电力施工合同

1、电力施工合同电力施工合同范本1 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，东胜区铜川镇人民政府将铜川汽车博览园基础设施建设工程中，从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：铜川汽博园基础设施高压电力线路工程 二、工程内容：从天骏集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高 压分支箱之间的高压电

2、力线路的全部工程内容 三、工程地点：铜川汽车博览园 四、工 期：共计90天：20xx年8月29日至20xx年11月26日(施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延) 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币(￥900000.00 元 )。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 姜国锦 三、施工方项目负责人：李志英 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作： 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所

3、有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工

4、的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。 二、质量评定部门：鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技

5、部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款：本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多

6、斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 乙方： 年月日： 电力施工合同范本2 甲方: 乙方：* 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。 第一条 工程概况及承包范围 1、工程名称：*行政中心幼儿园10KV配电工程电力线管非开挖110PE线管顶管工程 2、工程地点：*行政三路 3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容 4、

7、承包方式：包工包料交钥匙工程。 第二条 工期 1、本工程工期总天数为：5天。即从20xx年9月13日20xx年9月17日 第三条 甲方应承担的工作与责任 1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。 2、甲方负责按本合同约定及时支付工程款。 第四条 乙方应承担的工作与责任 1、乙方在本合同生效后，应派技术人员到现场做好开工前的准备工作，施工现场调查方面要查清地下各种管通讯、供水、输气、输油、电力、照明、交通信号、化工、供热、排水管线。查找，收集管线资料，借助管线仪查找。将管线的位置、深度、走向用油漆标记在地面上。用坐标纸绘制管线分布平面图、剖面图备用;在施工过程中

8、由于乙方原因造成的一切事故与损失由乙方负责。 2、乙方应在施工场地做初步地质调查，查清地层结构，地质成份，地下水埋深。目前，钻孔铺管仅限于土层、沙层、污泥地层施工，要在砂卵石地层、基岩地层、块石回填土地层施工，必须借助其他的钻探工具和具备一定的条件才能施工。 3、水源是钻孔铺管施工必备条件。要求查清施工现场的水源，现场缺水，施工前备好水。 4、负责办理本顶管工程相关的一切政府批文、批件及相关法律、法规手续，若因此造成的责任由乙方全部负责承担。 5、乙方负责施工范围内的设备和人身安全，做好防盗、防火工作。如因乙方原因引起的一切人身伤亡事故，均由乙方自行负责。 6、严格遵守电力部门的有关规定，不准

9、私自开启，操作电力门的电气设备，如有违反，造成一切责任及损失由乙方自己承担。 7、乙方应主动配合甲方进行阶段工程质量的检查、验收，做好记录。 8、乙方保证工程质量，严格按有关行政主管部门的规章制度要求及施工规范、技术要求施工，按期完成工程内容。 9、乙方应文明施工，做到工完、料净、场地清，费用已包含在工程总价中。 第五条 工程价款及支付 1、本工程包干价，单价为xx元/米,按水平方向直线长度结算。 2、本工程施工完毕，验收合格三日内甲方向乙方一次性现金结清工程款。 第六条 工程质量验收 1、验收方式：乙方应向甲方提供本工程验收报告，材料质检合格证书。工程应满足甲方符合电力质量要求布线的通畅管道

10、，对验收不合格的工程应由乙方负责修理、更换、其费用由乙方承担。如在顶管施工期间遇不能改变的障碍物，通过多方努力确实不能顶管成功达到电力管穿线要求，乙方无条件撤离现场并不能要求甲方支付任何工程款。 2、验收时间：甲方接到乙方完工报告后2日内组织竣工验收，逾期不组织竣工验收，则视为本工程质量全部合格。 第七条 违约责任 如一方擅自终止或解除本合同，或不按合同全面履行自己的义务，应依法承担违约责任，并赔偿因此而给对方造成的全部经济损失。 第八条 争议的解决方式 如因履行本合同发生争议，甲乙双方应本着互谅互让的原则协商解决。如经协商不能达成一致意见，任何一方可向工程所在地人民法院提起诉讼。 第九条 本

