英地天骄华庭一标段施工劳务分包协议

1、建设工程施工劳务分包协议甲方（发包方）： 中建七局英地天骄华庭一期工程一标段项目部 乙方（劳务分包人）： 按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。1乙方资质情况资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：英地天骄华庭项目一期工程一标段工程地点：郑州市农科路文博东路交叉口分包范围：见第18条。 3分包工期 开工日期： 4质量标准工程质量：符合甲方与业主总包合同有关质量的约定, 且必须达到 结构中州杯。5. 安全文明标准：杜绝

2、亡人事故，且达到“省级安全文明工地”标准。6、工期标准：2010年10月20日地上33层混凝土顶板必须浇筑完毕，且节点工期必须满足建设单位及甲方下发的节点要求。7合同文件及解释顺序如下：组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1） 本合同（2） 本合同附件及施工现场业主、监理、局、项目部的各项管理办法（3） 总包合同及劳务招标文件、劳务投标文件、中标通知书、承诺书8标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1） 现行施工及质量验收规范（自备） （2） 相关标准图集 （自备） 9图纸9.1 甲方应在劳务分包工作开工前 天内，向乙方提供图纸 套。10项目负责人10.1 甲方

3、项目负责人为 王喜龙 。10.2 乙方项目负责人为 。10.3乙方的主要管理人员:现场负责人： 栋号负责人： ， 质 检 员： ， 安 全 员： ， 11甲方义务11.1 组建与工程相适应的项目管理班子，组织实施施工管理。11.2 除非合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作。（1）向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为现场“三通一平”。（2）向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。（3）向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置，每层提供标高控制点一个,每层提供井字线。其交验要求与保护责任为：甲乙双方交接并做好记录，由乙方负责保护。（4）施工

4、用水负责接入围墙内总阀门，施工用电接入每栋楼后台配电箱，其它分接箱由乙方严格按安全操作规程接入。其交验要求与保护责任为：甲乙双方办理交接符合要求后，水电管理维护统一由乙方承担并承担相关费用。 11.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。11.4 负责技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。11.5 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。11.6 负责与业主、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11.7负责对现场工人进行三级教

5、育。12乙方义务12.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人进行施工，确保工程质量。妥善保管、合理使用甲方采购的材料。12.2 乙方根据施工组织设计总进度计划的要求组织施工。12.3加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的损失及各相关部门的罚款并对甲方承担违约责任。12.4 严格执行业主、监理、局、项目部的各项规章制度及奖罚措施。自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时对其设备、材料的检查；接受甲方随时对其操作人员的有效证件、持证上岗情况的检查；与现场其他单位做

6、好协调配合，照顾全局。12.5 所有材料进场由乙方负责卸货并承担费用；按甲方统一规划堆放材料、机具并承担费用；按省级文明工地要求及甲方标准化工地要求布置施工现场并承担费用；负责施工现场的治安保卫工作并承担费用；负责安装及管理施工现场的监控设施并承担费用。12.6 按甲方要求及时提交报表、完整的原始资料，配合甲方办理交工验收；按甲方要求及时提交施工计划、材料计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划；按甲方要求提交旬、周施工计划，以及完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划；编制切实可行的专项施工方案，经甲方批准后严格实施。12.7 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护

7、工作，因乙方责任发生损坏时，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。12.8 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的设备、机具、周转材料及其他设施，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失。12.9 乙方必须服从甲方转发的业主及工程师的指令；必须服从甲方、业主、监理管理人员的管理。如果发生与上述人员的顶撞事件承担1000元/次的违约金，情节严重的将责任人清退出场。12.10 除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。12.11 乙方的用人及用工不能违反劳动法及计划生育的规定，如有违反现象发生,发现

8、后按每人次2000元承担违约金。12.12乙方应及时将进场工人报甲方进行三级安全教育，没有进行三级安全教育的工人不能进场施工。13安全文明施工与检查13.1 乙方必须按照甲方的要求及省级安全文明工地的要求布置施工现场并承担费用，使现场达到省级安全文明工地的要求，并确保通过省级安全文明工地验收，因现场没有达到省级安全文明工地给甲方造成的一切损失，由乙方承担违约责任且甲方有权扣除乙方本合同安全文明保证金作为乙方对甲方的违约金。13.2 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业及甲方安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安

9、全措施不力造成事故的责任和因此而发生的一切费用及给甲方造成的一切损失，均由乙方承担。13.3甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。乙方有权利拒绝违反安全管理规定进行施工的指令。13.4 乙方应按规定定期对自己的人员进行安全教育。严格执行甲方的安全管理规定。施工过程中每发生一次违反安全管理规定的行为支付甲方违约金1000元，违约金在甲方支付乙方工程款时扣除。13.5 乙方对分包范围内的工程施工安全负责并按照(JGJ59-9)要求进行安全管理工作,按照规定成立安全管理部,指派足够数量的安全员持证上岗,对分包范围内的工程进行安全管理。13.6乙方所有派往本工程的特殊工种人员必须持证上岗,所有施

