合同经双方签字盖章后生效，至合同分包工程完工交验 , 保修期满后自 然失效。7.4 本合同一式份，甲方持份，乙方持份，每份具有同等法律效力。 第八条：补充条款甲方（ 公章） ：法定代表人 （ 签字） ：年月日 土建劳务分包合同范文 3乙方（ 公章） ：法定代表人 （ 签字） ：年月日甲方：乙方：据中华人民共和国合同法、中华人民共和

14、国建筑法、房屋建筑和 市政基础设施工程施工分包管理办法、烟台建设主管部门下发的相关文件及有 关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方 楼 施工劳务 作业分包事项，协商一致，订立本合同。一、工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 结构类型：4. 建筑规模：共约卅（以施工图纸为准）5. 开工日期：以甲方通知为准二、劳务作业分包项目内容及价款一级配电箱 ; 土方工程及机械钢筋、混凝土、止水钢板、1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临时设施，屋面瓦。2、其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工具，由乙方承担。3、分包劳务费用综合单价 （ 达到扫地出门，不包

15、含地暧地面处理、桩基础工 程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶手、公共部位及外墙镶贴面层、 外墙保温及涂料以外的施工分项， 做到内、外墙抹完为止，人工配合槽），元/ m204、甲方所用另行用工元 /工作日。5、承包单价元/ m2 （主体：元/卅，管理费元卅，文明施工费元卅）o三、合同价款的支付1、进度款支付：按主体结构 6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构 %。 高层主体结构 6 层完成，付款 70 %; 每八层付完成工程量的 70%; 结构封顶完成， 付款 %，工程交付验收合格后付至后一次性付清。2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必须提供真实有效的 工人工资表，

16、项目部监督发放 （工资表及考勤表必须实现实名制签字方可有效 ）。3、具体工资发放办法另行约定。四、进度、工期要求1、本合同工程计划：根据甲方签订的总承包合同日开工，乙方必须按甲方要求的工程进度计划 （合同签订时同时签订 ）完成每个分部工程，每分部每拖延一天 由乙方承担 20xx 元的违约金，同时承担由延期给甲方造成的其他经济损失（非乙方原因除外）。如甲方原因造成乙方停工应补人工费 （如有 3人以上作业除外 ）2、如果乙方未完成进度计划，且甲方认为乙方明显完不成进度计划及要求工 期，甲方有权组织其他施工队伍进场抢工，所发生的费用 （实际发生的费用 +10%管 理费）从乙方当月进度工程款中扣除，若

17、因乙方管理混乱、进度严重滞后等乙方原 因造成工程进展困难或无法进行，甲方有权更换其他施工队伍，所产生的一切费 用及由此造成的一切损失由乙方承担。3、对于不可抗力 （ 工程变更等原因造成工期延误所执行甲方与建设单位签订 合同中的相关约定 ） ，经业主、监理及甲方项目经理确认，工期相应顺延，业主对 甲方顺延的工期对乙方有效。五、质量标准、检验与验收1、本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证及国家建筑工程施工质量验收统一标准 （GB50300-20xx） 及相关的施工质量验收规范、甲方与业 主签订的施工2、每个单项工程施工前必须先做样板 （ 样板间、样板墙 ） ，经甲方验收合格后 方可正式

18、按样板间 （ 墙 ） 标准进行大面积施工。3、分包工程项目验收批具备验收条件后，由乙方书面提出验收要求，双方确 定验收时间进行验收。4、工程验收时，对甲方和监理提出的合理修改意见，乙方应按要求整改，并 承担由此所产生的人工费用。六、安全施工与体系管理（ 一 ） 双方签订安全生产责任书，签订时间：与合同同时签订。1、甲方对施工现场安全实行监督管理。2、甲方负责进场从业人员进行安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的 安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安 全级才能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员， 不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家

19、有关规定经专门的安全从业培训，取 得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。3、乙方对分包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。对于乙方施工过程 中发生的安全事故，如出现甲方垫付或承担责任的，甲方有权向乙方追偿，款项 可从工程款中扣回。（ 二 ） 乙方必须执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治 安、消防等规章制度， 严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底要求组织施工， 服从甲方现场施工管理，创建安全文明工地。（ 三 ） 安全事故责任， 20xx0 元以内的安全事故由乙方自行负责， 20xx0 元元以 上按时事故原因协商处理。七、乙方自备工具约定1、铁锨、镐头、锤子、铁钎 （钻子）

20、、水管、抹灰用小工具 （ 灰条、靠尺杆、 灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等 ） ，施工用的线绳、铅笔、粉笔及小型电动工具 脚手架等。2、防护用品 （安全帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等 ） 、通讯用具 （对讲机 等） 均由方自行解决。八、甲方的权利和义务 1、甲方项目经理所领导的项目部代行合同约定的甲方职责。 2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务，向乙方提供必要的安全施工 保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要求的安全防护措施。做好各项技术 交底。3、按本合同约定支付分包合同价款。4、负责与建设单位、监理及相关部门联系，协助协助现场工作。九、乙方的权利和义务1、委托的驻工地履行本合同的项

21、目负责人为：。 2、必须向甲方提供以下材料（1） 每个现场施工人员的详细情况表及身份证复印件。（2） 现场每个单项分包班组签订的劳动协议 （ 包括单价、计量、结算或工资发 放等） 。乙方必须保证所提供的资料真实有效。3、乙方必须保证足够的、满足甲方工程进度要求的施工人数及自备的配套工 具，确保施工进度计划及工期。及时向项目部提供每周材料供应计划，项目负责 人必须常驻工地。4 严格执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安消防等 规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底组织施工，服从甲方现场 管理，创建文明工地。5 根据劳务分包内容自主组织素质高、 具备熟练操作技能的工人进入施工现场 并满足工程需求6、分包的分项工程质量不合格，应立即返工重做，直到合格，并承担由