11、合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。经协商达成的补充合同、补充协议，与本合同具有同等法律效力。 第十条 本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 第十一条 本合同共一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 法定代表人：法定代表人： 授权代表人：授权代表人： 电话： 电话： 签章日期： 年 月 日 签章日期： 年 月 日 电力施工合同范本3 发包人： 承包人： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： ； 2、工程地点： ； 3、工程范

12、围： ；（详见施工图纸内容）； 4、承包方式： 。 5、材料及工艺补充说明（详见施工图纸内容）。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期： 年 月 日 ，竣工日期 年 月 日 ，合同工期总天数 天（以实际进场施工之日算起）； 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工，每逾期一日，承包人向发包人支付合同价款万分之 的违约金，算至验收合格之日； 3、因以下原因造成工期延误，工期相应顺延： a发包人未能按约定提供（或确认）施工图纸及开工条件； b发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款； c发包人代表（或监理工程师）未按约定提供指令、批准等，致使施工不能正常进行； d设计变更或工程量增加； e非

13、承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过 小时； f不可抗力； g其他非因承包人原因造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上情况发生后 日内，就延误的工期以书面形式向发包人代表（或监理工程师）提出报告；发包人代表（或监理工程师）在收到报告后 日内予以确认，逾期不予确认提出修改意见，视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准：合格、按照钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额（大写）（人民币） ，小写￥ 。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款； 2、纲结构主体完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的

14、的进度款； 3、工程全部完工之日起 日内，发包人向承包人支付工程合同总价款的 的进度款；承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金，发包人于壹年内返还承包人； 六、施工准备 1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作，提供基准测量点，免费提供施工用水、电； 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续，协调好周边及有关部门关系； 4、承包人于接到审查合格图纸 日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格按照施工图纸中的材料进行采购和加工，并提供主要钢材，彩板的质

15、量保证书； 七、安全施工与检查 1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患； 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，；发包人不得要求承包人违反安全管理规定进行施工，因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用； 3、如发生安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用； 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内，

16、应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担； 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格； 3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担； 4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续； 5、自工程竣工验收合格

17、之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。 九、现场代表 发包人现场代表，承包人现场代表 ，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方约定，在履行合同过程中产生争议时，双方应及时协商，协商不成，任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜，双方可根据具体情况结合有关规定议定附则条款，作为本合同之附件，与本合同具有同等效力；本合同以双方签字盖章后生效，一式四份，发包人与承包人各执

18、二份，具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括： 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同共 页 发包人： 承包人： 住所： 住所： 法定代表人： 法定代表人： 电话： 电话： 传真： 传真： 开户银行： 开户银行： 账 号： 账 号： 邮政编码： 邮政编码： 电力施工合同范本4 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲、乙双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国电力法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则。就配电工程经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程概况

19、 1、配电工程 2、工程地点： 3、工程内容 (1)户表 块的电力安装(含高低压)及移交给电力部门。 (2)工程的验收与送电(配电工程涉及与电力部门除外的其他任何单位或个人矛盾纠纷、赔偿事宜由甲方负责)。 二、工程承包方式及范围 1、承包方式：本工程采取方式。 2、承包范围：乙方按照电力部门供电设计图纸中的工程内容进行施工以及验收送电。 三、合同工期：本工程工期为35天(从合同签订之日起计日)。因甲方原因造成误工，工期顺延。 四、合同价款与支付方式 五、双方责任 1、工程质量标准：乙方必须按照电力行业规范、标准进行施工和安装并按照协定的工程内容保质保量完成，电力部门验收合格。 2、施工中的安全

20、责任属乙方工作范围内的由乙方负全部责任。 3、乙方必须按合同约定时间完成施工任务并验收送电(除不可抗拒的自然灾害外)。甲方必须按协议规定日期付清工程款。 4、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用，由此发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。 5、乙方在甲方施工期间，甲方指定方进行施工，并负责住户及其它施工部门的矛盾协调，不是乙方损坏的，乙方不负责任。乙方指定 技术员为本工程现场负责人。 6、乙方在甲方施工期间，甲方提供施工电源和供水，甲方负责水电费。乙方在甲方安装的箱变、电缆等材料，在未送电前由甲方负责保管。 7、设计变更：根据现场实际情况如需要进行方案设计变 更，按实际情况经电力部门同意方可进