10、工人员必须遵守本工种安全操作规程,施工现场内的所有电气设施、机具设备等应有电工、机械管理员进行巡检、维修和保养。13.7甲方在乙方的施工过程中对施工安全检查、监督，对甲方发现的问题，甲方以书面形式通知乙方，乙方应按照甲方的要求整改落实，若乙方强行施工，甲方将通知乙方并报告上级主管部门。因乙方强行施工造成的事故，乙方应承担违约责任并承担由此造成的一切损失。13.8乙方要对己方所有进场的人员进行严格管理，严禁现场出现酗酒、赌博、打架、偷盗及一切违反法律和制安条例的现象发生，如果出现这类现象，在有关部门处理后，乙方应按每人次2000-5000元向甲方支付违约金。14安全防护14.1乙方在动力设备、输

11、电线路、临时设施、地下管道、密封防振车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，由甲方认可后实施，所有防护措施费用由乙方承担。14.2 乙方在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），必须按照甲方要求规格、数量，由乙方负责并承担费用。14.3乙方应严格按照安全规范设置防护措施并承担费用，因措施不到位产生的一切后果及费用均由乙方承担。14.4乙方应对现场的设施严格管理并设置醒目的警示标志，因管理不到位发生的一切事故责任和因此而发生的一切费用及给甲方造成的一切损失，均由乙方承担。15事故处理15.1 发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有

12、关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。15.2 乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相关规定处理。16保险16.1 乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。甲方负责为进入施工现场的管理及施工人员办理人身意外伤害保险，若出现安全事故，甲方只负责办理保险公司的赔付手续，赔付不足部分由乙方负责。16.2保险事故发生时，乙方和甲方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。17材料、设备供应17.1 甲方供应的材料设备：（1）甲方只负责供应钢筋、商砼、砖、砌块、沙、石子、水泥、钢管、扣件、方木、模

13、板、竹笆、安全防护网。（2）塔吊、施工电梯、混凝土输送泵由甲方供应；设备基础、直螺纹接头、闪光对焊接头及电渣压力焊等钢筋机械连接甲方供应原材料，乙方负责提供设备及施工。17.2 由乙方供应的物资（周转材料、小型材料等）和机械设备：（1）、周转材料包括但不限于，山形卡、扣件丝帽、对拉螺栓、防水螺栓、丝帽、螺栓头等；（2）、小型机械、材料包括但不限于，二级配电柜以下配电设施、二级配电柜后施工用电缆电线、铅丝、钢板网、胶、胶水、铁钉、电焊条、胶带、钢锯条、脱模剂、安全防护用品、油漆、粉笔、墨水、草袋、塑料薄膜、毛毡、照明灯管、典钨灯架、泡沫板、三合板、海绵、线锤、砂轮片、磨光片、扫帚、钢锯条、扎丝、

14、成品垫块及支撑、嵌缝材料、伸缩缝后浇带所用材料、温度计、湿度计、楼层用电电工材料（电箱、电缆及相关电气开关）、安全防护用品及宣传标语制作（安全帽、安全带、安全防护手套、绝缘胶鞋、宣传标语制作等）、对拉螺栓丝帽、垫圈、其他低值易耗品等现场施工一切材料（其中水电安装所用材料仅为临建部分材料及现场临时用电用水材料）；（2）、机械设备包括：手推车及其他现场水平运输工具、钢筋加工机械、砂浆搅拌机械、混凝土搅拌机械、混凝土振动机械、实验用振动台、实验用具、木工加工机械及小型手提式电动工具等；钢卷尺、塔尺、工程质量检测尺等现场施工一切设备。（3）、乙方对其供应的物资（周转材料、小型材料等）和机械设备的质量及

15、安全负责，因质量不合格造成的一切损失由乙方负责。以上材料及机械如质量、品种、型号不符合要求，甲方可随时提出，乙方负责处理。17.3乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管或使用不善发生丢失、损坏、浪费等乙方应承担违约责任，并承担因此造成的工期延误和发生的一切经济损失。乙方对材料的使用计划提前一周填报并且对材料计划的准确性负责，如因材料计划有误或不及时所造成的工期延误和发生的经济损失由乙方承担。17.4乙方进场的所有机械设备进行安装调试检测时，必须有可行的方案。按有关规定需要专业设备安装资质的，乙方必须提供专业设备安装资质，费用由乙方承担。18合同单价和承包范围18.1 （1） 合同

