装修公司正规合同书

1、篇一：委任单位：施工单位：就工程，经双方充分的在友好协商签订本合同书，共同遵守如下：一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目内容:见材料明细清单四、工程期限：本工程自 20xx 年 月 日至 2xx 年 月 日完工。五、工程造价为人民币：六、付款方式：1、合同签订后甲方交付乙方工程总造价的%预付款。2、开工后，甲方按工程进度至完工，分期支付乙方工程总造价的%工程款，余额在工程验收合格后两个月内付清。3、工程完工验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并将有关资料送交甲方。甲方接到资料两日内如未提出异议，即视为同意，将剩余款项全部付清，违约付款。七、材料设备：本工程所需的工程材料由乙方负责采购，及

2、时组织进场，材料设备保管，场地由甲方提供，以满足工程的需要和有一个好的保管场所。八、工程施工：1、乙方必须严格按照施工工艺进行施工，如有违反，甲方有权提出停工或返工。2、乙方负责制定各类制作的材料明细，双方认可后，该资料作为本合同不可分割的一部份，由于乙方制定的材料明细缺陷造成追加投资，及材料计划不足需增加的投资由乙方负责。3、施工中甲方提前增改项目，必须事先通知乙方，并双方签字附加协 议，提出的增改项目对施工所造成的损失和误工费由甲方负责，工期顺延。4、乙方应了解遵守施工技术规范，因乙方施工中造成人身伤害、设施的 损坏，由施工方负责。九、工程质量：1、本工程以各类工程作法的普通合格工程为质量

3、评定验收标准。2、各类装饰工程质量保修一年。十、工程验收：由乙方发出工程验收通知，双方人员到施工现场，按所要求和有关标准对工程进行验收，验收后，双方负责人应在验收单上签名认可，如工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量，安全问题由甲方承担责任并以甲方开始使用日期为竣工验收日期。十一、违约责任：任何一方违返本合同的条款，所造成的损失，均由违返方负责赔偿给守约方。十二、备注：本合同有不详之处，甲、乙方通过协商补充协议或条款，如本合同甲、乙方发生纠纷，双方有权向本合同签字所在地的工商行政管理局的经济合同仲裁委员会或人民法院提出仲裁或诉讼，按仲裁委员会仲裁或法院判决执行。十三、本合同报价

4、表一式二份，甲、乙方双方各执一份，经双方代表签字和盖章后即生效，具有法律效力。甲方单位 （ 盖章 ） ： 乙方单位 （ 盖章 ） ：代表人： 代表人：日期： 日期： 签订合同地点：AW 篇二：委托方 （ 甲方 ） ： 承接方 （ 乙方 ） ： 工程项目： 分公司 （ 以下称甲方） 系公司依法设立的分支机构，具有独立的签订和履行合同的资格和能力。 有限公司 （ 以下称乙方）系根据我国法律注册的合法组织，具有签订履行本合同的资格和能力。甲方根据通信建设需要将工程发包给乙方建设施工，乙方同意作为承包方承包该项目工程。为明确甲乙双方的权利、义务，保证本工程顺利完成，根据中华人民共和国合同法及其他有关法

5、律、法规，本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商一致，签订本合同。第一条 工程概况（ 一 ） 工程名称： 。（ 二 ） 工程地点： 。_（ 三 ） 总计：施工面积平方米。（四）施工内容：本工程项目如下：1. 建筑装修2. 电气照明3. 综合布线4. 配电工程5. 消防报批验收6. 工程开工日期： 月 日7. 工程竣工日期： _年月日8. 工程总天数： 天_第二条 工程价款（ 一 ） 包括为实施和完成合同所需的劳务、材料、机械、安装、质检、保修、管理、利润、税金、政策性调价、施工措施费用、市场变化以及合同所含的所有责任、义务和风险等各项应有费用 ;（二）工程总价款（金额大写 ）元（

6、含税金 ） 。第三条 质量要求（ 一 ） 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可;（ 二 ） 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加;（ 三 ） 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接（四）所有隐蔽工程必须经甲方代表签证认可后方可隐蔽。第四条 材料供应（ 一 ） 本工程系包工包料工程，在装修工程承包范围内施工所需材料或产品原则上由乙方采购，乙方所用装修材料必须与设计方案要求相符，达到合格以上，其材料、产品品牌、型号、规格、质量、性能等必须符合设计要求和防火要求，严禁使用改制钢材材料;（ 二 ） 在承包范围内施工所需的主要材料，其品牌、等级、价格

7、等进场前必须经甲方委托的监理签字确认;（ 三 ） 乙方须严格按照国家有在价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。详见本合同附件（ 二 ） 装潢工程材料预算表。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方 ;（四）乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责;（ 五 ） 乙方负责采购供应的材料、设备，详见本合同附件预算单的内容，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。第

8、五条 付款方式（ 一 ） 因本工程需要进行两次进场装修，第一次装修装修工程为二层装修，二层装修总价款定为 元， 元为第二次装修的总价款。第一次装修的工程备料款：先付第一次装修价款的 %，于签定合同后天内支付 ;（ 二 ） 工程进度款：待第一次装修工程完成达到 %，经监理单位和发包人审核确认后支付合同价的 %，工程验收合格后再付 %，工程决算审计后 天内按审定数留下的 %质保金后付清余款，质保金%待保修期满后支付;（ 三 ） 第二次装修的工程备料款：先付第二次装修价款的 %，于签定合同后 天内支付。工程进度款：待第一次装修工程完成达到%，经监理单位和发包人审核确认后支付合同价的 %，工程验收合格

9、后再付 %，工程决算审计后 天内按审定数留下的 %质保金后付清余款，质保金%待保修期满后支付。第六条 施工技术要求（ 一 ） 施工工期：投标人可根据自身技术力量及施工组织的合理安排缩短工期。施工工期应包括返工的工期在内，发生连续停水、停电 小时，工期可顺延，以当地自来水、电力公司的停水、停电通知为准，双方签字确认。工期延误按延误一天进行元罚款 ;（ 二 ） 由于乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变（ 三 ） 在施工中，因工程质量问题、双方意见不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。第七条 工程验收（

10、 一 ） 工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续 ;（ 二 ） 验收标准按照国家有关标准执行。第八条 其他事项（ 一 ） 乙方应根据施工现场条件，合理制定施工组织设计，施工图以外所发生的按规定非甲方原因的费用由乙方自行负责;（ 二 ） 乙方需午间、夜间加班施工，所引起的噪音超标费由乙方自行承担（ 三 ） 乙方应协调好当地有关部门的关系，出现问题由乙方自行协调 ;（四）建设单位可以根据需要增加或减少工作量（ 五 ） 乙方不得将工程转包或分包（ 六 ） 本装修工程的施工图，由乙方按中标价的 %一次性支付设计费，交由我司转交设计者

11、，未选用或未中标的企业不支付任何费用 （ 设计费在首期工程款拨付当日付清）;（ 七 ） 乙方应在接到中标通知书之日起内办妥所需手续并与我司签定施工合同，并在约定的开工日期内及时组织施工，否则乙方承担一切责任，并取消中标资格，终止施工合同 ;（ 八 ） 严格履行合同，实行信誉工期，如果因延迟完工，如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资，举查后均按违约论处;（ 九 ） 在装潢施工范围内承担保修责任，保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为 个月。第九条 违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条 争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以按照本合同约定向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条合同的变更和终止（ 一 ） 合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的 %交付违约金，并办理终止合同手续 ;（ 二 ） 施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视