21、行供电方案设计变更，无论供电方案设计变更与否，合同价款不变。 8、工程竣工后乙方向甲方交竣工图1套。 9、为了不影响整个工程能及时受电，甲方应及时配合乙方与供电部门协调供用电相关手续。 六、附则 1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。 2、本合同未尽事宜，双方可根据具体情况再行协商。 甲方签章：乙方签章： 甲方代表：乙方代表： 年 月 日 电力施工合同范本5 甲方（发包方）：委托代理人： 乙方（承包方）：委托代理人： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、

22、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依照民法典、建设工程质量管理条例及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，乙方承揽甲方安装工程，经双方友好协商达成共识，签订本合同。 一、工程概况工程名称：工程地点： 二、工程范围： 三、材质要求： 四、技术要求： 五、工程说明： 六、施工方式：包工包料，预留端口符合相关技术要求。 七、工程质量及要求风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量

23、未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 1、本工程质量必须达到供电部门优良工程标准。 2、材料供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。 发包人提供的材料和工

24、程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 （1）本安装工程中所需的主要材料、主要部件和设备，由乙方自行购买，但质量必须符合合同要求和现行国家标准。 （2）乙方应按照工程设计要求和国家规定的有关技术标准采购材料；所购的材料乙方必须提供合格证、化验单等有关证明文件，并对材料质量负责。 （3）、乙方所使用的材料应确保无假冒伪劣产品，否则，乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。 八、工程工期风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形： 工程经竣工验收合格的，以承

25、包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 1、准备工期：_个日历天。 2、安装工期：_个日历天。 3、制作工期自合同预付款支付之日起计算。安装开始时间由甲方提前3天通知乙方，乙方必须在规定时间到达施工现场，开始施工。因天气不可抗拒因素工期相应顺延。 九、工程价款与支付方式 1、工程总价：_元整。大写_。 2、本工程所有款项采用银行承兑方式支

26、付。 3、合同生效后，甲方一次性支付合同总价款的95%作为预付工程款，剩余5%作为质保金，验收合格经确认无质量问题，乙方出具同价款真实有效的增值税发票后付清余款。 十、工程验收 1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向供电部门和甲方提供完整竣工资料，并组织验收，依通过电力部门验收为准，但违法违规通过验收的除外。 2、验收不合格的部分，乙方应采取修理、更换等补救措施。若工程达不到合同要求，但不影响正常使用，可采取折价措施。若工程难以实现合同目的，乙方除退还甲方已支付的工程款外，还应赔偿甲方相应损失。 十一、工程质保期风险提示：保修责任的起算 工程保修期从工程竣工验收合格之日起

27、算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。 1、工程质保期为_年，自工程竣工验收合格之日起计算。质保期内乙方维修及更换配件（因甲方操作或使用不当造成损坏除外）； 2、合同质保期满后的维修，由甲方购置材料，乙方负责维修、更换，发生费用由双方协商解决。 十二、双方责任 1、甲方 （1）负责施工场地及场外线路通道的赔青、协调工作，满足安装施工条件。 （2）派驻现场工程师对工程进度、工程质量进行监督。 （3）负责用电前的（用电

28、协议、调度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续办理。 2、乙方 （1）合同签订后_日内乙方应根据施工要求，与其他专业沟通做好预埋及施工指导工作。 （2）负责施工场地的临时生活设施安排，材料进入工地后负责卸车和保管。 （3）在施工中乙方应经常进行安全施工教育，若发生工伤事故，由乙方自行负责。 （4）及时向甲方提供开工通知书、施工进度表、竣工验收资料。 （5）现场工程材料和安装的设备在交付甲方使用之前负责保管，并清理好场地。 （6）按照有关规定提供竣工验收资料，办理竣工验收报告，并承担验收所发生的一切费用。 （7）工程完工后对甲方的相关技术人员进行培训。 （8）协助甲方办理用电前的（用电协议、调

29、度管理协议、用电合同、用电储蓄）四项手续。 十三、违约责任风险提示：明确违约责任 在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。 1、因乙方的原因，工程延期交工，每日向甲方赔偿工程总造价万分之五的逾期违约金。 2、其他违约本合同有约定的依照约定，无约定的按民法典执行，违约方承担对方的经济损失。 十四、合同争议的解决方式凡有关本合同或执行本合同而发生的一切争执，应通过友好协商解决。如不能解决，双方同意通过_仲裁委员会进行仲裁。该仲裁委员会作出的裁决是最终的，甲乙双方均应