16、单价：主楼及地下车库的劳务费按建筑面积每平方米110元计、幼儿园及商铺的劳务费按建筑面积每平方米100元计（其中主楼基础筏板建筑面积按照主楼地下室一层建筑面积计算工程款，车库基础筏板建筑面积按照车库地下室一层建筑面积的0.8倍计算工程款，其他建筑面积按照国家现行的相关规定计算建筑面积；单价中包括：临时设施、办公用具、劳务、乙方供应的材料、机械设备、周转料具费用、2.5元/平方米的质量保证金及2.5元/平方米的安全文明保证金等。施工过程中的施工工艺的调整及未造成返工或单个造成返工费用在 元以内的图纸变更发生的费用变化均不予调整工程价款。（2）变更单价：若单个设计变更造成的返工费用在 元以外的，此

17、设计变更允许调整工程价款，调整工程价款的各项工程按照如下单价计算：钢筋工程 元/吨（按照实际返工钢筋重量）；模板工程 元/平方米；（按照实际返工模板展开面积）混凝土工程 元/立方米；（按照实际返工混凝土体积） 工程总价计算：待工程完工后双方根据实际完工建筑面积（按上述约定的面积计算规则计算）核对后确定工程总价。18.2以下为本合同的承包范围：1#楼主楼（包括地下室）主体及相应商铺、相关部位地下车库、幼儿园所有图纸及图纸答疑、图纸会审纪要、设计变更中的主体劳务施工内容（不含砌体和构造柱），其中包含钢筋（含措施钢筋）工程、混凝土工程、模板工程、基坑人工配合机械清土工程、桩头破碎后的运输、基坑外回填

18、土、止水带工程工程、基础底板防水保护层工程、承包范围内的内外脚手架支撑体系搭拆、塔吊基础铺设、现场及生活区的文明施工、劳务临建、施工现场临建及本合同中约定的其他工作、副材、机械设备等。19工程量的确认19.1施工至付款节点时乙方将完成的工程量上报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围或因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量,由此造成材料及其他相关损失费用由乙方按损失额的2倍承担违约金。20劳务报酬的中间支付20.1甲乙双方约定支付方法为 主楼施工至0.00时在甲方收到业主付款后7日内支付乙方完成工作量的70%。0.00以上部分，按照主楼每完成五层支付至乙方完成工作量的70%。

19、车库随主楼相应付款节点支付乙方当期完成工程量的70%，幼儿园自甲方通知开始施工起按照乙方每月实际完成工程量的70%支付，在支付到乙方总工程款的70%时，暂停支付。以上每个节点支付工程款均为甲方收到业主相应款项后支付给乙方，若业主未向甲方支付相应节点的工程款，甲方可延期支付乙方工程款且不承担违约责任。乙方必须保证甲方资金不到位的情况下保证正常施工 月。20.2 每个节点支付工程进度款的公式为：工程进度款=每个节点实际完成的工程量劳务单价（扣除质量保证金及安全文明保证金后）70%；20.3 劳务工资支付要求：每次支付的工程进度款必须保证优先支付工人工资。工人的工资甲方依据经乙方负责人签字确认的工资

20、表直接支付给工人，将每次工程款扣除工人工资后支付给乙方负责人。21施工变更21.1 施工中发生对原工作内容或工艺进行变更，甲方项目部应及时以书面形式向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图样和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更施工。21.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担。延误的工期不予顺延。21.3因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权追加劳务报酬并承担因此给甲方造成的损失。22施工验收22.1 乙方应确保所完成的施工质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收。甲方应按验收

21、程序上报业主及时组织验收。甲方与业主间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。22.2 全部工程（包括乙方完成工作在内）经竣工验收后，乙方对其施工质量仍应承担责任，在质量保修期内因乙方施工质量导致的保修责任由乙方承担。23施工配合23.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收，以及甲方按业主或建设行政主管部门要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以无偿配合。23.2 乙方按约定完成劳务作业，必须由甲方或第三方进行配

22、合时，甲方应配合乙方工作或确保乙方获得该第三方的配合。23.3 甲方提供的塔吊、施工电梯及其他设备，乙方不得以任何理由拒绝其他专业队伍的使用且不得以任何理由收取费用；其他机械设备乙方承包的劳务工作完成经甲方同意后可退场。23.4外墙脚手架必须在外墙面全部完工经甲方同意后方可拆除。24劳务报酬最终支付24.1 全部工作按期完成，经结构中州杯验收达到合同要求后14天内，乙方向甲方递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终结算，付至劳务总款的95%。24.2 甲方收到乙方递交的结算资料后14天内进行核算，给予确认或者提出修改意见。在甲方收到业主支付的尾款后14天内按甲方确认