30、受其约束，任何一方不得向法院或其它机关申请变更，除非仲裁委员会指定。仲裁费由败XX承担。 十五、附则 1、本合同双方签字盖章后生效。 2、本合同一式_份，乙方_份，甲方_份。 3、本合同履行地点：_。 甲方：（公章）委托代理人：_年_月_日 乙方：（公章）委托代理人：_年_月_日 电力施工合同范本6 合同编号：124917 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的电力工程达成以下协议。 第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式：承包人包清工。 3、工期_年_月_日至_年_月_日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币_

31、元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。 第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。 第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范G和建筑装饰装修工程质量

32、验收规范G并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_方设计施工方案。 第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。 3、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。 4、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容

33、、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30%，整体竣工验收合格后支付20%。 2、双方款项住来均应出具收据。 3、工程结算方式：电路_米 4、乙方承包内容： 1、水电开槽、布线、穿线、埋槽； 2、电施工穿墙、打孔、切割； 4、开关插座面板安装； 5、小五金的安装；6后期灯具的安装； 7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。 第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致

34、后，重新签订补充协议。合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。 第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的.问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字后生

35、效，合同履行完毕后终止。 2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。 甲方签字：_ _年_月_日乙方签字 电力施工合同范本7 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，_镇人民政府将_汽车博览园基础设施建设工程中，从_集团办公大楼前至_重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目委托给_市_房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条 工程概况 一、工程名称：_基础设施高压电力线路工程。

36、二、工程内容：从_集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路的全部工程内容。 三、工程地点：_汽车博览园。 四、工期：共计90天：20_年8月29日至20_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不可抗力因素工期顺延）。 五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。 六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。 第二条 甲乙方与施工方驻工地代表 一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方项目负责人： 三、施工方项目负责人： 第三条 各方工作 一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。 二、乙方工作：

37、 1、与乙方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲乙方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 2、施工场地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好安全监护、安全交底等相关手续。 3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 4、负责向施工方提供工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。 三、施工方工作： 1、按照国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。 2、对甲方检查中发现的不合格工程，乙方要求施工方必

38、须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。 4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。 5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定的损失和罚款。 第四条 工程质量等级 一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发现，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方原因达不到约定条件的，由乙方承担返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方承担违约责任。 二、质

39、量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。 第五条 验收 甲方根据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方承担因自身原因导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。 第六条 工程预付款 本工程开工前不预付工程款。 第七条 工程款支付 一、工程款支付方式：支票。 二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。 第八条

40、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。 第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。 甲方： 代表人： 签订日期： 乙方： 代表人： 签订日期： 电力施工合同范本8 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 根据甲方配电改造方案,乙方承担其施工任务,为明确双方在施工过程中的权利和义务,保证施工任务按时、优质、顺利完成,经双方协商，签定本合同，以资信守。 一、 工程概况及承包方式： 工程名称： 工程地点： 承包方式：包工包料(线材由甲方指定采购，由甲方负责与供货方结算) 二、 承包范围：

41、定制专用配线柜一个(2米*1.5米*0.5米)，计8500.00元。 指定乙方采购PVC绝缘管(直径100毫米)以及配件，计600.00元; 指定乙方采购接线端子,绝缘带，计3000.00元; 维修低压电容补偿屏2块并并指定乙方负责购买相关配件，计6000.00元; 乙方拆除老配电间低压出线;安装新配电间各路低压出线并保证车间正常运转，安装及拆除工资计10000.00元。 三、 工程期限及质量 工程期限：合同签订，预付款到账后即开工，有效工作日45天; 工程质量：工程质量合格，以保证各车间用电正常，无功补偿正常工作。 四、 甲方责任及权利： 协助乙方现场施工，协调好周边环境，严格控制影响工程进

42、度的不良现象。 五、 乙方责任： 1、 明确施工措施和质量要求，作好施工前的准备工作，并密切协调好与高压的安装工作。 2、安全生产，文明施工，杜绝安全事故的发生，如发生事故，概由乙方负责; 搬迁电器设备时若有损坏负责维修或赔偿; 结算前，乙方负责提供符合报帐要求的票据; 六、 合同价款与付款方式： 1、 工程费用：根据本工程预算书，经甲乙双方商定，确认工程总价(不含电缆线)为贰万捌仟壹佰元整(￥28100.00元); 2、 付款方式:合同签定甲方即预付工程备料款壹万元整(￥10000.00元) ,本电缆安装工程和低压补偿工程均验收合格后,于20xx年4月15日前一次性付清其余工程款壹万捌仟壹佰

43、元整(￥18100.00元)。 七、 未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，根据合同法、电力法进行解决。 本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。 甲方： 乙方： 法定代表人：委托代理人： 时间： 年 月 日 法定代表人： 委托代理人： 时间： 年 月 日 电力施工合同范本9 发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 签定时间：20xx年xx月xx日： 按照中华人民共和国合同法的规定，为了明确双方在建设过程中的权力、义务和经济责任，结合该工程具体情况，经双方协商同意签订合同。 一、工程范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包项目和内容： 二、工程造价 4、本工程采用总承包形式，工程总造价为人民币

44、xx元。 三、建设工期 5、根据有关工期定额和使用需要，天。 6、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延; (1)不属包干范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度。 (2)在施工中因停电、停水8小时以上或连续间歇性停电、停水3天以上(每次连续4小时以上)，影响正常施工。 (3)未按合同规定拨付款而影响施工。 (4)人力不可抗拒的因素而延误工期。 (5)非乙方原因无法停电，致使乙方不能连续施工而影响进度。 四、工程质量、验收与安全管理 7、本工程的质量为优良。 8、工程质量验收依据及标准：该工程施工图纸、设计说明和设计变更;电力建

45、设工程验收规范。 9、甲方在不防碍乙方正常作业的情况下，可随时对作业进度、质量进行检查、督促。 10、隐蔽工程在隐蔽以前，乙方应当通知甲方检查。甲方没有及时检查的，乙方可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。乙方在施工中严格执行电力工程方面的国标、行标，特别是主要设备应符合地方供电部门要求。 11、该工程竣工后，由地方供电部门根据工程质量验收依据及标准进行验收，验收合格的，甲方按照本合同支付工程款，验收不合格由乙方承担返工责任。 12、乙方严格按照电力建设安全施工管理规定落实本工程施工的各级安全责任制。本工程中非乙方责任发生的一切事故障碍，有相关责任方负责处理并承担费用。 五、工程造

46、价的拨款和结算 13、本工程总造价为元人民币。 14、本工程合同签订后日内，甲方支付本工程造价部分工程款，计人民币万元，工程竣工验收合格(正式送电前)支付工程余款。 六、其他事项 15、本合同及附件一式肆份，甲乙双方各执贰份。 16、本合同自双方代表签字、加盖双方合同专用章之日起生效，需办理签(公)证的，自办毕签(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程造价款后终止。 17、本合同签订后，甲乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可签订补充协议，作为本合同的补充合同。 18、任何一方违反合同规定，双方协商或向仲裁机构申请仲裁。 甲方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：

47、帐号：电话： 乙方(合同章)：委托代理人(签字)：单位地址：开户银行：帐号：电话： 电力施工合同范本10 甲方(建设单位)： 乙方(施工单位)： 依照中华人民共和国合同法、电力法、电力供应与使用条例、电力建设工程施工合同范本以及有关法律、法规等规定，为了维护供用电的公共安全，保障电力系统安全、经济、可靠的供电，就 的相关事宜，双方本着平等互利、协商一致的原则，达成如下条款，供双方信守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程承包方式及内容 1、乙方承包方式： 全包 。 2、工程内容：包括低压总表1块，安装低压线路至电缆分接箱至表箱电缆，安装低压户表塑料表箱，分户表 块。 三、工程工期 1、工程时间： 年 月 日之前完成全部工程内容并检测、验收合格且正常用电。 2、工程开工条件：乙方按照用电需求完成施工，要求在 月 日前完成交付工作。 3、如遇下列情况，工期相应顺延。 (1)、由甲方原因使乙方延误工期，经甲方现场代表同意后，工期顺延。 (2)、由于气候等不可抗拒因素造成的工期延迟。 (3)、如因特殊原因不能办理工作许可手续，施工工期顺延。 四、