23、的结算价向乙方支付劳务报酬尾款（5%质保金除外）。5%质保金在甲方承包工程质保期到期并达到合同质量标准，收到业主退回质保金时，14个工作日内无息退给乙方。25违约责任25.1 当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任： （1）甲方违反本合同第20条的约定、第24条的约定，不按时向乙方支付劳务报酬；（2）甲方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。25.2甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向乙方支付违约金为 双方另行协商 。25.4 当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任： （1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，乙方以0.1元/平方米（按照劳务承包结算总面积计算）计算的金额作为

24、违约金支付给甲方。 （2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，应免费维修使其达到甲方和业主约定的标准，如不能达到本合同约定标准，甲方有权扣除乙方的质量保证金（按照结算面积乘以2.5元/平方米的金额）作为违约金；乙方并承担给甲方造成的一切损失。 （3）乙方不按未按合同约定达到“省级安全文明工地”， 甲方有权扣除乙方的安全文明保证金（按照结算面积乘以2.5元/平方米的金额）作为违约金；乙方并承担给甲方造成的一切损失。（4）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付违约金 按乙方承诺书执行 ，乙方尚应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工作时间不予顺延。 （5）乙方在无法满足甲方

25、对各单项工程质量及进度要求，且经过两次调整仍无法达到要求时，乙方无条件接受甲方的处罚及对单项工程摘除处理（摘除单项工程单价由甲方参照市场价来定，无需乙方确认），乙方不得有任何异议。25.5 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。26索赔26.1 甲方根据总包合同向发包人递交索赔意向通知或其他资料时，乙方应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便甲方能遵守总包合同。26.2 当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。27争议27.1 甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何

26、一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第 （2） 种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议，向 工程所在地 仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。28.合同解除28.1如在乙方没有完全履行本合同之前，总包合同或专业分包合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场，甲方应支付乙方已完成工程的劳务报酬。28.2如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。28.3合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。31.合同终止31.1双

27、方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付作业成果，并经交工验收后，除保修义务外本合同的其他义务即告终止。32.合同份数32.1本合同正本两份，具有同等效力，由甲方乙方各执一份；本合同副本 4 份，甲方执 2份，乙方执 2 份。33.补充条款 一、保修： 本工程保修期执行甲方与业主签定的主合同，在保修期内如果发生需乙方维修的事件，乙方必须在接到甲方通知后24小时内组织维修，否则甲方可以自行安排人员维修，维修费用乙方必须无条件接受。二、质量：1、乙方对每个工序都要进行严格的自检，如果未通过验收要按甲方的指令及时整改，承担因整改给甲方造成的损失，经两次整改仍达不到要求者，除承担给甲

28、方造成的损失外另外支付甲方2000元/次（处）的违约金。未经甲方授权或允许，不得擅自与业主及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、乙方必须严格按施工验收规范及甲方的指令施工。如果因乙方原因造成的返工，乙方承担违约责任，给甲方造成损失的根据损失额的2倍向甲方支付违约金。3、乙方在施工中应该合理使用材料，如果现场出现因乙方原因导致损耗增加或浪费，按给甲方造成损失额的2倍向甲方支付违约金。双方约定钢筋的损耗率不得高于 %。4、 所有现浇砼构件必须满足甲方对垂直度、平整度、构件截面尺寸的要求，满足砼面不需要粉刷的要求，砼面达不到不粉刷要求的乙方无偿修整。因达不到要求所造成的材料浪费

29、及工期拖延，乙方应按甲方要求支付2倍违约金。5、乙方在施工中如果质量不能达到甲方的要求，经甲方督促整改仍不能满足质量要求时，应按甲方要求在3日内退场。甲方可另行选择乙方，如果因乙方不及时退场给甲方造成损失，乙方应按甲方损失全额承担违约金并无权要求结算费用。三、进度1、乙方在施工过程中，必须保证河南省以外的工人达到总工人数的80%以上，且钢筋工及木工必须全部使用河南省外工人，如果乙方的人员不能满足进度要求，甲方可以另行安排其他队伍进场协助乙方施工，费用由甲方确定并支付，从乙方结算时扣除该费用，乙方应该无条件接受，且扣除乙方履约保证金中的人员保证金。2、乙方在施工中如果进度不能达到甲方的要求，经甲方督促仍不能满足进度要求时，应按甲方要求在3日内退场。甲方可另行选择乙方，如果因乙方不及时退场给甲方造成损失，乙方应按甲方损失金额承担违约金并无权要求结算费用